当前位置:文档之家› 三方分包施工合同范本

三方分包施工合同范本

(项目名称+工程名称)工程施工合同

甲方:

乙方:

丙方:

为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。

第一条工程概况

1.1 项目名称:

1.2 工程名称:

1.3 工程地点:

1.4 承包范围:

1.5 承包方式:

第二条组成合同的文件及解释顺序包括:

2.1 三方签订的协议书;

2.2 中标通知书;

2.3 投标书及其附件;

2.4 本合同条款;

2.5 标准、规范及有关技术文件;

2.6 图纸;

2.7 工程量清单或工程预算书;

2.8 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。

第三条合同工期

3.1 开工日期:年月日

3.2 竣工日期:年月日

3.3 日历工期:日

3.4 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限:

3.4.1 甲方未能按时准备好前期开工条件;

3.4.2 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的;

3.4.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。

第四条合同价款及调整

4.1 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。

4.2 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)

4.2.1 固定总价。

4.2.1.1 固定总价约定的工程范围包括:

4.2.1.2 固定总价约定的风险范围包括:

4.2.2 固定单价。

4.2.2.1 固定单价约定的风险范围包括:

4.2.2.2 固定单价约定的风险费用计算方法:

4.2.2.3 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定:

4.2.3 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:

4.2.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

4.2.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整;

4.2.3.3 设计变更;

4.2.3.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

4.2.3.5 双方约定的其他因素。

第五条工程款支付方式

5.1 预付款:本合同签订之日起个工作日内,甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币(¥);提取合同总价款的%,即人民币(¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币(¥)。

5.2 工程进度款:丙方施工完成达到(工程要求条件)之日起个工作日内,甲方向丙方支付合同总价的%即人民币(¥)。

(如分多次验收支付,格式同上)

5.3 工程结算款:丙方施工完成达到(工程要求条件)之日起个工作日内,丙方向甲方提供结算工程发票,甲方收到合法有效发票后个工作

日内向丙方支付至实际结算总价的%,剩余实际总造价的%作为质保金;质保金待保修期满后由丙方向甲方提出支付申请,双方办理手续后个工作日内,甲方将扣除应扣的维修费用后剩余的质保金退还给丙方,如有不足部分则由丙方支付。

5.4 本工程款项采用形式支付。丙方在每次收到甲方每笔款项后个工作日内出具相应额度合法的工程发票给甲方,否则甲方有权拒付下笔款项。质保金发票与结算款发票同时开具。

5.5 合同履约保证金的支付:丙方在合同规定工期内按时完工,并且未出现重大质量事故,则甲方支付给丙方合同履约保证金人民币(¥);如乙方未能在合同规定的工期内完工,或出现重大质量事故,则甲方不予支付丙方合同履约保证金,同时丙方按合同约定承担工期质量违约责任。

5.6 甲方按工程总造价的%税内独立费支付给乙方作为乙方管理费、配合费、成品保护费,工程结算完成之日起天内一次性支付给乙方。乙方在收到款项后日内向甲方提供合法有效发票。

第六条材料设备供应

6.1 甲方提供材料、设备见附表。

6.2 丙方提供材料、设备见附表。

6.3 交货方式:交货地点:交货时间:

6.4 甲方和丙方应根据设计和规范要求采购工程需要的材料、设备、配制加工非标准设备,采购的材料、设备必须具有产品质量合格证书,并符合(相关技术规范)要求。

6.5 由丙方提供的设备、材料与设计和规范要求不符,甲方代表拒绝验收,由丙方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期不能顺延。

6.6 由甲方提供的设备、材料与设计和规范要求不符,丙方可以拒绝安装,由甲方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期顺延。

第七条设计变更

7.1 丙方执行工程施工技术有关管理的规定,严格按照施工图纸和作法说明施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改,应及时向甲方代表和设计单位提出变更设计申请。

7.2 甲方对原设计进行变更或同意丙方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。

7.3 由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和丙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。

第八条工程签证

甲方或乙方要求丙方完成非承包范围内的工程(或非工程量清单)项目、零星工程等,丙方应在接受甲方或乙方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方和乙方提出施工签证,甲方和乙方签证后施工。如甲方或乙方未签证,丙方施工后发生争议的,责任由丙方自负。

第九条工程变更及确定变更价款

9.1 丙方应在收到变更通知或签署变更协议后5个工作日内提出变更工程量及价款报告资料;无正当理由逾期不提出变更工程及价款报告资料,视为丙方无偿进行变更。

9.2 甲方在收到变更报告5个工作日内予以确认,逾期无正当理由不确认的,视为变更报告已获批。

9.3 变更价款按以下方法进行:

