当前位置:文档之家› 安装承揽合同样本

安装承揽合同样本

安装承揽合同样本

Sample installation contract

甲方:___________________________

乙方:___________________________

签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

合同编号:XX-2020-01

安装承揽合同样本

前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

建设单位:

(以下简称发包方):

法定代表人:

地址:

开户银行:

帐号:

施工单位:

(以下简称承包方):

法定代表人:

地址:

开户银行:

帐号:

双方经充分协商,

达成如下协议:

第一条

工程名称:

第二条工程地点:

第三条建筑面积:

第四条工程价款及付款方法:

第五条工程期限(开工、竣工时间)

第六条工程质量标准

第七条承包形式及材料设备供应

第八条发包方义务:

1、开工前______天,发包方给承包方施工图一式______份,并做到“三通一平”;

办好施工许可证。(发包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)

2、按协议分工,开工前______天发包方办好材料供应并交承包方签认。

3、负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,

负责监督工程质量。

4、按协议负责按期拨款。

第九条承包方义务:

1、按协议分工负责材料供应。

2、编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前_____天交发包方一式_____份。

3、按施工图负责组织施工,按期竣工。

4、竣工后,_______天内按规定将竣工资料整理好交发包方。

5、保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。

第十条其它约定:

1、本合同为继续性合同,适用于承包方按照发包方的要求完成安装任务;不适用于承包方按照发包方客户的要求完成安装任务。

2、承包方在完成安装工作过程中对第三人造成损害或者自身损害的,发包方不承担赔偿责任。双方确认:发包方对承包方的定作、指示或者选任均无过失。

3、承包方应当以自己的设备、技术和劳力,完成安装任务,未经发包方同意,不得将安装安装任务交由第三人完成。

4、承包方得以发包方未支付报酬为由,对发包方的器械进行留置。

5、合同在履行过程中发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向成都市成华区人民法院诉讼解决。

6、本合同一式两份,发包方、承包方各一份,自双方签字(盖章)后生效。

第十一条附表及其他具有合同效力的文件。

发包方:(盖章)

签约日期:______年_____月_____日

承包方:(盖章)

签约日期:______年_____月_____日

-------- Designed By JinTai College ---------

承揽合同标准样本_1

合同编号:WU-PO-528-21 承揽合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

承揽合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 合同编号:_________ 定作人:______ 签订地点:_________ 承揽人:______ 签订时间:__年__月__日 第一条承揽项目、数量、报酬及交货期限 --------------------------------------- ||计量||工作 量|报酬|| |项目名称及内容||数量||-----|交付期限|

||单位||(工时)|单价|金额|| |---------|----|----|----|-----|------| |||||| | |---------|----|----|----|-----|------| |||||| | |---------|----|----|----|-----|------| |||||| | |--------------------

加工承揽合同(参考范本)

加工承揽合同 承揽方(以下简称“甲方”):常熟市伟尔金属制品有限公司 定作方(以下简称“乙方”):__________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务,签订本合同,以兹共同信守执行。 备注:如乙方需要增加委托加工成品数量,可以传真或其他书面方式通知甲方,该传真或其他书面方式通知经送达甲方,视为本合同的有效附件。 第二条委托加工方式 1、加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样品图纸;甲方必须按照该样本进行加工。 第三条加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品,符合乙方要求的质量标准。 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间:。 2、交货方式与地点:甲方负责将加工成品运送乙方仓库或指定地址,货物送达地距甲方工厂100公里范围,运费由甲方承担,超出100公里范围的运费由乙方承担,相对应的货物运输过程中相关的保险在100公里范围外的,由甲方代办,保险费用由乙方承担。 第五条产品的验收 1、验收时间:甲方将加工成品由乙方上门派人验收。 2、验收方法及验收标准:参照双方约定的质量标准执行;乙方经检验合格的,应办理提货签收手续,该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容:产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。 第六条验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中,如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的,有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后,应在日内予以确认并负责退货或退换处理。 第七条加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产,加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品费用(加工费用按本合同第一条的规定执行)。 2、支付方式: 3、支付时间:以月结方式支付,乙方于每月30日前向甲方支付上一个月的加工费用。 第八条双方的权利和义务: 1、甲方的权利和义务 (1)甲方应当具备符合国家及行业规定的生产资质;

