路面标线施工合同

甲方（托运人）：

乙方（承运人）：

为了完成xxxx淮河特大桥及接线工程路面02标路面工程的修建，经双方商定，依照《中华人民共和国合同法》和建设工程法规中的有关规定，本着互利互惠的原则，就路面标线施工事宜，签订本合同。

一、工程概况

路面02标工程范围包括：主线起讫桩号k22+322-k38+713.5，长度16.392km。

二、承包方式

本工程以综合单价承包。（综合单价包含作业面清扫、人工、材料、机械、管理费、税费、承包人利润及一切完成本工程所需的其他材料等）

三、承包单价及付款方式

单价：热熔标线施工按 15.0 元/平米(含税)计算。上述单价计量包括完成本项目的所有工作，无单价的工序包含在上述单价计量范围内，不再另行计价。

1、工程量结算：经双方现场实际收方并签字认可的工程量为准。

2、工程款支付：施工完成后办理结算，一个月后进行工程款支付，支付时乙方提供足额正规发票。

3、工程款支付方式采用从甲方银行账户转账至乙方银行账户。

四、质量要求

1、标线宽度为15cm,实线长4m，空白路段6m。路面标线喷涂前应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象。标线施工污染路面应及时清理，标线线性应流畅，与道路线性相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。标线表面不应该出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象。

2、路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及《道路交通

标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。

3、工程在施工过程中，乙方要无条件的甲方施工管理人员对工程质量提出的要求，严格执行甲方已有和即将出台的有关工程质量的管理办法。

4、本工程严格执行交通部颁发的现行相关技术规范，达到现行《公路工程质量检验评定标准》的验收要求。

5、本工程所用的原材料必须是由甲方同意合格的材料，对于施工单位擅自进的不合格材料坚决清理出场，并处以500元以下的罚款。

五、甲方责任

1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进行管理和指导。

2、甲方负责协调施工现场以保证乙方能够连续生产，避免停工、窝工。

3、甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。

4、负责向乙方及时进行技术交底。

5、甲方按合同约定及时办理与乙方的工程结算及工程款的支付。

六、乙方责任

1、乙方在施工过程中必须接受甲方的一切工作指令安排。

2、乙方应向甲方提供拟使用来自供应厂商合格的材料的样品和使用说明。提供合格材料检测报告，合格证等一套完整的资料，以备验收所用。

3、施工过程中要按规定设置标志标牌，确保自身施工和交通安全。否则，因乙方原因造成的一切安全责任事故将由乙方自行承担。

4、乙方在所承包工程的实施和完成及其缺陷的修复中必须满足甲方对安全生产的要求。同时，在施工过程中甲方提出对乙方在生产中存在安全隐患的整改意见，乙方必须遵照执行。此外，乙方必须自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中所发生的一切安全事故其责任及所有费用均由乙方承担。

5、乙方施工的工程质量，要按现行公路工程规范要求进行。

6、乙方必须为其所在所在施工队施工人员购买相关保险，如在乙方不购买保险的情况下，因此发生的所有直接与间接的损失均由乙方自行承担。

7、乙方必须配备一定数量的管理和技术人员，必须具备必要的试验、测量仪器，在施工过程中按规定的频率进行实验和检验。

七、其他事项

1、乙方施工作业人员，一定要严格管理、进入施工现场要穿好标志服，否则禁止进入施工现场。

2、施工地点一定要有明显的施工标志牌和警示标志。施工不能占用过半路面，要保持足够行车安全，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。

3、施工车辆机械一定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通安全法，严禁占道行驶和人货混装。

4、由乙方原因所造成的质量、工期延误（不可抗力除外），甲方有权拒付乙方所承包工程款以及扣留乙方施工机械和向乙方进行违约索赔。

八、违约责任

1、甲、乙双方未按以上合同条款执行，给对方造成损失的，一切损失由责任方承担。

2、甲、乙双方均不得单方面终止合同，如因此事造成的所有损失，由违约方承担全部责任。

九、安全文明施工

1、乙方在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警示标牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。

2、乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并加入人身保险，保险费用由乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身死亡、残疾、疾病或财产损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件全部负责，承担一切费用。2、生活区包括食堂，废水、废气排放不可影响周围环境卫生。生活污水不可直排，江河水不可直接饮用，要防止食物中毒和煤气中毒，保持环境卫生。

3、注意用电安全，按规定配置用电箱，禁止使用电炉取暖、做饭，避免发生火灾。

4、乙方所有人员要服从甲方的工作安排，积极配合完成任务，要加强安全、法制方面的教育学习，自觉遵纪守法，如有违法乱纪、违约事件发生，一切法律及经济责任由乙方自行负责。

十、争议解决方式

双方因合同履行发生争议时，可协商解决。协商不成，双方均可向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐仲裁委员会申请仲裁。仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。

十二、因业主计量款不到位、地方干扰，以及设计变更等原因造成乙方停工、窝工时，乙方应提供相应资料报送甲方，并协助甲方做好要求业主赔偿的工作。但工期延长需得到监