当前位置:文档之家› 劳务分包合同范本标准版

劳务分包合同范本标准版

劳务分包合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本

工程土建部分施工劳务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建筑面积:平方米(办理结算时,甲方按照乙方实际完成工程量按实支付乙方劳务报酬)

4、结构类型:。

5、工期:开始工作日期:年月日,结束工作日期:年月日

总日历天数为:天(以甲方通知的实际开工日期计算,具体按甲方的

周、月进度计划执行)

二、进出场日期:

进场日期定为年月日,具体时间以甲方书面通知单为准;

管理人员提前两天进场,退场日期为竣工验收合格后七日内全部清场。

三、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容:

1、工程范围:

以甲方提供的工程设计图纸,从基础人工

清理土方(±100mm以内)开始的土建、装饰内容用工,以及临时设施的

安装和拆除,不含土方开挖回填(但含人工平整夯实)、水电安装、消防、油

漆、涂料、保温、防水、门窗、金属结构以及粘贴。

2、承包方式:包工不包料(含:乙方施工劳务用工及税费,塔吊、施工

用电梯、物料提升机、小型机械费;周转材料、除水泥、砂石、砖、钢材、面

砖、商砼以外的辅助低耗材料费;三级配电箱以外的施工级照明用电线路设施

安装、材料费及维护费用;劳务人员生活所需临时床铺灯具;安全文明设施安

装、材料费及维护费用),其中双方约定主体工期为三个月,甲方为乙方提供塔

吊为四个月,若因乙方原因造成无法在约定工期内完成,则超出的时间段塔吊所

产生的一切费用由乙方承担。

3、工程内容

1)模板工程

A、提供人工进行的一切与模板有关的工作,包括以下工作:

a、模板加工、转运、支设、安装、加固和拆除;

b、模板开凿、留洞;

c、施工完毕后模板、木方和架管清理(起钉、清除混凝土砂浆等);

d、模板等材料到场后的堆码和场内运输(含施工现场材料的二次转运);

e、模板拆除后混凝土面上材料的清理;

f、主轴线内的测量放线。

B、提供小型机械、工具和材料(模板、架管、扣件、木材以及模板工作

相关的机械)及一切与模板有关的工作,包括以下内容:

a、各种需要的木工加工机械和切割工具(平刨机、压刨机、电锯、电钻

及其他手工工具等);

b、钉子、铁丝;

c、纸胶带、海绵、等补缝材料;

d、锤子、扳手、胶水管、撬棒、墨斗、卷尺等工具;

e、电线、插座和夜班加班照明灯具等临时用电。

2)钢筋工程

A、提供人工进行一切与钢筋有关的工作,包括以下工作:

a、钢筋放样;

b、钢筋清理、加工并制作成型;

c、钢筋铺放、绑扎和砌体拉结筋及现浇过梁筋的绑扎安装;

d、钢筋闪光对焊和电弧焊、电渣压力焊、窄间隙焊;

e、钢筋加工方的布置、搭设日常清理和维护的人工和材料费;

f、洞口钢筋的切断和加固。

B、提供小型机械、工具和材料(钢筋除外)进行一切与钢筋有

关的工作,包括以下内容:

a、钢筋加工机具、对焊机和电焊、断钢机、弯钢机、张拉机

械、竖焊机等与钢筋加工制作;

b、焊条、扎丝;

c、扎钩、扳手等工具;

d、电线、插座和夜班照明的灯具;

3)砼工程

A、本工程采用人工现场制作混凝土,乙方提供人工进行一切与混凝土浇筑有关的工作,包括以下工作:

a、混凝土的振捣与其他捣实工作;

b、混凝土的养护;

c、施工缝的清理和打毛;

d、小型预制构件混凝土的浇筑成型;

e、土方机械开挖后人工捡底(不含岩石层)和垫层施工;

f、洒落混凝土的清理和转运到指定地点;

