（四）通用条款
目录
1. 定义和解释 (2)
2. 适用性 (2)
3. 来源地 (2)
4. 标准 (3)
5. 使用合同文件和资料 (3)
6. 知识产权 (3)
7. 履约保证金 (3)
8. 检验和测试 (3)
9. 包装和装运标记 (3)
10. 保险 (4)
11. 运输 (4)
12. 服务 (4)
13. 技术文件 (4)
16. 保证 (4)
17. 变更指令 (4)
18. 合同修改 (5)
19. 转让. (5)
20. 双方合同义务履行完成终止合同 (5)
21. 双方同意终止合同 (5)
22. 违约终止合同 (5)
23. 因破产而终止合同 (6)
24. 因买方的便利而终止合同 (6)
25. 因不可抗力终止合同 (6)
26. 工程暂停 (6)
27. 争端的解决 (6)
28. 主导语言 (6)
29. 适用法律 (7)
30. 合同生效 (7)
31. 通知 (7)
32. 税和关税 (7)
33. 其它 (7)
1.定义和解释
1.1.本合同下列术语应解释为：
(1)“合同”是指为实施工程买方和卖方之间达成的协议，包括合同协议书、合同条
款、技术规格、买方的图纸和价格表以及协议书中明确编入的其它文件。
(2)“合同价格”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给
卖方的金额。
(3)“货物”系指根据合同规定需向买方提供的一切材料。
(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货相关的服务，比如运输、保险、施工、
提供技术帮助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
(5)“工程”系指卖方根据合同规定为提供所有货物和服务而进行的全部工作，除
非上下文另有说明。
(6)“技术文件”系指卖方根据合同“专用条款”规定提交的所有的图纸、样品、
维修手册，还包括标准和验收报告等。
(7)“买方的图纸”是指买方根据合同向卖方提供的所有图纸和资料。
(8)“通用条款”指本部分通用合同条款。
(9)“专用条款”指专用合同条款。
(10)“买方”指合同项下货物和服务的最终使用者，即沿海绿色家园（XX）发展有
限公司。
(11)“卖方”即其投标被买方接受的投标人。
(12)“双方”指买、卖双方；
(13)“合同协议书”是指由买方、卖方关于本项目设备采购与安装合同的文件。
(14)“单项验收证书”系指买方根据“专用条款”第9.6条由买方签发给卖方的证书。
(15)“最终验收证书”系指买方根据“专用条款”第9.7条由买方签发给卖方的证书。
(16)“质保期”是指通用条款规定的初步验收后18个月。在该期间内，卖方根据通
用条款规定负责免费修复缺陷和损害。
(17)“变更指令”是指买方根据通用条款第17条向卖方颁发的任何书面命令。
(18)“进度计划”是指买方根据专用条款第5条提交的进度计划以及任何确认的对进
度计划的修订。
(19)“天”是指日历天数。
(20)“合同生效日期”是指通用条款第30条中规定的日期。
(21)“风险转移日期”是指根据专用条款第10条将货物损失或损害的风险从卖方处
转移给买方的日期。
1.2.本合同中的标题和题名仅作提示参考。本合同中引用某个条款时，除非特别说明，应
解释为包含该条款项下所有子条款的内容。
1.3.凡指当事人或各方的措辞应包括商行、公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单
数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。
1.4.凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷
的通讯，包括电报和传真发送等。
2.适用性
2.1.本合同“通用条款”适用于除专用条款以外本合同其它部分条款所不能取代的范围。
2.2.一旦“通用条款”与“专用条款”抵触，则以“专用条款”为准。
3.来源地
3.1.本合同项下所提供的货物及服务均按价格表中的原产地及制造商制造及供货。
3.2.如卖方有意引入非价格表中所列的制造商、服务提供者时，须提交买方予以确认后
方可实施。
4.标准
4.1.货物均应符合“合同附件”中所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人
民共和国国家标准或行业标准；如果卖方拟采用某国标准或某行业的标准及规范，则应提交该标准及规范给买方，并经买方同意采用后方可实行。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4.2.卖方应按买方要求向买方提供有关标准的中、英文文本。
4.3.除非合同中另有规定，计量单位均应采用公制。
5.使用合同文件和资料
5.1.没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条
文、计划、图纸、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5.2.没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用“通用条款”第5.1条所
列举的任何文件和资料。
5.3.除了合同本身以外，“通用条款”第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方
有要求，卖方在完成合同后应将这些文件(全部拷贝)还给买方。
6.知识产权
6.1.卖方应保证，买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯
其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。否则引起的知识产权纠纷，由卖方负责。
6.2.卖方为本项目提供的软件、技术资料的使用权归买方所有。
7.履约保证金
7.1.卖方应在签署合同后七天内，向买方提交规定金额的履约保证金。
7.2.履约保证金货币应用人民币，金额为合同价的5%，可采用下列任何一种形式：（1）买方认可的任何一家银行出具的、以买方为受益人，可凭买方首次申请索赔进行无条件付款的不可撤消的人民币银行保函(按合同附录的格式提供)。
（2）银行汇票，支票。
7.3.除非卖方违反本合同的约定，否则买方将在签发本合同的最终验收证书后二十八天
内，把履约保证金退还卖方。
8.检验和测试
