《商品房买卖合同》补充协议
本协议为出卖人与买受人就购房合同未尽事宜所做约定，该协议同购房合同一样享有法律效力，如购房合同及相关附件与本补充协议不符或相矛盾，以本补充协议为准。
出卖人：河南绿地城置业有限公司
一、关于契税约定
商品房买卖合同约定的售价并未包括房价款本身以外的一切费用,除法律规定应该由出卖人承担的以外,其余费用均由买受人承担。买受人按照国家规定的标准自行缴纳契税；逾期缴纳产生的滞纳金由买受人承担，如因此造成不能在规定期限内取得房地产权属证书的一切责任由买受人承担。买受人如未按照合同约定时间提供完毕办理产权登记所需资料或未在商品房初始登记后15个工作日内签署相关文件资料并补齐面积差异款的，买受人办理房产证的时间不再受《商品房买卖合同》转移登记240日的限制，出卖人不承担任何责任（按揭客户由于按揭银行未能在商品房初始登记后15个工作日内提供预抵押登记证明导致办理产权证逾期的，出卖人不承担任何责任，出卖人通知买受人领取房屋所有权证时以电话或短信通知为准）。
二、关于付款的约定
1、因非双方原因，导致买受人在商品房买卖合同第六条约定的按揭款到帐日未能获得银行贷款或少于申请贷款数额的，买受人同意在商品房买卖合同第六条约定的按揭款到帐日起7日内自行用货币资金形式付清应付的房款数额，逾期付款超过30日，出卖人有权解除合同（出卖人在诉讼时效期间内均可随时行使），买受人应向出卖人支付总房价10%的违约金（逾期30日内，仍按商品房买卖合同第七条约定）。买受人选择贷款为买受人自愿向银行申请，出卖人仅限于推荐相关银行，具体办理按揭事宜由买受人负责办理，买受人不得以银行等第三方的原因或其自身原因作为抗辩其逾期付款的理由。
2、乙方签约时如未按银行要求提供齐全按揭资料，需向甲方缴纳按揭保证金壹仟元整，逾期提供按揭资料的，甲方有权对按揭保证金进行每日100元扣款。自按揭资料提供齐全之日起，买受人承诺将积极配合办理商业贷款相关手续，在合同备案登记完成之日起60天内放款，否则保证金不予退还。买受人的按揭款项在约定的时间内转帐到出卖人指定帐户，出卖人全额退还买受人壹仟元保证金。
3. 买受人办理按揭若由出卖人作为担保方贷款的，需在接出卖人办理产权证通知之日起30天内，配合出卖人向房地产交易的部门办理过户手续、申领房产权证；若买受人逾期不办理的，出卖人有
权向买受人追索违约金（违约金为买受人所申请银行贷款额的日万分之三）。
4、买受人采用按揭方式付款的，须在贷款银行或出卖人要求的日期内办理完毕抵押手续；如买受人逾期办理或拒不办理的，买受人须向出卖人承担贷款数额每日千分之五的违约金。
5、买受人应保证支付给出卖人的本合同约定的所有房款属于自有且无任何可能被司法机关追溯，如买受人已支付给出卖人的本合同约定应交房款被司法机关追溯或产生其他风险，买受人同意出卖人有权单方面解除本合同及处理该物业，并赔偿出卖人因此产生的一切经济损失。
6、买受人在逾期60日后支付购房款但未能足额支付全部购房款及违约金的，即使出卖人接收该款项，出卖人亦仍享有解除合同的权利，买受人支付款项的行为并不影响出卖人解除合同权利的行使。
7、出卖人解除合同后，买受人须在出卖人的要求下配合出卖人前往房产登记部门办理商品房买卖合同备案注销手续；在备案注销手续办理完毕、出卖人可以进行另行出售前，出卖人有权不予退还在扣除各项违约金后买受人的剩余购房款；本条款单独有效，不因商品房买卖合同的解除而受任何影响。
8、出卖人开发项目原则上不接受客户自办贷款的要求；如买受人坚持自办按揭贷款的，需要向出卖人提出申请。出卖人不承担担保责任。如逾期付款的，买受人同意执行购房合同第七条规定违约责任，并且出卖人只负责提供办理产权证时出卖人应提供的资料，不提供房产证代办业务。
9、如买受人违反按揭贷款合同，被银行或司法机关从出卖人处划扣保证金或者其他款项导致出卖人承担保证责任的，买受人须向出卖人承担被扣划金额日千分之五的违约金且出卖人有权解除合同；出卖人主张解除合同的，买受人尚须承担合同总房款10%的违约金，并须支付出卖人被扣划款项及被扣划款项日千分之五的违约金；如出卖人不解除合同的，买受人须向出卖人承担被扣划金额日百分之一的违约金。如出卖人解除合同的，在合同解除办理完毕商品房备案信息注销手续后，对买受人已付房款，在扣除出卖人承担保证责任的金额、出卖人处理此事时支付的律师费等正常费用及买受人承担的违约金后将买受人已付款的余款（如有）无息归还买受人。如已付房款不足抵扣的，则买受人仍需向出卖人赔偿出卖人实际损失差额。
10、由于买受人原因，致使买受人不能按上述时间办理完毕按揭贷款手续，则延期付款责任由买受人承担。
11、买受人如未按本合同及其补充协议约定的方式和期限支付购房款，除应当按照约定承担违约责任外，出卖人为追索购房款及解除商品房买卖合同而实际发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）均由买受人承担，出卖人有权从买受人已经支付的购房款中直接扣除。
12、买受人承诺，凡在未付清全部房款或者未解除出卖人担保责任的情况下，买受人所购房产被有关国家机关限制权利(包括但不限于查封)或者出卖人的财产、银行账户等因买受人的原因被国家机
关采取查封、扣押、冻结等措施的，买受人自上述财产被限制之日起30日内协调处理并确保解除，逾期视为买受人根本违约，出卖人有权解除合同，买受人承担全部合同价款10%的违约金，买受人支付的房款在扣除未归还的银行贷款本金、违约金等费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）后的余额，按照前述机关的要求处分或者提存。
13、本合同第四条约定本商品房按建筑面积计算价款，该商品房总价款为含税（增值税）价。
三、合同终止履行
商品房买卖合同签定后，如买受人提出终止商品房买卖合同的履行或解除商品房买卖合同，须经出卖人同意并且在买受人向出卖人支付总房款的10%的违约金后，商品房买卖合同方可终止履行或解除。
四、变更
买受人正式签订合同后，不得随意变更付款方式、买受人姓名或增减共有人等合同中已签订好的事项，如有特殊需求可向出卖人提出申请在出卖人批准后方可进行，并支付合同总价款的百分之一作为违约金。
五、房屋差价款
如出现面积差异，买受人需在接到出卖人通知后30日内到出卖人处办理退补面积差价款手续（按照《商品房买卖合同》第五条的约定）。当买受人未付清出卖人应收取的所有房款、代收的税费和其它应收取的费用前，出卖人有权暂停向买受人转移房产的占有权或者产权证书，出卖人不承担违约责任。
六、房屋交接
买受人有义务按照合同约定的日期主动前来办理房屋交接手续，如买受人未能主动按照约定时间履约，则相关的责任由买受人承担。如出卖人通知买受人办理商品房交接手续的（出卖人亦可通过在媒体刊登公告的形式通知买受人，公告发出时间即视为已送达买受人；视为送达买受人之后的相关责任由买受人承担），买受人未按通知规定的日期办理商品房验收交接手续的，则自通知约定的验收交接日之第二日即视为该商品房已经交付，该房屋的风险责任、物业管理费等相关责任由买受人承担。如该商品房提前具备交房条件，出卖人可以在《商品房买卖合同》第八条约定的日期之前进行交房；届时出卖人按照合同约定的通知方式对买受人进行通知，具体交接手续办理日期依照出卖人的通知为准。如买受人逾期办理交接手续，则自通知载明的验收交接日之第二日即视为该商品房已经交付，该房屋的风险责任、物业管理费等相关责任由买受人承担。
七、配套设施位置摆放
本楼所设的开关站、公厕、街坊变电站、配电分支箱、有线电视箱、水泵房、燃气调压站、车库安
全疏散口、排风竖井、热交换站、垃圾收集站等设施的位置，以政府及电力、燃气等相关部门最终规定为准，如有变动，出卖人不构成违约。
八、设施使用
本楼（含开关站）、汽车位、停车场、地下室、自行车位、商业服务设施归出卖人所有，出卖人有权将上述设施有偿转让或出租。