B、提供小型机械、工具和材料进行一切与混凝土浇筑有关的工作,包括以下内容:

a、振捣工具、(振捣电机、平板振捣器、振捣棒等);

b、抹子、刮尺、白线、小推车、铲子、扫帚、软胶水管等;

c、电线、插座和夜间加班照明工具

4)架子工程(含各种安全防护设施)

A、按甲方编制的施工方案进行操作进行施工。提供人工和材料(含钢

管、扣件、安全网、安全带、脚手板)进行一切与外脚架和安全防护有关的

工作,包括以下工作:

a、外脚手架的搭设和拆除;

b、安全网的悬挂和拆除;

c、脚手板的铺设和拆除

d、四口五临边的安全防护和完工拆除;

e、各种安全设施的日常维护;

f、上料平台的搭设和拆除;

g、马道的搭设和拆除;

h、龙门吊、搅拌机护架护棚的搭设和拆除

4)砌体工程

A、提供人工进行一切与砌体有关的工作,包括以下工作:

a、砂浆搅拌和运输

b、砌块的浇水湿润、运输和砌筑;

c、预制过梁的制作、安装;

d、拉结筋的安放;

e、预埋件的安放;

f、二次结构构造柱、厨卫墙、过梁、圈梁、压顶的浇筑成型。

(包括砼的拌制、运输、灌装、捣实)

f、按要求留设施工孔洞以及后封堵。

B、提供小型机械、工具和材料(砌体、混凝土、钢筋、水泥、砂均除外进行一切与砌体有关的工作,包括以下内容:

a、铲刀、白线、卷尺、小推车、灰桶、铲子、扫帚、软胶水管等;

b、砂浆搅拌机;

c、电线、插座和夜间加班照明工具。

5)抹灰工程

A、提供人工进行一切与抹灰工程有关的工作,包括以下工作;

a、基层的清理、湿润、堵眼

b、赶基层面甩浆,交界面挂网

c、吊直打巴

d、砂浆搅拌、运输、抹粉上墙

e、外墙除保温专业分包、外墙涂饰及饰面砖以外的打底、挂网、扫浆

门窗线条等工作

g、洒落砂浆的清理和使用

B、提供小型机械、工具和材料进行一切与抹灰工程有关的工作,包括以下内容:

a、抹子、刮尺、小线、线坠、卷尺;

b、砂浆搅拌机、灰桶、手推小斗车、铲子、扫帚、软胶水管等

c、电线、插座和夜间加班用小型照明工具

6)楼地面工程

A、提供人工进行一切与楼地面工程有关的工作,包括以下工作:

a、地基平整夯实

b、基层清理和扫浆

c、垫层、面层砂浆米砼的拌制、运输、摊铺、压实、养护

d、地砖浸水、选配、运输、切割、粘贴、填缝及养护

B、提供小型机械、工具和材料进行一切与楼地面工程有关的工作,包括

以下内容:

a、楼地面集灰清理机、抹子、刮尺、小线、卷尺

b、砂浆搅拌机、灰桶、手推小斗车、铲子、扫帚、软胶水管等

c、电线、插座和夜间加班用小型照明工具;

7)屋面工程

A、供人工进行一切与屋面工程有关的工作,包括以下工作:

a、基层清理

b、垫层、找坡层、找平层的施工

c、阴角R抹制,透气管、分格条安放

d、天沟砌筑抹灰、泛水抹灰、女儿墙的内墙面及压顶抹灰

e、刚性防水层钢筋网片的绑扎、安装及砼的运输、摊铺、压实、光面养护

f、坡屋面打底、找平

B、提供小型机械、工具和材料进行一切与屋面工程有关的工作,包括但

不限于以下内容:

a、抹子、刮尺、小线、卷尺

b、灰桶、手推小斗车、铲子、扫帚、软胶水管等

c、电线、插座和夜间加班用小型照明工具

8)其他分包工作内容:

A、分包管理

B、配合相应的施工管理人员负责测量、放线、现场质量控制和安全管理

C、施工现场文明施工

D、半成品、成品的保护工作

E、配合测量人员对标高、标志的测设

F、甲方提供给乙方使用的设施、设备的保护工作

四、施工变更

1、施工中若发生对原工作内容那个进行变更,甲方项目经理应提前3天以

书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项

目经理或技术负责人)发出的变更通知及有关要求进行相关变更,如下:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)改变有关的施工时间和顺序;

