工程建设承揽合同
甲方：（简称甲方）
乙方：（简称乙方）
现甲方委托乙方兴建私人住宅工程，为明确双方责任，在平等互利基础上，经甲乙协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。
一、工程概括
（一）工程地点：。
（二）工程规模：框架结构建四层，另盖梯房顶，合计总面积约360多平方米，以实际建筑面积计算。
（三）工程承包方式：包工不包料。
二、工程结算面积方式与工程造价
（一）工程结算面积方式：把每层捣砼投影面积计算：即按每层砼板滴水位面积计算，包括如果要建窗眉飘板、阳台飘板宽小于25厘米的宽度则该部分面积不纳入结算工程造价，若超25厘米的，超出部分面积则纳入结算工程造价。
（二）工程承包结算造价：按每平方米造价佰拾元（）。工程总造价约元。工程完工后按实际建造面积结算。
三、工程承包范围
（一）本造价乙方承包所有铁钉、铁线、排棚笏以及安
全防护网。
（二）甲方自行负责清运钻孔桩完成后余泥杂物费用。其它所有余泥杂物由乙方负责清理到地下，由甲方用车运走。
（三）捣基础承台与地梁用泵车，每层楼面的捣砼用泵车，每次泵车由甲方聘请，费用约为1200元正（以实际聘请
，甲乙双方各付一半用泵车费。
（四）包模板、包机械、包安全、保质量、包全部水工施工。所有隐蔽工程，待甲方验收合格后方可施工。
四、乙方按甲方提供要求施工如下
（一）在基础内建化粪池1个，按实地情况而定，化粪池不小于15立方米以上包砌墙。
（二）每间卫生间、厨房贴瓷片到顶。楼梯间、墙体贴瓷片砖到项。厅墙裙贴瓷片砖到1.5米高度，卫生间与厨房天花贴马赛克。
（三）外墙、阳台内墙：批荡打底贴纸片砖仔，阳台开花底贴马赛克，贴外墙砖墙身打水泥膏底。
（四）楼梯级与平台铺花岗石，厨房灶基板台按花岗石，所有花岗石甲方自行安装。
（五）本工程取用先捣框架施工，拆模板后再砌砖工程。
（六）屋百层批防水砂浆过面后，铺隔热层再贴地面砖。
（七）房间墙裙贴阴装勒脚线砖，高0.12米与墙体平整。
（八）卫生间蹲厕，沉池安装排污后做好试水防漏，沉池用砂砖架空踎斗。
（九）天面层、厕所、厨房、阳台等用全湿砂浆铺地砖，其他可使用半干湿砂桨铺地砖。
五、甲方责任
（一）甲方要按时购买乙方所需要用材料给乙方施工使用。
（二）一切水电安装、门、窗、扇灰、油漆、施工用水电费用甲方负责。
（三）甲方使用需要较大改动时，按造价双方充分协商，按工程进行调整另行计算。
六、乙方责任
（一）乙方按图纸、按质、按量、按期完成该项工程。
（二）乙方人员在施工工程的工伤及其它一切安全事故由乙方自行负责。
（三）乙方在施工工程因质量问题造成翻工的，所涉及的材料以及人工费用由乙方自行负责。
（四）不得偷工减料，使用劣质材料，乙方须准确预算每层所需要使用的材料给甲方采购，杜绝浪费现象。
七、工期
本合同工期为2014年2月20日至2014年9月20日，
共7个月施工期。
八、付款方式
（一）工程完成基础和首层楼面砼付款40000元正。
（二）完成二层至三层捣楼面砼后付款30000元正。
（三）完成四层至屋面封顶楼面捣砼后付款30000元正。
（四）完成砌砖、安装PVC管后付款30000元正。
（五）完成全部内墙批荡工程后付款30000元正。
（六）完成内墙贴砖、内地面铺砖、外墙贴砖、拆外墙排棚后款70000元正。余下款项待全部工程完成后，在1个月内结算付清。
九、其它
（一）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
（二）本协议未尽事宜，经双方协商补充。
（三）本协议签订之日起生效，至工程完工付清工程款之日止。
甲方：乙方：
日期：日期：
文档下载后可编辑文档，打开页眉，选中水印，即可去除水印 编号：_____________ 农村自建房合同 方：甲________________________________________________ ___________________________ 方：乙 日_____________签订日期：年______月 7 1 第页共页 文档下载后可编辑文档，打开页眉，选中水印，即可去除水印
甲方（负责人）：（姓名，身份证号码） 乙方（承包人）：（姓名，身份证号码） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，经过乙方详尽踏勘现场，为明确甲乙双方在房屋建设施工过程中的权利、职责和义务，保质保量完成程任务，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，经双方友好协商，签定此施工合同，方共同遵守 一、承包方 、甲方将位________自住用房的建设施工工程以包工不包料的形式承包给乙方，工程价按实际施工面积（建成后实际测算建筑面积）_______平方米的价格计价 、合同工期：本工程工期为________月，________________________日开工________________________日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期 、工期日开始建设，工期天。如发生强降雨、停电、地震等影响施的不可抗力情况的，可顺延工期 二、工程内 、被建房屋的建筑面积约________平方米，共计二层。一层、二层均为砖混结构，一层________米，二层层高________米，承包范围为被建房屋土石方工程、地基处理工程、混凝土及钢筋混凝土工程、砌筑工程、木结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、油漆工程及其他装饰工程。 2、基础为条形基础，基础开挖深度及宽度按甲方要求及地质情况现场确定。基础施工含基槽挖掘、垫层施工、钢筋混凝土施工、模板施工、土方回填和夯实等工程。 3、楼板为现浇钢筋混凝土结构（包括楼梯、坡屋面）。