正文：
电力行业标准项目合同
电力行业标准项目合同
项目名称： ____________________________
委托单位（甲方）： ___________________
承担单位（乙方）：____________________
专业标委会挂靠单位：___________________
起止年限_______________________________
承担单位地址___________________________
邮编___________________________________
联系人 ________________________________
电话___________________________________
______________年__________月_________日
项目内容：_________________________________
在标准体系表中的编号：_______________________________
被修订标准的原编号：_________________________________
采用国际或国外先进标准编号及名称：___________________
与被采用的国际或国外先进标准内容的异同（可附页）：
__________________________________________________。
采标程度：等同□等效□非等效□
工作进度
初稿
征求意见稿
送审稿
审查报批稿
完成日期
经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费_____万元（第一次拨款_____万元，第二次拨款______万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为______万元。
签订合同双方：
一、委托单位（甲方）：（公章）___________
负责人：（签章）_________________________
_________年_________月_________日
二、承担单位（乙方）：（公章）___________
项目负责人：（签章）_____________________
_________年_________月_________日
单位科技主管：（签章）__________________
财务部门负责人：（签章）________________
_________年_________月_________日
开户银行及帐号：（公章）________________
共同遵守的条款
签约双方一致同意：
1．甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。
2．乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，甲方可以停止拨款，并视情况全部或部分追回已拨款项。因不可抗拒的客观原因，须修改某些条款时，乙方应及时向甲方提出修改内容及理由的申请，经甲方同意后办理。
3．甲方无故中途撤销或不履行合同时，所拨款项不得追回。并承担善后处理所发生的一切费用。
4．经专业标准化技术委员会或归口单位组织审查通过，正式向中电联标准化中心送交标准“报批稿”及相应附件，经国家经济贸易委员会审批颁布，即完成合同要求。
5．乙方每年年底向甲方通报合同执行情况。
6．甲、乙方均应负合同条款的法律责任，合同一式四份，分存甲方二份、乙方二份，各份都具有同等法律效力。
7．本合同经双方签字盖章后生效。
电力行业标准项目合同
电力行业标准项目合同
电力行业标准项目合同 甲、乙双方进行交接时，甲方明确告知乙方交付的商品房尚未取得第六条第二款约定的证明文件或尚未满足第六条第二款约定的其它交付条件，乙方仍愿意接收该商品房的，视为双方对房屋交付条件的变更。 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 项目名称：____________________________________ 委托单位：____________________________________（甲方） 承担单位：____________________________________（乙方） 保证单位：____________________________________（丙方） 协作单位：____________________________________ 起止年限：______年_____月_____日至______年_____月_____日 第十四条本合同尾部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。 中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。下面是整理的关于企业标准劳动合同范本，欢迎阅读! 其他 1．因国家政策导致物价变动时（特别是燃油价格），双方应友好协商适当调整租金予以解决。 2．合同自盖章签字之日起生效。如甲方需解除此合同必须提前至少30天以书面形式通知乙方并在收取最后一个月租金后七日内退还乙方的预付押金。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 电力企业集体劳动合同正 式版
电力企业集体劳动合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为了维护职工和企业的合法权益，促进企业的健康发展，建立和谐稳定的劳动关系。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《_____企业集体合同条例》及其他有关法律、法规，结合_____业局的工作实际和行业特点，经双方代表平等协商一致，特制订本合同。 第二条本合同的主体是_____电业局和该企业的全体职工。_____电业局（以下简称企业）由该企业法定代表人代表，该
企业的全体职工由_____电业工会（以下简称工会）主席代表，签订本合同。在本合同有效期间，企业法定代表人的更换和工会组织的换届，不影响本合同的执行。 第三条本合同草案应提交_____局职工（代表）大会审议通过后，方可签订。 第四条本合同生效后，对企业和企业全体职工具有同等约束力，双方应自觉依据合同的原则和内容履行各自的权利和义务。企业应遵守国家的法律、法规，认真履行本合同和职工个人与企业签订的劳动合同规定的各项义务，尊重并支持工会的工作，企业在制定各项涉及职工切身利益的规章制度时应提前征求工会意见，企业在研究有关职工切身利益等重大问题时
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
电力工程总承包合同 篇一：电力工程承包合同 电力工程承包合同 工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹______ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准：___合格____________ 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写）：壹万圆整（人民币） ￥：__元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一
次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则