(3)其他有关的工程变更需要的附加工作。

2、因发包人原因变更施工图由甲方签证补偿乙方。

3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计而产生的费用

和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

4、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬及相关费用和

损失,并承担由此给甲方带来的损失。

五、工程费用

1、劳务分包按建筑面积人工费及周转材料建筑机械、机具,建筑辅材以及所有

税费总价包干元/平方米(大写:元整)结算。

上述单价中包括一切与承包工作内容有关人工、材料、机械、周转及辅助材料等

内容(剩余及退场材料)的进出场装卸运输费用,各种工资、津贴、补贴、节假日加班

夜班、赶工补贴、自备工具费、劳保费、医疗费、差旅费、劳务队管理费、现场文明施

工(如生产生活区域内卫生清洁、进出场车辆冲洗、生产材料堆放覆盖、防尘降噪等)

用工费用,生产、生活用房、材料堆场搭设用工费用及生产、生活区除主要道路外的场

地硬化用工费用,安全轻伤事故医疗费等费用,承包期间涉及安全文明施工措施的用工

费用、临时性专项治理用工费用。

2、在本工程施工期间,承包范围外各分包、班组配合费(即:使用乙方所有或安装搭设的机械、外架、高凳、电气设施设备等,配合预留预设,坑井积水抽排等)不予记取。

3、乙方所有人员的生活区的水电费均由乙方自行承担。

六、保证金支付与退还

1、在签订合同后五日内乙方须向甲方交付三十万元(大写:叁拾万元)的保证金,保

证金在主体断水后退还。

七、结算及付款方式:

工程进度款按以下方式进行:基础通过验收后甲方支付乙方人民币1000000元(大写:壹佰万元整);主体通过竣工验收后甲方再支付乙方人民币1000000元(大写壹佰万元整);断水后四个月之内甲方支付乙方至工程总价款的98%,余款作为质保金工程竣工验收后一年内支付。(甲方按照合同约定支付乙方工程款后,乙方不得以任何理由停工、伙同或指使人员聚众闹事,否则乙方将赔偿给甲方所带来的一切经济损失,并承担相应的法律责任。)

八、进度要求

乙方必须对甲方下达的总进度计划进行分解、并编制月、周、日进度计划报甲方审批备案,按审批后的进度计划按期或提前完成。并在实施计划中加强控制,采取行之有效的纠偏措施,确保甲方下达的总进度计划目标按期完成。

九、质量要求:

1、按现行施工验收规范和施工图纸、说明文件的要求,质量评定得分必须达到90%

以乙方施工部分在交验时达到合格。

2、若因乙方自身原因造成工程未一次性通过有关部门验收合格,乙方必须无条件

及时整改和返工。并承担整改或返工而发生人工、机械、材料费用以及甲方的其他经济损失。

3、乙方每完成一道工序,应立即告知有关人员经验收合格后方可进入下一道工序。

若未经有关人员验收或验收不合格,就擅自进入下一道工序而引起的一切损失由乙方自行承担。

4、施工过程中质量不符合要求的必须及时整改或返工,对无故拖延的按100-1000

元/次罚款。

5、施工和验收过程中乙方应接受甲方、业主方、监理方及政府相关部门对过程质

量的管理。

十、安全文明施工和安全防护:

1、乙方必须做到安全生产、所有特种作业人员必须持证上岗,进入施工现场人员

必须佩戴安全帽且分色佩戴,正确使用劳动保护、防护用品,如违章操作发生安全事故由乙方承担,安全事故所发生的费用在承包价的总价中扣除。必须严格服从质安员的指导,如有违章作业,质安员有权对其进行处罚。甲方管理人员对乙方在安全和质量方面的责任事故将视情节轻重给予相应的经济处罚,并从乙方承包价中扣出,其他安全规章制度,遵照公司相关的条例执行