简易的工程承包合同范本

简易的工程承包合同范本 发包人:(简称甲方) 承包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 4、承包方式: 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场 施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。 五,付款方式 付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本 工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户 (以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设 计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如 发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人 必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发 包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部 按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格, 承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单 位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

加工合同范本模板

加工合同范本模板 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-070530

加工合同范本模板 合同编号:_________ 定作人:______签订地点:_________ 承揽人:______签订时间:__年__月__日 第一条加工物、数量、报酬、交货期限 ____________________________________ 加工物规格计量报酬交货期限及数量 数量____________________________________ 名称型号单位单价金额合计 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

合计人民币金额(大写): ____________________________________ (注:空格如不够用,可以另接) 第二条定作人提供的材料 ____________________________________ 材料规格计量 数量质量提供日期消耗定额 名称型号单位 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (注:空格如不够用,可以另接) 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:____________________________________ 第四条加工物的技术标准、质量要求:________________

承揽合同范本

承揽合同 定作方(甲方): 承揽方(乙方): 本合同甲方委托乙方承揽项目,双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上, 根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 1.1乙方带料 价款或酬 金定作物品名或项目 规格型号计量单位数量单价(元总金额交货期限名称 /套) (元) 合计人民币含税金额元,大写 1.2甲方带料 材料名规格型计量单数量质量提供日消耗定单价总金含税总金额 称号位期额额 第二条、质量要求、技术标准 执行。 第三条、乙方对质量负责期限 验收合格后免费保修12个月。 第四条、技术资料、图纸提供办法及保密要求 4.1乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。 4.2乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 4.3甲方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。 第五条、验收标准、方式 5.1按照合同规定的质量要求,技术标准、图纸和样品作为验收标准。 5.2甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复

或退换。 5.3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第六条、履行的期限 年月日至年月日。 第七条、结算方式 验收合格后日内支付总价款的95%,余款保修期满后如无质量问题一次付清。 第八条、违约责任 8.1乙方违约责任 8.1.1未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。 8.1.2交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分甲方不再需要的,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。 8.1.3未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由乙方赔偿损失。 8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的0.3%偿付违约金。未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。 8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值30%的违约金。 8.1.6异地交付的定作物不符合合同规定,暂由甲方代保管时,应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。 8.1.7实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付甲方因此造成的损失。 8.1.9未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的,由乙方对工作质量、数量承担责任。 8.1.10擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。 8.1.11乙方在甲方的工作场地,设备设施上进行工作时,应当遵守有关的操作规程,不允许毁坏甲方的设施设备,对工作中出现的安全事故由乙方自己负责,甲方不负任何责任。 8.2甲方违约责任 8.2.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

加工承揽合同范本

_________加工承揽合同 合同编号:承揽方:__________________________ (以下简称甲方) 定做方:__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜,遵循诚实信用、平等互利的原则,经双方协商一致,签订合同条款如下: 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格:(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算,遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量(吨) 原料费(元/ 吨) 加工费 (元/ 吨) 备注 暂定标的物总价款(人民币):___________元,大写___________________元整 2.标的物质量标准:__________________ 3.标的物加工行为地(即合同履行地):山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点:甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单,需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式: 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金,定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款,乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下,乙方保证不向甲方职工支付现金,所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部,否则,仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义,在任何情况下,甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间:甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具,

工程承揽合同(简易)

