房屋抵顶协议书
甲方：北京中关村开发建设股份有限公司
乙方：___________________________________
丙方：___________________________________
证件号码（身份证、军官证）：_________________________
证件号码（身份证、军官证）：_________________________
甲、乙双方经友好协商并达成如下协议：
1.由甲方总承包的阿左旗腾格里住宅小区拆迁安置房建设项目中的
工程分包给了乙方（合同编号为________________ ），现已竣工。
2.截止现在，甲方已支付给乙方工程款 ___________________ 元，甲方尚欠乙方
工程款__________________ 元。
3.经甲、乙双方协商确定：由阿左旗城市基础设施建设开发有限公司以工程款抵给北
京中关村开发建设股份有限公司宁夏分公司的位于小区，—号楼—单元—号房屋直接过户给丙方，该房屋建筑面积
为_______ 平方米，房屋总价款______________ 元（大写：______________ 元整），抵顶价款从甲乙双方签订的有关阿左旗腾格里住宅小区拆迁安置房建设项目的工程总结算款中扣除。。
4.甲方协助丙方办理购房及过户手续（从阿左旗城市基础设施建设开发有限公司直接
过户给丙方），乙方应按照甲方要求开具发票，购房手续费及相关费用由丙方负责，即完全获得该房屋产权。
5.在本协议签订后_5-个工作日内，即________ 年_____ 月____ 日前，丙方亲
自持本协议和应缴纳房款会同甲乙双方到阿左旗城市基础设施建设
6、丙方在达成以下条件即支付房款：
①、双方签订本协议；
②、丙方与售楼部签定正式商品房买卖合同，支付给乙方购房款10000.00 元（大写：壹万元整）；
②、丙方取得该房屋购房发票，支付给乙方购房款 _______________ 元（大写：
元整）；
②、丙方取得该房屋房产证、土地证后，支付给乙方剩余房款 ______________ 元
（大写：_________ 元整）。乙方收取房款指定人： ____________ ，账号为 _______________ ，开户行为：___________________________ 。
7、甲方承诺在本协议签订后，甲方为丙方保留该房屋至约定签约时间之日止，且不
得与第三方签订该房屋之《认购协议书》或《商品房买卖合同》，否则乙方应向丙方返还房款，同时协议解除。
8 丙方未在保留期限内签订《商品房买卖合同》，则视为丙方自行放弃
该房屋。甲方有权终止本协议的履行，并将该房屋另行出售，丙方不得提出任何异议。
9、甲方在签订本协议前向丙方所提供的售楼资料仅供丙方参考。双方在购买
房屋一事的权利义务及该房屋的有关情况，均以双方签订的《商品房买卖合同》及其补充协议、附件中的约定内容为准。丙方在办理房屋产权登记、土地使用证及房屋验收交接时，甲方需尽配合、协调事宜。
10、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，在丙方签署正式的
《商品房买卖合同》及补充协议后终止。本协议一式伍份，甲方执
房屋顶账协议书范文 房屋顶账协议书房屋顶账协议书当房屋进行顶账时，需要签订协议书，明确顶账的相关事项。 下面学习啦给大家带来房屋顶账协议书，供大家参考!房屋顶账协议书范文篇一甲方身份证号码(以下简称“甲方”)乙方身份证号码(以下简称“乙方”)担保人身份证号码担保人身份证号码为了实现债权，盘活资产，明确双方权利义务，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定，就房屋顶付欠款事宜，甲乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信原则基础上，经充分协商一致达成如下协议 一、截止xx年12月26日，乙方总计欠甲方现金人民币伍拾捌万叁仟肆佰壹拾三元 (583413)整。 二、乙方用其所有的位于西安市高新区丈八四路六号缤纷南郡小区4幢3单元32701室平方米住宅楼房的首付款人民币贰拾陆万陆仟贰佰贰拾贰元整(266222元)及楼房内的家具、设施、设备、及已经向银行还房贷36个月共计人民币壹拾肆万陆仟壹佰陆拾陆元(146166元)整及名下停车位等顶付欠甲方现金人民币伍拾捌万叁仟肆佰壹拾三元 (583413)整。 三、甲方自xx年12月27日起，开始向乙方办理住房贷款银行(中国银行)还房贷。
四、xx年12月26日之前，乙方顶付甲方的楼房按揭贷款本金及利息均由乙方按期足额偿还，如果xx年12月26日之前由于房贷因偿还问题与银行或开发商产生的纠纷均由乙方承担。 五、乙方于本协议签订后三日将顶账楼房及其一切房产手续交付甲方。 六、本协议签订后，由乙方协助甲方共同办理顶账楼房的产权过户手续，但所需税、费由_______方承担(不包括应当由乙方承担的税、费)。 七、自协议签订起，该顶账房屋的使用权完全归甲方所有。 八、甲乙双方必须全面认真履行协议约定内容，如果乙方中途反悔或者甲方还完房贷后乙方不配合甲方办理顶账楼房的产权过户手续，则按照在此期间甲方向银行所交付的房贷总额和xx年12月26日之前乙方欠甲方总款人民币伍拾捌万叁仟肆佰壹拾三元(583413元)整累加后的金额，自xx年12月27日起按月利息贰分计息，并每满一年后自动将上一年利息计入本金下一年也开始计息累加偿还甲方。 九、若发生第八条违约现象乙方无能力偿还或拒绝偿还，则由担保人按照第八条内容替乙方偿还甲方。 十、本协议一式三份，甲乙担保人三方各执一份;自双方签字时起生效。 甲方乙方担保人房屋顶账协议书范文篇二甲方乙方为了妥善解决甲乙双方的债权债务问题，明确双方权利义务，根据中华人民共和国《合同法》、《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定，就房屋