电力安装工人劳动合同范本 The latest model of labor contract for power installation worke rs 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
电力安装工人劳动合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 单位名称： 住所： 法定代表人： 联系电话： 劳动者姓名： 联系电话： 身份证号： 家庭住址： 紧急联系人： 联系电话： 甲方因生产（工作）需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，
并共同遵守如下条款： 一、合同期限 自_________年_________月_________日起至_________ 年_________月_________日止。其中试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，期限为_____个月。 合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经 乙方同意，双方可以续订合同，并办理录用手续。 二、生产（工作）任务 甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产（工作）任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 （一）劳动时间：甲方实行每周_________日，每日 _________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产（工作）需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力行业标准项目合同(合同示 范文本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
电力行业标准项目合同(合同示范文本) 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限_______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________ 邮编______________ 联系人______________________________________电话______________ 年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号： 采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进
标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿 完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人：（签章）年月日（公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年月日（公章）单位科技主管：（签章）财务部门负责人：（签章）年月日（公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，
甲方∶ 乙方： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时按质完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称∶ 二、工程地址∶ 三、工程范围∶ 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商确定顺延期限 一、因天灾或人力不能抗拒或变更施工图而不能继续施工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 第二条施工准备 一、甲方在开工前应清除施工场地障碍物；解决施工用地、施工用水源、电源和运输道路的畅通；应向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织相关人员研究和熟悉供电部门审核批准的用电方案及小区供配电设计图纸、参与设计交底、编制施工图预算、施工组织设计或施工方案；做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、物资供应方式：包工包料 二、供应的材料和设备，谁供应谁负责，因此造成对方的损失，由供应方承担。 第五条工程款结算与工期 本工程通电前需甲方支付用电保证金1—2万元外，其它所需费用全部由乙方承担。
一、本工程造价的结算方式： ____________元整（￥____________）不含税价一次性包死，如确需调整包干价，必须经双方签字认可。 付款方式：合同签订后经甲乙双方约定甲方付主材料进场后总价款______%，验收合格通电后付总价款______%，______%做质保金，质保期一年，一年后质保金返还。 第六条工期 有效工作日30天内完成 第七条施工与设计变更 一、乙方应根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。 二、在组织施工中，要坚持按图或供用电方案施工，任何一方不得随意变更设计。 三、在施工中由于乙方自身原因造成的损失，均由乙方自行负担。 第八条竣工验收、结算与保修 一、工程经供电部门及甲方检验合格送电之日起，移交给甲方，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。 二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。在保修期间，确因施工责任造成的质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。 第九条奖励、惩罚与仲裁 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，由乙方偿付给甲方 / 的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方/ 的奖励。 二、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ 2 ）项方式处理：
合同编号： 电力工程总承包合同范本 （最新版） 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日 说明：本合同为word格式，下载后可自由编辑
甲方(全称)：xx房地产开发有限公司 乙方(全称)：xx电力建设总公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：xxx房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：xxx县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。
第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变: ㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。