2、文明施工

必须按照现场标准化文明施工进行施工,符合JGJ59-99标准要求。场内所有材料必须整齐堆码,并有产品标准、砂石必须集中堆放且覆盖严密,做到现场清洁、卫生、无积水、道路畅通,排水系统良好,施工现场必须达到工完场清,随时保证楼层清洁。

施工区、生活区的道路和厕所每天须由专人保洁、冲洗。临时用电严禁私拉乱接,安装搭设必须有具备相关资质人员操作,甲方管理人员对乙方不文明的现象将予以罚款,并从承包价中扣减。

十一、安全防护及设施

1、乙方在“四口”“五临边“、动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段

以及临街交通要道附近等位置施工和外架搭拆、模板安装拆除、机械安拆等开始前15个工作日内应向甲方提出书面专项方案和安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方承担。

2、乙方不得擅自拆除外架极为其他所有防护设施,拆除前必须经甲方书面同意后方可拆除。若未经加分那个同意而擅自拆除,甲方将给予乙方罚款处理,在承包总价中予以扣减。

3、乙方在施工现场内使用的安全防护用品(如安全帽、安全绳及其他劳动保护用品)设施等均有乙方自行承担。

十二、事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,保护好现场,做好防护措施,防止事故扩大、蔓延,同时按本合同约定的相关条款和法律、法规对事故进行处理。

2、如发生安全事故,产生和费用除保险公司赔偿外,叁万元以内(含叁万元)由乙方负责承担,超出部分由甲、乙双方各自承担70%-30%。

十三、成品保护

1、保护好钢筋、模板安装及其他预留件、预埋半成品。

2、其他结构的成品保护

3、其他成品保护工作:楼梯、楼地面等。

十四、甲方职责:

1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织施工管理的各项

工作。

2、负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月度计划。

3、负责组织图纸会审、工程技术交底、统一安排技术档案资料的收集整理及验收。

4、负责与业主监理设计单位及相关部门协调联系并协调现场工作关系。

5、组织施工主材及时到场并负责其保卫管理工作。

6、统筹安排协调解决生产、生活、临时设施工作的用水、用电及施工场地。

7、按时向乙方提供两套土建施工图纸。

8、负责单体工程的定位,主要点位、主轴线的施测及主轴线标高的楼层引测。

9、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行各项工程技术交底及技术指导,

解决施工中遇到的技术难题。

10、甲方为乙方提供合同中注明的材料和机械。

11、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

12、提供临时电源、水源。

13、甲方为从事本工程所有职工办理意外伤害险,并垫付保险费用,费用从乙方

工程款中扣除。

14、安全事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止和减少损失。

十五、乙方职责:

1、乙方必须建立健全组织机构、配备相关工种的工程技术人员和安检人员,且持证上岗,特种作业人员必须持证上岗。

2.乙方必须遵守甲方本项目的各项规章制度、服从甲方对施工的统一指挥调度。

3、乙方必须把所需材料计划提前十五天报甲方并按照施工预算核定领用材料,乙方在施工中注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方将对乙方按损失材料价值的双倍给予处罚,乙方应对发包方各项工程进行配合和保护,如水电施工时的安装配合等。

4、乙方必须按照工程图纸、施工规范、强制性标准、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业;必须按期、保质保量、安全的完成所承包的分部、分项工程。