8.1买方对货物进行检验、测试，以确认货物能否符合合同规格的要求。“专用条款”
第9条和“合同附件”将说明进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。双方将及时以书面形式把进行检验、测试的代表的身份情况通知对方。
8.2检验和测试在卖方的驻地、交货地点和/或本项目工程现场进行。如果在卖方的
驻地进行，检验人员应能得到全部合理的设施和协助，买方除承担买方人员国内的差旅费用外其它均由卖方承担，卖方承担的费用已含在合同价内。
8.3如果任何被检验、测试的货物不能满足合同附件的要求，买方可以拒绝接受该货
物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同附件的要求。
8.4买方在货物到达交货地点和/或本项目工程现场后对货物进行检验、测试或必要
时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从启运前通过了买方的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
8.5“通用条款”第8条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的保证义务或
其他义务。
8.6检验与验收过程详见合同附件及专用条款的有关规定。
9.包装和装运标记
9.1.卖方应提供本合同货物、技术文件运至合同规定的最终目的地所需要的包装。包装箱
内均应附有该批货物详细的装箱清单。
9.2.凡因由于卖方包装时所用保护措施不足或不妥，致使货物生锈、受潮、被腐蚀，及因
包装或标志不当导致货物损坏或丢失，或因此引起事故时，卖方均须承担责任。
9.3.装运
a)到货地点：除双方另有协议外，卖方应将货物运卸至本项目工地。卖方应在货
物运到指定地点至少七天前以书面通知买方具体的运抵时期及数量等内容。
b)卖方负责办理上述装、卸的一切手续，承担全部工作和责任。
c)卖方负担实施上述事项产生的全部费用。
10.保险
10.1.卖方应对货物在制造、购置、运输、存放、施工和交付过程中的丢失或损坏进行全面
保险。
10.2.卖方应对在现场进行内、外墙涂料施工验收等工作的卖方人员投保人身险和其他有关
险别。卖方应为由于履行本合同引起的并且在最终验收之前发生的任何人员伤亡或任何物质财产的损失或损害进行第三方责任保险投保。
10.3.卖方应在资信良好可靠、有能力承保的保险公司投保。上述投保所需的全部保险费均
由卖方支付。
10.4.投保手续以及保险索赔由卖方负责办理。若买方需要，卖方应向买方提供因投上述保
险而保险公司开具的保险费收据。
10.5.卖方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使
买方的利益得到充分保障。
11.运输
11.1.卖方应将货物运至本合同规定的交货地点，并负责办理货物运至前述交货地点全过
程中的所有事项，包括但不限于中转、储存和装卸。有关费用已包括在合同价中。
12.服务
12.1.卖方应提供下列服务中的任一和所有服务，包括“专用条款”规定的其它服务：
（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或启动；
（2）为所供货物提供详细的维护手册；
12.2服务内容和规定详见“专用条款”和“合同附件”。
13.技术文件
13.1.卖方应依据“合同附件”的要求向买方提交所有技术文件，并经买方确认。如买方收
到技术文件后发现有遗漏\损坏或内容有差异,卖方收到买方通知后应立即更正和替换.
13.2.卖方承担买方按照技术文件的指引进行的任何操作、检查、维修、维护、试验、调整、
重装和服务致使整机或部件出现错误或损坏，或者人员伤害的责任和费用。
13.3.卖方须按买方有关整理档案，负责编制整理合同项目所产生的档案，在合同完成三个
月内向买方移交。其中文件档案一式两份；与对应的电子版文件材料档案一式两份。
14.保证
14.1.卖方应对设备的设计、制造、交货、服务等建立完整的有效的质量保证体系，制定符
合ISO9001要求的质量保证计划，并坚持实施，确保工程之质量。
14.2.卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，并且是用质量优良的原材料和
良好的工艺设计和制造，所有有关的技术规格须与本合同“合同附件”的规定一致。
14.3.卖方保证给予买方人员在卖方工厂检查其质保体系和生产流程的任一环节提供方便。
15.变更指令
15.1.买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内对不限于下述内容
进行变更：
(1)图纸、设计或供货数量、规格；
(2)运输或包装的方法；
(3)交货地点；和/或
(4)卖方提供的服务。
15.2.买方要求卖方做出变更前，应将此类变更的性质和方式通知卖方。在收到该通知后，
卖方应尽快向买方提交变更建议书，内容包括：
（a）将要实施的工作的说明以及工作的实施进度计划；和
（b）对进度计划或对本合同项下的卖方义务进行任何必要的修改的建议；和
（c）卖方对合同价格调整的建议。
15.3.收到卖方的上述递呈，并在与卖方适当协商后，买方应尽快决定是否进行变更。
15.4.如因买方更改要求致使价格及时间表须调整，卖方应在合理的时间内，按买方所需
详细程度向买方提交一份对合同价格和或执行时间表等的修改方案，内容包括但不限于价格的构成。这种情况下对合同价格进行修改应按下述方式进行：
(1)对合同中已明确并有单价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计算；
(2)对合同中尚未明确和单价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一
种或多种方法协商确定：
a)根据合同规定的相应成本确定；
b)根据市场价和/或国家有关定额标准确定；
c)其他方法
15.5.在买方与卖方对修改方案协商一致的基础上，买方应向卖方签发正式变更指令。一
旦买方发出变更指令，卖方收到后必须履行变更并作为合同修改书的依据。
16.合同修改
16.1.对本合同条件所作的任何变更、补充均须按照沿海集团作业流程规定的程序办理完
后，根据合同附录规定的格式做出合同修改书并由双方法人代表或授权代表签字盖章，作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
17.转让.