个人借款协议书通用版范本 合同编号:个人借款协议书通用版范本 范本一 贷款方：_____________ 借款方：_____________ 一、借款用途 二、借款金额 借款方向贷款方借款人民币__________元。 三、借款利息 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为_____%.借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率_____%. 四、借款期限 借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。 五、保证条款 (一)借款方用__________________做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。 (二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 (三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。 (四)乙方还款保证人____________，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。 六、合同争议的解决方式 双方协商解决，解决不成，同意提交_______区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地) 七、本合同自__________________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。 甲方(签字、盖章)______________乙方(签字、盖章)______________ 合同签订日期______________合同签订日期______________ 范本二 甲方(借款人)____________ 身份证号码：_____________ 乙方(贷款人)____________ 身份证号码：_____________ 一、双方就借款事项达成一致，约定如下： 二、借款金额 借款方向贷款方借人民币________元。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 农村房屋抵押借款合同
编号：FS-DY-20138 农村房屋抵押借款合同 抵押贷款是银行的一种放款形式、抵押品通常包括有价证券、国债券、各种股票、房地产、以及货物的提单、栈单或其他各种证明物品所有权的单据。贷款到期，借款者必须如数归还，否则银行有权处理抵押品，作为一种补偿。 农村房屋抵押借款合同范本 抵押人(以下简称甲方)：____(本人)(妻子)姓名：____ 居民身份证号码：____地址：_____ 联系电话：_____ 抵押权人(以下简称乙方)：____(本人)(妻子)姓名：_____居民身份证号码：____地址：_____联系电话：_____ 甲、乙双方就房屋抵押事项，经协商一致，并经土地所有权人同意，达成以下合同条款： 第一条房屋的基本情况 因为甲方经商急需现金故将自己所居住房屋，现在甲方自愿将坐落在浑江区板石镇金英村委会辖区的房屋院落(共
计平方米)及其一些附属物抵押给乙方，如果逾期偿还此借款将所抵押房屋及相关的土地使用权同时抵顶给乙方。该房屋始建于年，房屋结构为土木结构，建筑面积____平方米(其中实际建筑面积____平方米)，房屋用途为_____ ;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附属土地平面图见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。该院落具体位置为： 东邻： 西邻： 南邻： 北邻： 登记长度为：米、宽度为米，面积共平米 该院落相关的附属物同时全部抵顶，附属物包括：房屋后两分的菜园一块，房屋前后的所有果树，房屋后的菜地及其后山的一块耕田一并抵顶。 第二条房屋面积的约定 本合同第一条所约定的面积为(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积与房地产产权登记机关实际测
抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。
五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期： 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！ 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
房屋顶账协议范本 Model agreement on house top account 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
