变压器维修合同范本
压器作为电力输送的关键电气设备，市场需求保持了稳步的增长。如果变压器损坏了可是要通过签订合同才能进行维修的。那么以下是xx为大家整理的，欢迎大家阅读！
委托方：
服务方：
经双方协商，实业有限公司委托维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：
1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。
2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。
3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。
4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。
5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。
6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。
7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。
8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。
9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。
10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。
12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。
13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。
14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决.
15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。
16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：
①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。
②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。
1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。
2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。
3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。
4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续。
5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。
6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。
7、乙方在维护时,对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型，报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批准。
8、乙方有权拒绝设计不合理未完工的技改技措项目电气设备的维护工作。
9、方有权拒绝违章操作,有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业,保证人员和设备的安全。
10、乙方有义务根据设备运行周期，提前提供更换配件的型号，并报甲方及时审批和采购。
根据《石油化工设备维护检修规程中石化生字69号电气分册》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，除变压器的大修及电气预防性试验外，干式变压器、事故发电机、高低压配电柜、直流电源柜为维护范围，具体工作内容为：
①根据甲方项目工程管理部或相关职能部门的要求，对所管辖范围内的电气设备的故障处理、抢修等负责。
②负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护检修。
③负责配电室及配电间的管理、维护工作。
④配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。
⑤检查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常，定期进行充电活化。
⑥负责装置配电的停送电操作。
⑦负责电气设备运行的日常倒闸操作。
⑧负责配电室直流屏。
⑨乙方应在每个月底派专业领导与甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门一起对维护质量进行检查，对存在的问题乙方应在下月10日前进行整改。
乙方负责认真对甲方的电气设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检记录，记录每季度末交甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门，没有做到每一项次扣一分.对甲方提出的问题未及时整改，甲方可加倍考核。
乙方保证甲方电气设备的完好率达98以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行，没有做到每一项次扣一分。
乙方人员在工作中应遵守法律法规和甲方有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清，没有做到每一项次扣二分。
乙方人员在接到操作命令或发生事故时，应迅速组织进行操作或对事故进行处理，同时作好相应的记录，没有做到每一项次扣一分。
对于日常停送电操作，乙方人员必须根据装置检修作业票的要求进行停送电操作，并记录停送电时间、原因及操作人，以保证停送电的正确性，没有做到每一项次扣一分。
由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气设备，并保证定时巡检，随时联系到乙方维护人员;维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障，没有做到每一项次扣一分。
乙方在工作范围内应严格服从甲方花苑酒店主楼职能管理部门的工作安排，切实为装置保驾护航，没有做到每一项次扣一分。
乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作，没有做
到每一项次扣一分。
乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并按甲方规定做好巡检记录，没有做到每一项次扣一分。
乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前，随意停止故障的排除工作，没有做到每一项次扣一至五分。
由于乙方维护问题造成甲方的生产受到严重影响，视情况一次可扣乙方10-70分。
乙方维护人员应持证上岗，并佩带标志，没有做到每一项次扣一分。
乙方未根据现场情况，及时提前以书面形式向甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门提出配件采购计划、检修计划，甲方有权对乙方每缺一项扣一分，如影响正常运营，甲方可按影响大小加倍考核。
乙方将运行检修记录每季度维护打分后，交甲方保管。
1、质量标准：
①中石化公司92年版《石油化工设备维护检修规程》。
②有关国家标准及行业标准。
2、验收方式：