门、窗过梁由乙方现场制作。 4、全部给排水、电气、弱电的电视、电话、网线、防雷接地等，按施工图及甲方现场确定位置第 2 页共 7 页 文档下载后可编辑文档，打开页眉，选中水印，即可去除水印 及数量进行施工，所需安装设备甲方现场确定。 、内墙及天棚全部抹灰，外墙正立面和侧立面（含梁、构造柱）、背立面全部贴面砖。一层地5内墙面面铺垫层上做水泥砂浆地坪，一至二层卫生间及厨房地面全部贴防滑地砖并做防水处理、满贴内墙瓷砖。一至二层除上述做法之外的楼地面（含楼梯）全贴地板砖及踢脚线。 三、工程质量要求、乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸及甲方要求施工，加强质量管理。1公分误差，梁、柱、22、乙方在浇灌混凝土时应认真负责、精心施工，如浇灌混凝土主筋超出乙方必须无条件执行甲方有向乙方提出误差地方从新改建的权利，2公分，砖体、整体偏差超过并承担所需材料费用。、重要施工过程：如基础回填、混凝土浇筑及隐蔽工程实施前须经甲方验收后方能进行下一工3 序。 、梁、柱的浇筑必须一次性完成。 4、乙方完成基础以及每层的梁、柱布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，检查合5 格后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。、砌体材料采用标准红砖，6M75混合砂浆砌筑。、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方7 停工或整改。求，并 8、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要保证施工质量。、工程竣工后，由甲方组织相关人员
福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 省院《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答：劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。
农村建房承揽合同 甲方：家住：身份证号： 乙方：家住：身份证号： 甲方在老房基地建房一幢，以包工形式发包给乙方施工，现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下： 一、项目规格 建筑一层平房，共计7间。砖木结构，高米，宽米，长约米，前沿为现浇。二、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、架板、钢模板、脚手架、施工工具及生产生活的一切用具等。（所有施工用具，甲方一切不提供） 三、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、防震柱及权梁、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙后硬沿墙面粉水泥砂浆、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 四、承包价格 建筑面积每平米人工费330元，不封沿口。工程期限年月日开至年月日完工。 五、付款方式 地基、圈梁打好后付现金元，主体工程完成后付现金元，完工后扣除叁仟元为工程质量保险金，其余完工后现金一次付清。 六、双方责任 甲方负责水电供给确保原材料及时进场。乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便甲方迅速筹备。乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，不得偷工减料。 （1）、乙方在砌砖时，平整度垂直度误差不大于0.8cm，混泥土结构偏差不大于0.5cm，内墙粉刷误差不大于0.2cm，外墙瓷砖不大于0.1cm，地板砖误差为0. （2）、木工在施工期间，不能出现误差，如有误差或损料，全部由乙方承担。 七、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 八、注意安全 乙方进入施工现场，要确保施工人员的人身安全，对脚手架牢牢把关，电、机械要专人操作，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责
屋建房筑工程施工承包合同 甲方:姓名地址: 电话: 身份证号: (以下简称甲方) 乙方:姓名: 地址: 电话: 身份证号: (以下简称乙方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》的相关规定，本着平等、协商、公开、公正的原则，结合房屋建设的实际情况，达成如下书面协议： 一、工程概况 1、甲方准备在中枢街道办事处中纪社区宗所堡村家旁新建房屋一栋，经与乙方洽谈、协商，甲方将其房屋建筑工程承包给乙方施工建设，工程内容包括除土方开挖、土方回填、内墙双灰粉由甲方自行负责外，其他的工程全部由乙方负责做完。 2、本栋房屋采取包工不包料的形式，甲方自行负责材料的供应，乙方按照甲方提供的图纸保质保期来进行施工，施工过程中如需变动设计，乙方需提前跟甲方沟通，取得甲方的同意后方可变更。乙方负责提供房屋建筑时所需的设施（比如：脚手架、跳板、钢模板等）及少量辅材(比如:焊条、扎丝等),所需辅材量大时由甲方自行购买。乙方自行解决生活问题。