工程承揽合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方经协商,本着平等、互利、互惠、自愿的原则,遵照《合同法》的有关规定,约定以下条款: 一、工程概况 1、甲方将安装工程承揽给乙方完成。 2、工程面积为平方米,工程总价:元。 3、施工工期:合同签订起计算工期天。 二、付款方式: 1、乙方进场由甲方支付工程款总价的%。 2、工程竣工后甲方向乙方支付合同总价款的%。 3、工程竣工交验合格,甲方向乙方支付合同价款的%。 三、甲方责任 1、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量,并由甲方提供电源。 2、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下,按合同规定付款给乙方,不得无故拖欠。 三、乙方责任 1、按照甲方提供的图纸进行施工,并接受甲方驻派代表的监督,如工程出现质量问题由乙方独立承担。 2、乙方应当以自己的设备(设备需自备如:电焊机、切割机、电

缆等)、技术和劳动力完成本工程的全部工作。 3、乙方要保证材料利用率,不得浪费、破坏,不准更换甲方提供的原材料。 四、质量要求 1、乙方交付的工作成果不符合质量要求应当无条件整改,如造成经济损失应当赔偿甲方的全部损失。 2、验收标准,按国家现行验收标准执行。 五、其他约定 1、乙方在施工过程中必须遵守安全规定,要注意安全用电及施工安全,如施工过程中造成乙方施工人员和其他人员受伤的事故,所有责任由乙方承担,并由乙方承担由此产生的一切费用。 2、其它未尽事宜双方另行协商解决。 六、违约责任 1、违反本合同约定应当赔偿另一方全部损失,同时支付违约金元。 2、乙方未在约定的时间完成工作成果,除天气影响,停水停电外。甲方有权终止合同,乙方应当赔偿甲方全部损失。 七、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方:乙方: 签订日期:年月日

有关加工合同范本模板5篇

有关加工合同范本模板5篇 合同编号:篇1 零件名称:项目(见附件清单) 零部件号:(见附件清单) 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 甲方就所需的经双方友好协商,达成如下协议: 1. 设计依据: 1.1甲方提供的产品数模、结构图、MCP等相关工艺资料(CATIA、CAD格式); 1.2国家及汽车产业相关标准、法令、法规的要求(如安全、环保); 2. 设计原则: 2.1确保分件焊后质量达到甲方要求; 2.2确保本项目所涉及到焊接夹具完全满足实际使用要求; 3. 设计要求: 3.1设计及绘图标准:由乙方自行决定,但需事先提供给甲方确认; 3.2夹具采用可移动式,为加快节拍可采用旋转式或翻转机构; 3.3夹具作业高度700-800mm或协商决定; 3.4夹具控制:超过三处压紧时采用气动压紧,或气动、手动相结合的方式进行控制,气源压力:0.3-0.4Mpa; 3.5工件的装配及移载:人工方式装配和人工搬出; 3.6定位基准的选择:工艺基准与产品设计基准必须统一;各工序夹具的定位、夹紧基准必须统一、连贯,确保工件焊后质量和精度达到甲方要求; 3.7夹具设计时,要有足够的焊接操作空间和易于操作,便于装料和取料;重要焊点处及操作工不便控制焊点处设置焊钳导向(材料使用黄铜或是MC尼龙);3.8夹具应采用模块化结构,且结构合理、工艺性优良,对工件具有防变形、防外观损伤的功能;支座采用通用件和内六角螺钉装配式结构,便于对夹具的更换、调整、维修和保养; 3.9夹具的气动控制,有必要的安全防护设施,以免发生误动作而发生夹具、工件损坏或人身伤害;气路布置不能影响到正常的作业; 3.10夹具中的各定位销、定位面、夹紧机构、旋转轴应使用可靠、重复定位精度稳定,且具有良好的耐磨性。并需进行热处理HRC:40~45; 3.11夹具底板、各连接支座板应具有防变形、防松动、防跑位、防晃动功能; 3.12各压紧汽缸的工作行程,仅能使用到额定行程的85%左右,不能使用至极限工作行程; 3.13需要油润滑的部位,必须预留足够的注油空间和设置注油装置; 3.14底座必须有水平调整和锁紧装置; 4. 技术要求 4.1、夹具公差带: 5.1.1 定位销位置公差±0.1mm;

承揽合同示范文本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-052337 承揽合同示范文本(2020版)