9.3.1 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格。

9.3.2 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格合同条款。

9.3.3 合同中没有适用于变更工程价格的,由丙方或甲方提出适当的变更价格,经三方确认后执行。如不能达成一致的,各方可提请广西造价管理站解决。

第十条工程质量与验收

10.1 本工程质量验收以施工图样、作法说明、设计变更和(国家规定相关标准)等施工及验收规范为质量评定验收依据,应达到标准,并接受甲方的现场监督及检查。

10.2 工程未达到合同条件规定的部份,甲方或乙方代表一经发现,可要求丙方返工,丙方应按要求的时间返工,直到符合合同条件。因丙方原因达不到合同条件,由丙方承担相关费用,工期不予顺延。因甲方原因达不到合同条件,由甲方承担相关费用,工期相应顺延。

10.3 竣工日期为丙方送交竣工验收报告的日期,如需返工后才能达到竣工要求的,应为丙方返工后提请甲方验收的日期。工程竣工后,丙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。

第十一条竣工结算

11.1 工程竣工验收合格后,丙方于天内向甲方提交完整的工程结算资,包括:。

11.2 甲方应在天内完成结算工作。

第十二条安全施工

丙方在工程施工中要严格执行(相关安全施工管理的)有关规定,认真采取安全防护措施严防事故发生,承担因违反《安全生产工作规定》而造成事故一切责任。

第十三条工程保修

13.1 保修期限:自(工程达到标准)起年。

13.2 保修范围:。

13.3 本工程约定的工程质量质保金为工程总造价的%,由甲方在工程结算中扣留。保修期内,丙方在接到修理通知之日起24小时内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理,因丙方原因造成的修理费用,甲方在质保金内扣除,不足部分由丙方支付。

第十四条派驻工地代表

14.1 甲方派驻工地代表姓名:,联系电话:。甲方代表职权:代表甲方行使现场协调管理。

14.2 乙方派驻工地代表姓名:,联系电话:。乙方代表职权:代表乙方行使现场协调管理。

14.3 丙方派驻工地代表姓名:,联系电话:。乙方代表职权:代表乙方行使现场协调管理。

14.4 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前3个工作日书面通知其他方,并明确交接时间和权限。

第十五条甲方权利义务

15.1 负责办理该工程的申报手续、供电行政收费、有关城建开挖、恢复报

批手续及相关费用。

15.2 经有关部门审批通过的设计图纸及施工方案如有变更,由甲方与相关部门协商解决。

15.3 施工期间,甲方应派工程负责人到现场以便联系工作,配合乙方丙方进行工程范围内需要的工作安排。

15.4 依照合同约定按时支付工程款。

15.5 协调合同三方争议。

第十六条乙方权利义务

16.1 乙方负责进度、安全、质量的控制和协调工作,做好技术交底和安全交底,为丙方提供图纸和有关施工事宜,做好施工配合。

16.2 乙方向甲丙方提出施工计划和工期计划,并将工作面整理达到丙方施工标准,提交甲方备案。

16.3 乙方作为总承包人,有权对丙方在施工过程中的工程质量、安全生产进行监督检查,发现问题,对丙方提出限时整改要求。

16.4 工程竣工后组织对该工程的相关验收工作。

第十七条丙方权利义务

17.1 丙方要认真执行工程相关施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定,严格按照施工图纸和作法说明按时按质按量安全施工。

17.2 服从乙方总体安排,接受乙方监督管理。

17.3 工程验收质量不合格者,其返工所需一切费用均由丙方承担。

17.4 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护,负责施工场地清洁。

第十八条违约责任

18.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿丙方因停工所造成的损失。

18.2 甲方未按合同约定拨付款,每逾期一天,按应付未付款的%支付滞纳金。

18.3 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程,造成的实际损失和丙方停工损失由甲方承担。

18.4 丙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包,如发生此情况,属违约,甲方或乙方一经发现,有权单方面终止合同,由此造成的所有经济损失均由丙方承担。

18.5 工程质量达不到验收标准的部分,丙方应按甲方、乙方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由丙方承担。

18.6 由于丙方原因导致逾期竣工,除扣除合同履约保证金外,每延迟一天处合同造价%的违约金,在结算时扣除。

18.7 工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而丙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,丙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,丙方须负责赔偿由此造成乙方的经济损失。

18.8 其他违反第十四条、第十五条和第十六条的行为,由各方各自负责承担相应损失。

18.9 因一方原因合同无法继续履行时,应通知其他方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿由此造成的经济损失。

第十九条合同争议及解决

合同执行过程中如有争议,在不影响工程进度的前提下,各方友好协商解决。各方协商不成,均可向法院提起诉讼。

第二十条附则

20.1 本合同未尽事宜,适用《中华人民共和国合同法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》以及建设部《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款之规定。

20.2 本合同自三方法定代表人签字盖章之日起生效,至工程竣工验收,结清工程余款保修期满自然失效。

20.3 本合同一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具有同等法律效力。(以下无正文)

甲方:(全称)(盖章)

甲方方法定代表人:(签字)

甲方地址:

甲方邮政编码:

