便道施工协议书
合同编号:
甲方：江西省恒康建设有限公司
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好协商，就施工便道修建工程一事达成以下协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：
第一条工程内容详述
1、工程名称：共青南互通连接线上跨京九铁路工程
2、工程范围：甲方指定段落。
3、工程内容：施工便道
4、工程标准：按照甲方标准化要求修建及维护。顶宽7m，填土60cm，打桩平台填土按80cm,统料面层30cm,每50米设置1个错车台，两侧设置排水沟，线形平顺，表面平整，要求保证达到小车时速30km/h，能通行重车。按甲方要求进行日常维护，要求施工期间晴天无扬尘，雨天不泥泞。修建期间的人工费、材料费、机械费管理费、利润含在乙方综合单价内。
5、开、竣工日期：开工日期：2017 年11 月25 日，竣工日期：2017 年12月15 日。
6、承包单价
施工便道：土方按照压实方9元/m3计算,统料面层30元/m3，土方增运1元/1km.m3；数量根据双方实测断面压实计算。
以上单价为不含税价，如甲方需要乙方提供增值税发票，税金由甲方承担。
7、工程造价：
按乙方实际完成并经验收合格的实际工程量乘以上述单价。
甲方除此之外，概不支付乙方其他任何费用。
第二条双方责任和义务
1、乙方按照甲方要求进行施工。
2、乙方应安排工程技术人员对工程质量进行全程监督。
3、乙方应制定安全施工制度，以确保施工安全和消除事故隐患。施工
过程中的一切安全事故责任由乙方自负，与甲方无关。
4、乙方保证施工人数、机械设备满足施工要求，如因乙方施工人员不
够而影响工期，乙方承担甲方一切损失。
5、乙方食宿自理。
6、合同执行时，如因乙方原因中止施工或退场，则甲方有权对乙方已
完工程量不予结算。
7、施工过程中发生村民阻工、闹事等一切民事纠纷由乙方协调处理。
第三条材料
施工所需一切材料及机械设备，均由乙方自购，费用自负。
第四条结算和支付：
1、本工程执行过程中，甲方不支付乙方预付款。
2、施工结束后，乙方申报按合同最终实际完成的工程量，计合部汇总开
具结算书，由各相关领导和部门会签后报项目经理签字确认，进行最终支付。
3、乙方凭签字完全的结算书至甲方财务办理支付手续。
4、付款方式为银行转账，乙方指定的收款银行为：，银
行帐号为：。
5、乙方结算单办理好后15个工作日甲方进行打款。
第五条甲方在本协议的相关责任人：项目常务经理。
乙方在本协议的相关责任人：。
第六条本协议未尽事宜，原则上按总合同有关规定办理，或共同协商解决。如协商破裂，可向南昌铁路运输法院提出诉讼。
第七条协议有效期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束、工程结算款结清后自动失效。
第八条本协议一式3 份，甲方执2 份，乙方执1 份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
单位名称：江西省恒康建设有限公司
共青南互通连接线上跨京九铁路工程
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日签订
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
打井工程协议书3篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面我给大家带来打井工程协议书，供大家参考! 打井工程协议书范文一 甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装φ 井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、3×4米井房一座; 5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。
五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准; 2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好"三通一平"、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作; 4、负责施工现场的质量监督检查工作; 5、负责落实自筹资金万元。
龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官（49.5MW）风电项目 打井承包合同
承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼，按照《中华人民共和国合同法》的要求，结合本工程具体情况，双方达以下协议： 一、工程内容与质量要求： （一）乙方负责施工供水井一眼，包含敷设管道，井深为米左右，该井出水量按10m3/天，（±1 m3/天）进行设计和施工。 （二）成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天（按常规抽水检测方法检测）。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深（根据岩石含水情况，乙方可以增减孔深），只要水量，但必须保证清澈、透明、无杂质，乙方不包水质量。（拟建变电站，位置较高，高差在450米左右，且钻井比较深，岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的）。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置，根据岩石的变化，下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计，开孔口径
Φ146mm套管，安泵段口径Φ130mm滤管，终孔口径110mm，全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质，不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工，甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点： 陆良仕官风电场升压站，要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式： （一）合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费，本工程款为包干价： 1、冷水井按10 m3/天（±1 m3/天）设计与施工，当抽出的水量为10 m3/天时，价款为￥260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 （二）付款方式 合同生效，供水井施工初步验收合格后七日内，付工程款的60%，即￥156000.00 元（大写：壹拾伍万陆仟元整）给乙方，水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后，付工程款的