承揽合同示范文本(2020版) 合同编号:_____ 定作人:____ 承揽人:____ 签订地点:____ 签订时间:____年____月____日 第一条承揽项目、数量、报酬及支付期限 项目名称及内容 计量单位 数量 工作量(工时) 报酬 交付期限 单价 金额 合计人民币金额(大写): (注:空格如不够用,可以另接)

第二条技术标准、质量要求:_______ 第三条承揽人对质量负责的期限及条件:____ 第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:_____ 第五条承揽人使用的材料由____人提供。材料的检验方法:______ 第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:____ 第七条工作成果检验标准、方法和期限:______ 第八条结算方法及期限:_______ 第九条定作人在____年____月____日前交定金(大写)____元。 第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。 第十一条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。 第十二条违约责任:______ 第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交 ____仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十四条其他约定事项:________ 定作人 定作人(章): 住所:

加工承揽合同书范本

加工承揽合同书 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:______________________ 乙方:______________________ 时间:______________________ 编号:FS-DY-24555

加工承揽合同书 使用备注:该资料可用于合同内的权利人通过商量,得出需要共同认可的权利和职 责,并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改,使用时请详I 细阅读内容。 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙 方接受甲方的委托,就公司产品设计加工事项,双方经协商 一致,签订本合同,信守执行: 一、制作内容与要求: 订购项 具体内容:上海汉沃展示设计有限公司为的设计与制作,详见报价单及图纸。 二、甲方在图纸与报价单上签字后,乙方按照图纸与报 价单上所列内容生产的产品经甲方验收合格后视为合格品。若验收不合格,则甲方有权不予接受或退货并要求全数退款,因此产生的一切费用由乙方承担。 三、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计要

求等,应当赔偿乙方因此造成的损失。但征得乙方同意除外。 四、主材材料由乙方负责解决,辅材、工艺细则、电路 方案甲乙双方共同协商确定。 五、乙方在合约签字生效后,负责在月日前完成产品 设计与制作。交货地点,收货人由甲方指定。 六、制作费结算方法: 1、双方协定的价格为人民币,甲方在设计制作开始前,须支付预付款计50%人民币。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收,甲方在验收合格并收到正规增值税发票后向乙方结清制作余款合计_整人民币。因甲方原 因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的,甲方 应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以(现金,支票、汇款)形式汇入乙方帐户。 2、甲方如不履行合同,预付款即抵作违约金,无故拖欠余款,我司有权安排专人要回。 3、乙方如不履行合同,则须双倍返还甲方预付款抵作违约金。如乙方逾期交货的,甲方有权拒付相应货款,每逾期一日,

机械加工合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K8731 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 机械加工合同范本标准 版本

机械加工合同范本标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 承揽人:(甲方) 法定代表人: 地址: 电话: 开户银行: 帐号: 定作方:(乙方) 法定代表人: 地址: 电话: 开户银行:

帐号: 甲方为乙方加工某种机械,经双方友好协商,签订本合同,共同遵守。 第一条加工成品 品名、规格(长,宽,高cm)、单位、数量、备注 第二条加工成品质量要求: 1、材种:柜台,货架一律采用水曲柳。 2、用材尺寸:按图纸所标尺寸做。 3、严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便。 4、甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样

品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据。 第三条原材料由甲方提供。 第四条图纸由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方。因此造成的损失,由乙方赔偿。 第五条工程价款:按核定价格单计算款_______元。 第六条验收标准和方法: 本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知_______天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量

【承揽合同】加工承揽合同范本

加工承揽合同范本 承揽方:__________________ 定作方:__________________ 定作方委托承揽方加工________________,经双方充分协商,特订立本合同, 以便共同遵守。 第一条加工成品: ┌┬┬┬┬┐ │品名│规格│单位│数量│备注│├┼┼┼┼┤ ││││││├┼┼┼┼┤ ││││││ └┴┴┴┴┘ 第二条加工成品质量要求: __________________________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______

____________。(加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并 妥为保存,作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格,数量,质量: ________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______ ____________________(1,用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定 选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规 定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货。 2,用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方 应按合同规定的时间,数量,质量,规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材 料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方

