合同编号:

机械费合同

甲方： _______________________________ (以下简称甲方) 乙方： _______________________________

为了优质、高效的完成 ___________________________________ 工程的建设任务，根据《中华人民共和国 合同法》和《中华人民共和国劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方 本着平等、互利的

原则，经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。 一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准

1、 工程名称及工程内容： ____________________________________

2、 工程位置： __________________________________

3、 施工工期： _____________________________________

4、 工程细目及单价：

机械费合计：

工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特殊情况 双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工 范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。

5、质量标准:

(1) 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率 100%

(2)

检验方法：按照《质量检验评定标准》 、施工规范及业主招标文件要求的技术规范

和本标段监理工程师认可等办法。

(3)

施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可 的其他工艺和方

不予补充。 程价款。乙方施工

法。

材料机具的使用和机械调配

1、施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满足甲方施工要求。

2、施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。

三、结算及付款

1、乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。

2、根据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。

3、接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格

交由合同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后3 日内由甲方负责给乙方拨付。

4、乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并提供相应的足额税票；否

则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。

5、对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据实际情况对乙方进行结算。

6、为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方提供费用使用计划，经甲方审核同意后，由甲方代

付。

四、双方权利与义务：

甲方权利与义务：

1. 对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。

2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。

3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权，对乙方有质量问题的工程有权勒

令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。

4. 如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因造成没有按规定的工期完工，甲方有权按一定比例予以罚款，并就具

体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110% 予以扣除。

5 . 对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。

乙方权利与义务：

1. 服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必须

达优良工程。

2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。

3. 施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，

无条件服从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。

4. 保证施工期间，参与本工程的机械设备能满足甲方工期要求，否则甲方有权中止合同， 并要求乙方赔偿损 失。

5. 保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。

6. 甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方给 予增加费用。

7. 乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均由乙方自行承担。

8.

乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙

方自行承担，若发 生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用， 代扣费为所欠费用的 110%， 10% 作为代扣办公费。

9.

施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方 经济处罚

10. 乙方撤离工地前，必须清理完与当地的所有经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据

五、文明施工、安全生产

1. 甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识，建立各种安全制度，危险作业区设

并设危险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责施 工安全。

2. 乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙方违犯操

亡事故或设施损坏、丢失等情况所造成的后果，一律由乙方负担，甲 方概不负责。

地群众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负。

事故造成的损失由乙方自己负担。

六、环境保护 甲乙双方必须加强环境保护意识，严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护，水土保 持的法律、 法规，加强生态环境保护、 水资源保护， 大气环境保护。 做到废弃杂物分类堆放， 不 随意污染水及空气， 降低噪音， 同时力行节约，严禁浪费。

七、争议的解决：

本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可在甲方注册地法院 解决。

降低 10%单价进行

立安全防护措施，

作规程造成人员伤

3.

乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案，所有人员应遵纪守法，如有 违法乱纪者或与当

4. 乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查，如若违反安全规程，甲方有权对乙方 进行停工整顿。

5.

乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能，有合法的驾驶执照及相关操作证，在施工 过程中，由此责任