根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维护方的服务质量，每月由甲方单位负责人根据甲方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分，根据当月评分结果对维护方进行考核。
1、报酬：
每年双方根据所维护的设备确定月维护费用为￥18,，全年维护费用为￥218,，以上价格是不含税价.技术更新、技术改造等技措项目，费用另行结算。
2、支付方式：
①维护费每季度结算一次,本季度维护检修费在下月10日内进行结算，甲方生产管理部对每月的维护打分有审核权，甲方结算室根据生产管理部审核的乙方每月考核得分数的百分比给予结算维护费。
②对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料，每件在10xxxx/每件以下的，由乙方自行承担费用，10xxxx/每件以上的电气元件或备件的更换须经甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门同意，同时旧电气元件或备件交甲方处。
③结算维护费时，乙方必须出具甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门工作完成情况考核证明书，由甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门签字认可，到甲方财务资产部办理。
④电气设备的电气预防性试验，根据甲方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工，无计划不得施工。
⑤电气设备检修所涉及的机械台班费用，由甲方承担。
1、甲方没有按本合同条款约定时间进行及时结算，按协议价款5支付违约金;甲方没有执行本合同约定的相关条款，乙方有权中止本合同的执行。
2、乙方未按甲方要求进行维护，甲方按本合同中维护检修考核要求及时考核。
1、本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议，有效期限为：年月日至年月日。
2、本协议任何一方要求另一方提供额外的服务，双方协商确定具体条款。
3、发生不可抗力及未尽事宜时，双方通过xxx协商决定。
4、本协议一式六份，甲乙方双方各执三份，双方签字或盖章后生效。
5、解决纠纷争议办法：双方协商解决，协商不成由合同签约地人民法院裁决。
甲方：_____________
甲方法定代表人：_____________
甲方委托代理人：_____________
联系电话：_____________
乙方：_____________
甲方法定代表人：_____________
甲方委托代理人：_____________
联系电话：_____________
白天电话：_____________
夜间电话：_____________
签订日期：_____年_____月____日
签定地点：_____________
发包单位：_____________
承包单位：_____________
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
4、承包形式：总体承包。
5、工程合同编号：
6、工程项目期限：自____年____月____日至____年____月____日。
1、安全文明施工目标
1）不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在_零人次以下。
2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
3）不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
1）《中华人民共和国安全生产法》
2）国务院《建设工程安全生产管理条例》
3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4）国家发改委《电力建设安全工作规程》
5）国家部委办相关安全的规定
6）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
7）国家电网公司《电力安全工作规程》
8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程
9）建设工程所属的地方安全、环境法规
10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2）建立健全安全生产责任制和现场安全、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
3）施工期间，甲方指派陈建国同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派_赵自鸣同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员1人。
4）按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
5）工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
6）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
7）按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
8）施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。
9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2）按规定组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。
3）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡证”，做到有据可查。
4）组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。
5）编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。
6）建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
7）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
8）如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查，对存在问题落实整改。
3）按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。
4）按照国家电网公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。
5）按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方
案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。
6）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡证”上岗作业，做到有据可查。
7）严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
8）定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9）开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
10）对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。