3、工程从2016年月日至2016年月日竣工。历时 天完成。房屋建筑总面积平方米，按每平方米 元计算（收方面积按建筑面积计算），费用合计元（大写：元整）。 二、质量要求 1、施工过程中，乙方要按照建筑施工的基本要求施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度要均匀、无明显的裂缝，内墙面达到整体水平平整、无裂缝；大门墙体、厨房、卫生间、客厅、走道、楼道等地方的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行；房屋四周进行雨水及时排除，以免影响工程质量和进度。 2、工程验收时，甲方按照以上的规定执行。 三、甲乙双方的责任 1、甲方的责任：按时付给乙方工程进度款，做好结算准备工作，承担有关法律法规、合同规定的甲方应承担的责任和义务。 2、乙方的责任：严格按照设计图和工程技术人员的要求组织施工，保证施工质量和安全生产，按协议规定的工期完成施工任务，不能随意更改工程现场技术的轴线及高程。承担有关法律法规、合同规定的乙方应承担的责任和义务。 四、付款方式 乙方施工人员及施工设备进场后，甲方先行预付元（大写：）作为乙方的施工费用；随后则根据工程进度付款，每完成一层楼的浇筑甲方向乙
农村建房施工合同书 甲方：赵军身份证号码：42050019*****13714 乙方：王荣身份证号码：42050419*****15715 农行账号：622848 077******9176 甲方在点军区联棚乡长岭村一组建设房屋一栋两层带隔热，建筑总面积为300平米。乙方具有农村建房资质和团队，该房屋建设有乙方承包，双方在平等、自愿的基数上，协商签订合同共同遵守。 一：承包方式 1、采用包工包料的方式承包。乙方负责采购水泥砖、河沙、碎 石、水泥、楼梯和楼板水泥制品、钢材、铁钉、扎丝等建筑材料。 2、乙方提供劳务、施工工具及生活用具和施工保障，包括搅拌 机，震动机器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具。 二、城建项目 房屋工程的建筑包括墙体、大梁、装模部分混领土及地面，前沿外墙贴砖，后侧面墙面抹水泥砂浆，顶层檐墙高度0.8米按每平方单价的65%计算，乙方以毛坯房完工。 三、承包价格 1、以建筑面积计算，每平方米人民币520元，基础正负零80厘米以外的部分由甲方负责。 （注：如果甲方要求增加门庭，甲方就以18万元毛坯房包干给乙方承建。） 四、付款方式 本合同签订之日起，工具、人员到位进场时，甲方给乙方预付5万元，完成
第一层砖砌楼层后支付5万元，完成第2层预付5万元。工程全部完工，付清尾款。 五、质量要求 乙方应当按照当地农村建房标准和施工要求施工。工期施工为6个月，雨天顺延。 六、双方责任 甲方负责水、电到位和三通一平，室内水电安装由甲方承担，乙方须按甲方设计要求施工。如一方违约按总价的10%支付给对方。未经事宜双方另行协商解决。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 2017年11月12日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
农村自建房合同 甲方（负责人）：（姓名，身份证号码） 乙方（承包人）：（姓名，身份证号码） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，经过乙方详尽踏勘现场，为明确甲乙双方在房屋建设施工过程中的权利、职责和义务，保质保量完成工程任务，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。一、承包方式 甲方将位于***自住用房的建设施工工程以包工不包料的形式承包给乙方，工程价款按实际施工面积（建成后实际测算建筑面积）以460元/平方米的价格计价。 合同工期：本工程工期为个月，自年月开工，年月日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。4、工期从年月日开始建设，工期为天。如发生强降雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 二、工程内容 1、被建房屋的建筑面积约为200平方米，共计二层。
一层、二层均为砖混结构，一层层高3.5米，二层层高为3.5米，承包范围为被建房屋土石方工程、地基处理工程、混凝土及钢筋混凝土工程、砌筑工程、木结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、油漆工程及其他装饰工程。 2、基础为条形基础，基础开挖深度及宽度按甲方要求及地质情况现场确定。基础施工含基槽挖掘、垫层施工、钢筋混凝土施工、模板施工、土方回填和夯实等工程。 3、楼板为现浇钢筋混凝土结构（包括楼梯、坡屋面）。门、窗过梁由乙方现场制作。 4、全部给排水、电气、弱电的电视、电话、网线、防雷接地等，按施工图及甲方现场确定位置及数量进行施工，所需安装设备甲方现场确定。 5、内墙及天棚全部抹灰，外墙正立面和侧立面（含梁、构造柱）、背立面全部贴面砖。一层地面铺垫层上做水泥砂浆地坪，一至二层卫生间及厨房地面全部贴防滑地砖并做防水处理、内墙面满贴内墙瓷砖。一至二层除上述做法之外的楼地面（含楼梯）全贴地板砖及踢脚线。 三、工程质量要求 1、乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸及甲方要求施工，加强质量管理。 2、乙方在浇灌混凝土时应认真负责、精心施工，如浇