甲方电话:

甲方传真:

甲方开户银行:

甲方银行账号:

乙方:(全称)(盖章)

乙方法定代表人:(签字)

乙方地址:

乙方邮政编码:

乙方电话:

乙方传真:

乙方开户银行:

乙方银行账号:

丙方:(全称)(盖章)

丙方法定代表人:(签字)

丙方地址:

丙方邮政编码:

丙方电话:

丙方传真:

丙方开户银行:

丙方银行账号:

本合同签订地:

本合同签订日期:年月日

工程施工分包协议书--最新版

工程分包协议书 合同编号: 甲方(发包人): 乙方(承包人): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目的施工任务交给乙方完成,经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称: 1.2. 工程地点: 1.3. 承包形式: 1.4. 承包范围: 1.5. 工程期限:年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级:合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务: 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作; 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行; 3.1.5. 制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施; 3.1.6. 向乙方提供施工图两份,并组织图纸会审和技术交底; 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认; 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作; 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议; 3.1.10. 根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重,任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行

工程施工专业分包合同

工程施工专业分包合同

工程施工专业分包合同 甲方(全称):(以下简称甲方)乙方(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲和乙双方就 分包工程施工事项经协商达到一致,订立本合同。 第1条分包工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”(甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等内容详见附件一)的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第2条分包工程价款与支付 2.1合同价款总额:不含税工程造价:元;税金:元;合计总价款:元;以实际工程量结算(人民币)。 合同总大写:。

注:1、乙方应提供符合甲方要求的足额增值税专用发票。乙方向甲方提供可抵扣的增值税专用发票:发票包括施工清单的全部。乙方提供的发票必须足额满足抵扣甲方向建设方开具发票抵扣的税款。如乙方提供的发票不足以抵扣,甲方开票所支付的税金,差额部分由乙方承担。乙方确保发票的合法性否则导致的税务风险由乙方承担。乙方应按甲方单位财务管理制度提供相关资料,否则甲方无义务向乙方付款。 2、与本合同约定的本工程相关的其它各种税费(包括但不限于国家规定的各种税金及办理完税证明费用等)由乙方承担。 本合同项下合同价款(具体详见合同附件二): 分包合同价款为完全费用价格,包含但不限于人工费、材料费(甲供材料外)、机械费(甲方提供的机械除外)、小型机具费、风险费、管理费、利润、税金、安全文明施工措施费、施工技术措施费、绿化反季节施工费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、维修费、配件费、整改费、垃圾清理和消纳、施工人员食宿交通和生活水电费、甲供材料的现场二次搬运、所有材料的装卸费、场内倒运费用及看护费用及应支付的保险(不仅限于工伤保险和意外伤害险)等一切费用;合同中无价格约定的甲乙双方重新协商定价。 2.2付款方式: 2.2.1 预付款:按谈判结果填写 2.2.2 中期付款:按谈判结果填写 最终支付时间以建设方支付给劳务发包方支付时间为准。 2.2.3 竣工结算:按谈判结果填写 最终支付时间以建设方支付给劳务发包方支付时间为准。 2.2.4 质保金:按谈判结果填写 最终支付时间以建设方支付给劳务发包方支付时间为准。 2.2.5乙方进场后至施工结束,食宿乙方自理,并严格约束工人文明施工,遵守甲方各项指令,否则甲方有权利对乙方进行处罚。

工程分包三方协议

工程编号: 合同编号: 工程 专业分包三方协议 工程名称:__________________________________ 工程地点:__________________________________ 发包人:___________________________________ 总承包人:__________________________________ 分包人:___________________________________ 签约地点:__________________________________

工程 分包三方协议 发包人:(以下简称:甲方) 总承包人:(以下简称:乙方) 分包人:(以下简称:丙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确各方责任,保障各方的权益义务,建设、总包、分包三方就工程,经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况: 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程内容:; 二、承包方式及范围: 1、本基坑支护工程承包方式:丙方承包范围内合同总价包干方式。

按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸,完成该基坑支护施工任务,主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证,包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围:本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填,不含基坑抽排水(基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责,基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水)。 三、合同价款及支付方式: 1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价(含税):人民币0000、00万元(大写:人民币万整),由甲方直接转帐支付给丙方,丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。 2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费(并向甲方提供正规发票),不包括乙方的总包配合服务费在内。 3、总包配合服务费:本项工程的配套费由甲方支付:即含税人民币0000、00元×00%

工程分包合同范本

工程专业分包合同范本 发包方:_________________(以下称甲方) 分包人:_________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定,结合本工程的具体情况和特点,为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务,经双方友好协商,达成如下协议; 一、工程概况 分包工程名称:_____________工程防水工程 分包工程地点:工程承包范围:屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式:包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中,乙方必须严格按甲方制订的进度计划,确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因,工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准,其他人员确认无效),但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定:出现不可抗力(不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风,暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:本合同文件的适用法律是中国和吉林省,法规,及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数; 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名:___________ 电话:___________ 9.乙方项目经理 姓名:___________ 电话:___________ 10.甲方职责