12）为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；确保合格、有效。
13）建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。
14）落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
15）建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，接地等符合规范。
16）对甲方提供的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。
17）交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
18）施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、
18）在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
19）现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。
20）对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6、安全文明施工措施补助费
1）甲方按规定向乙方提供0万元的安全文明施工措施补助费，在合同价款中单独列支，并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。
2）乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。
7、需要补充协议内容
无
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作
内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、安全文明施工措施补助费，按国家发改委颁布的《电网工程建设预算编制与计算标准》规定计提。
5、安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录的规定执行。
6、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
7、其他未尽事宜可另行约定。
8、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：_____________乙方：_____________
单位名称：_____________单位名称：_____________
单位地址：_____________单位地址：_____________
代表人：_____________代表人：_____________
签订日期：_____年_____月_____日签订日期：_____年_____月_____日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-038517 变压器租用合同(合同范本)
变压器租用合同(合同范本) 变压器租用合同 出租方（甲方）：__________________ 承租方（乙方）：__________________ 经甲乙双方共同协商，订立本协议。 一、变压器租用：甲方自愿将其拥有的__________________出租给乙方做使用。甲方应当于本协议订立之日起日内向乙方交付变压器，同时还应交付合格证证复印件。 二、租用期限：自20____年____月____日至20____年____月____日，共____个月。 三、租金及电费支付方式：租金数额为每年____万元，共计______万元：电费为实际使用度数*电力局规定的____元每度。 乙方应于接收时向甲方支付前一年租金_____万元，以后电费采用先使用后支付的方式向甲方支付，即应在每月5号前支付上月电费。 四、甲方乙方的其他权利义务： 1.甲方应保证变压器手续齐全，负责电力局的有关手续及有关当地百姓有关用电方面的矛盾协调
2、乙方应按照本协议约定用途使用变压器。在乙方不按约定用途使用变压器时，甲方有权解除协议。 3、乙方应按照本协议约定时间和数额足额支付租金。在乙方不按约定时间足额支付租金时，应按照迟延履行部分租金的每日5%向甲方支付违约金，迟延支付超过30日，甲方有权解除协议。 4、出租期间，乙方不得将出租变压器予以转让、转租、抵押、质押、或者以其他方式设定担保。如有，甲方有权解除协议，乙方还应向甲方支付租金数额5%的违约金。 5、如甲方在租赁期内出卖变压器，甲方应当向购买人声明本协议的，本协议对购买方继续有效。乙方不主张优先购买权，但甲方应向乙方告知出卖事宜。 6、甲方应保证出租变压器不存在抵押、查封等影响乙方正常使用的情形，如有以上情形或甲方对变压器的权利存在瑕疵的情形，并影响乙方使用时，甲方应向乙方支付租金数额50%的违约金，乙方有权解除协议。 7.甲方应保证乙方正常使用变压器，除电力局停电及正常维修外不得拉匝限电，如电力局停电及正常维修应提前一天向乙方发出书面通知，如有以上情形甲方应赔偿乙方应无故停电产生的一切损失。 五、租赁期满： 1、租赁期届满时，本协议终止，如乙方不再租赁，应在租赁期届满时按本协议约定的条件向甲方交还变压器。如乙方继续租赁，双方应协商重新订立协议。 2、租赁期届满，双方没有对继续租赁达成协议，乙方不向甲方交还变压器时，除按照本协议约定租金标准的20%赔偿甲方损失，如需仲裁解决时，乙方还应承担按规定标准计算的律师代理费。
厂房维修施工合同范本1 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 一、依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就xx食品有限公司的一车间、二车间、三车间等钢结构厂房维修项目，甲方委托乙方进行维修，并严格按照甲方要求制作、安装、防腐。结合本工程具体情况，甲乙双方通过共同协商，签订本合同。具体内容如下： 二、工程地点及内容 1、工程地点： 2、工程内容： （1）一、二、三车间的气楼部分的拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。 （2）墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。 （3）尼龙纱窗的制安。 三、工程造价 （1）一、二、三车间气楼部分及墙体部分 ①烂彩钢瓦的拆除 3.00元/M2。 ②维护钢结构部分除锈（按彩钢瓦的面积计算） 3.50元/M2（含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行） ③防腐（按瓦的面积计算） 5.00元/M2（含脚手架）若未更换部分防腐，按照此单价执行。 ④新制安檩条（C120或140） 18.00元或22.00元/M。 ⑤屋面上层彩钢瓦（90型，厚度为0.45MM，采用宝钢板或诚实板） 30.00元/M2（单层价）。 ⑥内层UV.PVC防腐板（厚度为1.8MM） 48.00元/M2（单层价）。 ⑦屋面板及墙面板所用的五金配件（按瓦面积计算） 3.00元/M2。 （2）尼龙纱窗（40目） 20.00元/M2（含人工费）。