农村建房施工工程承包合同 甲方姓名（或名称）：__________________________________ 住址：_______________________________________________ 身份证号：___________________________________________ 电话：_______________________________________________ 乙方姓名（或名称）：__________________________________ 住址：_______________________________________________ 身份证号：___________________________________________ 电话：_______________________________________________ 甲方将位于（被建房屋地点）的两层自住用房的建设施工工程承 包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施 工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备。 二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将地梁以上（+0以上）的房屋建筑工程 的施工全部承包给乙方（其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间 地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等）。乙方的施工承包单价为每平方米元，工 程总价款为元。 三、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。 四、在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。 五、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。 六、甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸张，由甲方负责指导修建。甲方负责一 切建房所需的原材料。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供（包括搅拌机、吊预制板上楼 的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等），并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 自建房施工承包合同(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
自建房施工承包合同(合同范本) 甲方： 乙方： 甲方将位于××县××镇××路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工（如发生变更，双方协商）主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，木工负责搭架、装模板等工程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完
工。 二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下：1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工；2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供（包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等）并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工质量要求：1、乙方照图进行施工，甲方按要求验收工程质量；2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方
农村建房合同纠纷案由（承揽or建设施工合同） 农村建房合同纠纷案由（承揽or建设施工合同） 近两年来，随着新农村建设的快速发展和农村经济增长以及农民生活水平的提高，广大农民改善居住条件的热情又一次迸发，继上个世纪九十年代农村建房热后，各地农村新一轮建房热潮正在兴起。但就我县农村建筑市场来看，市场秩序很不规范，从事建筑活动的大部分都是无证、无照、无资金、无设备、无技术的农民建筑队。建房主力多是忙时拿起镰刀的农民，闲时变成拿起瓦刀的“建筑工人”，因施工价格便宜，弥补了大型建筑企业不愿承揽农村民用住房的缺口，在农村很有市场。同时，农村建房施工队缺乏应有的岗前从业培训，以致房屋建筑质量无法保证，常因房屋质量问题发生纠纷、工程款支付纠纷诉至法院。据不完全统计，2006年以来仅县法院受理的农村建房纠纷案件就有50起占民二庭受理案件的25％。该类案件诉至法院后，由于法律规定的缺失和审判实践的尺度不一，导致多种处理结果，不仅为今后建设社会主义新农村留下了安全隐患，同时也引发审判机关对处理农村建房问题的一些思考。本文针对我院民二庭受理的几起农村建房合同纠纷，从案件的案由确定谈起，对农村建房合同纠纷的解决做出如下调研探讨： 一、农村建房合同纠纷的案由定性争议
农村建房合同纠纷诉至法院后，涉及的首要问题即是案由的确定问题。在审判实践中，有两种案由意见：（一）应认定为建设工程施工合同纠纷。首先，从立法的角度来看，因建设工程的特殊性和安全性要求，立法将建设工程施工合同从承揽合同中独立出来，并制定专门的法律规定予以完善规范，以维护建筑市场的秩序和保证建设工程的质量。因此，农村的建房合同列为建设工程施工合同是与立法本意相符的。其次，从农村建房的特点来看，虽然表面上是施工队提供劳务为原告建房，实际上施工队不仅提供了劳务，而且利用自已的设备和技术，按房主提供的设计图纸或相关要求施工，最后交付劳动成果。因此，农村建房已经是一个完整的小工程建设，应认定为建设工程施工合同。最后，从规范农村建筑市场秩序来看，司法机关将农村建房合同认定为建设施工合同，更有利于促进相关的行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策，进一步推动农村建筑市场的规范化。 （二）应认定为承揽合同。根据承揽合同的概念和特征，农村建房是建房施工队按房主的各种具体要求完成建房工作，向房主交付房屋，并由房主支付一定报酬的行为，其各项特征均符合承揽合同的特征。同时，农村建房是比较简单的建筑活动，它无需经过严格的规划、勘察、设计等工作，而且大多数建房工程都是包工不包料的劳务工程，这与建设