分包工程施工合同范本

承包人(全称) 分包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况: 1、分包工程名称:。 2、分包工程地点:。 3、分包工程内容:。 二、分包工程方式: 分包方式:包工包料,分包人自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由分包人自理。分包人按照2元/平方米交纳服务费给承包人,承包人负责帮分包人做施工资料。 三、工期: 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准:

1、分包人应保证按照图纸要求和国家施工规范施工,最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求:。 五、付款方式: 承包人按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给分包人。 六、双方责任: (一)承包人责任 1、对分包人负有管理、监督的责任。 2、提供施工所需要的图纸资料,及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促分包人的施工进度、质量、安全生产和文明施工,发现问题有权要求分包人限期整改。 4、承包人应保证工程项目款按时支付给分包人。 (二)分包人责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及承包人的施工任务清单,精心组织施工,并听从承包人的正确指挥,按期完成各项任务。 3、在施工过程中,接受监理单位及有关部门的检查。 4、分包人的所有施工材料(包括已安装完毕的)由分包人负责保管,保管期限至工程竣工验收合格,正式投入使用为止。 5、若因分包人操作不当或未按相关标准、规范进行施工,造成安全事故所产生的全部责任及损失由分包人承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由分包人负责安装通电到位,材料由承包人提供。

建设工程施工专业分包合同范本

建设工程施工专业分包合同 甲方(承包方): 乙方(分包方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称:_________________________________________________。 1.2工程地点:_________________________________________________。 1.3承包范围:_________________________________________________。 1.4承包方式:_________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。 2.2合同价款的计价方法: ____________________________________________________。 2.3结算方式: 3、合同工期 3.1 工程开工日期为____年____月____日; 竣工日期为____年____月____日; 合同总工期为_________日历天。 四、质量标准 4.1工程质量标准为:_严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工,工程质量必须满足甲方招标要求并符合国家相关建筑工程验收规范,且行政主管部门验收合格。_。

5、指令和决定 5.1就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 5.2就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。 6、承包人驻工地代表 6.1承包人驻工地代表姓名:________________。 6.2承包人驻工地代表的职权:按合同约定向分包人发出指令,履行分包合同约定的职权和义务。 6.3承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前通知分包人, 6.4承包人如需更换驻工地代表,应提前通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。 7、分包人驻工地代表 7.1分包人驻工地代表姓名:________________。 7.2分包人驻工地代表的职权:按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工,遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度,履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。 7.3分包人未经承包人同意,不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反,将被视为违约,并承担违约责任。 7.4如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务,或承包人认为分包人驻工地代表不称职,承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。 8、承包人工作 8.1提供现场必要的施工条件。 8.2提供图纸资料并进行技术交底,总工期控制计划,审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。

三方分包施工合同模板

(项目名称+工程名称)工程施工合同 甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称: — 工程名称: 工程地点: 承包范围: 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 三方签订的协议书; 中标通知书; 投标书及其附件; ^ 本合同条款; 标准、规范及有关技术文件; 图纸; 工程量清单或工程预算书; 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 `

日历工期:日 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 甲方未能按时准备好前期开工条件; 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括: 固定总价约定的风险范围包括: 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括: 固定单价约定的风险费用计算方法: 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 设计变更; 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款:本合同签订之日起个工作日内,甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币(¥);提取合同总价款的%,即人民币(¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币(¥)。

房建工程施工专业分包合同通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 房建工程施工专业分包合同通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(承包人):住所:法定代表人:委托代理人:乙方(分包人):住所:法定代表人:委托代理人:风险提示: 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 第一条、建设工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模:面积_______________ 结构_______________ 层数 _______________ 跨度_______________ 4、工程类别:风险提示: 允许分包的工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。 另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 5、分包范围: 6、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。 7、工期要求:按业主要求工期:

三方建筑工程分包施工合同样本

编号:_____________ 三方建筑工程分包施工 合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 丙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。第一条工程概况 1.1 项目名称: 1.2 工程名称: 1.3 工程地点: 1.4 承包范围: 1.5 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 2.1 三方签订的协议书; 2.2 中标通知书; 2.3 投标书及其附件; 2.4 本合同条款; 2.5 标准、规范及有关技术文件; 2.6 图纸; 2.7 工程量清单或工程预算书; 2.8 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 3.1 开工日期:年月日

3.2 竣工日期:年月日 3.3 日历工期:日 3.4 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 3.4.1 甲方未能按时准备好前期开工条件; 3.4.2 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 3.4.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 4.1 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 4.2 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)4.2.1 固定总价。 4.2.1.1 固定总价约定的工程范围包括: 4.2.1.2 固定总价约定的风险范围包括: 4.2.2 固定单价。 4.2.2.1 固定单价约定的风险范围包括: 4.2.2.2 固定单价约定的风险费用计算方法: 4.2.2.3 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 4.2.3 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括: 4.2.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 4.2.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整; 4.2.3.3 设计变更; 4.2.3.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