5、负责各楼层现场临时用电三级箱以外线路的架设及维护。

6、工作人员统一着装、挂牌、统一被套等

7、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、协助甲方搞好当地群众关系、不扰民。

8、负责工程的抄平、主轴线内细部局部的放线工作。

9、负责自身材料的保卫、保管工作。

10、若乙方未按时向其所聘用的工人发放工资而造成不必要的纠纷,乙方应负责解决,甲方可暂停向乙方支付工程劳务费用。

11、甲方在支付乙方工程劳务费用时,乙方需出具正式的发票原件给甲方,否则甲方可以暂缓对乙方工程款的支付。

十六、合同解决

1、因甲方原因造成总包合同解除或终止,甲方应承担乙方一切损失费用。甲方应

通知乙方终止本合同。乙方接到通知后三日内撤离现场,乙方租赁的周转材料

由甲方验收接管,并按乙方实际采购价支付费用。同时甲方应支付乙方已完工

程的劳务报酬,并赔偿因此带来的损失

2、乙方在施工过程中,如进度、质量、安全不能满足过程需要,甲方有权终止合

同,另行安排其他施工班组进场施工。乙方接到通知后三日内撤离现场,并赔

偿甲方由此而带来的损失。乙方在此之前所完工序的工程款将在工程竣工验收

合格并与建设单位结算完毕后三个月内支付。

3、如因不可抗力只是本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。

十七、合同终止

双方履行完合同全部义务和内容,经有关职能部门验收合格,甲方按合同约定给乙方劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付劳务作业成果,待尾款和保修义务完成后,本合同终止。

十八、违约责任

本合同经甲、乙双方代表签字和盖章后生效,受法律保护,双方均不得违约。

十九、其他事项

1、签订劳务合同时,乙方必须将进场人员造册上报甲方(附身份证复印件),

所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及实施相符。乙方必须保证其人员稳定,不得随意变动、如需变动,必须在三天前向甲方变更人员名单。甲方有权都市对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与花名册不符,每人次罚款50元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤亡事故,甲方将不承担任何责任。

2、乙方指定为现场负责人。进场5日前向甲方提供各工种管理专

业人员报道,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款100元。乙方其他人员未经甲方同意,任何时候不得擅自离岗,否则每人次将给予50元罚款,且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少,每减少一人,罚款50元/天。

3、本合同签订后3日内,甲方应将本项目甲方的项目经理人员名单及授权现

场签证人眼名单和相应专业管理人员名单书面报给乙方。如甲方变更项目经理及现场签证人员应书面通知乙方。

4、施工过程中,乙方不得违反甲方工期及工序施工时间安排,若发生,乙

方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响的大小,罚款2000元至20000元,若发生擅自停工,除承担造成的一切损失以外,并处以罚款贰万元/天。如需停工及改变甲方工期及工序施工时间,必须以书面形式提前2日以上向甲方报告,经

同意批准后方可停工、变工工期和变动施工时间。

5、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其他范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。

6、甲方提供给乙方使用的设施、设备必须爱惜使用,若发生人为破坏、乙方负责修理和赔偿,甲方保留对乙方实行经济处罚的权利。

7、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全和文明施工等要求,甲方有权勒令乙方停工整顿,并承担所造成的经济损失。

8、所有劳保费用包含在包干单价中,甲方不另承担。乙方须随时做好雨、雪天施工的准备,配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳动保护用品;安全帽、工作服、工牌等按甲方规定办理。

9、其他分包单位、班组使用乙方所有或安装搭设的机械、外架、高凳、电气设施设备等,乙方应无条件配合。

10、本合同未尽事宜,双方可签订补充条款。补充条款具有同等法律效力。

本合同旅行中如发生争议,由双方协商解决,协商不成,可交由成都市锦江区人民法院裁定。

以上条约自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执贰份,每份合同均具有同等法律效力。

甲方盖章乙方盖章

甲方代表签字:乙方代表签字:

年月日年月日

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

劳务分包协议范本.doc

劳务分包协议范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):__________ 劳务分包人:____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____(以下简称为"发包人")与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为"总(分)包合同"),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码:___________ 发证机关:_______________ 资质专业及等级:____________ 复审时间及有效期:___________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_______________ 工程地点:_______________ 分包范围:_______________ 提供分包劳务内容:___________ 3、分包工作期限 开始工作日期:___年___月___日

结束工作日期:___年___月___日 总日历工作天数为:___天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定____等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)___________________ (2)___________________ 7、总(分)包合同 7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包

单项劳务分包合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 单项劳务分包合同正式版

单项劳务分包合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程建筑面积:m2,

4、施工工期:自月日起至日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级:合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。

