编号：QC/RE-KA8238

深基坑支护施工合同标准范本

In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests.

（正式协议示范文本）

甲方：________________________

乙方：________________________

签署时间：________________________

深基坑支护施工合同标准范本

使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇金公馆B栋基坑临时支护工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：汇金公馆B栋地下室基坑临时支护工程。

2、建设地点：城关镇建设路。

3、工程内容：承包人承建发包人基坑临时支护工程;

二、工程承包方式和范围

1、承包方式：采用单价承包方式，即包工、包料、包安全、包质量、包工期。

2、工程承包范围：

1)、50mm厚C20高压喷射细石混凝土。

2)、机械成孔Φ130，放入Φ16锚筋、M20砂浆注浆、Φ14钢筋压筋，再加Φ6@200×200钢筋网再喷100mm厚的C20细石砼。

3)、喷面的所有Ф50PVC泄水管。

4)、基坑边坡的人工修整等。

三、合同工期

开工日期：20xx年5月21日总工期为15天(为有效工作天数)

四、质量标准

本工程质量标准双方约定为：合格工程。

六、工程款结算及支付

1、结算：以工程量(发包人签证确认工程量)×单价+签证其它工程量

2、发包人在承包人全部完成后二个工作日内支付暂定金额的95%计人民币壹拾玖万园整(￥190000)，发包人在承包人完成全部工程三日内完成计量和结算余款在地下室完成后一次性付清。

七、双方的责任和义务

1)、甲方提供具备施工条件的施工场

地及畅通的场内施工道路。

2)、甲方提供乙方施工使用场地。

3)、甲方负责提供施工用水电。

4)、乙方应及时向甲方提供生产进度计划。

5)、乙方人员统一佩戴安全帽并服从甲方管理。

八、施工管理及协调

1、为加强现场管理，承包人的现场负责人应随时在现场与发包人保持联系。听从发包人的统一调度，自觉接受发包人监督和检查。

2、承包人应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从发包人有关现场安全文明

施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，承包人应自行与责任方协商解决。

3、在承包人施工过程中，承包人应按国家有关防护要求做好施工防护工作，并采取严格的安全防护措施，确保安全文明施工。

4、承包人应按国家相关规定，不得拖欠农民工工资。

九、违约责任

1、若因承包人原因而致该工程工期延误，则每延迟一天承包人应向发包人支付违约金1000元。

2、以上违约金发包人可直接从应付工

程款中扣除。

3、承包人不得将工程转包或分包。否则发包人有权直接解除合同。

4、超出双方确认工期5天视承包人严重违约，发包人有权变更或解除合同。

十、未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方签字、加盖公章，设计变更和签证应由发包人签字、加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可提交本合同履行地(即工程所在地)仲裁委员会仲裁，也可依法向本合同履行地(即工程所在地)人民法院起诉。

十二、本合同一式四份，双方各执二份。经双方签字、盖公章后生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

此处可填写公司名称/地址/位置

Company name / address / location can be filled in this location