定做承揽合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 定做承揽合同简易版

定做承揽合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 定作方:____(简称甲方) 承揽方:____(简称乙方) 经双方协商一致,订立下列条款,共同信 守。 品名或项目 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金(元) 金额:仟佰拾万仟佰拾元角分 1.产品的质量、包装、加工方法:

________ 2.原材料的提供以及规格、数量、质量:________ 3.履行的期限、地点和方式:________ 4.验收标准和方法:__________ 5.结算方式:__________ 6.违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。 (1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____%或酬金总额____的违约金。 (2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供

承揽合同样本通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 承揽合同样本通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

定作方:_______(简称甲方) 承揽方:_______(简称乙方) 经双方协商一致,订立下列条款,共同信守。 1.产品的质量、包装、加工方法: 2.原材料的提供以及规格、数量、质量: 3.履行的期限、地点和方式: 4.验收标准和方法: 5.结算方式: 6.违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。 (1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____%或酬金总额____的违约金。 (2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值___%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金____%的违约金。 7.双方约定的其它条款: 8.以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。 9.本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 10.本合同一式___份,正本双方各执____份,副本送工商行政管理局所存查。 11.本合同有效期限:从双方签署之日起到____年__月__日止。 12.本合同签订日期:____年__月__日 定作方:_____ 承揽方:_____ 法定代表人:_____ 法定代表人:____

加工承揽合同协议书范本

编号:_____________加工承揽合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(定作人): 法定代表人: 乙方(承揽人): 法定代表人: 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,依据我国《合同法》等相关法律法规的规定,经友好协商,就甲方委托乙方定作事宜, 于年月日在市区签署如下协议: 第一条定作项目 第二条定作物及其价款 第三条材料的提供 1、加工定作物所需的材料由提供。 2、方提供加工定作物所需的材料如下:

3、乙方提供材料:甲方于本合同签订之日起日内,对乙方提供的材料采用的方法进行检验,其检验的标准为:符合标准。甲方可以在本合同签订之日起日内对材料的选用提出异议,要求乙方更换或重新选定材料。 4、甲方提供材料:甲方应于本合同签订之日起日内,将加工定作物所需的材料交付乙方。 第四条数据提供 1、甲方应该在本合同签订后日内提供乙方技术数据、图纸样品及工艺要求。 2、乙方发现甲方提供的图纸、技术要求不合理的,应在收到前述数据之日起 _ 日内向甲方提出书面异议。甲方应在收到书面异议后的______日内答复。第五条定作物品质 1、定作物的技术标准为:。质量要求为:。 2、乙方对定作物的品质保质期为:年月日。其保证质量的前提条件为:。 第六条付款时间 甲方应自本合同签订之日起日内向乙方支付预付款人民币元;自甲方对乙方所提供的加工定作物所需材料验收合格后日内,甲方应支付乙方款项人民币元;自定作物交付甲方并经甲方验收合格后日内,甲方应支付乙方剩余款项人民币元。 第七条定作物的交付及验收

工程承揽合同样本

工程承揽合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方同意将XX工程的XX施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成以下协议: 一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.承包范围: 4.承包方式:包工、包料、包费用 5.工期:按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。 6.工程质量:本工程为合格工程(具体要求详见第三条) 二.合同单价和付款方式 1.合同单价: 2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价,材料及其运输费,人工费,装卸费,设备费等一切费用。合同价款一经确定,不作任何调整。

3、施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的%;工程竣工验收合格后付至合同价款的%;工程竣工验收合格年后20日内,付至结算价款的95%;剩余5%作为质保金在竣工验收合格年后20日内一次性无息付清。 4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付,项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据,如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。 三.技术要求和质量标准 四.违约责任和安全责任 1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款1%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的10%违约金支付给甲方,并承担由此对甲方造成的一切经济损失。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的,因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的,均由乙方承担,甲方不承担任何责任。 五.争议或纠纷处理 1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可 协商解决。 2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议

加工合同模板(合同范本)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 加工合同模板(合同范本)