以上工程量按实收方结算。 四、付款方式： 1、以上所例零星工程完毕并经验收合格，10日内支付至合同总金额的95%，余下5%作为质量保证金，工程完工二年后15日内付清。 2、乙方负责向甲方提交竣工资料，若甲方要求开具建安发票，则按总造价的5%计算，甲方负责组织验收。 五、工程工期： 按甲方要求进入现场施工，但甲方必须具备施工条件。工期为30个工作日，如遇下雨或 不可抗力因素，则工期顺延。 六、质量标准 工程按甲方要求验收。 七、质量保修期 二年。如在质保期内出现质量问题，在接甲方通知24小时内处理。 八、甲乙双方权利和义务 1、甲方负责施工场地平设备的保护，达到维护等施工条件，并派专业人员现场监督，免 费提供乙方工程用水用电。 2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。 3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护，确保一次性验收合格。 九、安全责任 1、乙方自行组织人员现场施工，乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。 2、乙方必须保证安全、质量；若发生安全事故，乙方必须全额承担，甲方不负任何责任。 十、违约责任 合同生效后，甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况，违约方负全部责任。 十一、其它约定
建筑维修施工合同 合同编号： 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 第1条工程概况 1.1工程名称：房屋维修工程 1.2工程范围： 1.3工期： 1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1： 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工
4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
变压器转让协议书简易版 转让方(甲方)：xxxxxxxx 顶让方(乙方)：xxxxxxxxxx 甲、乙双方经友好协商，就材料及办公用品转让事宜达成以下协议： 一、甲方同意转让位于新郑中储粮工地剩余的所有施工材料及办公用品，材料和办公用品清单双方都已核对，以附件的形式附在本协议书上。如有异议，可双方派人再次核对，一旦签订该协议，甲方将不再负责材料及办公用品的数量、质量和保管责任，一切损失将由乙方承担。 二、根据甲、乙双方的协商，所有的材料及办公用品将以打包的形式全部转让给乙方，乙方共需要向甲方支付材料及办公用品转让金陆万元整(60000.00)。其中乙方要在20XX年农历春节前夕向甲方支付定金贰万整(20000.00)，剩余的肆万元(40000.00)转让金额在春节后待交付材料及办公用品时一次付清。 三、如乙方逾期交付转让金，除甲方交付材料日期相应顺延外，乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止，甲方同样承担违约责任，并向乙方支付转让费的10%作为违约金。 四、本协议书一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方签字： 日期： 乙方签字： 车辆转让协议书 买方： (以下简称甲方) 卖方： (以下简称乙方) 甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行： 第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：车号：_____颜色：_____产地：_____型号：_____发动机号码：__________(拓印粘贴) 底盘号码：__________ (拓印粘贴) 第二条：甲方向乙方支付车款人民币_____万元。
变压器采购合同通用版 买方：(以下简称甲方) 卖方：(以下简称乙方) 买、卖双方根据20g___________年3____月____日设备项目(招标编号：( B20______0045)招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。 一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。 二、变压器型号规格参数： 详见招标文件技术要求 三、合同金额(单位：元) 以上价款以人民币进行结算。 四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。卖方对设备提供不少于24个月的保修期(设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行)，保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。 五、交货预约期：30 天，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指
定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。 六、机组安装调试及技术服务： 6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号. 6.2 设备制作过程中，卖方应配合买方监造人员对设备制作过程经行质量检验。 6.3安装调试按照有关标准执行。 6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。 6.5卖方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及为使用单位培训维修人员。 七、质量保证： 7.1卖方送货到工地指定地点后,对设备应妥善保管,以保证安装顺利和延长使用寿命. 7.2卖方设备安装调试安毕,并在工程竣工经当地技术监督局验收合格后办理移交手续之日起(不少于24个月)内,为买方提供服务. 7.3如发生故障,买方应通知卖方,卖方在收到能知后立即答复,并在24小时内到达买方进行维修. 7.4卖方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任. 八、付款方式 8.1签订合同后，卖方提供能够满足设计院设计要求的图纸、资料后十天内，买方支付合同总价的20%,计180000 元。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 渗漏维修工程合同样本(合同示 范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
渗漏维修工程合同样本(合同示范文本) 甲方： 乙方： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。 一、渗漏维修范围： 二、选用材料: 1、聚氨酯注浆堵漏剂; 2、环氧砂浆; 3、m1500渗透性水泥密实剂; 4、遇水膨胀橡胶止水条; 5、聚氨酯密封膏; 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆; 7、其它未注明材料 三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案)： 1、压力灌注氰凝; 2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂; 3、挤
注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421 四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 五、施工期限：30天，自年月日至年月日止。 六、工程价格及计算方法： 本合同采用总价包干方式，按元/m2全费用综合单价计算，总计 m2; 合同总金额为：元。 全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。