建房合同书 房主人（甲方）： 承建人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。 一、建筑项目：XX村私人住宅主体工程 二、建设地点：XX 三、承建方式及施工准备 1、甲方将其住宅主体工程以包工包料的方式承包给乙方承建。 2、乙方必须按合同施工，提供以下建筑材料： ⑴地槽深度1.5米，宽0.8米，采用青石砌垒，要求灰满浆实，墙砖采用红机砖，沙为清沙。 ⑵工程用钢材为标准莱钢，地梁圈梁立柱为12号钢筋各4根，股筋1米5个，上翻梁用22号钢筋，4根放底部，顶筋为10×8, 间距为16×18, 走廊底部过梁钢筋为22型号4根，各地方钢筋我10个地钢筋，水泥使用鲁宏425# 浇顶灌柱，砌墙用中心425#水泥，浇顶厚度为14cm，沿子为10cm 。 ⑶正房下层高为3.5米，上层为3.2米，东西屋上下层为3.2米，铝合金门窗采用广东华昌100型号厚度1.2MM，玻璃采用优质500MM平板，内门在协商。 ⑷楼梯栏杆和影背墙上用1.5寸、1寸12个地钢筋。 ⑸正房三面、东屋后面大门影背墙前面、地板砖用全瓷一级砖，地板砖一块10元左右，厨房、洗澡间厕所间瓷砖到顶，地砖为防滑地砖。 ⑹电线采用铜芯线，主线4平方，火线2.5平方，零线1.5平方，每间两个线头，1个普通灯泡，开关及插座用配套合理，预留闭路和电话插座。 ⑺上下水管采用新型材料或水泥管，院内下水道要通道巷内下水道。 乙方应及时提供以上建筑材料，以免影响乙方正常施工进度。 3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，必须备有遮雨帆布，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。 四、建房工期：建房工期为80天，自标高正负零点零零开始施工算起。 五、承建工程价格及付款方式： 正房460元/平方，东西屋420元/平方，再无其他费用。开工时首付3万，主体完后付5万，其余竣工后验收合格付清工程款的99%。 六、施工安全要求 1、乙方明确自己有与承揽建设的私人住宅工程相应的建筑资质，而且明确其施工人员也具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。 七、工程质量。
编号：_____________自建房施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方(房主方)姓名：________________________________________ 身份证号: _________________________________________________ 乙方(承建方)姓名：________________________________________ 身份证号: ___________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，经过乙方勘测现场后，明确甲乙双方在房屋建设施工过程中的权利、职责和义务，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。 一、承包方式:__________________________________________________。 二、甲方将位于______________________________的____________________结构的自建房以包工包料的形式承包给乙方（并负责解决建筑施工过程中的所有设备、工具、原材料及水电费)。按实际施工面积_____________元/平方米（大写：________________）价格结算（此价格包含所有工程承包内容详见合同第二项工程承包内容）。 三、工程承包内容及工期 1、建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、门窗过梁预制板购买与安装；室内外墙面、天棚水泥砂浆粉刷，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等承建工作。 2、工期从____________年____________月____________日开始建设，工期为____________天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 四、工程付款方式
农村房屋建筑施工合同甲方（以下称业主）： 乙方（以下称承包商）： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：房屋建筑工程（以下称本合同工程） 工程地点： 二、工程承包范围 承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括： 三、承包方式和合同价 1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含永久性材料费用的其他全部费用。经双方确认，为人民币元（大写： 2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任，以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品（不含用于本工程的永久性材料费）。 3、合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。 4、在合同履行过程中，业主提出的任何建议、方案、要求，不