工程协议书格式范文 【篇一：工程承包协议书范本】 工程承包协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程 2、工程地点：中山市沙溪镇 二、工程范围及内容： 工程量：47000平方米 承包形式：施工总承包 三、工期： 1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到市优奖； 2、工程质量评定等级为优良； 3、符合国家质量验收标准； 4、双方约定的标准、具体为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工 程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方 应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约 定执行： （1）工程预算价：（工程结束后按实结算） 工程单价:（含外运等其他一切费用）
（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由 乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 （3）所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表 或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 （4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目 负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核 签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 （5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%， 须另订合同。 （6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 （7）工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 （8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约 定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为： 扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付，具体为： （1）本工程无预付款； （2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付 合格已完工工程款的 %； （3） （4） （5）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方 有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额， 乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应： 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规 范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费：
工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款 %共计 元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余 %工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的 %滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
打井协议书汇编8篇 打井协议书汇编8篇 在当今社会生活中，我们都跟协议书有着直接或间接的联系，协议书对双方的事务履行起到积极作用。我们该怎么拟定协议书呢？下面是小编为大家收集的打井协议书8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。打井协议书篇1 甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：一、工程地点在马街小学新校址甲方指定范围内，乙方自行勘测选定。二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井壹眼。 2、尺寸要求：井管外径：150CM ; 井出水口径：120CM，护壁15CM。 3、材料选用：护壁为钢筋水泥预制管。 4、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量为1立方米/小时以上。 5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。三、承包形式包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。四、工期要求施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。五、付款方式 1、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款80%给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用半年，若再无问题，在20xx年11月份付清剩余20%工程款。 3、工程结算款以人民币现金的方式支付。六、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。八、合同生效与终止：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，上报教育局一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。双方签约：甲方：签约代表人（签章）：乙方：签约代表人：（签章）打井协议书篇2
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
施工服务合同协议书 甲方:中国科学院计算技术研究所 乙方：北京永泰装饰装潢责任有限公司 物业管理方：第一太平融科物业管理（北京）有限公司融科资讯中心分公司 工程概况 1.1、工程名称：六、七层卫生间改造工程 1.2、工程地点：北京市海淀区科学院南路6号 1.3、承包范围：中科院计算技术研究所办公楼六层、七层西侧男、女共四个卫生间 2、合同价款及付款方式、结算方式 2、1合同价款 2.1.1合同形式：本合同为固定总价合同。 2.1.2合同总价:18800元，在原有报价基础上新增下挡板费用。 2.2付款方式： 2.2.1结算原则:本合同是固定总价合同,安装结束,经甲方及管理方验收合格后甲方三天内进行结算并支付全部款项。 3、承包内容和方式: 3.1承包的方式主要为包工包料,甲方提供电源,乙方自供所有机具设备并负责工程安装施工。 3.2其他承包的内容和方式: 3.2.1乙方对所有到场材料负责装卸、搬运、及按规定存放保管、安装