防水维修施工合同范本五篇 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于防水维修施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 防水维修施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。 二、施工方案及工艺： 1、搭设双排脚手架，做好安全防护工作。 2、拆除漏点处原有建筑做法至基层。 3、在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。 4、基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。 5、做300克高分子丙纶。 6、粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。 7、刮涂防水胶灰，贴网。 8、做300克高分子丙纶。 9、抹灰找平。
10、贴相同墙面砖，用勾缝剂勾缝。 11、刷外墙丙烯酸涂料。 12、外墙窗口防水密封胶。 13、拆除脚手架，清理现场，恢复原状。 14、相关技术要求按照行业规范执行。 三、工程计价方式： 1、窗口以个为单位，1000元∕个计算。 2、露台、屋面等项目以面积为单位，甲方确定价格计算。 四、双方权利、义务： (一) 甲方权力和义务： 1、对园区内防水维修工程量进行统计，依据乙方施工能力组织维修工作安排。 2、对乙方在维修工作中遇到技术问题，给予积极协助解决。 3、提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。 4、规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算。 (二) 乙方权力和义务： 1、服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。 2、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。 3、乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。
变压器转让协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方因门面房用电负荷增大，需更换变压器,甲乙双方,就原户名祁战辉100KWA 型变压器转让给甲方，并有甲方出资新安装250KWA型变压器一台事宜,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，双方同意签订如下协议： 第一条、乙方对产权的声明 乙方同意将原户名祁战辉（位于禹州市滨河路东段王氏大虾门店前）100KWA型变压器产权及资源转让给甲方，并同意甲方新安装250KWA型变压器一台坐落于门面房前。 第二条、甲方对购买权的声明 甲方愿意在本合同第一条款成立的前提下，就向乙方购买上述变压器的完全产权之事签订本协议，甲方另新安装一台250KWA型变压器立于乙方门面房前方，乙方并认可，仅在此种情况下签订才具有法律效力。 第三条、变压器售价 双方同意上述原户名祁战辉100KWA型变压器包干售价为人民币大写（）含变压器款、转让费、环评费、改迁费产权等所有费用。 第四条、付款方式 合同签订后,甲方一次性付款给乙方，完成变压器改迁、立契过户手续。产权管理权归甲方所有。 第五条、甲乙双方就变压器交付达成以下细目 1、合同签订后，乙方同意新增250KWA型变压器的坐落位置，乙方永远不得再以任何方法或方式侵害和干预甲方的产权及管理权。 2.甲方保证乙方门面及房屋用电的优先使用权（乙方应督促租赁户按时缴纳电费，不得拖欠）。甲方负责协调乙方四楼正常居住生活用电，乙方不再支出生活用电的电费费用（不得恶意浪费与私拉乱扯）。
1 第六条、关于产权办理的约定 本协议签订后，由甲方负责向当地相关管理部门办理变压器买卖立契过户手续，同时，产生的相关费用，由甲方全部承担。 第七条、当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该变压器所在地的人民法院提起诉讼。 第八条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。变压器正常运行。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 见证人（签字） 日期：年月日
维修施工合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
维修施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 维修施工合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管 理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：室内装饰、强弱电等零星维修。 4、合同期限： 二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。 三、结算方式 甲、乙双方就需要维修部位及工程量，按技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据约定的单价进行结算，确定工程总造价。 甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单,作为结算依据。 四、工程总价 工程总价按实结算。 五、工程质量监督与检查验收 乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，对甲方提出的问题，应及时进行整改。维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格以双方签字确认的
变压器买卖合同范本3篇 买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方，另一方支付价款的合同。以下是小编为大家精心准备的：变压器买卖合同范本3篇，欢迎参考阅读! 变压器买卖合同范本一 合同编号： 买受人：安阳永安白莲坡煤矿有限公司(以下简称甲方) 签定地点：河南安阳 出卖人：(以下简称乙方)
签订时间：20xx年12月18日 第一条标的、数量、价款 第二条质量标准：国家标准，通过耐压试验，绝缘标准符合要求 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期1年，质保期内如有任何问题乙方免费维修或者更换，质保期过后如出现质量问题，乙方免费提供维修，如需更换配件则收取成配件本费，在接到维修电话后2小时内给予答复，24小时派出技术服务人员到达现场 第四条包装标准、包装物的供应与回收：出厂原包装 第五条随机的必备品、配件、工
具数量及供应办法：变压器使用说明书、变压器总装图(外型图及油重量、总重量)、铭牌标志图 第六条标的物所有权自甲方验收合格之日起转移 第七条交(提)货方式、地点：安阳永安白莲坡煤矿东新井，现场验收交货第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：乙方负责运输，运输过程中的费用和风险由乙方负责 第九条交货时间：合同生效后8日内(2010年12月26日之前)到货 第十条检验标准、方法、地点及期限：按照技术标准，按合同验收
第十一条成套设备的安装与调试：甲方如需指导安装、调试，乙方需派技术员指导安装、调试第十二条结算方式、时间及地点：电汇，验收合格并由乙方挂账后次月底支付合同款的95%，剩余5%质保金在质保期满后付清第十三条违约责任：交货期内没有到货的，乙方需支付甲方合同总价款10%每天的违约金(除不可抗拒的自然因素)，验收质量不合格属乙方违约，乙方需支付甲方20%违约金 第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政