房屋顶账协议范本 小泰温馨提示：房地产商是指专门经营房地产的单位或个人，是介于一般房地产业主或从事开发房地产的资本家与业主之间，专门从事房地产买卖和出租活动。本文档根据房地产商合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 甲方：史丽宏，女，汉族，24 岁，内蒙古鄂尔多斯市东胜区人，现住内蒙古鄂尔多斯市东胜区，个体户，身份证号码：，（以下简称“甲方”。） 乙方：郭丽娥，女，汉族，49 岁，内蒙古鄂尔多斯市东胜区人，现住内蒙古鄂尔多斯市东胜区，个体户，身份证号码：，（以下简称“乙方”。） 为了实现债权，盘活资产，明确双方权利义务，《合根据同法》《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定，就房、屋顶付欠款事宜，甲乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信原则基础上，经充分协商一致达成如下协议： 一、截止 XX 年 6 月 6 日，乙方总计欠甲方现金人民币肆拾万元（400，000 元）整。
二、乙方用其所有的、位于北京市北苑路康斯丹郡小区 1 号楼 2 单元 50 3 室 90 平方米住宅楼房及楼房内的家具、设施、设备等顶付欠甲方现金人民币贰拾万元（200，000 元）整。 三、乙方下欠甲方现金人民币贰拾万元（200，000 元）整，乙方于本协议签订前一次性付清。 四、乙方顶付甲方的楼房按揭贷款本金及利息均有乙方 按期足额偿还。 五、乙方于本协议签订后三日将顶账楼房及其一切房产 手续交付甲方。 六、本协议签订后，由乙方协助甲方共同办理顶账楼房 的产权过户手续，但所需税、费由甲方承担（不包括应当由 乙方承担的税、费）。 七、甲乙双方必须全面认真履行协议约定义务，否则支 付对方协议总价金 30%的违约金，并赔偿相关经济损失。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份；自双方签字 时起生效。 -------- Designed By JinTai College ---------
简单个人借款协议书范本 为大家推荐的是简单个人借款协议书范本，欢迎参考。 简单个人借款协议书范本【一】 甲方(出借款人)：(身份证号码：) 乙方(借款人)：(身份证号码：) 连带责任保证人：身份证号码： 甲乙双方及连带责任保证人在公平自愿的基础上达成如下协议： 一、甲方愿出借给乙方人民币伍万元整(￥：50000.00 元)，借款期12个月，自20xx 年5月7日至20xx年5月6日，于订立本合同之时，由甲方给付乙方，乙方保证不用借款从事违法活动。 二、每月利息率为20 ，乙方应每三个月付清利息一次，不得拖欠。乙方保证按期归还借款，如果不能按期归还借款，乙方承担甲方追讨该借款的差旅费、律师费、诉讼费等。 三、本合同的债权，甲方可自由转让与他人，乙方不得异议。乙方偿还借款的顺序为先利息后本金。 四、乙方应觅连带责任保证人叁名，确保本合同的履行。连带责任保证人愿与乙方负连带返还本金、利息和追讨该借款的差旅费、律师费、诉讼费等的责任，并抛弃先诉抗辩权。
五、甲乙双方及连带责任保证人在本合同上签字即表示充分理解并同意本合同的所有条款。 甲方：乙方： 连带责任保证人：签订合同日期：二〇XX年五月二日 简单个人借款协议书范本【二】 出借人(甲方)： 借款人(乙方)： 甲、乙双方是在平等、自愿、友好地协商的基础上，达成了以下协议： 一、乙方向甲方借款人民币_____ 元整。 二、借款期限为_____年，从_____ 年_____月_____ 日起至_____ 年_____ 月_____日止。 三、借款期限届满，乙方保证马上返还全部借款，否则，愿意承担一切、法律责任。 四、甲方在本协议书签订后二日内将借款交付乙方。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋抵顶借款协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方（转让方）：_身份证号码：_ 乙方（接收方）：_身份证号码：_ 为确保本协议债权的顺利实现，本着平等、白愿的原则，根据〈〈中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，就甲方以房屋抵顶向乙方的借款事宜，为明确双方权利、义务，达成如下协议，以供遵守。 一、借款金额： 甲方于—年月—日向乙方借款本金人民币大写：（即￥元）。 二、抵顶财产情况： 因甲方无现金偿还，甲方白愿以鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街17号街坊4号楼1单元501室房屋壹处（建筑面积130m2）抵顶甲方下欠乙方的借款。 房屋的具体位置及面积，以该房屋的所有权证书登记的为准。 三、财产低顶价： 经双方商定，房屋抵顶价款按_元/平方米计算，折合人民币共计大写: 元，（即￥ _元）。 四、资产交付及手续变更日期： 甲方应于—年_月_日前，将本协议抵顶的房屋、钥匙、水、电及天然卡等相关财产及手续移交给乙方。否则，甲方必须一次性还清所欠乙方的所有本金及利息。或乙方有权住入甲方所抵房中直至房产证变更为止。 五、本协议签订后，未经乙方书面同意甲方不得将本协议资产再以转 让、租赁、抵顶及承包等形式为其他第三方设定任何权利、义务。否则视为甲方违约，甲方应向乙方承担借款总额30%的违约金，并承担由此给乙 方造成的损失。 六、甲方保证对本协议资产的权属享有真实、合法、有效的处分权利。 否则，给乙方造成的一切损失全部由甲方承担。 七、税费的承担： 本协议房屋交付前，因房屋产生的一切水、电、暖及物业等全部费用由甲
工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