等需要管理方的配合与协助。 3.2.2在规定的场地内，乙方自放置机具和材料等。 3.2.3本合同一式三份，甲、乙、管理三方各执一份。 4、工期 4.1总日历天数为 12天 4.2开工日期：合同签订后5日内 4.3工期延误： 4.3.1乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方增加费用支出的由乙方承担。 4.3.2以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延. (1)不可抗力 (2)设计变更 (3)一周内非乙方原因停水电 (4)由于甲方的原因 4.3.3 施工过程中遵守大厦安全管理规定，入场前必须签署《大厦施工安全协议》。 4.3.4 施工过程中如有对原有设备设施造成损坏的，施工方负责在最短的时间内对其修复或原价赔偿。 4.3.5 施工方必须遵守国家的安全、环境法规，否责后果由施工方承担。 5、质量
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）： ￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部
门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用：。 例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行： 户名： 卡号： 发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包
钻井施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方委托乙方进行供水水文钻井，为使该工程顺利进行，明确职责，根据《中华人民共和国合同法》和国家现行的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，同意签订本合同，并共同遵守执行。： 第一条工程项目 1、工程名称：农田灌溉水井，数量眼。 2、工程地址：什地镇五方村组。 3、工程内容要求： （1）井位选定：甲、乙双方协定； （2）钻井深度：m； （3）水量100-125 吨每小时； （4）水泥井管外径φ360mm，内径φ300mm,所有漏水管需做缠丝处理。 （5）抽水泵使用天海18.5千瓦水泵，电缆线采用国标3*16平方铜芯
线，出水管使用5英寸大壁厚3毫米的钢管（需做防锈处理），采用铜芯30千瓦自耦减压启动开关柜。 4、承包方式：设备运输费、井管费、打井费、洗井费、水泵壹台套。 5、钻井金额：每米元（大写：整）计，以实际深度结算。 第二条工程工期 本工程于2016 年月日进场，至2016年月日完工，如遇下列情况工期顺延： 1、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工； 2、因甲方提出变更计划或征地、水电路条件未落实等。 第三条甲方承担的责任 负责施工现场的三通一平（水、电、路通的场地平整，水电费、挖泥浆坑、清理泥浆由甲方负责），指定与乙方进行工作联系，以解决工作中遇到有关问题。 第四条乙方承担的责任 1、按照甲方要求购买合格的材料及设备。 2、认真组织全体施工人员掌握设计要求，制定出施工技术措施，施工期间的返工、浪费以及人身、设备等安全事故由乙方负责。
3、保证新凿的机井达到约定出水量，若新井出水量达不到甲方要求，由乙方负责新凿，费用由乙方负责，直至达到标准。 第五条付款方式与结算 工程完工经甲方验收合格后，半个月内甲方一次性付给乙方%的工程款，余款在甲方应付清工程尾款。 第六条违约责任 本合同签定后，若任何一方未履行施工合同而毁约，则由毁约方赔偿给另一方违约金总造价5%。 第七条附则 1、本合同中未尽事宜，可签订补充条款，该条款与本合同有同等法律效力。 2、本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份，合同从双方签字后生效，工程完工结算自行失效。
《打井合同》 打井合同（一）： 打井合同范本 甲方： 乙方：xx钻井队 一.乙方承包甲方打井工程，乙方（包工包料），甲方付款，供水，供电及食宿。 二.甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责。 三.乙方打井采用的材料为______________________管。 四.打井深度______________________米左右。打井费用每米__________元。井出水量为__________吨每小时。上水工具不包含在此价格内。【如水泵、泵管、电线、控制箱】。 五.乙方设备进场后甲方付乙方进场费____________元。其余款项乙方竣工时，甲方一次性把余款付给乙方。 六.备注： ____________________________________________________________________ ____________________________________________。 七.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。 甲方代表人： 联系电话： 年月日 乙方代表人： 联系电话： 年月日 打井合同（二）： 村级打井合同书 甲方：xx村 乙方：xx钻井队
为了保证成井质量及打井工程的顺利进行，经双方协商达成如下协议： 甲方以承包形式委托乙方施工。预计深度单眼米，打井眼以40钢混管成井。承包费以成井深度每米元计算，预计工程造价元。 一、甲方职责及义务 1.负责选定井位，办理好打井审批的有关手续。 2.负责水通，路通，电通及场地平整，按乙方要求及时挖好换水泥坑、填好井台，并承担费用。误工要承担台班费（每台班300元/8小时） 3.负责承担乙方人员的住宿及生活用电，承担乙方的生活费1500元。 4.自一方施工之日起，甲方选派三名跟班作业人员，工资由甲方自付。 5.负责承担下管、填料、台班劳力费用。 6.甲方务必保证乙方用电用水，为防止突然停电停水，甲方要备一台15马力以上的动力（小四轮），并承担其他油料等费用。 7.甲方务必保证乙方下管用电，因停电造成损失，职责全部由甲方承担。 8.在施工中若因停水停电影响进度，甲方应向乙方付误工费（每台班300元）。若造成井孔报废，甲方应按实际钻进深度付给乙方钻孔损失费（钻孔费80元/米）。 9.甲方应先乙方带给地面和空侧资料，作为乙方施工的参考。 二、乙方职责及义务 1.严守操作规程，负责施工中的技术工作，把好各个质量关。 2.按照设计要求，井孔圆、直，下管顺利。 3.根据地层状况，合理采水。力求到达设计出水量，水清砂净，含砂量不得超过万分之二。 4.负责钻孔、备料、成井，配合甲方安装好抽水设备。 5.负责带给成井后的一切技术资料。 6.若在一年内因成井工艺造成机井报废，井队负责重打（因使用造成问题除外）。 三、其他 1.井打到预定深度，因地层不好不成井。甲方应按钻井深度付给乙方钻孔费（80元/米），若甲方同意下管成井，水量达不到要求，乙方不承担职责，甲方应付给乙方打井全部费用，不得有任何理由扣款。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工合同书通用范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。 四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。 第二条工程期限 本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