物业维修合同范本 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点： 一、维修工程内容及要求 1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。 2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。 3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。 4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 二、工程质量保修范围和内容 承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下： 1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年; 3、装修工程为2年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年; 5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年; A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 7、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。 三、甲乙双方的权利与义务 (一) 甲方的权利与义务 1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。 2、现场确定施工范围核实工程量。 3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。 4、按合同约定的期限支付工程款。 5、负责各部门的关系协调。 (二) 乙方的权利与义务 1、提供相关的施工方案。 2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。 3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。 4每日完工后必须保证环境整洁、干净。 四、维修计价及费用支付 维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。 五、维修费用 维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、违约责任 甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则， 另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。 下列情况为违约：
道路维修施工合同范本 道路施工时一项重大的工程，那么道路维修施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的道路维修施工合同范文，感谢您的欣赏。 道路维修施工合同范文一 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 20xx年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 (一)工程名称：道路维修。 (二)工程地点：。 (三)工程范围：全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复) (四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元，大写万元整。 第二条：工程期限 根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若遇特殊情况，工期顺延。
第三条：工程质量 乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。 第四条：工程款结算及支付方式： 本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。 第五条：乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 第六条：其他约定 (一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 (二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。 发包方(签章)：承包方(签章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日 道路维修施工合同范文二 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工
施工合同范本：房屋维修施工合同范本电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：茶厂伍家伙房 工程地点：原澜沧茶厂住房 工程内容：按双方协商工程内容 资金来源：由甲方现金支付 二、工程承包范围 1、包工包料;a、甲方提供水电等其它协调工作;b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10cm包板 2.8m高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼C20，房面做SBS防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12cm高，
贴外墙砖，外墙未抹灰的抹m7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹m5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。 2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散水不做不动，台板、洗涤池不动不做。 如甲方要求做，费用另计，乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容，同时负责工程项目卫生。 三、承包金额：总伍家，每家16800.00元(大写：壹万陆仟捌佰元整)，伍家总计：84000.00元(大写：捌万肆仟元整)。 四、资金支付：乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方，封顶后，每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方，剩余部份完工后一月付清。 五、乙方必须对工程质量负责，屋面一年内不能漏水。 六、此合同一式陆份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 年月日
合同编号：QJ2-E-20130411 秦郡二期变压器设备采购合同 工程名称：秦郡二期变压器设备采购 甲方：新疆秦基房地产开发有限公司 乙方：特变电工股份有限公司新疆变压器厂 签订地点：新疆秦基房地产开发有限公司三楼会议室 签订日期：2013年4月11日
秦郡二期变压器设备采购合同 甲方：新疆秦基房地产开发有限公司 乙方：特变电工股份有限公司新疆变压器厂 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。 一、产品名称、型号、数量、金额、主要技术参数：详见本合同之报价单。如甲方有订制商品，有关型号及式样以双方确认单为准。 二、合同产品总额：人民币830000元整，大写：捌拾叁万元整（含税）为最终优惠价，两者不符以中文数字为准。 三、付款方式 1、预付款为合同产品总额的30%。甲方应在本合同签订后的十个工作日内，向乙方支付。 2、经甲方书面签字确认发货时间后，甲方于发货前十个工作日内支付合同产品总额的70%。 3、甲方每次支付合同价款时，乙方应出具等额的正规发票（发票须符合甲方财务主管部门的相关规定，含税），否则甲方有权不予以支付。 注：本合同价款包括的内容：对应于设计方案是完整的，没有任何遗漏，每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程预算书中的其他单价和合价之中。 四、交货时间：2013年5月1日前。甲方要求延期交货应于约定交货日7天前通知乙方。 五、交货地点：乌市经济技术开发区卫星路513号。 六、交货方式： 甲方：甲方保证在乙方设备运抵前三日内，提供设备存放场地，由乙方负责保管。若甲方不能及时提供存放场地或变更交货地点，乙方自行提