建筑工程专业分包合同示范文本

专业分包合同示范文本 建设工程施工分包合同 工程承包人:(发包方) 专业分包人:(承包方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方与承包方就专业分包事项协商达成一致,订立本合同。 1工作概况 工程名称: 工程地点: 工程承包方式: 工程分承包范围: 2工期 2.1本项目施工工期以发包方总体施工计划为依据,并以月、周计划安排的分段工期进 行约定。 2.2开始工作日期:年月日;结束工作日期:年月日总 日历工作天数为:天,实际按照项目部工期总体安排。 2.3承包方拟为本工程提供_ _名作业人员。

3专业报酬 3.1 本工程的专业报酬采用下列任何一种方式计算: □(1)固定专业报酬(含人工、材料、辅材、机械、运输、管理费、利润、税金、风险等全部工作内容以及管理费、税金等),按照双方确认的施工图纸及施工工艺,彩钢板双面为0.5厚,聚苯容重为25Kg/m3,搭接式施工,具体质量及要求按照项目部的要求。 □(2)约定不同工作成果的计件固定单价(含人工费、材料费、机具、机械、试验费、现场经费、临时设施费、管理费、利润、税金、工伤保险、根据工艺要求的技术措施费用等),按确认的工程量计算。 3.2采用第()种方式计价的,业报酬一次性包死,建筑面积平方米。 专业报酬共计:¥:元(人民币) 大写: 3.3 采用第(2)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为: 3.3.1 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.2 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.3 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.4以上工程量为暂定工程量,结算时按实际发生工程量办理结算 3.3.5专业报酬共计:¥:元(人民币) 大写:

专业分包工程合同备案三方协议(签约版)

专业分包工程合同备案三方协议 甲方:(建设单位) 乙方:(总包单位) 丙方:(分包单位) 就“”项目,甲方与乙方签订《》(合同编号:),以下简称为主体施工合同),甲方与丙方签订《》(合同编号:)(以下简称为专业分包合同)。现就合同备案、工程款支付等事宜,甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商,订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后,丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票;乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证;甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款,乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中,不再另行计取,乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用;丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一:甲方向乙方支付工程款支票,乙方收到支票后3个工作日内,向丙方进行背书转让; 方式二:甲方通过公对公转账方式进行支付的,乙方应在工程款到账后3个工作日内,向丙方本公司指定账户进行同等金额支付; 方式三:甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的,乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内,向丙方进行背书转让; 方式四:甲、乙双方签订《代付工程款委托书》,由乙方委托甲方,将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的,从甲方要求的时间起计算,每逾期一天,造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元,造成甲方损失的,造成逾期的责任方还应赔偿损失。

专业分包合同模板

附件4:专业分包合同 单项工程专业分包合同(V16版) 甲方:武汉贝斯特通信集团股份有限公司 法定地址:武汉市江汉经济开发区江兴路25号 法定代表:李六兵 乙方: 法定地址: 法定代表: 专业资质名称: 专业资质编号: 经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的 权利、义务及经济责任,特签订本合同。 1项目概况 1.1 项目名称:【】。 项目地点:【】。 项目内容:【】。 承包范围:【】。 承包方式:【】。 1.2 开工日期:【】年【】月【】日,具体开工时间以甲方出具的派 工单为准。交工日期:【】年【】月【】日。总日历天数约【】日历日。 1.3 质量等级:【】按国家现行标准和施工技术验收规范执行。 1.4合同计价方式:(二选一,签合同时黄色部分按实际情况补充) 1)以工信部规[2008]75号文(08定额)为依据计价: 施工费=建安费 - 辅材费-税金- …。 合同结算价=施工费× %+辅材费× %+…+(施工费+辅材费+…)×3.41%+工程建设其它费× % 。 2)按照工程量乘以单价方式计价,单价见合同附件合同费用明细表。 1.5 合同总金额:本合同预算总金额【】元,大写:【】合