合同编号：电力劳动合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________ 甲方名称：_____________ 地址：_____________ 法人代表：_____________ 乙方姓名：_____________ 性别：_____________ 年龄：_____________ 民族：_____________ 文化程度：_____________ 籍贯：_________省_________市 现住址：_____________ 属于：_________(农业人口/非农业人口) 居民身份证号码：_____________ 务工许可证号码：_____________
甲方因生产(工作)需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款： 一、合同期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月 _________日止。 合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。 二、生产(工作)任务 甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 (一)劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产(工作)需要加班加点的，应控制每日加班不超过 _________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。详尽办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。 (三)在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费 _________元。 四、劳动保护、保险福利待遇
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
电力行业标准项目合同 合同编号：___________________ 委托单位（甲 方）：________________________________________________________ 法定代表人：__________________________________________________________ 联系方式：__________________________________________________________ 电子邮
所: __________________________________________________________ 承担单位（乙方）： _______________________________________________________ 法定代表人： _________________________________________________________ 联系方式： _________________________________________________________
电子邮所: ___________________________________________________________ 专业标委会挂靠单 位：__________________________________________________________ 起止年限：____________ 年____________ 月____________ 日 项目名称: ___________________________________________________________ 项目内容：__________________________________________________________
公园世家二期新建住宅供电配套工程 工 程 合 同 合同编号: 甲方：蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司 乙方：湖北鄂电电气集团工程有限公司 签约时间：
公园世家二期新建住宅供电配套工程 工程合同 合同双方： 甲方：蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司（以下简称甲方） 地址（即通知地址）：湖北省仙桃市御台公馆特1号 邮政编码：项目负责人： 联系电话：传真： 乙方：湖北鄂电电气集团工程有限公司（以下简称乙方） 地址（即通知地址）： 邮政编码：项目负责人： 联系电话：传真： 上述甲乙双方本着平等、公平、自愿和诚信的原则，经充分、友好协商，就乙方承接甲方公园世家二期项目新建住宅供电配套工程及居民生活用电部分供电手续办理工作事宜达成一致，同意订立本合同，以资信守： 第一章新建住宅供电配套工程 第一条新建住宅供电配套工程概况 1、新建住宅供电配套工程（下称“工程”）地点：湖北省仙桃市。 2、本工程由2栋32层、1栋18层和1栋24层高层建筑组成，总建筑面积约： 59150.94平米。 3、承包范围：负责制定工程设计方案、出具施工图并报经甲方及电力主管部门审核批准，负责从电网供电点至居民电能计量装置（含电表、表箱及开关）或公建设施的产权分界点止的所有供配电设施采购及安装建设。负责供电配套设施的报请电力主管部门的验收及最终移交工作。合同固定总价包括所有供配电设施的设计、设备材料购置费、通道建设费、监理、施工规费、税金等一切费用；并包括6#楼增加安装的6块电表（单相1块、三相5块）。（工程预算明细附后）
第二条工程工期及施工计划 1、工程施工开工日期以签订合同之日起算，工程竣工日期为：7#、8#楼于2015年12月31日前通过竣工验收并通电，9#、10#楼于2016年5月30日前通过竣工验收并通电，6#楼6块电表于2015年11月30日前通过竣工验收并通电。乙方应根据电力建设工程施工技术管理的有关规定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方。 2、经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为本合同附件一，由双方共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，提交甲方批准后执行。 3、乙方应严格按照本合同约定的工期、质量完工并提交有关政府质检部门及供电部门验收。 4、甲乙双方一致确认，上述工期及施工进度安排已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、高温等自然天气影响因素。因此工程施工中发生前述情形时，不属于本合同第三部分第3条约定的不可抗力事由，届时工期不予顺延。 第三条甲乙双方的权利义务 1、甲方权责 1.1、使施工场地具备施工条件； 1.2、为乙方进行施工提供必要的水、电、电讯线路，并保证施工期间的需要； 1.3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 1.4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确； 1.5、配合乙方办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输的申报批准等手续； 1.6、将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验； 1.7、为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求； 1.8、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。 2、乙方权责