个人借款合同标准版范本 有关个人借款合同范本 甲方借款人：__________ 身份证号码：____________ 乙方贷款人：__________ 身份证号码：____________ 甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。 一、乙方贷给甲方人民币大写______________，于______________前交付甲方。 二、贷款利息：___________________ 三、借款期限：___________________ 四、还款日期和方式：_____________ 五、违约责任：___________________ 六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方签字、盖章：_______ 乙方签字、盖章：_______ 合同签订日期______ 合同签订日期______ 债权人需注意： 1、要求债务人的配偶签字、或者提供配偶身份证明。 债务人借钱，为什么要配偶签字、或者提供配偶身份证明呢? 因为：根据最高人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释二》第 24条规定：“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。”;简单说，一人负债，夫妻偿还。所以，在实践中，借款债务诉讼，我们都是把夫妻俩作为共同被告。同理，债权人也应该提供关于被告夫妻关系的证据，如果不在债务人向你借款的时候准备，等到要打官司的时候才收集，不仅浪费时间，而且 不一定能够收集到相应的证据。 2、要明确约定借款利息。
为什么要明确约定借款利息呢? 因为：合同法211条规定“借款不约定利息的，视为无利息”。所以，利息必须明确 约定。借款合同的利息，有以下三种情况： 第一种：正常借款期限内的利息。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干 意见》第6条规定“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地 区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍包含利率本数。超出此 限度的，超出部分的利息不予保护。” 第二种：逾期利息。超出合同约定还款期限的利息。现行的人民银行规定逾期贷款利 率为原利率上浮30%-50%。 第三种：打官司法院判决后，迟延履行判决书的罚息。民诉法第232条规定“被执行 人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履 行期间的债务利息。”也就是说，如果债务人未能按生效判决或仲裁裁决规定的期限履行，则从迟延之日起，即原约定利息加倍计算。 私人借款合同范本阅读 借款人：__________________________电话：_________ 住址：__________________________邮政编码：_________ 货款银行：__________________________电话：_________ 法定代表人：_______________________传真：_________ 地址：__________________________邮政编码：_________ 借款人即抵押人以下简称甲方：________________________________________ 贷款人即抵押权人以下简称乙方：______________________________________ 保证人即售房单位以下简称丙方：______________________________________ 甲方因购买或建造或翻建或大修自有自住住房，根据xx市公积金管理中心和《职工 住房抵押贷款办法》规定，向乙方申请借款，愿意以所购买或建修的住房作为抵押。乙方 经审查同意发放贷款。在抵押住房的房地产权证交乙方收押之前，丙方愿意为甲方提供保证。为明确各自的权利和义务，甲，乙，丙三方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本 合同，共同遵守执行。 第一条借款金额 甲方向乙方借款人民币大写_________________________元。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-038944 房屋抵顶借款合同书(合同示
房屋抵顶借款合同书(合同示范文 本) 甲方（转让方）身份证号码： 乙方（接收方）身份证号码： 为确保本协议债权的顺利实现，本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，就甲方以房屋抵顶向乙方的借款事宜，为明确双方权利、义务，达成如下协议，以供遵守。 一、借款金额： 甲方于年月日向乙方借款本金人民币大写：，（即￥元） 二、抵顶财产情况： 因甲方无现金偿还，甲方自愿以房屋壹处（建筑面积㎡）抵顶甲方下欠乙方的借款。 房屋的具体位置及面积，以该房屋的所有权证书登记的为准。 三、财产低顶价： 经双方商定，房屋抵顶价款按元/平方米计算，折合人民币共计大写：元，（即￥元） 四、资产交付及手续变更日期：