九、房款交付与房屋交接
买受人应在付清全部房款及其他与购房相关的应由买受人支付的款项后，方可办理房屋交接手续，买受人逾期支付购房款，出卖人交房期可相应推迟；符合解除合同条件的，出卖人有权解除《商品房买卖合同》。
因非出卖人原因导致购房款未能如期支付予出卖人的，如在合同约定付款时间之后出卖人接收到买受人支付的款项且同意继续履行合同的，则自合同约定交房之日至实际交房之日止期间的物业服务费用由买受人承担，在买受人支付完毕全额物业费用前，出卖人有权不予交付房屋，且延期交房的责任由买受人自行承担（出卖人同意交房的行为并不视为免除买受人逾期付款的违约责任）。十、房屋交付
房屋交付标准仅以商品房买卖合同第八条约定的为准，基础设施、公共配套建筑的使用条件不影响商品房的交付及交接手续的办理，买受人不得以此主张拒绝接房及向出卖人主张逾期交房的违约责任。买受人不得以主体工程之外的一般质量问题拒绝接收房屋，所可能存在的质量问题应按建设部有关质量缺陷的规定认定，确属出卖人质量问题的，出卖人在保修期内无条件予以修理，买受人发现的一般质量问题不影响交房手续的办理。
十一、关于房屋价款及计价方式的补充约定
1、根据国家财政部税政司规定，2016 年5 月1口起房地产行业“营改增”；《商品房买卖合同》及补充协议内载明的单价、总价、面积补差款，以及买受人缴纳的定金(转为房款后)、首付款、按揭款等所有购房款，均为包含增值税金额。
2、根据增值税相关规定，不同销售单位可能适用不同增值税征收政策(简易征收/一般征收),其对应增值税税率也不相同(5%<11%)。买受人所购房屋具体所适用的增值税类型及税率，以政府相关规定为准，具体增值税额度，以增值税发票载明信息为准。
3、出卖人向买受人告知: 因买受人购买房屋需开具增值税发票，该发票需满足增值税发票开具的条件、政府相关部门政策、《商品房买卖合同》及补充协议约定的其他条件后方可予以开具。
十二、装修、装饰约定
1、买受人同意并委托出卖人以出卖人单方名义在本《商品房买卖合同》及附件三约定范围内，对所购房屋装修、装饰事宜对外委托具备对应资质的设计方和对应资质的施工方进行设计及施工。本
委托为不可撤销委托，装修、装饰设计及施工过程中，买受人不得以任何理由单方面撤销或者终止委托,否则因此造成的出卖人向设计方、施工方承担违约、赔偿责任，由买受人按照实际数额向出卖人承担违约责任。出卖人按照附件三约定标准对外委托的设计方案、施工方案视为对本《商品房买卖合同》及附件的调整，有关所购房屋的设施配套和相关设备均以附件三和设计方案为准。
2、对装修装饰部分的验收，出卖人与买受人一致同意，下列情形均应视为出卖人交付的该商品房的装饰、装修、设备与附件三相符；
（1）该商品房的装修、装饰与附件三约定的装饰、装修为同档次或同等品质的装修、装饰、设备。（2）该商品房的装修、装饰标准或使用的相关材料、设备标准等同于或高于附件三。
（3）若出卖人交付的房屋的装修、装饰或使用的相关材料、设备标准低于附件三的，出卖人应整改至达到附件三或补偿相应差价，除此之外，出卖人不承担其他责任。
3、出卖人按照上述标准向买受人交付房屋的，买受人不得以房屋装修、装饰不符合约定为由拒绝接收房屋。
4、装修、装饰质量问题与商品房质量相互独立，因装修、装饰出现质量问题而影响使用的，本《商品房买卖合同》不解除，出卖人按照本补充协议第八条第2款约定执行。
5、装修、装饰出现以下问题不视为装修、装饰质量问题：
（1）装修、装饰所用的材料、设备属于产品保修及产品三包范围内事项；
（2）装修、装饰所用的材料、设备本身不可避免的尺寸、颜色、密度等合理范围内的误差；（3）因施工工艺局限导致装修、装饰施工过程中不可避免的损耗；
出现第（1）项约定事项的，由出卖人在 30 日内通知施工方进行更换或者整改。
6、装修、装饰的保修内容及保修期限以出卖方和施工方的约定为准，所用材料、设备自有质量保修期高于前述约定的，以材料、设备自有保修期为准。
7、买受人对所购买的物业进行二次装修，应遵守《业主临时管理规约》的有关约定。二次装修方案应当通知出卖人及物业服务公司，并按照物业服务公司办理进场施工手续和装修手续。二次装修施工进场后，出卖人不再承担装修、装饰保修和维修责任。
8、房屋装饰装修及设备标准应符合商品房买卖合同附件三的标准。如不符，买受人应在接收房屋15日内书面要求出卖人整改，出卖人应在合理期限内予以整改或提供整改方案，亦可以选择补偿买受人有关装饰装修及设备的差价替代整改义务。甲乙双方同意，对装饰装修及设备的修复或整改不视为出卖人逾期交房。如买受人未在约定的时间内向出卖人提出书面整改要求或在整改方案确定的整改时限内自行委托他人整改的，则出卖人不再承担任何责任。属于装饰装修材料和设备自身保修（产品三包）范围内事项，出卖人有权按照产品保修（三包）程序处理质量和保修事宜，上述质量和保修纳入整改方案，由出卖人委托的首期物业服务公司负责执行。
十三、产权登记的约定
出卖人应在本合同约定房屋交付日期之日360 日内将需要由出卖人提供的办理房屋权属初始登记的资料报送至政府相关部门，具体办理期限以政府相关部门实际受理时间为准，出卖人在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被政府相关部门受理的，向买受人支付总房款的
0.001%违约金。
出卖人取得该商品房初始登记后，买受人可委托出卖人办理该商品房转移登记，也可自行申请办理该商品房所有权转移登记。如因出卖人的原因，买受人不能在约定期限内取得该商品房权属证书的，出卖人向买受人支付总房款0.001%的违约金。
十四、解除行使
买受人根据《商品房买卖合同》第九条行使单方面解除合同的，应当在出卖人逾期交房60天后起30日内以书面形式提出，否则视为买受人放弃该项权利。买受人根据《商品房买卖合同》第八条行使单方面解除合同的，应当在建设工程质量检测机构出具书面鉴定不符合意见之日起15日内以书面形式提出，否则视为买受人放弃该项权利。
十五、出卖人、买受人双方均同意：双方合同的内容须以书面形式经双方签署确认后，才能视为商品房买卖合同的有效附件。任何口头或通讯通话或单方面文件均不能作为商品房买卖合同的有效附件。
双方所填写的名称、地址、联系方式均保证准确有效。如发生变更应当书面通知出卖人，未以书面通知的视为未变更双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。
十六、买受人不得以下列事由拒绝接房，但可与出卖人协商解决：
（1）、房屋出现非属主体结构和严重影响居住的质量瑕疵；
（2）、房屋的装饰、设备标准不明显低于合同附件三约定标准的；
（3）、不严重影响房屋使用功能的质量瑕疵；
（4）、出现无法或难以整改的问题，经出卖人催告后买受人在期限内未行使合同解除权的。
因上述事由拒绝接房，拒绝接房期间的损失视为买受人扩大的损失，由买受人自行承担。
十七、出卖人销售商品房时设置样板房的，其质量、设备及装修、装饰标准不作为实际交付的房屋标准。
十八、出卖人的楼盘展示模型、沙盘、影视、刊物、阵地广告等所有对外传播出卖人项目及与商品房买卖有关的信息资料等仅为宣传之用，并非要约行为，对任何一方均不发生法律效力，无约束力。销售人员所做任何书面文件如无出卖人签章，均属其个人行为，出卖人不承担任何法律责任。
十九、若相邻项目规划进程与实际进程不一致的，以实际进程为准，出卖人不承担担保责任，买受人不得以此为理由追究出卖人的违约责任。
二十、由于政府原因或不可抗力因素，导致项目红线外的供水、供电、供暖、燃气、电话、有线电视、网络等市政基础设施或公共配套无法在规定日期内达到使用条件的，出卖人不承担相应责任。二十一、商品房买卖合同第三条中约定的层高仅为建造参考层高，如最终交付的商品房的层高未达到商品房买卖合同第三条的约定，（但符合相关技术标准的规定，）则出卖人交付的房屋即视为符合商品房买卖合同约定标准，不予承担任何违约责任，买受人基于此层高事项即不享有任何权利。商品房买卖合同所列房屋坐落位置的编号仅为合同备案或预售登记所用，产权证上所列房屋坐落位置的编号以相关政府单位编号为准。
