当前位置:文档之家› 建筑公司挂靠协议书

建筑公司挂靠协议书

建筑公司挂靠协议书

建筑企业挂靠协议书

甲方:

乙方:

甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下:

一.协议内容

甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。

二.双方权利及责任的约定

(1)、甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。

(2)、乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。

(3)、甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。

(4)、①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。

②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。

③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。

④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。

三.合同解除及争议解决

(1)、双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,

必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。

(2)、如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。

四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。

甲方:

乙方:

时间:

年月日

时间:

年月日建筑工程挂靠管理协议书

甲方(管理方):

乙方(挂靠方):

为了增强企业活力,提高企业的经济效益,根据国家相关的法律、法规的规定。在甲乙双方自觉自愿的前提下,经甲乙双方共同协商,在工程项目及实施过程中,乙方挂靠在甲方名下,为保证该建设工程施工的质量、安全、工期的顺利实施,甲乙双方共同订立如下协议:

乙方作为本工程的完全责任人,负责程所产生的民事及法律权利,义务承担全部责任。

挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量、包工期、包安全、包材料采购,包人员及施工组织管理。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格执行国家现行的施工技术规范、验收标准和施工图纸进行施工,确保工程质量。保证安全施工、文明施工和按期完工。

甲方对所挂靠的工程项目有权进行监督指导,对发现有违犯安全操作规程施工的或有质量安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。

乙方挂靠甲方名下经营期间,对所属施工队应规范管理,严格按照国家规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工种应持证上岗,施工现场应配足持证上岗的管理人员。

(二)、工程概况

(1)、工程名称:

(2)、工程造价:

(三)、财务管理

该工程建设方(业主)所拨付的工程建设资金,原则上应采取以银行转账的方式付至甲方的基本账户。乙方在该工程施工过程中发生的停工、返工、拖欠工人工资、发生工伤事故以及拖欠施工材料等所引起的一切经济纠纷,概有乙方负责,否则甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方式造成的xx损失。

(四)、税费管理

乙方在本工程施工过程中实行全额包干缴纳本工程项目所涉及的一切税和费。乙方必须遵守国家与行业及当地行政部门和税务部门的税费交纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。

(五)、管理费及履约风险金的收取

(1)、本工程乙方向甲方缴纳合同总价款%的管理费,计人民币(大写)元整(¥:元)。此款在建设方前两次拨付的建设资金中扣除。当建设方拨款达到工程总价款的80%时,乙方须在5日内提供该工程价款的进项税票,否则甲方有权扣留乙方建设资金,乙方逾期提供视

为违约。

(2)、合同签订之日,乙方向甲方缴纳履约风险保证金元整。乙方在履行完本协议和合同约定条款后,甲方全部返还乙方。

(六)、安全责任

乙方在本工程施工过程中负责项目的全部安全责任,乙方必须执

行国家与行业及当地行政安全管理部门的相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任概由乙方承担全部责任。否则甲方有权扣留乙方建设资金用于工程质量与事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并保留追究乙方法律责任的权利。

(七)、工程质量

乙方在本工程施工中实行乙方负责本工程全部的质量责任,乙方必须执行国家与行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期内的缺陷责任和质量追究等责任,本工程所发生的一切质量责任及事故概由乙方负责。因质量或事故引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于处理工程质量事故,同时用于赔偿甲方和其他方造成

的经济和社会损失。

(八)、甲方权利

本工程所有招投标文件的原件,中标通知书的原件,发改委备案的原件,施工合同的原件,施工验收报告的原件,竣工备案书的原件,和各类登记的原件等,包括文本和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。对于正在施工的工程项目,甲方在施工过程中有权进行全方位的管理和指导,有权进行不定期的巡视抽查。发现不规范的问题时,乙方必须无条件接受甲方的整改建议。

(九)、本工程协议外产生的全部民事纠纷和刑事纠纷,乙方承担全部法律责任。

(十)、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,经甲乙双方签字或盖章生效。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

代表(签字或盖章):代表(签字或盖章):

年月日建筑公司挂靠协议书

甲方:

相关主题