维修工程施工合同范本 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程内容： （三）承包范围：具体承包范围以工程量清单以及现场实际情况为准。 （四）承包方式：包工、包料、包安全防护、包环境卫生、包文明施工、包工期；不允许分包及转包。 第二条合同价款方式：采用固定单价合同，工程量按实结算。 第三条本工程暂定合同总价(含税)为人民币大写：，小写：￥。 第四条工期 本工程维修工期为个日历天，预计开工日期为年月日，预计完工日期为年月日。工期按日历天计算，如遇国家节假日，工期不予顺延。 发生不可抗力导致工期延误的，承包人应及时以书面形式向发包人提出延期申请。申请材料应当包括导致工期延误事件发生的证明材料、工期延误的原因及具体时长。发包人在10个日历天内对申请提出审核意见。审核同意的，工期相应顺延，但因工期顺延发生的所有费用，发包人不予补偿。审核不同意或承包人未能按照本条约定提出申请的，工期不予顺延，且发包人不予补偿工期延长的损失。 实际开工日期及实际完工日期以发包人盖章确认的《竣工验收报告》所 载明的日期为准。 第五条工程质量标准 （一）严格按发包人提供的施工图（如有）、工程量清单及发包人指令进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，必须达到质量验收合格标准。
（二）发包人对项目全过程的各子项目进行巡查时，如有发现未按要求施工的，承包人须无条件进行整改并接受相应的处罚，因整改产生的所有费用均由承包人承担。 第六条材料设备供应 （一）承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书及符合国家相关规定，主要材料须提供样板并经建设单位和监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，建设单位和监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。 （二）施工中如需对材料进行替换，应取得发包人及监理公司的同意，并办理相应的变更手续。 第七条工程款支付方式 （一）工程预付款和进度款：本工程不设工程预付款和进度款。 （二）工程结算款： 1.工程竣工验收合格的，承包人需在竣工验收之日起30个日历天内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。 2.发包人应当自接收上述资料之日起30个日历天内完成审核。 3.发包人完成竣工、结算资料审核后，承包人向发包人移交工程且承包人向发包人一并提交发票、付款申请等报账资料，发包人在30个日历天内审核无误并批准后，发包人应当在15个日历天内向承包人支付至工程结算款的100%。 （三）本项目不预留质量保修金，但承包人必须按照相关规定进行保修。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修期为： □房屋建筑工程，按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）的规定执行。 □其他工程，保修期限为。 工程竣工验收合格之日以发包人在《竣工验收报告》上盖章确认工程竣工验收合格之日为准。 第八条工程结算方式 （一）约定的承包范围内的工程项目，在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价原则上按中标综合单价执行，若该综合单价超出合理范围（合理范围是指不高于根据当地招标控制价编制依据进行编制的综合单价），学校工程结算审
变压器买卖合同 合同编号： 买受人：安阳永安白莲坡煤矿有限公司(以下简称甲方) 签定地点：河南安阳 出卖人： (以下简称乙方) 签订时间：2010年12月18日第一条标的、数量、价款 第二条质量标准：国家标准，通过耐压试验，绝缘标准符合要求 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期1年，质保期内如有任何问题乙方免费维修或者更换，质保期过后如出现质量问题，乙方免费提供维修，如需更换配件则收取成配件本费，在接到维修电话后2小时内给予答复，24小时派出技术服务人员到达现场 第四条包装标准、包装物的供应与回收：出厂原包装 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：变压器使用说明书、变压器总装图（外型图及油重量、总重量）、铭牌标志图 第六条标的物所有权自甲方验收合格之日起转移 第七条交（提）货方式、地点：安阳永安白莲坡煤矿东新井，现场验收交货 第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：乙方负责运输，运输过程中的费用和风险由乙方负责 第九条交货时间：合同生效后8日内（2010年12月26日之前）到货 第十条检验标准、方法、地点及期限：按照技术标准，按合同验收 第十一条成套设备的安装与调试：甲方如需指导安装、调试，乙方需派技术员指导安装、调试 第十二条结算方式、时间及地点：电汇，验收合格并由乙方挂账后次月底支付合同款的95%，剩余5%质保金在质保期满后付清 第十三条违约责任：交货期内没有到货的，乙方需支付甲方合同总价款10%每天的违约金（除不可抗拒的自然因素），验收质量不合格属乙方违约，乙方需支付甲方20%违约金 第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的可提交安阳市仲裁委员会仲裁或者依法向人民法院起诉 第十五条本合同自合同签订之日起生效 第十六条其他约定事项：本合同一式五份，甲方三份，乙方两份 甲方代表：乙方代表： 单位名称（章）：单位名称（章）： 年月日年月日
电力变压器租赁合同 【篇一：变压器租赁协议】 电力变压器租赁协议书 甲方（出租方）： 乙方（承租方）： 根据双方协商和相关法律法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商，就乙方租赁甲方电力变压器事宜达成如下协议： 一、经甲方自述于2012年安装了变压器，共计20万元（无具体票据凭证），现经甲、乙双方友好协商，乙方向甲方一次性支付人民币捌万元（大写）（￥ 80000.00元），购买此变压器50%的使用权，甲乙双方共同使用，使用年限为 50 年，自2015 年 5 月 1 日起至 2065 年 5 月 1 日止。 二、变压器自合同生效起归双方共同调配和管理，应采取各自的保护安全措施，如因甲方或乙方自身原因未能采取保安措施，所发生的事故均由甲方或乙方自行承担后果和损失，一切责任和另一方无关。 四、如协议签署后有第三方介入想使用此变压器，经甲乙双方共同协商后，可转供电力，但所得收入按照甲乙双方各50%进行分配，所签合同由甲乙双方共同和第三方签字后生效，否则将不予承认。 五、甲乙双方均不得有窃电违约行为发生，一旦经查证，任何一方有权利上报当地农电局或其他相关单位进行处理，偷窃电一方将接受法律处理。 六、如五十年期限没到，期间发生拆迁和变卖，甲方需如数退回给乙方人民币捌万元（￥80000.00元）的使用费用。