二十二、如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：由政府部门或行政主管单位根据法律、法规的规定采取的各项措施及政府政策和法律法规的改变等行为而引起的延期；遇到重大技术问题不能及时解决造成无法正常施工；遇到昼夜降雨超过50MM及风力六级以上的大风天气造成无法正常施工；遇到停水、停电等情况造成无法正常施工；遇到政府做出禁止施工作业（如扬尘治理等）、实施交通管制等决定，造成无法正常施工；突发公共事件导致施工受阻等其他出卖人不能预防和控制的因素。
二十三、关于规划、设计变更的约定
由于买受人原因，双方未在30日内就变更工程达成补充协议的，视同买受人接受变更。在建设过程中无须经规划部门设计单位批准由出卖方在规定合法范围内进行自行调整的变更买受人应当予以认可。
二十四、关于电话及网络运行的特别约定：购房合同第十四条约定的交房时达到使用条件指，内部线路接通，具体开通时间根据运营商规定。
二十五、购房合同中关于产权转移登记的约定中，出卖人应提供的资料不包含《郑州市预购商品房抵押登记证明》，出卖人应协助买受人向相关银行索取。
二十六、商品房买卖合同和补充协议各条款均系双方真实意思表示，而非基于任何格式合同或格式条款，不存在任何可撤销或变更情形。
二十七、无论任何原因买受人退房的，均应退还出卖人基于该房屋所给予的各种利益和优惠，并承担所有的税收和费用。
二十八、出卖人已向买受人如实告知：买受人所购买的商品房不排除邻近商业配楼，可能会对买受人的办公及其他各项事宜造成一定的影响，另大楼的外立面造型及设计有可能对该房屋的采光等造成一定影响；买受人承诺已知上述影响事项并愿意在此条件下购买本协议约定之商品房，并对于可能造成的影响买受人放弃向出卖人主张任何权利。
二十九、出卖人已明确告知买受人：买受人所购买的商品房外部的外立面、女儿墙、阳台等部位或者公共部位可能放置空调、电梯等设施设备或者其他物品，不排除可能存在噪音、影响采光等情形存在；买受人予以确认：已知晓上述事实，并不基于上述客观情形向出卖人主张任何权利，出卖人亦不须向买受人承担任何责任与义务。
三十、本合同生效后，由出卖人负责向房地产登记机构办理本合同的信息备案手续，具体办理期限以政府相关部门实际受理时间为准。
三十一、出卖人应当在收到买受人交存的首期房屋专项维修基金后、在房屋交付使用前存入房屋专项维修资金专户，并向买受人提交房屋专项维修资金缴纳的专用凭证。
三十二、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。
三十三、买受人确认已认真阅读本补充协议，且出卖人已经提示买受人本补充协议对双方权利义务的特别约定，包括可能减轻或免除任何一方责任的条款，买受人理解这些约定并自愿签署。
三十四、补充协议与《商品房买卖合同》及全部附件具有同等法律效力，若与《商品房买卖合同》及其附件有冲突的地方，以本补充协议为准。
三十五、本购房合同第三条所列房屋坐落位置的编号仅为预售登记使用，产权证上所列房屋坐落位置的编号以相关政府单位编制为准。
三十六、本协议共三十六条内容，买受人签字后即视同已确认以上条款。
出卖人：买受人：
经办人：
日期：日期：
个人合作协议本 合伙人：甲（），男，年月日出生，现住址：市街道号 合伙人：乙（），男，年月日出生，现住址：市街道号 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条甲乙双方自愿合伙经营项目，总投资为×万元，甲出资万元，乙出资万元，各占投资总额的％、％。 第二条本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。 第三条本合伙企业经营期限为五年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。 企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日向对方清偿自己负担的部分。 第五条他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第六条出现下列事项，合伙终止：（一）合伙期满；（二）合伙双方协商同意；（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；（四）其他法律规定的情况。 第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第八条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。 合伙人：×××（签字或盖章） 合伙人：×××（签字或盖章） ×年×月×日篇二：项目合作协议书本 项目合作协议书 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方）和项目技术负责人（以下简称乙方）甲：，号：，籍贯 乙：，号：，籍贯 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目，总投资为20万元，甲方以人民币方式出资15万元， 乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。 第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后， 各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由 全体合伙人。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。 第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十 日向对方清偿自己负担的部分。 第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红，一年结算第八条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
出卖人（以下简称甲方）： 买受人（以下简称乙方）： 甲、乙双方就签订的编号为的《商品房买卖合同》（以下简称“该合同”）及附件之未尽事宜，经双方平等、自愿、协商订立本补充条款如下： 第一条商品房交付后，若该房屋的实测套内建筑面积和公共分摊建筑面积与合同约定的套内建筑面积和公共分摊建筑面积误差比值均在±3％（含3％）之内的，双方据实结算房价款。 若该房屋的实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积与合同约定的套内建筑面积或公共 分摊建筑面积误差比值超过±3％（不含3％）时，则买受人有权退房。（1）买受人退房的，出卖人应在买受人提出退房之日起30日内返还乙方已付房价款及利息（利息按中国人民银行同期固定资产贷款利率计算），并向乙方支付已付房价款％的违约金。（2）买受人不退房的，实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积超出合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积+3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积超过合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积 -3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 第二条根据该合同及补充协议规定，若甲方应返还乙方面积差价款的，甲方应于收到房屋土地测绘部门实测面积数据文件之日起30日内向乙方返还面积差价款。甲方逾期返还面积差价款的，甲方应承担违约责任（违约金的计算方法为每逾期一日，违约金为差价总款的万分之）。 第三条甲方因不可抗力逾期交房的，甲方应自不可抗力发生之日起30日内告知乙方