17.1.除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
18.双方合同义务履行完成终止合同
18.1.当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。
19.双方同意终止合同
19.1.若双方同意，合同可以在任何条件下终止。
19.2.在“通用条款”25.1的情况下，合同双方则将无例外的免去对方所有的合同规定的责
任和义务。
20.违约终止合同
20.1.如果买方发现以下违约情形之一后可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全
部合同：
(1)如果卖方在合同规定的期限（包括变更后的供货期限）或买方同意延长的期限
内未能提供符合合同规定的部分或全部货物；
(2)如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务；或
(3)如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。
20.2.为此目的，定义下述条件：
(1)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员
在采购过程或合同实施过程中的行为；
(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的
利益，包括投标人之间串通投标(递交投标书之前和之后)，人为地使各投标价
丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所获得的权益。欺诈行为还包括卖方擅
自改变产品型号、降低产品原设计水平、改变重要部件原产地等。
20.3.如果买方根据上述规定，发出违约通知书后，买方有权依其认为适当的条件和方法购
买与未交货物类似的货物，或买方有权采取其认为最合适的措施来完成被终止了的工程，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用或为了执行完成被终止了的该部分而买方实际发生的费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分（除非买方终止本合同）。
21.因破产而终止合同
21.1.如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同。
该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
21.2.卖方有责任而且必须支付买方超过合同金额的合理的必须的费用。该费用是买方为了
执行完成被终止了的该部分而实际发生的费用，包括搬运费及所需的额外资料费。
22.因买方的便利而终止合同
22.1.买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通
知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。22.2.对卖方在收到终止通知后三十天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和
条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：
(1) 让任何一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；和/或
(2)取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物以及卖
方以前已采购的原材料和部件的费用。
23.因不可抗力终止合同
23.1.如因不可抗力提出终止合同，则双方应协商解决合同终止日以前双方应得的利益问题。
23.2.尽管有“通用条款”第21条、22条和23条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同
实施延误或不能履行其他的合同义务的话，卖方的履约保证金不能被没收，卖方也不应该承担延误期赔偿或终止合同的责任。
23.3.本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的
违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争或动乱、罢工、洪水、地震、骚乱。
23.4.在不可抗力发生时，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买
方书面另有要求，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
24.工程暂停
24.1.买方可以在任何时间由于任何原因暂停工程，并以书面通知卖方暂停部分和暂停起始
日以及重新恢复的大约日期，卖方必须在暂停起始日尽快暂停上述工程，但未暂停部分必须继续执行。若要恢复，买方必须以书面方式通知卖方，说明恢复部分以及恢复的生效日，以便恢复前述暂停部分。
24.2.在买方提出工程暂停持续较长时间的情况下，买方应按“通用条款”第17条的规定，
发出变更指令，并对合同执行时间表或开通运行时间表或合同价格作出相应调整。如果工程暂停是因为卖方违约造成的则本条款不适用。
24.3.在买方提出工程暂停的情况下，所有合同条款应保持不变。
25.争端的解决
25.1.买卖双方应通过协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。
25.2.如从该协商开始后六十(60)天内买方和卖方仍不能友好解决合同争端，合同双方的任一
方可将争端提请诉讼，诉讼地为项目所在地（XX）。
25.3.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。
26.主导语言
26.1.本合同应用中文书写，双方交换的与合同有关的信件和其他文件也应用中文书写。
27.适用法律
27.1.本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。
28.合同生效
28.1.本合同经合同双方法定代表人或双方授权代表签字盖章后生效，合同生效日期以最后
一个签字日为准。
29.通知
29.1.本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报或传真送到合同协议书中规定的对方的
地址。
29.2.凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该同意或确认不得被无故扣押。
30.税和关税
30.1.中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。
30.2.中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。
30.3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。
31.其它
31.1.保密：买方应对卖方提供的技术文件保密，保证不转让给第三方。如因设计、安装、
运行的需要以及在“专用条款”第7条情况下本条款不适用。
31.2.资料之获取：买方授权代表在合同执行期间及初步验收证书签署后10年内，应能通过
卖方的管理部门得到合同项下提供给买方的卖方财务及所有记录的资料，包括且不限于用以核实或复审数量、质量、工作计划及进度、可偿还费用、卖方要求支付的费用、合同变更的估价以及因其他合理要求需查询的资料。卖方应在初步验收证书签署后10年内保存上述资料，买方授权代表有权复制任何这些记录。
31.3.资料之错误：
（1）卖方应对相关的任何设计和详细施工图纸，以及卖方提供的合同项下的文件、图纸、资料或指导中出现的任何矛盾、错误和遗漏负完全责任，无论资料是否