3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。 4、合同价包括的其他工作内容: A、熟悉施工图纸,布置施工现场,工程自检,施工条件创建,协调组织与其他专业配合,材料机械工具的保管工作。 B、施工现场2天以内停电。停水待料造成的停工、工期予以顺延,但乙方不计取任何费用。 C、乙方根据进度计划提前5天向甲方提供材料计划报告,甲方协调乙方按进度计划将所需材料运抵施工现场,否则由此造成的后果,由此造成的后果,由责任方承担。

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

建设工程劳务分包合同样本

编号:GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 编号:_____ 发包人:__________ 承包人:__________ 分包工程名称:__________ 施工地址:__________区(县) 发包人(全称):___________ 承包人(全称):___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:________________ 1.2工程概况:________________ 1.3分包工作内容:____________

范围包括:______________ 1.4工程监理单位(全称):___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:______元(人民币)大写:______元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: (__)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (__)4.2.2以(__)年施工预算或(__)年施工概算定额为依据:

木工劳务分包合同范本标准版

木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

木工劳务分包合同范本标准版 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人:(简称甲方) 劳务分包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点: 2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限

开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。

钢筋单项工程劳务分包合同

钢筋单项工程劳务分包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将项目地块期钢筋工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守: 一、工程名称: 工程地点: 二、承包范围 甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下: 、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,、钢筋的机械连接、级直螺纹闪光焊接、电弧焊接。 ,工程中钢筋的工作内容:地下室、主体结构的钢筋工程及屋面的女儿墙。材料的下车、周转及堆码工作。浇砼前模板上面的材料、垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。 .施工期间施工责任区、生活区的清洁卫生工作,以及本项工程的其他辅助性工作。 三、承包方式: 、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式, 、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 本项工程劳务用扎丝、焊条、切割片等。 主材的损耗控制:实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的,超出部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。 四、工程工期要求

具体各阶段的工期以进度计划和月报为准。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。 五、工程质量要求 、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次性通过建设及监理单位验收。 、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。 、浇砼时,乙方必须配专人跟班看护钢筋。 六,承包价格 地下室到±,陆佰柒拾伍元吨(元/吨)。±以上,肆拾陆元平方米(元㎡)。面积按照国家规范的建筑面积计算。 七、结算方式 工人进场每人每月按照元生活费计算。从基础到六层完成后,二十天内付已经完成量的。六层以上,每六层付,封顶后二十天内付已完成量的,二构完成付至,剩余部分年春节前付清。 八、安全施工 乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在元内的均由乙方自行负责和承担费用。 九、甲方责任 、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊和工人住宿。 、提供施工用水、用电接口。 、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。。 十、乙方责任

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天;

2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:______

2016最新建设工程劳务分包合同范本

2016最新建设工程劳务分包合同范本这篇 xx最新建设工程劳务分包合同范本相关内容就为大家介绍到这儿了,希望能帮助到大家。 甲方:______________________ 乙方:______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华 人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设 工程 施工合同 纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成 施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也 为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况 1.工程名称:_______________________ 2.工程地点:_______________________ 3.工程数量:_______________________ 4.工程数量及内容:_________________ 第二条工期

1.开工日期:________年_______月_______日开工。 2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。 3.总工期为:日历天________天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素

单项劳务分包合同范本

合同编号:劳务单项承包合同(范本) 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方: 身份证号码: 联系电话: 签约日期:

劳务分包合同(范本) 甲方:(以下简称为甲方) 乙方:(以下简称为乙方) 为确保基础质量,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。 1、工程名称: 2、工程地点及范围: 3、分包内容:

4、分包方式及价款:经甲、乙双方友好协商,以包干。 (1) (2) (3) (4) 4.1 工程量以实际完成的数量为依据。 4.2 本合同附件所列单价中,不包含税金。 4.3 除包含了完成分包内容而发生的全部费用外(包含人工费、材料费、工器具等一切费用),还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的(人身)事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。 5、计量及支付: 结算方式:进度款和结算款以结算。 5.1、当工程量完成 %,甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 5.2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款 %,缺陷责任