加工合同模板(合同范本)说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 加工合同模板(一) 甲方: 乙方: 经甲、乙双方协商一致,签订本加工合同。 一、品名、规格、数量、金额、交货日期。 品名规格加工数量单位单价(元/件)金额(元)交期备注 粘结剂20公斤/袋 填缝剂 合计人民币金额(大写)按实际数量结算 二、质量要求,技术标准:乙方严格按照甲方提供的配方及工艺要求加工,乙方在加工过程中必须采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的数量加入。并要保证搅拌时间,以达到均匀一致,如果是乙方加工原因(加料,搅拌时间,配方)造成的质量问题由乙方全部承担责任。乙方不得私自印刷甲方的包装袋。

三、交(提)货地点和方式:乙方工厂交货,运费由甲方承担。 四、甲方提供主料(核心料)及包装材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重钙等甲方需要的地材。 五、包装标准及要求:甲方提供包装。 六、结算方式及期限:现款现货。 七、解决合同的纠纷方式:如果双方发生合同纠纷,应协商解决。协商不成 可以(1)提交仲裁委员会仲裁。(2)向甲方所在地人民法院处理。 八、其它约定各项:此合同双方签字盖章传真件生效。如果货物质量达不到 合同约定的标准,造成甲方客户索赔的损失由乙方承担。 单位名称(章):单位名称(章): 委托代理人:委托代理人: 加工合同模板(二) 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,

承揽合同模板(标准版)

编号:GR-WR-31539 承揽合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

承揽合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 签订日期:_____经甲乙双方协商,签订本合同,共同信守。 货款共计人民币(大写): 1.质量标准:_____ 2.交货(运输)办法及地点:_____ 3.质量检验及验收办法:______ 4.包装要求及费用负担:_______ 5.结算办法及期限:_______ 6.原材料供应办法:______ 7.其他:______ 违约责任: 第一点:甲方承担 (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____ (2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的

违约金。 (3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 (5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 (7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。 (8)其他_____ 第二点:乙方承担 (1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。 (2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货

加工承揽合同代理词范本

加工承揽合同代理词The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:______________________ 乙方:______________________ 时间:______________________

加工承揽合同代理词 使用备注:该资料可用于合同内的权利人通过商量,得出需要共同认可的权利和职 责,并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改,使用时请详 I 细阅读内容。 审判长: 针对本案双方的争议焦点 结算条款期限”,我作为原告 的代理人补充如下代理意见: 一、被告已超过 质量与数量”的异议期限,视为符合约 《合同法》第158条规定:当事人约定检验期间的,买 受人 应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的 情形通知出卖人。买受人怠于通知的,视为标的物的数量或 质量符合约定。 本案的质量异议期限是 入库后两个月”,即截至期限是 20xx 年11月2日,被告已超出期限,同时庭审也不再坚持 有质量问题,我在此不再錣述。关于数量异议期限,被告同 样也已经超过。因为通常来看,数量异议期限短质量异议期 限长,这是常识。质量异议截至日期是 那么数量异议截至期只能在此之内。但遗憾的是被告直到第 编号:FS-DY-61064 20xx 年11月2日,

一次开庭,在长达6个月的时间里(20XX.9.3入库——20XX.3.1 开庭)对数量异议只字未提,因此依据《合同法》第158条之规定,应视为数量符合约定。其实被告的行为是有原因的, 在整个加工过程中,被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处,负责技术指导和监督,原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关;交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗?所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。 二、原告对结算条款的理解,符合承揽合同的规定。 《合同法》第263条规定:“…定作人应当在承揽人交付工作成果时支付,工作成果分批交付的,应相应支付”。依此规定,被告应在20xx年9月3日支付已验收合格的166件商品的货款。 三、被告对结算条款的解释于情不符,于法相悖。 按照被告对合同第九条的解释,可以得出这样的结论: 合同约定数量是222件,若221件验收合格,仅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的货款,这一件商品永远不合格,被告就永远不付货款了。这显然是歪理,有失公平,并非是双方真

相关主题