甲方应于年月日前，将本协议抵顶的房屋、钥匙、水、电及天然卡等相关财产及手续移交给乙方。否则，甲方必须一次性还清所欠乙方的所有本金及利息。或乙方有权住入甲方所抵房中直至房产证变更为止。 五、本协议签订后，未经乙方书面同意甲方不得将本协议资产再以转让、租赁、抵顶及承包等形式为其他第三方设定任何权利、义务。否则视为甲方违约，甲方应向乙方承担借款总额30%的违约金，并承担由此给乙方造成的损失。 六、甲方保证对本协议资产的权属享有真实、合法、有效的处分权利。否则，给乙方造成的一切损失全部由甲方承担。 七、税费的承担： 本协议房屋交付前，因房屋产生的一切水、电、暖及物业等全部费用由甲方负责并承担。本协议房屋交付后，因上述房屋手续变更所产生的一切税费全部由甲方承担。 八、违约责任： 1、如甲方按照本协议约定履行义务的，甲方应按本协议房屋抵顶总款的30%向乙方承担违约金。 2、如甲方或其他第三方原因，致使乙方未能取得该房屋所有权的，甲方应按本协议房屋抵顶总价款的30%向乙方承担违约责任。同时，乙方仍有权依据借条的约定，向甲方主张偿还借款本息的偿还责任。 九、本协议涉及的房屋的相关手续及甲方的身份证复印件，作为本协议的组成部分。 十、争议的解决方式： 在履行本协议过程中若产生争议，双方应友好协商，协商不成的，双方一致
以房屋抵付工程款合同 甲方： 地址： 电话：邮编： 乙方： 地址： 电话：邮编： 丙方： 地址 身份证号码：电话：邮编： 鉴于： 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为： 三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安
解除顶账协议合同书 签订日期： 甲方： 乙方： 鉴于： 1、双方于2011年9月30日就甲方以从原价值4，114，470元（不含税），顶欠乙方在甲方款项4，114，470元而签订顶账协议； 2、乙方无法正常办理上述房屋过户手续，双方同意协商解除顶账协议。 为避免纠纷和明确各自的责任，考虑双方多年的合作伙伴关系，甲乙双方就解除合同事宜，在自愿互谅的基础上，本于诚信，经充分协商一致，达成如下协议： 一、甲乙双方同意解除于 2011年 9 月 30 日签订的顶账协议。自协议解除之日起，甲乙双方之间的权利、义务关系自行消灭。 二、乙方承诺： 1、在
解除本合同前所发生的一切与顶账房屋有关的债务由乙方承担，不存在拖欠因占用顶账房屋而发生的费用的情形（如物业管理费、水、电费等费用）；甲方在接收房屋后若因乙方在占有顶账房屋期间而发生的费用被第三方追索时，甲方可随时无条件的向乙方主张权利； 2、应当在签订本合同当日向甲方归还在签订顶账协议时从甲方接收的所有与顶账房屋有关的法律文书或资料原件，并经甲方签字确认； 3、不得向甲方主张在占用房屋期间对房屋进行修缮或增设其他物品所产生的费用； 4、就顶账房屋不存在向第三方担保的情形，若对房屋进行出租或从事其他营利性活动的，且租赁合同在本合同解除时仍然有效存续，则甲方将代替乙方收取顶账房屋而产生的收益而不返还给乙方。 三、双方同意以大连万成房地产开发有限公司开发的房屋抵顶原顶账协议中约定的款项，具体协议内容双方另行签订。 四、本合同书自双方签字、盖章之日起生效；原顶账协议自本协议生效时即时解除，双方不再受原合同约束。 五、甲乙双方因本合同产生争议的，双方应当协商解决，协商不成时，任何一方可以向甲方所在地法院起诉。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 标准个人借款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：_________________ 抵押人(甲方)_________________________ 住所：___________________________________ 电话：___________________________________ XX编码：_______________________________ 开户金融机构及账号：_____________________ 抵押权人(乙方)_________________________ 住所：___________________________________ 法定代表人(或授权代理人)_____________ 电话：___________________________________ XX编码：_______________________________ 为确保乙方与_____签订的_____号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意以其有权处分的财产作抵押，乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：第一条甲方以抵押物清单所列之财产设定抵押。 第二条以房地产设定抵押的产权情况 1.房地产坐落：______________________________ 2.地号：____________________________________ 3.土地面积：________________________________ 4.土地使用年限：___________________________ 5.土地来源：________________________________ 6.土地出让(转让、划拨)合同号：____________ 7.国有土地使用ず牛篲________________________ 8.房屋建筑面积：____________________________ 9.共有权份额：_____________________________