已被买方认可，只要这类矛盾、错误和遗漏并非由于买方提供给卖方的不精确
的图纸和资料所致。
（2）卖方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。
（3）买方只须对其以书面方式提供的图纸和资料负责。若买方提供给卖方的资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或资料的正确性有疑，则卖方须提
请买方注意。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同审查要点及其注意事项 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
本人总结审查合同工作中的常见问题和注意事项如下，和大家一同交流学 习。第一节、第二节简单引出合同审查目的和合同文本通用条款，第三节重点阐述合同的形式审查与实质审查。 第一节合同审查的目的 一、达到交易目的 二、有效保障当事人的权益 第二节合同文本通用条款 一、鉴丁条款 二、合同目的和范围 三、合同各方权利义务及保证履约条款 四、结算、支付条款 五、知识产权条款 六、保密条款 七、违约责任条款 八、不可抗力条款、免责条款 九、争议解决条款 十、法律适用条款 十一、合同期限条款 十二、合同的变更、解除条款 十三、通知送达条款 十四、合同附件条款 十五、生效条款 十六、合同文本条款 第三节合同的形式审查与实质审查要点
一、形式审查要点 1、形式及审批流程是否符合公司规定 常见问题： (1) 会签表基本信息填写不完整、不规范、不活楚、与合同内容不一致。 (2) 未按公司要求使用公司制定的范本。 (3) 缺乏立项审批、超标审批；合同内容超出所依据文件的内容范围。 (4) 合同相对方的选择方式不符合规定 (如：应当招投标的项目，没有进行 招投标)。 (5) 流程选择不符合权限分工的要求。 (6) 缺乏合法有效的授权委托书。 (提示：审查授权委托书，可尽量避免与无权代理、越权代理、无权处分的主体签订合同，避免可能导致的合同被变更、被撤销或无效的后果。) 2、报审资料完整性、一致性 常见问题： (1) 审查报审资料不完整，缺少合同附件、立项审批文件、招投标评审结果 文件、对方资质证明等。 (2) 合同的标的种类、数量与审批文件有偏差；中标单位与合同相对方主体 不一致等。 (3) 未按要求提供资料原件；合同相对方营业执照复印件未加盖公章等。 3、合同文本形式要文字准确；表述严谨；格式规范；前后逻辑一致。 常见问题： (1) 合同结构不完整(如缺少开头、正文、结尾)； (2) 合同各方当事人信息不正确(如当事人名称与营业执照上的名称不一 致；当事人银行账号、联系地址、联系电话等信息缺漏等。 (3) 合同名称与内容不符(如：把租赁写成承包；把借款写成投资) 。
施工合同通用条款(合同示范 文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004297
施工合同通用条款(合同示范文本) 一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和
合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的
员工劳动合同范本通用 __________ 司（单位）（以下简称甲方） _________ （以下简称乙方） 身份证号： 家庭住址： 联系电话： 依照国家有关法律条例，就聘用事宜，订立本劳动合同。 第一条试用期及录用 （一）甲方依照合同条款聘用乙方为员工，乙方工作部门为____________ :只位, 工种为，乙方应经过三至六个月的试用期，在此期间，甲乙任何一方有权终止合同，但必须提前七天通知对方或以七天的试用工资作为补偿。 （二）试用期满，双方无异议，乙方成为甲方的正式合同制劳务工，甲方将以书面方式给予确认。 （三）乙方试用合格后被正式录用，其试用期应计算在合同有效期内。 第二条工资及其它补助奖金 （一）甲方根据国家有关规定和企业经营状况实行本企业的等级工资制度，并根据乙方所担负的职务和其他条件确定其相应的工资标准，以银行转帐形式支付，按月发放。 （二）甲方根据盈利情况及乙方的行为和工作表现增加工资，如果乙方没达到甲方规定的要求指标，乙方的工资将得不到提升。 （三）甲方（公司主管人员）会同人事部门，在如下情况，甲方将给乙方荣誉或物质奖励，如模范地遵守公司的规章制度，生产和工作中的突出贡献或物质奖励，技术革新、 大小管理改由编方也由最新最热献得标准和板务级别的提升。 （四）甲方根据本企业利润情况设立年终奖金，可根据员工劳动表现及在单位服
务年限发放奖金。 （五）甲方根据政府的有关规定和企业状况，向乙方提供津贴和补助金。 （六）除了法律、法规、规章明确提出的要求补助外，甲方将不再有义务向乙方提供其它补助津贴。 第三条工作时间及公假 （一）乙方的工作时间每天为8 小时（不含吃饭时间），每星期工作五天半或每周工作时间不超过44 小时，除吃饭时间外，每个工作日不安排其它休息时间。 （二）乙方有权享受法定节假日以及婚假、丧假等有薪假期。甲方如要求乙方在法定节假日工作，在征得乙方同意后，须安排乙方相应的时间轮休，或按国家规定支付乙方加班费。 （三）乙方成为正式员工，在本企业连续工作满半年后，可按比例获得每年根据其所担负的职务相应享受 _______________ 天的有薪年假。 （四）乙方在生病时，经甲方认可的医生及医院证明，过试用期的员工每月可享受有薪病假一天，病假工资超出有薪病假部分的待遇，按政府和单位的有关规定执行。 （五）甲方根据生产经营需要，可调整变动工作时间，包括变更日工作开始和结束的时间，在照顾员工有合理的休息时间的情况下，日工作时间可做不连贯的变更，或要求员工在法定节假日及休息日到岗工作。乙方无特殊理由应积极支持和服从甲方安排，但甲方应严格控制加班加点。 第四条员工教育 在乙方任职期间，甲方须经常对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度及社会法制教育，乙方应积极接受这方面的教育。 第五条工作安排与条件 （一）甲方有权根据生产和工作需要及乙方的能力，合理安排和调整乙方的工作，乙方应服从甲方的管理和安排，在规定的工作时间内按质按量完成甲方指派的工作任务。 （二）甲方须为乙方提供符合国家要求的安全卫生的工作环境，否则乙方有权拒绝工作或终止合同。 第六条劳动保护 甲方根据生产和工作需要，按国家规定为乙方提供劳动保护用品和保健食品。对女职工经期、孕期、产期和哺乳期提供相应的保护，具体办法按国家有关规定执行。
合同编号：YT-FS-1351-29 一般货物销售合同示范条 款(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
一般货物销售合同示范条款(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 （供德中两国公司之间货物销售使用） 合同号： 合同签订日期： 合同签订地点： 卖方： 地址： 公司所在国： 电报： 传真： 买方： 地址： 公司所在国：
电报： 传真： 买卖双方经友好协商，同意以[ ]FOB或[ ]CFR 或[ ]CIF或[ ]FCA或[ ]CPT或[ ]CIP术语签订本合同，并就如下条款达成一致： 1、商品名称： 2、品质／规格： [ ]按照本合同附件中详细记录（如果具体合同要求） 3、单位： 4、数量： [允许在金额及数塾上有（）％的损溢，由[ ]卖方或[ ]买方选择。 5、FOB/CFR/CIF/FCA/CPT/CIP单位价格___。 6、总额： 实交数量按照第4款规定，比原定数量损溢（）％，则应对价格作出相应的调整。[ ] 7、原产国及生产国：