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-038134 电力劳务用工合同范本(2020
电力劳务用工合同范本(2020版) 甲方：身份证号码：联系电话： 乙方：身份证号码：联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规规定、甲乙双方经充分协商，在平等自愿、协商一致，诚实信用的基础上，签订劳动合同，共同遵守。 一、聘用协议期限 以完成【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程为期限的劳动合同。即自年月日至本项目工作任务完成之日止。合同期内，工程项目如发生停建、缓建或者甲方与劳务发包方解除劳务作业合同等情形的，劳动合同从该情形发生之日起终止。 二、工作内容、工作地点及要求 1、甲方安排乙方在【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程项目（口普工/口技工）岗位工作。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。 3、乙方工作地址以甲方安排为准。
三、劳动报酬及相关待遇 1、甲方支付乙方的劳动报酬实行□日工资单价元人民币/工日，以点工包做的方式进行记工，基本工作时间每个工日不得少于8小时；□月标准工资元人民币/每月。工资标准的设定充分考虑了乙方的岗位性质、技能状况、职责轻重、工作特点、行业水平以及本项目地域的差异、环境的优劣、工期要求、质量达标等因素。甲方支付乙方的工资标准不得低于本协议有效起始期间内当地政府公布的最低工资标准线。 2、甲方必须按月在规定的日期以货币形式支付乙方的劳动报酬，不得克扣和拖欠，按月结清。 3、甲方不得因工程的亏损对乙方采取损失转移行为。 四、甲乙双方职责： 1、甲方应对乙方进行安全规程和安全知识的培训教育及进行电力安全工作规程考试，合格后方可安排乙方进行工作。乙方应主动接受甲方的安全培训，佩戴甲方印发的临时工上岗证。甲方应为乙方提供基本的劳动防护用品和安全工器具，乙方进入工作现场必须按规定正确使用劳动防护用品和安全工器具。 2、工作前，甲方应向乙方人员交待现场安全措施、危险点源、安全注意事项和工作范围。乙方人员应参加甲方组织召开的站班会活动、安全施工作业交底、工地例会等。乙方必须在甲方监护人的监护下才能从事指令性的工作，严禁乙方人员单独从事任何工作。 3、乙方在工作过程中应集中精力，认真负责，不得超越甲方规定的工作范围，必须遵守甲方交待的各项安全工作要求，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，严禁粗野蛮干，严禁酒后进入工作现场，严禁随便进出工作现场，严禁从事任何电
合同编号： 电力行业标准项目合同 签订地点： 签订日期：年月日
电力行业标准项目合同 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中 心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限 _______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________邮编 ______________ 联系人 ______________________________________ 电话 ______________
年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号：采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿
完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款 万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人： （签章）年月日 （公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年 月日 （公章）单位科技主管：（签章） 财务部门负责人：（签章）年 月日 （公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。 2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，甲方可以停止拨款，并视情况全部或部分追回已拨款项。因不可抗拒的客观原因，须修改某些条款时，乙方应及时向甲方提出修改内容及理由的申请，经甲方同意后办理。 3、甲方无故中途撤销或不履行合同时，所拨款项不得追回。并承担善后处理所发生的一切费用。 4、经专业标准化技术委员会或归口单位组织审查通过，正式向中电联标准化中心送交标准"报批稿"及相应附件，经国家经济贸易委员会审批颁布，即完
电力工程施工合同书 工程名称: 建设单位: 施工单位：重庆诚承水电安装有限公司 2017年7月6日 甲方（发包方）: 乙方（承包方）:重庆诚承水电安装有限公司 受甲方委托，乙方承担工程
的施工，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、主要工程量： 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取包工包料的方式。乙方包办本次工程验收、送电；线路架设所需的附属材料、材料采购；安装、调试工作的所有手续，由乙方负责。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币：（Y） 该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由 乙方向甲方另行结算。 3、本协议签订之日起至工程验收合格后7日内一次性付清工程款丿元。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，乙方正式进场施工。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时， 以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。 4、本工程所涉及的市政道路、线路通道砍伐、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。 乙方责任； 1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。 2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。 3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。 4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。 六、其他约定 1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。 2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责