并向乙方提供政府有关部门不可抗力证明后方可凭此免责。 第四条甲方应当在该商品房交付使用后日内（即在年月日前）代理乙方到政府房地产管理部门办理完毕该商品房产权变更登记过户手续，且申领取得该商品房房地产权属证件。 否则：（1）乙方有权单方解除该合同及补充协议，甲方应自乙方提出退房要求之日起30日内退还乙方已付房价款及利息（利息按银行同期固定资产贷款利率计算），并向乙方支付总房价款％的违约金。（2）若乙方不退房的，甲方应自乙方提出继续履行合同之日起30日内向乙方支付总房价款％的违约金，并继续履行该合同及本补充协议。 第五条甲方按照该合同第八条和第十一条的规定向乙方交付房屋时，甲方应向乙方出示并提供《市建设工程竣工验收备案表》和测绘部门该商品房实测面积数据及该合同规定的其他法律文件，并经乙方签字验收确认该房屋达到该合同第十四条及所有附件规定标准后，双方共同签署房屋验收交接单。否则，甲方交付房屋不符合上述规定或不能出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝接受房屋，由此产生的延期交房违约责任由甲方承担（违约责任详见该合同第九条规定）。 第六条甲方应保证其向乙方做出以下承诺的合法性及真实性，并作为该契约附件组成部分： 1、该商品房建筑、装修、装饰、空气质量等标准符合国家、市及有关部门环保要求，否则乙方有权解除本合同，并按照合同有关规定追究甲方的违约责任。 2、。 3、。
公司合作合同协议范本 公司合作合同协议范本篇一 甲方：_________(以下简称：甲方) 乙方：_________(以下简称：乙方) 丙方：_________(以下简称：丙方) 甲、乙、丙方(以下简称三方)共同成立XXXXXX公司，共同开拓开XXX市场，自愿签定以下协议，并共同遵守。 一、三方共同出资并在XXXX工商局正式注册成立XXXXXXXX 公司(以下简称公司)三方以现金或实物方式出资入股，公司股份分配如下：甲方占XX%、乙方XX%、丙方XX%.公司收益按年核算分配。 二、三方共同建立公司，以促进互联网的信息化发展为目的，其业务主要为：XXX、XXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX 三、甲方责任以及权利：甲方以XXX、XXX、XXX作为出资，保证其出资到位;负责公司的经营工作、随时掌握公司的经营情况，努力学习公司发展所需要的知识技能;充分利用其人际关系各种资源为公司解决实际问题，争取公司更大的生存空间和发展机会;随时关注并了解公司的经营情况，为公司的发展方向以及经营策略提供指导;按照其占有公司股份比例XX%负担公司费用和享受公司的利润。 四、乙方责任以及权利：乙方以XXXX、XXXX、XXXX作为出资，负责公司具体的经营工作、随时掌握公司的经营情况，努力学习公司发展所需要的知识技能;充分利用其技术力量等各种资源为公司
解决实际问题，争取公司更大的生存空间和发展机会;随时关注并了解公司的经营情况，为公司的发展方向以及经营策略提供指导;按照其占有公司股份比例XX%负担公司费用和享受公司的利润。 五、丙方责任以及权利：丙方以XXXX、XXXX XXXXX作为出资，保证其出资到位;负责公司的经营工作、随时掌握公司的经营情况，努力学习公司发展所需要的知识技能;充分利用其人际关系各种资源为公司解决实际问题，争取公司更大的生存空间和发展机会;随时关注并了解公司的经营情况，为公司的发展方向以及经营策略提供指导;按照其占有公司股份比例XX%负担公司费用和享受公司的利润。 六、三方之间的合作以资源共享、优势互补为基础，本着开诚布公、团结合作的原则，公司经营及发展涉及问题以三方商谈确定。 七、合同期限：本合同一式四份，自三方本人签字之后生效，有效期为五年。如果在合同到期前任一方决定中途退出，另外双方有优先接受其股份的权力，如果无法接受其退出的股份，决定退出的双方可以再另找寻其股份接受方并经股东会同意通过。如果决定退出的这双方无法找到其股份的接受方，则不能退出。合同到期后，若公司继续经营，则合同期限自动延续五年。 甲方签字：(盖章) 乙方签字：(盖章) 丙方签字：(盖章) 年月日
出卖人：（以下简称甲方） 买受人：（以下简称乙方） 补充合同说明 1、为了维护双方的合法权益，在签订本协议前应详细阅读本说明及正文，如有异议应协 调一致后方可签订。 2、《商品房买卖合同》及本协议作为甲方前期宣传、口头协商等过程之结果，双方的权利 义务均以此为准，《商品房买卖合同》及本协议未约定的事项对双方均不能产生约束力。 3、乙方在签订本协议时，应填写详细、准确的联系方式。 4、双方在签订协议前，甲方已向乙方出示房屋销售所涉及的甲方有关证书、证明文件、 销售合同签约文本、乙方在此确认。 5、本协议约定的销售面积为建筑面积，其包括套内建筑面积和分摊面积。 6、本协议经双方签订则视为双方对本协议内容表示理解和认同。 7、本协议条款或内容的任何变更、补充或删减，均应由双方另行签订书面协议约定。 商品房买卖合同补充协议 （编号：网签编号） 合同双方当事人： 甲方： 乙方： 乙方自愿购买甲方开发建设的项目第栋单元号房屋（以下称“商品房或房屋”）并与甲方签订了网签编号：号《商品房买卖合同》，根据《中
华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下补充协议： 第一条商品房基本情况的补充说明 1、其他需要补充说明的情况：首层层高为：米；二层层高为：米；标准层层高为 米； LOFT公寓层高为米。 第二条按揭购房事项 1、如乙方以按揭贷款方式支付房款的，乙方应在《商品房买卖合同》签订之日付清首付款。 乙方已向按揭银行确认以按揭贷款支付房款方式的可行性。乙方应自《商品房买卖合同》签订之日起7日内，向按揭银行提供完整有效的申请按揭贷款的文件及资料，交纳办理按揭贷款所需的全部费用，按照按揭银行的要求签署相关文件。按甲方或按揭银行的要求提供代办产权证及抵押权他项权证所需的资料、文件及费用。若按揭银行要求乙方补充提交按揭贷款申请文件及资料或者增加首付款比例的或增加按揭贷款利率，乙方应自按揭银行提出要求或甲方书面通知之日起3日内将申请文件补充完毕，或将应增加的首付款向甲方支付完毕。甲方在乙方办理贷款手续时应给予必要的配合，但甲方不负有任何义务确保银行会批准乙方的贷款申请。乙方保证在《商品房买卖合同》签订之日起30日内获得按揭银行的按揭贷款（以按揭贷款到达甲方账户为准），除因甲方原因外，甲方未能在上述期限内收到乙方申请的按揭贷款的，乙方应向甲方承担逾期付款违约责任。 2、如乙方未在上述期限提交按揭贷款所需的资料、文件、费用及代办产权证及抵押权他项 权证所需的资料、文件及费用，或未在上述期限内向甲方支付应增加的首付款的，每逾期一日，乙方应向甲方支付房屋总价款作为违约金；逾期超过日的，则甲方有权单方通知乙方解除合同而另行处置该商品房，甲方因此而解除合同的，乙方应承担商品房总价款的违约金，因合同解除而发生的费用及损失均由乙方承担。甲方扣