目录 1．定义2? 2.合同文件及解释顺序3? 3.合同的变更与解除4? 4.合同转让与分包5? 5．工程师的权力..............................................................................................................６6.批准不免除责任 (7) ７．承包人负责设计········································································································８ 8.承包范围 (8) 9.质量标准··························································································································９1０.材料及设备供应·········································································································９11.检验、测试11? １2.验收与移交?１1 13.质量保修·····················································································································１4 14.开工、工期与节点工期1?６ １５.不可抗力18? 1６.合同价························································································································2０１７.付款条件与方法21? 18．工程照管与成品保护 (23) 19.安全文明施工 (23) ２０．风险承担···············································································································2４2１.知识产权24? 2２.保密?２4 23.通知25? ２4.发包人与承包人其它基本义务 (25) ２５.违约责任··················································································································２7 26．履约保证金或履约银行保函30? ２７．争议的解决31?
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 人社部的劳动合同范本(通用) The purpose of contract is to restrain both parties to fulfill their responsibilities and obligations.
人社部的劳动合同 劳动合同 (通用) 甲方(用人单位)： 乙方(劳动者)： 签订日期：年月日 注意事项 一、本合同文本供用人单位与建立劳动关系的劳动者签订劳动合同时使用。 二、用人单位应当与招用的劳动者自用工之日起一个月内依法订立书面劳动合同，并就劳动合同的内容协商一致。 三、用人单位应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。 四、依法签订的劳动合同具有法律效力，双方应按照劳动合同的约定全面履行各自的义务。
五、劳动合同应使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。确需涂改的，双方应在涂改处签字或盖章确认。 六、签订劳动合同，用人单位应加盖公章，法定代表人(主要负责人)或委托代理人签字或盖章;劳动者应本人签字，不得由他人代签。劳动合同由双方各执一份，交劳动者的不得由用人单位代为保管。 甲方(用人单位)： 统一社会信用代码： 法定代表人(主要负责人)或委托代理人： 注册地： 经营地： 联系电话： 乙方(劳动者)： 居民身份证号码： (或其他有效证件名称证件号： ) 户籍地址： 经常居住地(通讯地址)： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
股东协议书要点要注意什么 主要是出资比例、股份持有比例、分红办法、退出机制(这一点儿最重要，好聚好散，没有永久的合伙企业)等等。重大决策的制定。谁控制了董事会，就控制了公司，拥有对重大决策的制定权。大股东可以很容易做到控制董事会。 一、股东协议书要点要注意什么 主要是出资比例、股份持有比例、分红办法、退出机制(这一点儿最重要，好聚好散，没有永久的合伙企业)等等。 股份转让条款，指一个股东想买断另一个股东时如何处理的条款。一个常见的规定是，一方可以提出买断另一方股份的提议和出价，另一方有权决定接受还是拒绝。如果另一方拒绝，则必须要反过来按原来的出价买断提议方的股份。这种规定提供了对双方利益的保护和一个有效的股东退出机制。 青岛大秦推拿有限公司章程 第一章总则
第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。 第二条公司名称：青岛大秦推拿有限公司 第三条公司住所：青岛市李沧区金水路753-17 第四条公司由***、***共同投资组建。 第五条公司依法在青岛市工商行政管理局登记注册，取得法人资格，公司经营期限为长期。 第六条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。 第八条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。 第九条本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。 第二章公司的经营范围 第十条本公司经营范围：保健按摩。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款 2011-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款 1 一般约定 1.1 词语定义 合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。 1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。 1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 1.1. 2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。 1.1. 2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
建筑工程施工合同范本 (通用条款) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑工程施工合同范本（通用条款） 发布者:社区管理员阅读:1779 建设工程施工合同 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下 简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词 用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人
员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支 付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合 同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支 。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