同费用明细表见附件,最终结算价以建设方审计定案金额为依据确定。 2.双方代表 2.1 甲方委派【】同志为发包方管理代表,负责双方联系及协调工作,处理工程相关 事宜。 2.2 乙方委派【】同志为分包方代表,负责双方联系及协调工作,处理有关事宜。 3.甲方职责 3.1 负责提供招投标或入围等必要的资质证明文件,配合前期市场协调工作,积极协助工 程项目承揽、施工合同签订与工程款项的收取; 3.2 向乙方提供必要的技术及技能方面的支持或培训,相关费用由乙方承担; 3.3 按月对乙方工程进度、施工质量、竣工验收、审计回款等进行监督检查;定期开展客 户回访,并根据结果评定拟定改进要求,监督乙方整改实施以满足建设方要求。 3.4 及时办理单项工程立项审批、合同双签、工程审计与结算手续等,履行项目管理各项 职责,按时办理外经证与报税手续。 3.5 积极参加建设单位主持的重要检查、会议与大型验收活动;为乙方分包项目实施中可 能发生的民事纠纷提供必要的配合工作,有关费用乙方承担。 4.乙方职责 4.1 积极开展市场活动,努力承揽工程业务,及时反馈项目建设与投资信息; 4.2 敦促建设单位按时签订施工合同,及时按合同约定付款方式催收工程应收款; 4.3 按业主要求与工程实际进度需要安排专业施工力量与装备;严格按照施工合同、工程 设计、部颁标准与验收规范标准精心组织、文明施工,做到保质、保量按时完成施工 任务;负责施工现场的工程管理、各方协调、安全监督;确保工程质量等级在合格以 上; 4.4 加强自身施工队伍安全管理,严格执行甲方与通信行业工程强制性安全操作规程;负 责并承担施工过程中发生的如人身伤亡、设备损坏等安全事故产生的一切法律后果; 由此造成的经济赔付甲方有权在乙方结算费中扣除。甲方不承担任何法律后果; 4.5 高度重视省、市建设主管部门组织的工程巡检,认真做好各类工程检查;按时参加建 设方要求的工程协调会议;按时完成工程验收遗留问题整改。 4.6 乙方应建立甲供料领用与使用台账,定期上报甲方属地管理部门,接收甲方属地管理 部门的检查与监督。 4.7 工程完工,及时清退建设方的工程余料;上报工程现场原始资料及建设方要求的其

简单版分包工程合同模板

简单版分包工程合同模板 分包工程合同一 总承包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工 程的顺利完成,经双方协商,达成以下协议: 第一条工程项目 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程范围和内容:根据确认的方案和报价说明书内容为依据,除施工方案及说明书未表明的变更工程量,由甲方根据现场核定签字后,作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者,若习惯上该部分属于本合同标的之一部分,乙方亦应照做,并不向甲方要求任何费用。 4. 工程造价:全部工程造价人民币(暂控)(含税)。 第二条工程期限

1.全部工程自年月日开工,至年月日竣工(工期日历天)。 2.在施工时如遇到下列情况,需顺延工期。顺延期限,应同建设方及时协商,签订协议并报有关部门及项目部备案。 (1) 由于不可抵抗力,而被迫停工者。 (2) 因变更计划或变更施工图,而不能继续施工者。 第三条承包方式 第四条施工准备中甲乙双方的义务 1. 甲方义务 明确工程内容、项目及要求,提供施工所需的水电及材料堆放地。 2. 乙方义务 (1) 按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。 (2) 保护工建周围的环境卫生及文明施工。 (3) 保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明,如不符合设计、施工要求或 (4) 根据甲方要求免费制作相应图纸,并提供有利于节约成本的建议。

(5) 遵守国家法规、政策,执行企业和本项目的各项规章和管理制度。 (6) 维护企业信誉和职工合法权益,履行《建设工程施工合同》义务,完成项目承包 (7) 竣工之后交付完整的竣工资料。 (8) 施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙 (9) 乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。 (10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。 (11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。 (12)严格执行安全操作规范。 (13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。 第五条安全生产 乙方严格按照安全操作规定进行作业,如人为违反操作规定造成事故,按照四不放过的原则处理,造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担,并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚,且每人必须办理保险和意外伤害保险。

工程施工专业分包合同范本

工程施工专业分包合同 甲方(全称):(以下简称甲方)乙方(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲和乙双方就 分包工程施工事项经协商达到一致,订立本合同。 第1条分包工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包围: 1.4承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包围甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”(甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等容详见附件一)的包干方式,全面负责本合同围的全部工作容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

第2条分包工程价款与支付 2.1合同价款总额:不含税工程造价:元;税金:元;合计总价款:元;以实际工程量结算(人民币)。 合同总大写:。 注:1、乙方应提供符合甲方要求的足额增值税专用发票。乙方向甲方提供可抵扣的增值税专用发票:发票包括施工清单的全部。乙方提供的发票必须足额满足抵扣甲方向建设方开具发票抵扣的税款。如乙方提供的发票不足以抵扣,甲方开票所支付的税金,差额部分由乙方承担。乙方确保发票的合法性否则导致的税务风险由乙方承担。乙方应按甲方单位财务管理制度提供相关资料,否则甲方无义务向乙方付款。 2、与本合同约定的本工程相关的其它各种税费(包括但不限于国家规定的各种税金及办理完税证明费用等)由乙方承担。 本合同项下合同价款(具体详见合同附件二): 分包合同价款为完全费用价格,包含但不限于人工费、材料费(甲供材料外)、机械费(甲方提供的机械除外)、小型机具费、风险费、管理费、利润、税金、安全文明施工措施费、施工技术措施费、绿化反季节施工费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、维修费、配件费、整改费、垃圾清理和消纳、施工人员食宿交通和生活水电费、甲供材料的现场二次搬运、所有材料的装卸费、场倒运费用及看护费用及应支付的保险(不仅限于工伤保险和意外伤害险)等一切费用;合同中无价格约定的甲乙双方重新协商定价。 2.2付款方式:

(完整word版)工程项目分包合同存在的风险分析

工程项目分包合同存在的风险分析 第一节劳务分包合同风险分析 工程项目建设过程中存在的多样性,使劳务分包与专业工程分包存在密切联系的同时又互相区别于对方。劳务分包指向的是工程建设中的劳动生产,是一种包工不包料,只提供工程劳务服务的分包模式。劳务分包只单一匹配于工程用工,其合同所约定的工作具有劳动属性。在劳务分包合同起草与审定的过程中,应根据工程建设的实际,例如业主特殊要求、工程勘察数据等情况,对劳务分包合同的各项条款进行完善。 一、违法分包、无效合同造成的合同风险 根据实际情况看来,劳务分包领域的违法分包情况十分常见,特别是一些企业(个人)通过挂靠已取得资质企业,擅自以符合资质企业的名义承包劳务分包业务。从法律层面讲,利用挂靠的方式进行的劳务分包业务承揽行为,认定为违法分包。因为挂靠客体缺乏或者低于要求的从事建筑行业的主体资格,通过向挂靠企业缴纳“管理费”,取得挂靠资格,而挂靠主体企业即不对挂靠客体企业进行管理,也不承担经济、质量责任,一旦产生风险后果不堪设想。 确保劳务分包合同合法有效性的前提是合同双方主体资格审查。进过调查发现,在日常劳务分包合同签订时,总承包企业对劳务分包企业建设主体资格审查往往漠不关心,在某些地区甚至出现有意识的把工程项目劳务分包给不符合规定的企业(单位)乃至同意让无《营业执照》和《施工资质证书》的个人承包[5]。这些行为给劳务分包合同的具体施行埋下了风险的种子,依据住建部颁发的《建筑企业资质管理规定》、《关于建立和完善劳务分包制度发展劳务分包企业的意见》等法令法规,劳务分包合同双方主体在拥有《营业执照》、《税务登记证明》以及独立承担法律责任的能力之外,还需要拥有与工程承包、项目分包级别相符的建设资质证明文件。而违规签订的劳务分包合同按照最高法院《工程案件司法解释》、《合同法》之规定而被认定为无效合同,在风险和纠纷发生时无效合同将无法得到法律的保护。

劳务分包施工合同范本

甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 劳务分包施工合同范本 The purpose of contract is to restrain both parties to fulfill their responsibilities and obligations.

劳务分包施工合同 发包人:________________ 承包人:________________ 经双方协商甲方将工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任,本着互惠互利的原则,订立如下协议,供双方共同执行。 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、分包内容:主体承建(从基础到屋面封顶)。 四、工程施工单价:____________元/㎡(按图纸确定的总平方)。 五、工程款的支付:主体封顶付40%,余款工程验收交给镇政府时结清。 六、工程质量:符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。 七、工程安全:施工过程中做好安全防护工作,如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。 八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位,并经甲方多次督促后还没做到位,甲方有权对乙方进行经济处罚, 无需乙方签字确

认。 双方责任 甲方责任: 1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。 2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。 3、及时对隐蔽工程进行验收,以确保不影响乙方下道工序的施工。 4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育,认真落实安全生产的各项规章制度。 乙方责任: 1、严把质量关,由于质量问题而造成的工期延误,材料浪费等损失由乙方承担。 2、按时发放工人工资,不得因发放不及时而造成停工损失,其后果由乙方自己承担。 3、认真搞好安全生产文明施工,乙方自带安全帽,在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。 补充条款: 1、如果因乙方的原因,不能按进度计划完成,甲方有权找别的工人做点工,并按________元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做,其所付出的费用和工程款由乙方付。

建筑工程专业分包合同(最新)

建设工程专业分包合同 总承包人(以下简称甲方): 分包人(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,签订本分包合同,双方共同遵照执行。 第一条工程概况、承包工作内容 1.1 工程名称:。 1.2 工程地址:。 1.3 工程概况: 。 1.4 分包方式:。 分包范围:各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》 。 1.5 乙方单位概况: 营业执照注册号、有效期:; 资质证书证书编号、有效期:; 安全生产许可证书编号、有效期:。 第二条工期要求 本工程于年月日开工,年月日分包工程竣工,共()日。 第三条工程质量 3.1 达到合格标准,确保达到验收标准,且满足各分项工程质量验收标准。 3.2 质量标准:

。 第四条合同价款的计价方式 4.1 本合同按下列第()种方式确定合同价款: (1)分项工程综合单价计价法,各项工程的单价见下表: 序号分项工程名称单位单价备注 备注 (2)建筑面积综合单价计价法:元/㎡; (3)其他计价方式,具体为: 。 4.2 工程量计算及确认规则: 。 4.3 合同价款的风险范围及调整原则: 。 乙方承担的合同价款风险范围包括: 。 第五条合同价款的支付及结算 5.1 进度款支付时间节点及付款比例:甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款。 5.2 乙方申报已完工程量的时间:。 5.3 上述合同价款均为含税价。甲方按照上述约定支付乙方工程进度款前的五个工作日,乙方应向甲方提供每次付款数额相一致的增值税专用发票。否则,甲方

分包合同简易版本(三方协议)

建设工程分包合同 承包人:XX建工工程集团 (以下简称甲方) 分包人:XX (以下简称乙方) XX (以下简称乙方) 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》等有关法律、法规的规定并结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利和义务,经业主审批通过且双方充分协商特签订本合同,以资共同遵守。 第一条分包工程概况 一、工程名称:XX商业项目4#地块工程 二、工程地点: 第二条承包方式及围 一、承包方式:包工、包料、包安装、包质量、包工期、包安全及文明施工、包保修。 二、承包围:包括不限于门窗等工作容,具体施工围及容以施工设计图纸(包括其他设计文件材料)及甲方要求为准;乙方不得因此要求上调合同价格。 第三条合同工期 一、开工日期:2016年X月15日: 竣工日期:2016年X月30日; 合同工期: 45日历天(已含法定节假日)。 二、乙方按甲方总体施工计划编制具体的施工进度计划,经甲方审核后实施;并作为乙方施工进度考核依据。同时,乙方应满足甲方最新版的施工进度计划要求。 三、因下列情况造成延误的,经业主签证,并经甲方书面同意后,工期相应 顺延: 1.业主重大设计变更; 2.不可抗力。 四、由上述原因引起的工期延误,乙方不得向甲方提出有关的机械台班停置、人员窝工、停工等的所有损失的补偿。 第四条工程造价及结算

一、本工程暂定合同价为XX0000(XX万圆整)元,合同造价最终以甲方确定的结算价为准。 二、本合同价款结算,采用下列方式。 1.固定综合单价承包: 该综合单价格包括了为实施承包项目进行的所有必要的工作(包括未表明而必须进行的工作)所需的一切所有费用(包括但不限于人工费、材料费、施工机械和工机具使用费、临时性工程费用、安全文明施工及冬雨季施工等各种措施费用、管理费、规费、利润、税费等等)和保险费、保函费、物价上涨、政策性调整、风险费等。除非合同另有约定,今后综合单价均不作调整。 2.工程计量仅限于以下围: ①施工图工程量:指以甲方验收合格的施工图工程量。 ②签证工程量:指因业主原因引起的增加工程量。 ③合同外委托项目:指甲方为满足工程需要委托乙方施工的工程量(包括其它零星工程)。 ④设计变更工程量:指通过设计变更方式增加或减少的工程量。 ⑤因乙方原因造成的工程整改、返工部分不计入工程量。 3.以上工程量计算依据如果工程量不明确时,必须取得相关方的签证。如为业主原因引起的工作量增加必须取得业主的签证并在业主签证的基础上取得甲方签证。如单独由甲方引起的工作量增加必须取得甲方相关部门的签证;否则,均不计入工程量。 4.以上工程量的结算必须以甲方取得业主相应结算费用为前提 三、乙方应在合同工程完工并经甲方验收合格后 15 日向甲方提交完整的竣工结算资料,并指定专人配合甲方的结算审核工作直至双方签订结算书。原则上甲方不再受理乙方在该日以后提交的任何结算资料(但乙方按照甲方的要求补充提交的支持性材料除外)。如乙方未在上述约定的期限提交完整的竣工结算资料或者拒绝配合甲方的结算审核工作,甲方有权单方面办理工程结算,并视为乙方已经接受了甲方出具的工程竣工结算审核意见。 四、如合同工程经双方结算定案并签订结算书等书面文件的,视为双方已就结算事宜达成一致,并以此作为工程款的最终支付依据。乙方不得再以任何理由向甲方提出有关工程价款结算的异议或主(包括但不限于以漏算、少算的签证单、联系单、委托单或其他任何形式的书面资料要求重新结算、另行结算或者结算书无效等,上述任何形式的书面资料视为乙方

施工分包合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 施工分包合同(标准版) Construction subcontract template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

施工分包合同(标准版) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程地点:。1.3承包范围及内容:。 1.4甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价

和总价作出调整的理由。 1.5承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期:本工程于_____年___月___日开工, 至_____年___月___日竣工,共个日历天。 2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一 天,按本工程总价的计算,按天累计。 2.4如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后,可考虑工期延长:

相关主题