合伙企业 补充合伙协议 各方于2015年12月日签订了合伙企业（有限合伙）《合伙协议》，现就退伙、减资及合伙份额转让达成如下补充协议： 1、各合伙人同意通过本协议的安排，确定锁定期。锁定期是指各合伙人设立*****合伙企业后至各合伙人在*****连续服务1周年次日的期间。 2、在锁定期内，未经执行事务合伙人事先书面同意的，任何有限合伙人不得减资或退伙，不得将其持有的合伙份额向其他合伙人或合伙人以外的任何第三方直接或间接进行出售、赠予、质押、设定产权负担或以其它方式加以处分（统称“转让”）。全体有限合伙人在此明示放弃其在适用法律下所可能享有的自由转让的权利，并确认执行事务合伙人有权拒绝任何有限合伙人提出的退伙、减资或转让要求，且无需说明理由。即便执行事务合伙人书面同意的，该合伙人仍将对其减资、退伙或转让行为根据本协议约定承担责任并支付给本有限合伙企业减资、退伙金额或转让金额3%的罚金，该罚金利益归本合伙企业所有。 前述合伙份额如果在出现减资、退伙或转让情形时没有实缴出资款的，需要由该合伙人补足实缴出资款后进行转让，或者由该合伙人无偿转让。 3、锁定期内各合伙人个人情况发生以下变化的，合伙人持有的合伙份额应当转让给执行事务合伙人或者执行事务合伙人指定的第三人。前述合伙份额如果在出
现转让情形时没有实缴出资款的，需要由该合伙人补足实缴出资款后进行转让，或者由该合伙人无偿转让。 （1）合伙人违反国家法律法规、或*****内部管理规章制度的规定，或发生*****劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害*****公司利益或声誉，或给*****造成直接或间接经济损失； （2）合伙企业或*****有证据证明合伙人在*****任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害*****利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害*****利益； （3）合伙人因犯罪行为被依法追究刑事责任。 （4）合伙人不再在*****任职或者解除劳动合同、聘用合同、顾问合同的。 4、各合伙人在此特别确认并同意，各有限合伙人在此授权执行事务合伙人可单独与有限合伙人签署附属协议，就其在锁定期满前，单独减资、退伙或者转让合伙份额作出单独约定，并代表各有限合伙人为该合伙人的减资、退伙或者转让份额签署必要的决议、协议、文件，并就该等事宜办理工商登记部门所需的变更。有限合伙人在锁定期满前发生退伙减资或者转让情形的，其应向本有限合伙企业提交《减资/退伙申请书》、《合伙企业财产份额转让协议书》和经本人签字的身份证明文件复印件，并且配合办理工商变更登记手续。如经执行事务合伙人或者合伙企业书面催告后5个工作日内不配合办理工商变更登记的，该合伙人应当支付给本有限合伙企业减资或退伙金额或转让金额3%的罚金，该罚金利益归本合伙企业所有。 5、各合伙人同意通过本协议的安排，在对于合伙人退伙、减资、转让合伙份额、除名事项作出决议时与执行事务合伙人保持投票的一致性。合伙企业新增合伙人
产品采购合同补充协议 合同号： 甲方（供方）：XXXX（外商或中间商指定的工厂） 住所地： 乙方（需方）：厦门建发股份有限公司 住所地： 甲乙双方经协商一致，就乙方接受外商XXXX（或中间商XXXX）（下称“委托方”）委托与甲方签订的号《产品采购合同》（下称“采购合同”）未尽事宜，经协商一致，签订如下补充协议： 一、货物质量 甲方保证其所供货物符合《产品采购合同》约定的标准及出口合同标准并经外商XXX及委托方XXX最终确认，如外商及委托方拒收货物、拒付货款或因产品质量问题导致人身或财产损害的，甲方承担由此产生的一切责任。 二、产品定价 本协议项下每笔业务单价是基于该货物出口退税率为%及（币种）与人民币的汇率为1：定价，若出口退税率及汇率发生变化，则单价根据新的退税率及汇率做相应调整，乙方可在收汇并调整单价后与甲方结算。 【注：若价格固定，则请删除本条】 三、结算方式 1、鉴于采购合同所约定的产品系委托方委托乙方向甲方采购和出口，交易条件为甲方和委托方直接确认，甲方对委托方及外商的资信已充分知悉并愿承担因此而产生的收汇风险，乙方仅在收到外商外汇或委托方款项后方向甲方支付货款，乙方未收到相应款项的，则乙方不承担付款义务。 2、如因甲方未能按时依约交货或者外商拒收货物或未付款或其他任何乙方以外的原因，致使乙方不能在出口合同规定的期限内及时全部收取采购合同所对应的出口合同项下外汇货款，则： a)乙方无须向甲方支付该笔货物的货款； b)若乙方已预付款项给甲方的，则甲方应在乙方通知后三日内向乙方返
还相应货款。此收款权益归属于乙方，而非乙方之委托方。 3、如甲方未在约定的时间内向乙方供正确、真实、齐备的增值税发票或货物出口单据与出口报关单不相符，乙方可在出口收汇并扣除退税款后将余款支付给甲方。若甲方提供的增值税发票不真实、不齐备、不及时，甲方应赔偿乙方的全部退税损失及由此产生的其他经济损失。 4、为保障供方提供单据的真实性和完整性，乙方有权从出口收汇货款中预留相当于退税款部分的金额，待乙方收到退税款后再将该部分货款支付给甲方。 5、本协议项下乙方“收汇”指外商/委托方将该批货物对应外汇货款实际付至乙方账户。乙方采取批次（滚动）核销，相应核销单的核销不视为乙方已实际收汇。 四、其他 1、甲方同意乙方办理本协议项下每批货物的运输事宜，并同意由委托方或外商指定负责安排运输的船东或货代，甲方自愿承担委托方及外商指定船东或货代的相关风险。 2、甲方确认其联系方式如下：，传真号：，电子邮箱号：。乙方根据上述联系方式给甲方发出的通知，若是传真或电子邮件，自发送当日视为送达；若是信函，自发出后第三日视为送达。甲方如需变更上述地址，应及时书面通知乙方，否则应承担因此产生的一切责任及损失。 3、本协议一式两份，各执一份，经双方签章后生效；本协议未尽事宜，双方参照采购合同执行，采购合同与本协议约定不符的，以本协议约定为准； 4、采购合同及本补充协议履行过程中发生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意由签约地人民法院管辖诉讼解决。 5、本协议由甲乙双方于年月日于厦门市思明区签订。 甲方：乙方：厦门建发股份有限公司 法定/授权代表人：（签字）法定/授权代表人：（签字） 联系电话：联系电话：
YOUR LOGO 商品房买卖合同补充协议范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
商品房买卖合同补充协议范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 商品房买卖合同补充协议 根据《物业管理条例》第二十条“建设单位与物业受人签订的买卖合同应当包含前期物业服务合同约定的内容”的规定，现将前期物业服务合同约定的主要内容补充如下： 一、本物业已按规定通过招投标的方式选聘(或经物业所在地__________产行政主管部门批准，采用协议方式选 聘)_________物业管理有限公司对其实施专业化的物业管理，签订了《前期物业管理服务合同》，并报_______________房地产行政主管部门备案(合同备案号：)。 二、物业管理企业对下列事项实施管理与服务 (一)房屋建筑共用部位(含公共建、构筑物)的维修、养护和管理; (二)房屋共用设施设备(含附属配套)的维修、养护、运行和管理; (三)公共绿地、花木的养护和管理; (四)公共环境秩序(清洁卫生、道路交通、车辆停放和公共安全)维护和管理;