合同编号： 劳动合同 甲方：_____________________ (以下称“甲方”) 地址：_______________________________ 法定代表人或委托代理人：______________ 乙方：__________________________(以下称“乙方”)身份证号码：___________________________ 家庭住址：____________________________ 联系方式：________(固定电话)__________(移动电话) 紧急联系人：_________ 联系电话：________________
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章和企业依法制定的规章制度，遵循自愿、平等、协商一致的原则，就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，一致同意订立本劳动合同(以下简称合同)，共同信守合同所列各条款，并确认合同为解决争议时的依据。 第一章劳动合同的类型与期限 第一条甲、乙双方选择合同类型为(_______________)。 A. 固定期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____个月。合同期满后，双方同意继续履行的，合同自动顺延_____年;达到无固定期限合同条件的，自动转为无固定期限合同;双方如需重新约定劳动合同期限的，在合同到期前的三十天内订定。 B. 无固定期限：自_____年_____月_____日起至合同第三十五条约定的终止情形出现时即行终止。 C. 以完成一定的工作任务为期限：自_____年_____月_____日起至____________工作任务完成时即行终止。 第二条若乙方开始工作时间与合同订立时间不一致的，以实际到岗之日为合同起始时间，建立劳动关系。 第二章劳动合同试用期 第三条甲乙双方约定试用期自_____年_____月_____日起 至_____年_____月_____日止，共_____个月，试用期工资为：
合同审查要点及其注意事项 第一节合同审查的目的 一、达到交易目的 二、有效保障当事人的权益 第二节合同文本通用条款 一、鉴于条款 二、合同目的和范围 三、合同各方权利义务及保证履约条款 四、结算、支付条款 五、知识产权条款 六、保密条款 七、违约责任条款 八、不可抗力条款、免责条款 九、争议解决条款 十、法律适用条款 十一、合同期限条款 十二、合同的变更、解除条款 十三、通知送达条款 十四、合同附件条款 十五、生效条款 十六、合同文本条款 第三节合同的形式审查与实质审查要点 一、形式审查要点 1、形式及审批流程是否符合公司规定 常见问题： （1）会签表基本信息填写不完整、不规范、不清楚、与合同内容不一致。 （2）未按公司要求使用公司制定的范本。 （3）缺乏立项审批、超标审批；合同内容超出所依据文件的内容范围。 （4）合同相对方的选择方式不符合规定（如：应当招投标的项目，没有进
行招投标）。 （5）流程选择不符合权限分工的要求。 （6）缺乏合法有效的授权委托书。 （提示：审查授权委托书，可尽量避免与无权代理、越权代理、无权处分的主体签订合同，避免可能导致的合同被变更、被撤销或无效的后果。） 2、报审资料完整性、一致性 常见问题： （1）审查报审资料不完整，缺少合同附件、立项审批文件、招投标评审结果文件、对方资质证明等。 （2）合同的标的种类、数量与审批文件有偏差；中标单位与合同相对方主体不一致等。 （3）未按要求提供资料原件；合同相对方营业执照复印件未加盖公章等。 3、合同文本形式要文字准确；表述严谨；格式规范；前后逻辑一致。 常见问题： （1）合同结构不完整（如缺少开头、正文、结尾）； （2）合同各方当事人信息不正确（如当事人名称与营业执照上的名称不一致；当事人银行账号、联系地址、联系电话等信息缺漏等。 （3）合同名称与内容不符（如：把租赁写成承包；把借款写成投资）。 （4）法律用语不准确（如“定金”错写成“订金”，“权利”写成“权力”，使用“大约”、“相当”等模糊词。） （5）前后逻辑不一致 ①称谓前后不一致（如：甲方乙方、买方卖方均出现，且没有指代关系）； ②金额大小写不一致、分期付款总额与合同总金额不一致等； ③期限表述不一（如：“期限一年”与“2009年3月至2010年4月”）； ④序号、附件指代矛盾； ⑤签订日期前后不一致； ⑥印章上的公司名称与合同中书写的单位名称不一致； ⑦所盖章非公章或合同专用章（如：合同上盖财务专用章）。
合同文本通用示范条款 一、鉴于条款 鉴于 1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，现就工作及其它相关的服务工作，拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方，承担并完成该项工作。 2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验，愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。 3.甲方签订本合同的目的在于。 二、对方保证具备履约资格及能力条款 1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质，因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的，乙方承担相关责任。 2. 乙方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的法律责任。如项目需要审批的，应由乙方完成相关审批手续。 三、结算、支付条款 1. 合同金额为人民币元，包括但不限于：。双方确认，出本合同总金额外，甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。 2. 甲方采用第种方式，并按一下约定安排付款：（1）现金；（2）
支票；（3）转账。 （1）在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%，即人民币元。 （2）在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币元。 3. 乙方应分别在收到上述（1）和（2）款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。 4. 双方的账户如下： 甲方： 开户行： 账户名称： 账号： 乙方： 开户行： 账户名称： 账号： 任何一方如需改变上述，应提前十日以书面通知另一方，如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予赔偿。 四、知识产权条款 1. 成果的知识产权归甲方所有。 2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷，