期满付剩余价款至 %(扣除预付款及 %的质量保证金)。 5.3工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行本次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付,不计息。 6、乙方进场施工日期为:年月日,竣工日期:年月日。 7、因不可抗力造成的工期延误,双方互不追究违约责任。 8、工程质量: 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍,无论何种原因造成的工程质量缺陷,均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补,并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后还达不到本合同约定的质量要求,乙方应该按工程的实际损失进行赔偿,甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补,其返工或修补费用由乙方全部承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护: 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责,开工前必须进

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程劳务分包协议书 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目(新疆昌吉方汇水电设计有限公司)工程达成一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点:奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容: 1、工程量2—3公里,85元/每立方米(宽口311厘米、底47厘米、边150厘米)及图纸所示内容。 2、承包形式:劳务承包 三、工期

1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日,期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准,具体为: 五、付款方式: 1、工程开工进场,乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款(按工程量60—80%结算)。 3、全部完工,经项目部及甲方验收完成后,七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分,工程到款全额付清,一个月之内。 六、安全与责任: 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作,如有违规操作,将自行承担后果。

七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决,甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决,乙方配合指挥。 3、施工期间,甲方全力配合乙方工作,技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场,将按工程量的50%结算,如有争议,可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份,经甲乙双方签字后生效,均受法律保护。如有其他额外争议,经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方:乙方: 电话:电话: 日期:日期:

工程劳务分包合同书样本

工程劳务分包合同书样本 篇一:施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人:(以下简称甲方) 劳务分包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定,以及国家相关行政主管部门有关要求,为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源,明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人:营业执照号码:有效期: 资质证书号码:有效期: 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称: 工程地点: 承包范围: (具体桩号以项目部技术部划分为准),详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任

1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素,具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励;若超过合同工期,甲方根据实际情况给予适当处罚;若在甲方同意的顺延工期内完成,甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后,并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主(指江西省昌奉高速公路项目建设办公室,以下同)对工期有新的要求,乙方应积极响应,并满足业主要求,同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准,并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因,未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担;因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的, 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定:大写:元(小写:元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算;工程量按图纸实物尺寸计算,同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容:甲方按本合同书给乙方支付的价款,为

单项劳务分包合同标准范本_1

协议编号:LX-FS-A25299 单项劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

单项劳务分包合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程建筑面积:m2,

4、施工工期:自月日起至日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级:合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。 3、乙方承包工程范围内所有小型机具及辅助材料包括手提电锯、手提电锯电线、。 4、合同价包括的其他工作内容:

建设工程劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同范本 合同编号: 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况,遵循平等、公平、自愿、守信的原则,双方就本工程劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程规模: 四、承包范围: 五、签约地点: 六、双方工作 1、甲方有关工作: (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表,负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育,解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面,提供一个施工及生活总水表、总电表,表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理,负责监督、检查等事宜,有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套,遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求,并及时提供给乙方 2、乙方有关工作:

(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号:_____ 身份证号 码:_________________ ),全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务,未经甲方书面同意擅自离岗的,按________ 元/天支付违约金,违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付;分包人不支付的,甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场,工程结束时,需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民;如系少数民族公民,乙方须向甲方说明,并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查,防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务,让“三逃”人员混入的,每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如:钢筋制安机具、反铲等,可 以附表的形式附于本合同后):______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度,在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查),做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导,按甲方质量和安全员的要求,必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系,负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损

劳务承包合同范本(简洁版)

编号:_____________ 劳务承包合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下: 一、劳务承包项目: 二、承包期限: 三、承包费用: 四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求: (一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。 (二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三)、具体职责、任务和要求: 七、合同的变更、解除或终止: 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任: (一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 (二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

劳务分包合同范本

劳务分包合同1 承包人:(简称甲方) 劳务分包人:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认

单项劳务分包合同标准范本

编号:QC/RE-KA8281 单项劳务分包合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. (正式协议示范文本) 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签署时间:________________________

单项劳务分包合同标准范本 使用指南:本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就在建工程劳务分包事项,经友好协商一致,达成如下条款,定此合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程建筑面积:m2,