《内容合作协议》补充协议书 甲方： 乙方 丙方： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与三方于 2017 年 12 月签订合同《内容合作协议》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于： 甲乙丙三方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： （一）、原合同中：第二条第6款：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给任何第三方行使。 修改为：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给授权书中约定的第三方（“转授给中国移动通信集团公司、中国移动通信有限公司和中国移动通信有限公司各省/自治区/直辖市子公司、咪咕文化科技有限公司和咪咕文化科技有限公司各子公司（下称“各移动公司”）以及其他第三方于在线教育业务及其他业务中行使。”）。 （二）、原合同中：第三条第1款：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。包括但不限于通过运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，包括但不限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 修改为：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。仅限于授权书中的第三方，如运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，仅限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 （三）、原合同中：第三条第8款：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），【】可以使用乙方已授权作品至授权期限届满, 授权期限届满后，对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 修改为：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 （四）、原合同中：第三条第12款：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】及第三方自有业务及第三方广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 修改为：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 （五）、原合同中：第四条第11款：若至合作期限届满，仍有任何第三方以【】或（及）与【】合作的第三方所使用的乙方提供的作品侵害其著作权或其他合法权利为由向【】或（及）与【】合作的第三方主张权利（含此前未结纠纷），或有主张权利的可能的，【】有权从乙方待结款项中暂扣一定比例（具体比例由【】根据实际情况确定）作为风险保证金，直至合作期限届满之日起满1年为止。若在此期间内发生诉讼或其他形式的争议处理，【】有权从风险保证金中扣回发生的费用、损失。乙方应在接到【】通知后5个工作日内向【】支付与扣除等额的款项以补足风险保证金，逾期应按每日千分之一为标准支付滞纳金。
合同编号： 费用增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
费用增加补充协议 费用增加补充协议 甲方：XX实业发展有限公司 乙方：XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工
措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在2000年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付
购销合同补充协议 甲方：某乳业销售有限公司 住所地： 乙方： 住所地： 随着市场的竞争日趋激烈，应总部要求现对产品品项进行重新规划，特对2005年12月30日签订的经销商《购销合同》第五条款中（第一、第三、第五条）、第六条款中（第一、第四条）及附件《经销商管理制度》第四条款中（第一、第三条）作如下补充修改说明： 1、原《购销合同》中第五条款中的第一条、第三条修改为以下1.1、1. 2、1.3。 1.1 a、在本协议有效期内，乙方应完成向甲方购买不低于元人民币的某白奶产品的购货任务；（月单品任务量分解见附表一） b、乙方完成当月购货任务，可享受甲方给予的返利。（见返利表如下） 1.2 a、在本协议有效期内，乙方应完成向甲方购买不低于元人民币的某乳饮料产品的购货任务；（月单品任务量分解见附表二） b、乙方完成当月购货任务，可享受甲方给予的返利。（见返利表如下）
1.3 a、在本协议有效期内，乙方应完成向甲方购买不低于元人民币的某儿童奶产品的购货任务；（月单品任务量分解见附表三） b、乙方完成当月购货任务，可享受甲方给予的返利。（见返利表如下） 2、原《购销合同》中第五条款修改为以下1.4。 1.4 乙方在全年正常销售过程中，甲方对乙方实行季度指标奖励和年终综合评比奖励。（见下表）
3、原《购销合同》中第六条款中的第一条修改为以下1.5。 1.5 乙方应在本合同生效之日向甲方上报第一个月的订货计划。此后，乙方应在每月10 日向甲方上报下月订货计划： a、白奶计划量不得低于合同任务量的95％，否则视为无计划，不予发货；未在规定的时间上报，视为次月无要货计划，造成的后果由乙方自付。 b、儿童奶、乳饮料每月计划量不低于合同任务量的80％，否则视为无计划，不予发货；未在规定的时间上报，视为次月无要货计划，造成的后果由乙方自付；乙方每月实际完成任务量低于计划任务量80％的一个百分点负激励500元；连续两个月或累计三个月完不成，甲方有权终止本合同。 3、原《购销合同》中第六条款中的第四条修改为以下1.6。 1.6 甲方在每月月底对乙方订货计划的实施情况进行考核。 a、白奶具体考核条款：如果乙方每月订货计划不低于合同单品分解计划任务量的95％，乙方超额完成甲方回复量（分单品、分旬）的120％以上，不给予考核（百利包纯牛奶除外）；否则每超5％对乙方罚款100元/次，单品考核最高不超过500元；单品项完成公司回复量95％以下（分旬），每少5％对乙方罚款100元/次，单品考核最高不超过500元；如因甲方原因造成乙方未完成回复量，甲方同等条件的赔偿乙方。 b、儿童奶、乳饮料具体考核条款：如果乙方每月订货计划不低于合同计划任务量的80％，乙方超额完成甲方回复量（分旬）的不给予考核；否则每超过5％对乙方罚款100元/次，考核最高不超过500元；完成公司回复量80％以下（分旬），每少1％对乙方罚款500元/次，如因甲方原因造成乙方未完成回复量，甲方同等条件的赔偿乙方。 4、在原《购销合同》中增加以下2.1、2.2、2.3。 2.1 a、通过乙方的营销工作，乙方的GT店铺市率达到100％；SS店铺市率在5月31日达到70％，6月30日前达到85％，在规定时间内达不到甲方要求每低于一个百分点负激励300元； b、通过乙方的营销工作，加强网点维护，不断提高品项铺货率，5月份达到50％的网点品项和陈列第一，在规定时间内达不到甲方要求每低于一个百分点负激励300元； 2.2 各类产品的新鲜度按照公司产品新鲜度标准进行管控。（在终端市场上百利包不能超过16天，礼乐枕不能超过25天，保值期为6个月的产品，不能超过3个月；保值期为8个月的产品，不能超过4个月），每发现一次负激励50元件； 2.3 经销商所辖区域如因不积极配合处理投诉事件出现媒体曝光，负激励1000元/次；
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-009019 购房合同补充协议(协议示范