2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读（2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选） 主讲人：黄伟 【前言】嘉兴市建筑业经过短短数年的发展，其增加值目前已占地方生产总值的比重超过7%，一跃成为我市重要支柱产业之一。在鼓励建筑业企业做大做强的背景下，加强法制的要素保障作用，不可或缺；2013版《建设工程施工合同》的出台，适逢其时。本文以该施工合同通用条款本身、行业管理理念以及司法、仲裁的裁判思路等为视角，展开多方位解读；本文在推举该施工合同中倡导的理念和先进条款的同时，也对需完善之处，作了具体阐述。 ☆以2013版《建设工程施工合同》本身为视角 与1999版施工合同相比，2013版施工合同的特点主要体现在三个方面： 首先，增加了8项新的合同管理制度。 2013版施工合同借鉴国内外相关合同文本的成功经验，在通用条款中增加了双向担保制度、合理调价制度、缺陷责任期制度、工程系列保险制度、商定或确定制度、索赔期限制度、双倍赔偿制度、争议评审解决制度。具体为： （1）双方互为担保制度。 在通用条款2.5“资金来源证明及支付担保”中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明；除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。 解读：上述合同条款对发包人和承包人的履约保证做出了互相对应的规定，也就是实现了发包人与承包人的互为担保，改变了原来承包人劣势状况，然而客观地说，并未彻底，主要体现在发包人仅提供“提供资金来源证明”，与承包人提供的“履约担保”，属完全不对等的履约保障，而承包人要求发包人提供对等担保，目前条件并不成熟，故对施工单位而言，该条款象征意义大于实际意义。其次，实际操作中，对发包人提供的银行保函，施工单位应注意其措词，尤其是索赔所附加的苛刻条件，避免陷入最后无法实际得到索赔的境地。 ●下面介绍的是一个对保函出具银行极为有利而对受益人不利的保函示范文本： 预付款退款保函 编号： 致受益人***公司： 鉴于***公司（下称"保函申请人"）与你方签订了编
编号： 最新劳动合同范本（通用 版） 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。 关键词：通用版;合同范本;最新
甲方(用人单位)：____________ 单位住所：____________ 法定代表人(或负责人)：____________ 乙方(劳动者)：____________ 住址：____________ 身份证号码：____________ 联系电话：____________ 甲乙双方在平等自愿的基础上，按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行： 第一条、劳动合同期限： 1、本劳动合同为劳动合同。期限为：自________年____月____日起至________年____月____日止。 第二条、工作地点：________省________市________路_______ _号. 第三条、工作内容： 1、乙方的工作岗位为，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。 2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家规定发放。
合同签订管理规定及流程 一、目的 规定签订合同的要求、对合同条款要求、签订合同的注意事项和审定合同的要点，以维护公司利益，降低经营风险，减少签订合同不当造成的损失，方便合同的有效执行，最终保证业务活动的正常进行。 二、适用范围 适用于合同签订相关的过程中与合同签订相关的所有人员必须遵守此规定。 三、职责 营销部合同审核人员和部门领导负责对合同进行审核，业务人员负责与客户签订合同，营销部专责人员负责合同的传递、保管和协调签订合同的整个过程，部门主管负责初审合同，公司领导负责对合同签订的一些例外事项进行决策。 四、内容 1、总则 与合同签订相关的各部门和各级领导应严肃对待合同，认识到合同的重要性，平时要认真学习合同法，进行合同谈判时在坚持原则性的基础上，也必须有一定的灵活性； 公司只认可书面形式的合同； 每一份合同的签订必须有指定的承办人，承办人要求是公司正式员工，其应对合同自订立起至合同履行完毕的全过程负责，并对所提供的材料的真实性负责； 合同签订人员应是公司法定代表人或者取得法定代表人授权的有关人员； 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 2、定义 合同：是指本公司所属各部门同外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同，也指本公司我公司使用本公司经销产品企业名义与外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同。 授权委托书：法定代表人需要委托代理人签订合同时，开据的一个书面授权文件至代理人叫授权委托书，授权委托书必须明确委托权限，有法定代表人和代理人双方有效印鉴。3、合同签订的主体 我方签订合同的主体视情况需要可以是我公司所经销产品的生产厂家或其它挂靠的公司。 与我方签订合同的对方应是有独立法人的实体或者是有合同履行能力的个体。部门主管有责任对对方进行资格审查。审查的重点包括：法人资格：有效期内并经过年检的营业执照，执照所载内容与实际相符；合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可等级、资质证书；对方是代理人代签合同的，应有真实、有效的法定代理人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；具有相应的履行能力及履约信用。自然人：有效的身份证明
员工劳动合同范本通用 【篇一】员工劳动合同范本通用 _________公司(单位)(以下简称甲方) _________(以下简称乙方) 身份证号： 家庭住址： 联系电话： 依照国家有关法律条例，就聘用事宜，订立本劳动合同。 条试用期及录用 (一)甲方依照合同条款聘用乙方为员工，乙方工作部门为_________职位，工种为，乙方应经过三至六个月的试用期，在此期间，甲乙任何一方有权终止合同，但必须提前七天通知对方或以七天的试用工资作为补偿。 (二)试用期满，双方无异议，乙方成为甲方的正式合同制劳务工，甲方将以书面方式给予确认。 (三)乙方试用合格后被正式录用，其试用期应计算在合同有效期内。 第二条工资及其它补助奖金 (一)甲方根据国家有关规定和企业经营状况实行本企业的等级工资制度，并根据乙方所担负的职务和其他条件确定其相应的工资标准，以银行转帐形式支付，按月发放。
(二)甲方根据盈利情况及乙方的行为和工作表现增加工资，如果乙方没达到甲方规定的要求指标，乙方的工资将得不到提升。 (三)甲方(公司主管人员)会同人事部门，在如下情况，甲方将给乙方荣誉或物质奖励，如模范地遵守公司的规章制度，生产和工作中的突出贡献或物质奖励，技术革新、经营管理改善，乙方也由于有突出贡献得到工资和职务级别的提升。. (四)甲方根据本企业利润情况设立年终奖金，可根据员工劳动表现及在单位服务年限发放奖金。 (五)甲方根据政府的有关规定和企业状况，向乙方提供津贴和补助金。 (六)除了法律、法规、规章明确提出的要求补助外，甲方将不再有义务向乙方提供其它补助津贴。 第三条工作时间及公假 (一)乙方的工作时间每天为8小时(不含吃饭时间)，每星期工作五天半或每周工作时间不超过44小时，除吃饭时间外，每个工作日不安排其它休息时间。 (二)乙方有权享受法定节假日以及婚假、丧假等有薪假期。甲方如要求乙方在法定节假日工作，在征得乙方同意后，须安排乙方相应的时间轮休，或按国家规定支付乙方加班费。