商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议
确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the agreement, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 个人借款协议书范本(协议文本)
个人借款协议书范本(协议文本)说明：本协议书适用于协议双方同意签署协议后，约束协议双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 甲方：________________________ 身份证号码：__________________ 乙方：________________________ 身份证号码：__________________ 甲、乙双方经充分协商，订定以下借款合同： 一、甲方因经营活动需要，向乙方借款人民币__________万元(￥____________)，乙方于______年______月______日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户，由甲方向乙方出具收到借款的确认书。 二、借款期限为______年，从甲方出具上述确认书之日起计;利率以___年期银行贷款利率计，即为每年______%;如遇国家调整同期银行贷款利率的，则双方之间的借款利率亦作相应的调整; 借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给乙方; 上述本息若逾期支付，则以每日千分之一的比例计算违约金。 三、为上述条款的履行，甲方以其在____________股份有限公司
房屋抵顶借款合同书范文通用版 General version of model text of housing mortgage loan contra ct 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋抵顶借款合同书范文通用版 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方（转让方） 身份证号码： 乙方（接收方） 身份证号码： 为确保本协议债权的顺利实现，本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，就甲方以房屋抵顶向乙方的借款事宜，为明确双方权利、义务，达成如下协议，以供遵守。 一、借款金额： 甲方于年月日向乙方借款本金人民币大写：，（即￥元） 二、抵顶财产情况： 因甲方无现金偿还，甲方自愿以房屋壹处（建筑面积㎡）抵顶甲方下欠乙方的借款。
房屋的具体位置及面积，以该房屋的所有权证书登记的 为准。 三、财产低顶价： 经双方商定，房屋抵顶价款按元/平方米计算，折合人民 币共计大写：元，（即￥元） 四、资产交付及手续变更日期： 甲方应于年月日前，将本协议抵顶的房屋、钥匙、水、 电及天然卡等相关财产及手续移交给乙方。否则，甲方必须一次性还清所欠乙方的所有本金及利息。或乙方有权住入甲方所抵房中直至房产证变更为止。 五、本协议签订后，未经乙方书面同意甲方不得将本协 议资产再以转让、租赁、抵顶及承包等形式为其他第三方设定任何权利、义务。否则视为甲方违约，甲方应向乙方承担借款总额30%的违约金，并承担由此给乙方造成的损失。 六、甲方保证对本协议资产的权属享有真实、合法、有 效的处分权利。否则，给乙方造成的一切损失全部由甲方承担。 七、税费的承担：
解除顶账协议合同书 签订日期: 甲方: 乙方： 鉴于: 1、双方于2０11年9月３０日就甲方以从原价值4，11４,470元(不含税),顶欠乙方在甲方款项4,114，４7０元而签订顶账协议; 2、乙方无法正常办理上述房屋过户手续，双方同意协商解除顶账协议。 为避免纠纷和明确各自的责任,考虑双方多年的合作伙伴关系，甲乙双方就解除合同事宜，在自愿互谅的基础上，本于诚信，经充分协商一致，达成如下协议： 一、甲乙双方同意解除于201１年9 月3０日签订的顶账协议。自协议解除之日起,甲乙双方之间的权利、义务关系自行消灭。 二、乙方承诺: １、在解除本合同前所发生的一切与顶账房屋有关的债务由乙方承担，不存在拖欠因占用顶账房屋而发生的费用的情形(如物业管理费、水、电费等费用);甲方在接收房屋后若
因乙方在占有顶账房屋期间而发生的费用被第三方追索时,甲方可随时无条件的向乙方主张权利； 2、应当在签订本合同当日向甲方归还在签订顶账协议时从甲方接收的所有与顶账房屋有关的法律文书或资料原件，并经甲方签字确认； ３、不得向甲方主张在占用房屋期间对房屋进行修缮或增设其他物品所产生的费用； 4、就顶账房屋不存在向第三方担保的情形，若对房屋进行出租或从事其他营利性活动的，且租赁合同在本合同解除时仍然有效存续，则甲方将代替乙方收取顶账房屋而产生的收益而不返还给乙方。 三、双方同意以大连万成房地产开发有限公司开发的房屋抵顶原顶账协议中约定的款项,具体协议内容双方另行签订。 四、本合同书自双方签字、盖章之日起生效;原顶账协议自本协议生效时即时解除,双方不再受原合同约束。 五、甲乙双方因本合同产生争议的,双方应当协商解决,协商不成时,任何一方可以向甲方所在地法院起诉。 六、本合同书一式四份，双方各持二份，具有同等的法律效力。 甲方（签章）：_＿________＿_＿_＿＿＿_