购房合同补充协议(协议示范文本) 第1条合同原则 鉴于目前买卖双方因为合同不明造成诸多争议，为充分保护双方的合法权益，明确出卖人的合同义务，双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就买受人购买出卖人商品房一事达成本合同。 第2条文字定义 1．合同中所称“合同”、“本合同”、“约定”等系指目前出卖、买受双方所签订的补充合同，其他合同则冠以合同的具体名称； 2．本合同中所称“房屋”、“本房屋”、“商品房”或“本商品房”等系指目前出卖、买受双方签订合同即将买卖的商品房； 3．本合同所称“本楼”或者“楼房”系指买受人所购商品房所位于的楼座；4．本合同中所称“小区”、“社区”系指房屋所处于的社区； 5．本合同中所指“退房”，是指买受人将房屋或者取得房屋的权利退还给买受人，由出卖人退还买受人支付的购房款的行为。 第3条居住目的 出卖人知道买受人购买商品房系为自己住用、通过出租获得利润或者在商品房升
值时通过及时转让获得利润，或者行使相关的所有权或用益物权以获得利益。出卖人承诺在买受人购买此房屋后，本楼内其他房屋仅可作为住宅使用外，不得作为公司办公用房使用，以保持居住环境的安静与安全。如不能达到此标准，则买受人有权解除合同要求退房；如买受人暂不解除合同要求退房，则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第4条广告内容 广告平面图中所列面积如无特别说明均为套内使用面积，广告中关于绿化园林的面积应当与房屋具有相同的比例；如实际情况与广告数量误差超过3%，如果此等误差显然不利于买受人，则买受人有权解除合同要求退房；暂不解除合同要求退房的，则出卖人按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第5条墙体平直 房屋的墙体及平面均应当平直，倾斜角度不得大于0.1度，计算方法为：高度差/直线距离；不平直情况并不得超过政府规定的标准；如无法达到此标准，则买受人有权解除合同要求退房；暂不解除合同要求退房的，则出卖人应当将房屋修复，修复前视为未交房，并按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第6条防水情况 房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水；如无法达到此标准，则买受人有权解除合同要求退房；暂不解除合同要求退房的，则出卖人应当将房屋修复，修复前视为未交房，并按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第7条住宅寿命 出卖人承诺此住宅的安全使用寿命不低于70年，在30年内绝对不会产生主体质
合作补充协议 甲方：浙江鼎信实业有限公司 乙方：泉州巨爵网络科技有限公司 甲乙双方共同出资组建“泉州华爵网络科技有限公司”。其中甲方出资人民币55万，占股股份比例55%；乙方出资人民币45万，占股股份比例45%。双方自2014年11月20日开始正式项目启动，经过近一年的运作经营。2015年10月7日，经甲方发起股东会议，并于2015年10月7日在“泉州华爵网络科技有限公司”所在地召开了第二次股东会议。经双方协商，达成如下一致意见： 1、双方约定，自2015年10月15日开始，原乙方开设的分销店铺（“巨研鞋类专营店”、“华耐伸阳专卖店”、“华耐讯创专卖店”）均并入“泉州华爵网络科技有限公司”。乙方在“华耐伸阳专卖店”和“华耐讯创专卖店”所投入的人民币22万平台保证金所有权仍归乙方所有。并根据甲乙双方约定，期限内给予乙方退回。 2、双方约定，自2015年10月15日开始，原股权结构不变更的前提下，变更经营管理模式，变更后“泉州华爵科技有限公司”由独立经营管理，变更为按照甲方分公司模式管理。变更后，甲乙双方分工如下： 甲方负责：合资公司财务管理、仓储管理、货品采购管理、定价审批、线上活动审批等； 乙方负责：经营团队组建及管理、并根据双方约定的年度目标及季度目标，每月制定详细销售计划及费用计划，并提报甲方审批。
备注：每季商品采购计划由甲乙双方共同协商制定。 3、双方约定，自2015年10月15日开始，“泉州华爵网络科技有限公司”资金管理按照甲方分公司财务管理制度执行。合资公司经营所得收入均打到“浙江鼎信实业有限公司”，并实行收支两条线管理。 4、双方约定，自2015年10月15日开始，合资公司的财务结算方式变更为，乙方代运营管理。即，乙方按照双方约定扣点承包合资公司经营过程中产生的“管理费用”（管理费用包括：合资公司运营团队人员工资、房租水电、运营团队差旅费用等。财务及仓库人员费用不列入管理费用范畴，仓库人员费用结算方式为出仓每双鞋1元，向乙方收取费用）。具体约定扣点如下： （1）每月10号，财务提供上月销售报表。经甲乙双方共同确认后，甲方在每月18号前，将合资公司上月销售总额12%返点打至乙方指定账户。（2）一季度结束后，财务提供整季度销售报表，经双方共同确认后，甲方于当月18号前，将任务达成部分返点打至乙方制定账户。 （3）经营费用中，快递费用统一由甲方对外结算。 （4）经营费用中，推广费用，由乙方制定每月销售计划和费用计划，经甲方审批后，将相应推广费用打至乙方指定账户。 （5）考虑到自2015年10月15日起，经营管理和货品管理均按甲方要求执行。 2015年10月15日后，经营所产生的库存折旧损失，乙方可以不予承担。
编号：ZN-HZ-SJJC-GC-2012-019A 菏泽中南世纪锦城1.1期 总包工程施工合同补充协议 工程名称：菏泽中南世纪锦城1.1期总包工程 工程地点：菏泽市长城路以北、郭楼西路以东 发包方：菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 承包方：天元建设集团有限公司 签约日期：二0一二年五月三十一日
补充协议书 发包人（全称）：菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 承包人（全称）：天元建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就菏泽中南世纪锦城1.1期总包工程施工合同(以下简称原合同)有关事宜，经协商一致，订立本补充协议。本补充协议是对原合同的修订，其内容优先于原合同，本协议未涉及事宜仍执行原合同。 1、原合同第一章协议书第三条合同工期修改为： 1#楼开工时间2012年6月30日，地上三层施工结束时间2012年8月20日；竣工交付时间：2014年4月24日。 2#楼开工时间2012年6月30日，地上三层施工结束时间2012年8月25日；竣工交付时间：2014年5月1日。 3#楼开工时间2012年7月26日，地上三层施工结束时间2012年9月15日；竣工交付时间：2014年5月21日。 合同工期总日历数： 636 日历天。 2、原合同第一章第2.1.1增加：应承包人要求土方开挖、回填、基坑支护、降排水工程由发包人另行分包，但承包人须对该另行分包的专项工程承担总包管理责任。 3、原合同第三章专用条款第6.1条第（3）款修改为：开工前负责施工道路的开通并保证施工期间的畅通。发包人工程地块内承包人施工范围外临时公共道路应分摊的费用，按承包人承包工程面积分摊。 4、原合同第三章专用条款第6.1条第（8）款修改为：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人做好保护工作，实际发生费用经发包人认可后予以承担。如因承包人原因引起的损坏，责任由承包人承担。 5、原合同第三章专用条款第6.1条第（9）款修改为：帮助承包人办理场地交通、环卫、噪音处理等与施工相关的手续，协调处理周边关系，帮助协调扰民及民扰等各种地方关系，发包人的前述帮助行为，并不减轻或免除承包人应承担的任何责任和义务。 6、原合同第三章专用条款第7.1条第（9）款○13项修改为：开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。作为有经验的承包人应预见的上述问题，而未能在施工该道工序前14天内发现、协调、解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失的，承包人承担全部责任。 7、原合同第三章专用条款第7.1条第（9）款○18项修改为：如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线电缆、市政管网、军用设施，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人。承包人根据有关指示，负责修理破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。除