管承包商是否采纳，承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外，其余一切情况合同费用均不作任何调整。 5、除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包商不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。 6、承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准，由此引起的费用、后果均由承包商负责。 四、支付 在工程分阶段完工竣工验收后，业主扣除按合同各条款应扣除的款等费用后，支付给承包商。具体支付方式： 1、±0.00地坪施工完成，验收合格后，每间付元； 2、三层平面浇好，每间付元； 3、屋顶瓦片盖好，每间付元； 4、余款元在墙粉刷好付清。 五、误期赔偿费 1、由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必须向业主支付误期赔偿费，业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费，但不排除用其他方式收回此款。此赔偿费的支付并不能解除承包商应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 2、本合同误期赔偿费每天按合同价的1.0％计算，由承包商向
2020 农村自建房合同协议书(协2020 rural self built house contract agreement (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-040621
2020 农村自建房合同协议书(协议范 本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 自建房合同范本参考阅读 甲方： 乙方： 甲方将位于××县××镇××路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲 方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，为了明确甲、乙双方的责任，保证如质如量按期完成该工程，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程施工范围及工期：乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工(如发生 变更，双方协商)主要包括：自基脚面起，上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇，全部门、窗、孔洞预留，
木工负责搭架、装模板等工程。 工程期限从年月日至年月日完工。乙方应按时施工，如期完工。 二、承包方式：此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下： 1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料，并按照图纸的式样进行施工; 2、乙方负责召集建筑施工人员，并组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。 3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸，乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等)并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。 三、施工质量要求： 1、乙方照图进行施工，甲方按要求验收工程质量; 2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中，乙方施工时要保证质量，墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。 3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏，如出现渗漏视为不合格，甲方有权要求返工并赔偿损失，全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。 四、施工安全要求：乙方在施工过程中，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装臵。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查。违规操作导致的一切事故与甲方无关，甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工地管理疏忽造成
农村自建房承包施工合同 甲方： 乙方： 甲方在村建房屋一栋，建筑层数层，总面积约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保施工安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本合同，以其共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面