房屋顶账协议范本（精简版） 房屋顶账协议范本 房屋顶账协议范本 房屋顶账协议范本甲方: 史丽宏，女，汉族，24 岁，内蒙古鄂尔多斯市东胜区人，现住内蒙古鄂尔多斯市东胜区，个体户，身份证号码: ， (以下简称甲方。 ) 乙方: 郭丽娥，女，汉族，49 岁，内蒙古鄂尔多斯市东胜区人，现住内蒙古鄂尔多斯市东胜区，个体户，身份证号码: ， (以下简称乙方。 ) 为了实现债权，盘活资产，明确双方权利义务，《合根据同法》《城市房地产管理法》等相关法律法规之规定，就房、屋顶付欠款事宜，甲乙双方在平等、有偿、自愿、诚实守信原则基础上，经充分协商一致达成如下协议: 一、截止 XX 年 6 月 6 日，乙方总计欠甲方现金人民币肆拾万元(400，000 元)整。 二、乙方用其所有的、位于北京市北苑路康斯丹郡小区 1 号楼 2 单元 503 室 90 平方米住宅楼房及楼房内的家具、设施、设备等顶付欠甲方现金人民币贰拾万元(200，000 元) 整。 三、乙方下欠甲方现金人民币贰拾万元(200，000 元) 整，乙方于本协议签订前一次性付清。 四、乙方顶付甲方的楼房按揭贷款本金及利息均有乙方按期足额偿还。 五、乙方于本协议签订后三日将顶账楼房及其一切房产手续交付甲方。
六、本协议签订后，由乙方协助甲方共同办理顶账楼房的产权过户手续，但所需税、费由甲方承担(不包括应当由乙方承担的税、费) 。 七、甲乙双方必须全面认真履行协议约定义务，否则支付对方协议总价金30%的违约金，并赔偿相关经济损失。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份;自双方签字时起生效。甲方: 乙方: 201X年X月X日月日
编号：_____________标准个人借款协议书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
合同编号：_________________ 抵押人(甲方)_________________________ 住所：___________________________________ 电话：___________________________________ XX编码：_______________________________ 开户金融机构及账号：_____________________ 抵押权人(乙方)_________________________ 住所：___________________________________ 法定代表人(或授权代理人)_____________ 电话：___________________________________ XX编码：_______________________________ 为确保乙方与_____签订的_____号借款合同(以下简称借款合同)的履行，甲方愿意以其有权处分的财产作抵押，乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款： 第一条甲方以抵押物清单所列之财产设定抵押。 第二条以房地产设定抵押的产权情况 1.房地产坐落：______________________________ 2.地号：____________________________________ 3.土地面积：________________________________ 4.土地使用年限：___________________________ 5.土地来源：________________________________ 6.土地出让(转让、划拨)合同号：____________
协议书 甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司 法定代表人： 乙方：林州市祥隆劳务有限公司 法定代表人： 丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司 法定代表人： 鉴于： 1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。 2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币729064元。截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。 甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议： 一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方
已知悉甲、乙方之间的债权转让。丙方应向乙方支付该等金额的工程款。 二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。 四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。 五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。 甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。 七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。 八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。 九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。 协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。