YF-ED-J1266 可按资料类型定义编号 房产销售合同补充协议实 用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
房产销售合同补充协议实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 出卖方（甲方）：______________购买方（乙方）：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同（以下称“该合同”），并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。 1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房（以下称“该商品房”）出
售给乙方。 2.土地使用期限自____________起 ____________止。 3.该________之建筑材料及设备以附录 ________为标准。 4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。 5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。同时甲方还可以书面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金，甲方有权视乙方违约而作中途退房处理并有权终止该合同及本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 汽车购销合同补充协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方（出售人）:湖南天禧汽车销售有限公司 住所地：长沙市、星沙区、中南汽车世界G41栋101门面 电话：0731 — 84939555 乙方（买受人）：姓名：住所地： 身份证号码：电话： 乙方向甲方购买汽车贷款产品，双方已签订公司车贷业务合作协 议书，现因乙方需向银行申请办理信用卡购车（汽车抵押贷款）分 期还贷业务，经双方协商，签订补充协议如下： 一、乙方全权委托甲方向银行递交申办信用卡 购车分期还贷手续，乙方保证所提交的资料（以银行要求提交的资料为准）的真实性，如有不实，由乙方承担欺诈或诈骗的相关法律责任。 二、乙方申请贷款向甲方购买的车型为 : ，贷 款金额为：，贷款期限为：。 三、为办理贷款购车手续，乙方须先交纳贷款金额的百分之 十五购车首付款或者贷款保证金（可直接充抵购车款），乙方完成贷款手续后，必须在我公司完成购车手续，不得向其他经销商购车。特殊情况下，如果甲方不能提供乙方选购车型，或超过约 定时间还是不能提供车源的，乙方可以要求甲方到其他指定经销商处调车，但其余手续仍然在我公司履行完成。
四、银行审核通过后，乙方须在接到银行通知后24小时内 领取购车信用卡，并在当日工作时间向甲方刷出申请金额（即以 银行贷款向甲方支付购车款）。逾期则按贷款总额每日万分之五向甲方支付违约金。如逾期三日仍未刷卡支付购车款，则双方购车合同解除，甲方除不予交付汽车外，乙方支付的首付车款或购车保证金亦不予退还，充作支付甲方的违约金，同时甲方将通知银行提前收回贷款。 五、乙方支付全部购车款后，在提车之日起五个工作日内主 动配合办理车辆落户和车辆抵押手续（抵押权人为贷款银行），逾期办理按每日万分之五向甲方支付违约金。 六、乙方同意对所贷款购买的汽车有贷款银行统一安装GPS ,并由甲方代银行收取安装费和服务费。GPS初装时已包 含（）年的服务费，在到期前三日内乙方应交纳下年度的服务费。乙方同意由甲方代理购买所购车辆的保险手续，保险费按保险公司的规定由乙方支付。 七、乙方向银行贷款购车除了以所购汽车作抵押外，甲方已向银行承诺为乙方提供担保，因此，乙方必须每月按时还贷，如有违约，逾期按贷款总额每天千分之六计算滞纳金，逾期超过六十曰，甲方代为偿还后有权直接向乙方提起诉讼，要求拍卖所抵押的汽车，并提前收回贷款，赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保险费、拍买费等为实现债
购房合同补充协议范本 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。 一、买卖的标的及价款：甲方向乙方出售位于商业用房，建筑面积㎡，每平方米元，共计(人民币)元整。(比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金) 二、双方责任与权利1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。 2甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。 4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。 三、违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商;协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。 四、其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。 本协议自签定之日起生效，一式二份;甲、乙双方各执壹份。 甲方： 乙方： 签约时间： -------
卖方：xx公司售楼电话：83116666 地址：xx诺德金融中心 买方： 姓名：性别身份证/护照号码： 通讯地址： 买卖双方于年月日就购买诺德假日花园一期栋座层号房签订了《深圳市房地产认购书》(以下简称“认购书”)，现双方就认购书做如下补充约定，以资共同遵照执行： 1买卖双方约定采取下述第2种付款方式： (1)、一次性付款方式：买方须于7日内支付首期房款30%，余款70%于签定本认购书之日起一个月内付清。 (2)向银行借款方式： 若买方选择银行按揭，买方须于7日内支付不低于20%的首期房款，即人民币元(含定金)。按揭金额、按揭年限以银行最后批复为准，如银行贷款金额减少，首期款将相应增加。 2如买方采用银行按揭借款方式付款，由于买方原因(包括但不限于未按卖方或银行要求提供完整的相关按揭资料或不签署相关文件)导致未能成功办理银行按揭借款，卖方有权没收买方已付定金，其余款项不计利息退回买方;由于银行原因(包括但不限于政策发生巨大变化等)导致未能成功办理银行按揭借款，买方已付款项不计利息全额退还回买方。 无论何种原因买方未能成功办理按揭，但同意继续认购本房地产的，买方应在卖方发出书面通知之日起一个月内付清首期款外的余款。 3买方须按双方约定的付款时间支付房款，若买方未按期支付任何一笔款项，每逾期1日，买方应按逾期金额的万分之五向卖方支付滞纳金。