加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写：元(￥：)，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
LOGO 农村建房施工合同范本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________农村建房施工合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土
及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
农村居民建房施工合同重庆市城乡建设委员会监制
农村居民建房施工合同 甲方姓名（建房户）： 住址： 身份证号： 电话： 乙方（承建方）： 地址： 身份证号（法人代表）： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，经过乙方详尽勘查现场，为明确甲乙双方在房屋建设施工过程中的权利、职责和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量完成工程任务，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，经双方友好协商，签订此施工合同，双方共同遵守。 一、承包方式 甲方将位于的自住用房的建设施工工程以□包工包料/ □包工不包料的形式承包给乙方，按实际施工面积（建成后实际建筑面积）以元/平方米（大写：元每平方米）的价格计价。 二、工程内容 （一）拟建房屋的建筑面积为平方米，乙方按照设计图纸和甲方提出的要求建设。乙方负责施工甲方房屋基础、主体工程的建筑，包括基础开挖、土方回填和夯实、墙体、梁柱、楼梯、楼面、装模、拆模、轧钢筋、现浇混凝土及地面，门前台阶砼垫层、散水。
（二）基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。 （三）楼板要求层层现浇（包括楼梯、坡屋面），砼采用□商品砼/□自拌砼。门、窗过梁乙方现场制作。 （四）全部给排水、电气、弱电的电视、电话、网线、防雷接地等，按施工图及甲方现场确定位置及数量进行施工，所需安装设备甲方现场确定。 （五）室内抹灰，外墙正立面及可视范围墙面（含梁、构造柱）刷漆。地面铺垫层上做水泥砂浆地坪，卫生间及厨房地面要做好防水处理，顶层为平屋顶的，屋面应加浆磨平，同时作好防水处理。 （六）卫生间便器、地漏等安装。 （七）房屋四周水堰（阳沟）的建设：水堰深cm，宽cm，要求水泥砂浆做，横平竖直，用灰浆上面，平整无爆裂现象。 （八）本工程不包括的内容： （九）本工程工期为天，自年月日开工，于年月日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期，如因甲方供应材料不及时、发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 其他：。 三、工程质量要求 （一）乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸或甲方要求施工，加强质量管理。 （二）乙方在浇灌混凝土时应认真负责、精心施工，如浇灌混凝土致梁、板、柱位移超过mm，梁、柱、砖体垂直整体偏差超过mm，甲方有权利要求乙方改建并消除误差，乙方必须无条件执行并承担所需材料费用。 （三）重要施工过程：如地基、浇筑须经甲方验收后方能进行下一工序。 （四）梁、柱的浇筑必须分别一次性完成。 （五）乙方完成基础以及每层的梁、柱布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监
农村建房合同协议书 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
建房合同 甲方：（姓名，身份证号码） 乙方：（姓名，身份证号码）甲方拟建房屋1幢，即在门前空地，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，遵循平等，自愿，公平，诚实守信的原则，双方就本建设施工事项协商一致订立本合同： 一、双方权利义务 ⒈甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前天通知甲方购买所需材料。 ⒉乙方具有从事农村房屋建设的施工经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。 ⒊搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。 ⒋工期从年月日开始建设，工期为天。如发生特大暴雨、地震、5天以上停电等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 ⒌乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。若建设过程中所发生的事故由乙方行负责，与甲方无关。 ⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。 二、质量要求