工程施工合同 项目名称： 签订时间：年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工事项，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵照执行。 一、项目概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围及内容： 未说明详尽之处以设计图纸为依据。 二、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期天数：共日历天。 三、质量标准：合格。 四、合同价款： 金额(大写)人民币：；￥：元。 五、双方职责： （一）甲方职责 1、甲方代表，甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 2、施工合同签订后3日内提供施工图肆套（含制作竣工图使用的图纸）；乙方需要增加施工图套数，甲方联系解决，费用由乙方支付。 3、监督工程质量、安全、进度等工作。 4、负责协调乙方施工的用水、用电及施工货梯等必要条件，协调园区其他各专业承包单位相互配合以保证工程正常施工。 5、负责与设计单位及有关部门的工程联系及协调。 6、办理合理的变更、签证手续及工程款支付。 7、组织工程竣工验收及办理工程结算工作。 （二）、乙方职责
1、乙方代表，电话：；乙方代表需常驻现场，乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，解决施工过程中的各项事宜。 2、根据甲方园区平面规划指定地点，乙方搭设办公及生产等临时设施及堆放材料；负责生活及施工垃圾等定期收集和清理并承担相关费用，直到工程交付使用为止，工程竣工移交后，负责工地上所有有关乙方的设备、多余材料及各种临时工程清除、移走。 3、负责本工程施工用水、用电的接引工作，用水、用电接引（含安装水电计量表及水电配置箱）工作及费用由乙方自理，费用已包含在合同总价中；水电费用（含水电损耗费用）由乙方承担，由甲方代缴，乙方在接到缴费通知书3日内按时缴交，否则甲方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此乙方不得提出任何异议，若水电费没有按时缴交的，被停水、停电的造成的损失均由乙方承担，导致工期延误的，不予顺延；通讯线路及通讯费由乙方自行解决。 4、按甲方及相关施工配套说明严格按照施工规范进行施工，落实每道工序落实“三检”制度，对承包范围内的工程质量负全部责任；对隐蔽工程在隐蔽前，应提前24小时通知验收，经签字认可后方可隐蔽；由于乙方施工操作失误或乙方工程质量等原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任并无条件返工至合格为止。 5、乙方应根据工程进度组织专业队伍施工以满足甲方的工程进度要求，应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后5天内乙方须向甲方及监理人提供工程施工总进度计划壹式叁份；每月25日向甲方及监理人报当月完成工作量月报表（含累计完成量及价）和下个月施工进度计划表（含资金使用计划表）各壹式叁份；工程完工时提交完工报告书壹式肆份；每周向监理人和甲方报送施工周报壹式贰份及监理人要求的其他有关报表。 6、乙方必须配合甲方单独发包项目、通讯网络等部门的施工（甲方单独发包项目的总包管理费和配合费及其它相关费用不另计取）。 7、乙方在工程实施过程中，不得损坏工地范围内（含甲方单独发包的土建及装修等工程）的成品和半成品，否则须给予损失方相应的赔偿，工程移交前，负责自身承包范围的保护和保洁工作及责任，因乙方管理不善造成损坏的，乙方应负责出资修复，造成工期延误的，工期不予顺延。
农村打井施工合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 监证方：_____________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日甲方： ____________ 乙方： ____________
监证方： _____________ 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在 __________ 寸新打配套机井____ 眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证 方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1 、采用钻机新打米机井___ 眼，并负责井孔的电测工作； 2 、安装?井壁管米，滤水管米及滤料回填； 3 、配套安装型潜水电泵一台； 4 、3X4米井房一座； 5 、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。 五、各方职责： （一）甲方职责 1 、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案； 2 、负责工程监督检查及有关协调工作； 3 、负责组织工程的验收工作； 4 、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作； （二）乙方职责： 1 、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建 设内容全面完成，保质保量，达到验收标准； 2 、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设
任务； 3 、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作； 4 、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效； 5 、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 （三）监证方职责： 1 、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料； 2 、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作； 3 、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作； 4 、负责施工现场的质量监督检查工作； 5 、负责落实自筹资金万元。 六、工程质量： 1 、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收； 2 、质量标准要求：达到合格标准，争创优良工程； 3 、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量达到预定目标为合格；因自然条件 因素而引起水质、水量问题，乙方不承担责任；井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。 七、工程结算与资金拨付 （一）工程结算：依据预算方案，结合实际完成情况及合同约定进行结算。 1 、实际钻井深度与计划深度差值，增减费用按每米元计算； 2 、实际用井管长度与计划差值，按预算单价计算； 3 、合同总价中施工用水由村组提供，用电按每度元计算，超过部分另行计算； 4 、工程结算后，村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组 迅速筹集交到甲方。