第一、二部分合同协议书及通用条款 采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》 （GF—2013—0201）“示范文本”。 第三部分专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1. 2.5 设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。 1.1.3.9 永久占地包括：。 1.1.3.10 临时占地包括：。 1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、地方标准，以及相应的规范、规程。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ； 发包人提供国外标准、规范的份数：； 发包人提供国外标准、规范的名称：。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）本合同协议书（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）本工程招标文件；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前天； 发包人向承包人提供图纸的数量：四套； 发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件； 承包人提供的文件的期限为：； 承包人提供的文件的数量为：； 承包人提供的文件的形式为：； 发包人审批承包人文件的期限：。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场保存一套完整的图纸和承包人文件。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-064913 施工合同通用条款争议的解决Settlement of disputes on general terms of construction contract
施工合同通用条款争议的解决(合同 示范文本) 《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 19 争议的解决 19.1和解 双方当事人可以就工程争议自行和解。自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。 19.2调解 双方当事人可以就争议请求第三方调解。调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。 19.3 提请争议评审小组决定 19.3.1 任命争议评审小组 双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提请争议评审小组决定。 如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的，以下条款将不适用。
提请争议评审小组决定的，发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员，并共同选定第三名成员，第三名成员为争议评审小组的首席成员，成员需具有合同管理和工程实践经验。 19.3.2 获得争议评审小组的决定 合同双方产生争议，应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告，写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。 被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内，向争议评审小组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。不提交答辩报告，不影响争议处理程序的进行。 争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内，邀请双方代表和有关人员举行会议，调查争议细节，必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。 在会议结束后的14天内，争议评审小组应作出书面决定，并说明理由。在争议处理期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。 19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定 发包人和承包人接受争议评审小组裁决结果的，应当自收到裁决之日起14日内，由监理人根据裁决拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。 如一方不执行争议评审小组决定的，另一方可根据本合同相关条款申请仲裁或提起诉讼，并在收到争议评审小组决定后的14天内将仲裁或起诉意向书面通
劳动合同 （通用） 甲方（用人单位）： 乙方（劳动者）： 签订日期：年月日
注意事项 一、本合同文本供用人单位与建立劳动关系的劳动者签订劳动合同时使用。 二、用人单位应当与招用的劳动者自用工之日起一个月内依法订立书面劳动合同，并就劳动合同的内容协商一致。三、用人单位应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬以及劳动者要求了解的其他情况；用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。 四、依法签订的劳动合同具有法律效力，双方应按照劳动合同的约定全面履行各自的义务。 五、劳动合同应使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。确需涂改的，双方应在涂改处签字或盖章确认。 六、签订劳动合同，用人单位应加盖公章，法定代表人（主要负责人）或委托代理人签字或盖章；劳动者应本人签字，不得由他人代签。劳动合同由双方各执一份，交劳动者的不得由用人单位代为保管。
甲方（用人单位）： 统一社会信用代码： 法定代表人（主要负责人）或委托代理人： 注册地： 经营地： 联系电话： 乙方（劳动者）： 居民身份证号码： （或其他有效证件名称证件号：） 户籍地址： 经常居住地（通讯地址）： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第种方式确定劳动合同期限： 1.固定期限：自年月日起至年月日止，其中，试用期从用工之日起至年月日止。
施工合同通用条款发包人 《施工合同通用条款发包人》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 2 发包人 2.1 发包人的一般义务 (1)发包人应按合同约定向承包人及时、足额地支付合同价款; (2)发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工
场地以及基础资料，并使其具备施工条件; (3)发包人应获得由其负责办理的批准和许可，并协助承包人办理法律规定的有关证明和批准文件; (4)发包人应按合同约定向承包人提供施工图纸和发布指示，并组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; (5)发包人应按合同约定及时组织工程竣工验收;
(6)发包人应按合同约定时间颁发部分或全部工程的接收证书、解除工程担保、返还质量保证金; (7)发包人应负责收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的工程文件，并应进行立卷归档。 (8)发包人应履行合同约定的其他义务。 2.2 现场进入权
2.2.1 提供现场 发包人应按照专用条款约定的时间将现场提供给承包人，使承包人获得占用现场的权利。 如果专用条款未确定提供现场的时间，则发包人应在承包人按本合同第7条[进度与工期]约定的进度计划进行施工所需要的合理时间内，将现场提供给承包人，使承包人获得占用现场的权利。 2.2.2 提供施工所需要的现场条件
发包人应负责提供施工所需要的现场条件。包括：将施工用水、电力、通讯线路、道路等施工所必需的条件从施工场地外部接至专用条款约定地点;将施工场地与公共道路的通道开通，并使该通道达到专用条款所约定的标准或要求;以及，将专用条款约定的其他设施提供至专用条款约定地点。 2.2.3提供基础资料 发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气