⒈乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工并符合农村民居地震安全工程技术要求施工，做好节点处理：如箍筋加密，马牙槎节点、门窗上口过梁、转角处加强筋等。 ⒉重要施工过程：如钢筋绑扎好须经甲方验收后方能进行下一工序。 ⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。 ⒋房屋建成后年内，甲方发现质量问题，如屋顶漏水、墙面渗水、结构性裂缝等，乙方必须在甲方规定的时间内免费维修，若不服从者，甲方有权另请他人维修，并从乙方的保修金中扣出费用。 三、付款方式 ⒈工程款结算方式：以建房面积计算（房屋外墙皮长度×房屋外墙皮宽度）工时费，每平方米人民币元。 ⒉付款时间：第一次付款在施工开始后天内付款元，第二次付款在，第三次付款在房屋竣工并经甲方检验后天内付清尾款，押保修金元，年后无质量问题退还。 四、违约责任 ⒈由于工程质量达不到要求的，甲方有权要求乙方返工或整改，造成损失材料损失，由乙方赔偿，工时费乙方自行支付。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
房屋建筑施工承包合同 业主（以下称甲方）： 承建方（以下称乙方）： 甲方在定海区白泉镇米林社区下份一弄17号修建三层私人房屋一栋，由乙方承包施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本房屋修建的具体情况，为明确甲乙双方的权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，特签订如下合同： 一、工程概况 工程名称：建筑工程（以下称本合同工程） 工程地点： 工程结构：半框架结构 建筑面积：约xx平方米，建筑面积待主体建筑完工后以实际测量面积为准。 二、工程承包形式 工程采用包工不包料方式承包。 三、工程承包范围 承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括： 1、甲方将房屋建筑工程承包给乙方，含放样、平整、基础、地下架空层、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、隔热层、屋顶、盖瓦、天沟、阳台、露台、化粪池、现浇混凝土、地面、门前台阶及砼垫层、做地平、内外墙砌筑和粉刷、外墙立面及装饰等;
2、装模、拆模、扎钢筋、水电施工及管线敷设、落水和给排水管道施工等； 3、地下架空层、屋面和卫生间做好防水、防渗处理； 4、甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、混凝土、钢材、水管、下水管、水电材料等。 5、乙方提供劳务、建筑技术、搅拌机、小型吊机、模板、撑树、脚手架、铁钉、铁丝、止水螺杆、码钉、扎丝、用材及生产和生活用具等。 6、未提及部分甲乙双方协商解决。 四、工程期限 1、本合同乙方进场时间为年月日，整个工程在 年月日之前完成,合同工期共个月。 2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。 3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。 4、乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。 5、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方不应拒绝。 五、工程质量 1、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》和《国家质量检验评定标准》的合格条件，并符合本合同条款的有关约定，如出
建房施工合同书 甲方： 姓名：______________ 身份证号：_____________________ 电话：___________________ 乙方： 姓名：______________ 身份证号：_____________________ 电话：___________________ 甲方将位于勐遮镇勐遮村委会曼木中村的宅基地自住 用房的建设施工工程，承包给乙方。 被建房屋的建筑面积为主体140平方米，厨房20 平方米；甲方将包括地基在内的的房屋建筑工程的施工，全部承包给乙方（其中包括房屋毛坯建筑施工、楼体排水，化粪池施工等）。 经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、工程费用的计算 1、工程承包方式为包工不包料的整体包干的承包方式，承包价格为元;大写。 2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费由甲方承担。 3、乙方施工人员的食宿费用自理，施工中所用的机器
设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。 二、付款方式 1、工程款结算方式： 2、付款时间： 第一次付款给付＿＿＿； 第二次付款在房屋竣工并经甲方验收合格后＿＿天内，给付＿＿＿。 三、双方权利义务 1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材、防水涂料、瓷砖、油漆等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前＿＿天通知甲方购买所需材料。 2、当事人明确，甲乙双方不存在雇佣关系。 3、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。 4、工期从＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始建设，毛坯竣工工期为＿＿＿天，外墙装饰竣工工期为＿＿天，如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力的情况，可顺延工期。 5、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。 6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。