4、施工工期:自月日起至日止,按每次安排工期提前一天奖500元,推迟一天罚款500元。 5、工程质量等级:合格工程 二、合同双发约定的内容 1、承包方式:按照展开面积平方米实行单价包干,一次性包死(不涉及任何因素费用调整),包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包文明施工、负责分包工程的施工管理。 2、承包内容:地下室及其以上主体工程及有关相连柱子模板制作、安装、拆除、加固、所以洞口和预留洞口安装拆除及方木、模板、钉子拆除,顶板的清理。钢筋工预留筋打孔。

路基土石方工程劳务分包合同范本

路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人:(以下简称“甲方”) 劳务分包人:(以下简称“乙方”) 鉴于本项目业主(以下简称业主)与工程承包人(本合同甲方)已经签订施工总承包合同,依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一劳务分包人资质情况(原则上必须有) 1. 资质证书: 2. 发证机关: 3. 资质专业及等级: 4. 复审时间及有效期: 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 分包围:公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容,甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整,即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发

生重大变化,乙方也应服从调整。 4. 工作容:双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填,涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压,不能利用的土应清理到弃土场,为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作,且这些容不另计价,均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限:至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单,在所规定的期限完工,否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量:以甲方现场实际验收为准,以设计数量为限,未经批准超出设计数量的作为无效工作量,不予计价支付。 7. 合同价款:采取按工程量单价结算劳务费用,则合同总价(劳务费总额)不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外,均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金;乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,也已包括在工程量清单的单价与总额价之中;还应包括缺陷期和缺陷维修等费用,并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。

建筑劳务分包合同范本

合同编号:QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人:XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人:河北建设工程集团有限公司(以下简称劳务发包人) 劳务作业承包人:XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ (以下简称劳务承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 工程地点:XXXX市XXXX建筑面积:32000平米________________ 分包范围:本工程施工图纸范围内的二次结构;砌筑(配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等)。 劳务作业内容:施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、(芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带)钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数:承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人,作业人员50人,可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减,但施工人数必须满足现场的施工要求,本工程必须是直属队伍施工,禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款,除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外,不再调整。 2.3采用的,劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价:200000, 元。(人民币) 大写:贰拾万元。(人民币) 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确: 合同价款的确定原则:经过甲、乙双方协商一致确认:本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 (1)本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 (2)与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日;(乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告,甲方根据实际发生情况,进行书

单项劳务分包合同范本

合同编号: 劳务单项承包合同(范本) 工程名称: 工程地点:发包方:承包方:身份证号码:联系电话: 签约日期: 乙方: (以下简称为乙方)

劳务分包合同(范本) (以下简称为甲方) 乙方: (以下简称为乙方)

基础质量,依照《中华人民 共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。 1、工程名称: 2、工程地点及范围: 4.1 工程量以实际完成的数量为依据。 4.3 除包含了完成分包内容而发生的全部费用外 (包含人工费、 材 料费、工器具等一切费用) ,还包含了施工队伍调遣、机械设 备进退 场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及事故险 等为了本工程的顺利实施而可能发生的一(人身)职工的. 切费用。 5、计量及支付: 进度款。 为确保 3、 分包内容: 4、分包方式及价款: 经甲、乙双方友好协商, 以 包干。 4. 2 本合同附件所列单价中 ,不包含税金。 结算方式:进度款和结算款以 结算。 5.1、当工程量完成 %,甲方应支付乙方 %的工程款作为

5.2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方 现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇 总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款%,缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质量保证金)。 5.3 工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的 结算单和合同书进行本次债务债权清理,工程余款根据甲方资 金的实际情况一次支付,不计息。 6、乙方进场施工日期为:年月日,竣工日期: 日。 7、因不可抗力造成的工期延误,双方互不追究违约责任。 8、工程质量: 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍,无论何种原因造成的 工程质量缺陷,均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程 进行无偿返工或修补,并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后还达不到本合同约定的质量要求,乙方应该按工程的甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有实际损失进行赔偿,缺陷的工程进行返工或修补,其返工或修补费用由乙方全部承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护: 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责,开工前必须进行岗 前培训和安全教育,特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上

相关主题