七、正常使用中，用电设备突然出现故障，由甲方负责维修或调换；设备应当在4小时内恢复使用，如超过4小时，必须调换状况良好 的设备。每月设备故障停工累计不得超过24小时，若超过则扣除该 台设备当月的租金。 八、甲方保证乙方施工期间的正常用电，如遇高压线路检查或临时 停电应提前通 知乙方以免造成乙方不必要的损失。 八、如果在租赁使用期间遇拆迁或挪移，拆迁后的挪移和安置费用 由甲方自行承 担，所得赔偿款全部归甲方所有，但必须保证不影响乙方的正常使用，如果 拆迁或挪移后乙方无法继续使用，甲方将？ 九、租赁期满后，如果乙方继续租赁，继续执行本合同。 十、乙方自行承担连接变压器以及接电用电的相关费用。 十一、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成由当地裁委员会裁决。 十二、本合同自双方签字盖章后生效。合同履行完毕即失效。本合 同一式三份，甲方执一份，乙方执二份，具有同等法律效力。 甲方：（签字）乙方：（签字） 身份证号码：身份证号码： 日期：年月日日期：年月日 【篇二：变压器租赁协议书1】 变压器租用合同 出租方（甲方）：__________________
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 维修工程劳务合同
编号：FS-DY-20662 维修工程劳务合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。 一、工程范围 1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。 2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。 ②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿
所有线路)。 ③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。 ④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。 ⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。 ⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。 ⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，
工程维修合同范本 甲方:________ 乙方:________ 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据<中华人民共和国合同法>以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。 一、渗漏维修范围: 二、选用材料: 1、聚氨酯注浆堵漏剂; 2、环氧砂浆; 3、m1500渗透性水泥密实剂; 4、遇水膨胀橡胶止水条; 5、聚氨酯密封膏; 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆; 7、其它未注明材料 三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案): 1、压力灌注氰凝; 2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂; 3、挤注pu密封膏或安止水条; 4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝; 5、喷涂m1500渗透结晶密实; 6、涂刷2mmpmc-421 四、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 五、施工期限:30天，自________年________月________日至________年________月________日止。 六、工程价格及计算方法: 本合同采用总价包干方式，按________元/m2全费用综合单价计算，总计________㎡;
合同总金额为:________元。 全费用综合单价:综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满 足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过 程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的 费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。 七、付款结算方式: 1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%; 2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同金额的10%;②乙方未 尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的 部分支付给乙方; 3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额 的20%;如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%;② 乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方; 八、质量及保修:乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗 不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造
变压器买卖合同范本 甲方： 地址： 电话：传真： 乙方： 地址： 电话：传真： 一、设备名称及合同总价款 1、设备名称、规格型号及单价等要求(详见合同附件一)： 2、合同总价款：合同总价款为人民币元整(￥)。 该合同总价款包含：设备本体、设备附件、运输装卸费、出厂检验检测费、设备包装费、保险费、技术服务费、技术培训费、设备保修维护费、设备相关的所有税费等与合同设备有关的费用。合同订货期间的材料设备涨价风险。并免费到现场提供技术指导，协助完成合同设备安装调试及验收等工作。 该合同价款为包干合同总价，乙方已充分考虑了未来变压器设备本身、附件相关材料和人工等一切市场涨价因素的可能，甲方不因未来市场涨价的因素而给予乙方任何形式的补偿。 若本合同执行后期，合同内容发生增加或减少，对于合同中已有型号的设备及附件，价格按本合同附件的单价及优惠百分比执行，如果没有相同型号的，双方协商定价。 二、设备交货地点及交货时间 1、设备交货地点：，项目工地施工红线范围内货车和吊车能到达的指定地点。
2、设备交货时间：年月日前，甲方可根据现场实际需要自行调 整交货时间，但应提前十日书面通知乙方具体到货时间。 三、设备包装及运输 1、乙方所提供的设备及配件须按国家标准及生产厂家的标准进 行包装,由于包装不良使设备损伤、生锈、变形或电气部件损坏，乙 方应承担相关责任，并负责更换或赔偿。 2、乙方必须在所有设备包装表面清楚标明设备类别及设备编号，以资识别。乙方须随设备提供完整的技术资料、产品合格证书以及 出厂检测检验报告等相关资料。 3、乙方必须在设备货运前两个工作日以书面形式通知甲方有关 货运的具体情况,设备运抵工地后，乙方须负责设备卸货至吊车和货 车能到达的指定地点。 四、设备安装及验收 1、设备运抵工地后当日内，由乙方负责卸货至吊车和货车能到 达的指定地点。乙方应于当日通知甲方、监理单位、安装单位共同 清点检验，甲方应在接到乙方通知后当日内联络相关单位进行设备 初步验收。本合同设备初验合格是指对设备数量与装箱单是否相符、以及设备外观是否完好、铭牌参数是否符合要求。该初验合格的结 果并不代表甲方对设备内在质量是否符合合同要求的确认，该检验 并不能免除乙方应承担的所有责任。初验无误后由甲方、安装单位 共同签署收货单据。 2、为确保产品能顺利的进行调试及在以后使用过程中更好的运行，货到现场甲方需安排将货物存放于干燥、通风的场所,若因存放 条件不能满足而造成温控温显等电子器件受潮损坏,乙方不承担损失; 3、合同设备技术参数及材质要求须满足合同附件二的规定。 4、初验无误后由买方指定收货人签署收货单据，该单据将成为 买方付款的依据，收货人对货款负连带责任，收货人于送货单上签 收将被视为对本条款的确认。