合同编号:
电信业务接入合同
(甲方): _________________________________
与
(乙方):中国移动集团有限公司乌鲁木齐分公司
合同签署日期:20 年_月_日
合同编号:
合同签署地点:__________________________
电信业务接入合同
甲方:_____________________________
乙方:中国移动集团有限公司乌鲁木齐分公司
本合同经双方友好协商,愿意共同合作,乙方为___________________ 提供铁通电信业务接入服务。为明确双方权力和义务,本着相互尊重,友好合作,平等互利的原则,特签订本合同。
第一条合作目的
目前,乙方拥有完善的电信设施及接入能力,可以为甲方提供铁通电信业务接入服务。双方合作能为甲方用户提供良好的接入服务及优惠的资费政策。
第二条双方的权力和义务
2.1甲方的权力和义务:
1.甲方负责向乙方提供楼宇的平面设计图、小区楼宇分布图等相关资料。
2.甲方委派专人进行施工协调工作,配合乙方进行工程施工。
3.甲方对乙方可能危害到建筑安全的行为予以制止。
2.2乙方的权力和义务:
1.乙方按甲方提供的资料建设网络布线。
2.乙方负责保证通话质量,提供方便快捷的服务。
3.乙方有以上所建系统的产权及经营权;乙方负责小区用户装移机。
4.在不危害甲方物业建筑安全、征得甲方和设计同意前提下,乙方有权在
甲方物业建筑上进行布缆和安置其他电信附属设备。
第三条乙方提供的电信业务
3.1乙方为甲方提供中国移动互联网(FTTH )拨号接入和专线接入服务。
3.2乙方为甲方提供其它宽带数据、图像业务。
3.3乙方为甲方提供的各种电信业务资费均比信息产业部批准的现行主导电信运营企业资费优惠。
第四条违约责任
4.1甲方在合同期内未按照合同执行,造成乙方利益损害时,赔偿该项工程中乙方所受全部损失.但因不可抗力或乙方原因除外.
4.2乙方未按照本合同执行,造成甲方利益损害时,按照甲方直接经济损失赔偿甲方,但因不可抗力或甲方原因除外。
第五条其他
5.1本合同自双方签字、盖章后,生效。
5.2本合同自签订之日起生效。
5.3本合同涂改无效。
5.4本合同中所述事项如遇国家政策调整等因素,将视具体情况,可由双方经友好协商后,重新签订。
5.5本合同一式贰份,双方各执壹份。
5.6甲乙双方对本合同之详尽内容负有不可推卸的保密义务。
5.7对于本合同未尽事宜,双方可签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释。附件具有同等法律效力。
(此页无正文)
甲方: _____________________
负责人或法定代理人:
(签字盖章)
委托代理人:
详细地址:
邮编:
电话:
开户银行:账号:
乙方:中国移动集团有限公司
乌鲁木齐分公司
负责人或法定代理人:
(签字盖章)委托代理人:
详细地址:
邮编:830011
电话:
开户银行:账号:
室内分布系统协议 新移乌分合同[2014]57号 甲方: 乙方:中国移动通信集团 为了解决大厦(楼宇)(路号)内移动通信的无线信号覆盖问题,乙方向甲方无偿提供室内分布系统及配套的光缆线路接入服务(该系统产权归乙方所有),以改善室内移动通信信号覆盖。室内分布系统为用户提供便携的商务信息系统,以更好的满足用户的通信需求。甲乙双方经友好协商,达成以下共识: 一、甲方责任和义务 1、甲方同意乙方在其大厦(楼宇)内长期提供室内分布系统的安装场地,以及配套光 缆线路,甲方应提供其楼宇的建筑平面图纸,以便乙方准确的对楼宇设计出合理的 建设方案。 2、乙方在室内分布系统及配套光缆线路施工过程中,甲方提供便利条件并协调内部各方关系。 3、甲方须为乙方提供可靠的电力资源,并不得随意切断乙方设备用电(除甲方设备检 修、及不可抗力因素外)。 4、甲方保证乙方在其大厦内安装的室内分布系统设备安全。 5、乙方施工完工后,甲方能够为乙方日常检查、检修及光缆传输线路提供方便。 6、甲方对楼宇改造和装修等需要变动乙方移动通信设备设施时,甲方应提前15天通知 乙方,方便乙方及时安排施工。 二、乙方责任和义务 1、乙方免费为甲方提供室内分布系统的设备,提供配套光缆线路。 2、乙方在室内分布系统设备的安装工程中,保证甲方大厦结构及装饰装修不受损坏。 3、乙方所采用的设备及材料均为阻燃、屏蔽,对甲方设施不产生任何干扰和影响。 4、乙方工作人员在施工期间应遵守甲方的有关规章制度。未经甲方许可,乙方不得任 意施工。 5、乙方负责对所有设备的检查保养,在乙方进行移动通信设备日常检查、检修时需出 具有效证件方可进行,检查时需有甲方人员在场,否则甲方有权拒绝。 6、甲方对楼宇改造和其他装修需要变动移动通信设备设施时,乙方无条件自行跟随甲 方变动,但甲方需提前通知乙方。 三、违约责任 1、任何一方不得无故终止合同,否则违约方应赔偿守约方因此而造成的全部损失。 2、乙方在室内分布系统设备安装过程中,如对甲方大厦结构或装修造成损坏,乙方负 责向甲方按实际损坏程度支付赔偿金。 四、其它 1、本协议一式四份,甲乙双方各执二份。 2、本协议自双方代表签字盖章之日生效。 3、本协议未尽事宜,协商解决。
编号: 无线音乐业务渠道合作推广协议 甲方: 乙方: 签定日期:
目录 一、互联网渠道合作 (3) 二、费用与付款方式 (4) 三、双方的权利义务 (5) 四、声明与保证 (6) 五、内容发布监督 (7) 六、知识产权 (7) 七、保密 (8) 八、协议的变更和解除 (9) 九、违约责任 (10) 十、不可抗力 (11) 十一、通知及送达 (12) 十二、适用法律和争议解决 (12) 十三、其他规定 (13)
甲方:(以下简称为“甲方”) 法定代表人: 地址: 电话: 传真: 乙方:(以下简称为“乙方”) 法定代表人: 地址: 电话: 传真: 鉴于: 1、甲方系一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营之公司,现因为经营 需要,拟委托有实力的机构合作营销无线音乐产品; 2、乙方系一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营之公司,以互联网为 主要服务平台为消费者提供各类网络和移动信息服务; 3、甲、乙双方为了充分发挥合作双方在各自服务领域的资源优势,双方经友好 协商,就甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,利用乙方所有并管理的 网站的互联网资源拓展无线音乐产品业务事宜一致达成如下协议: 一、互联网渠道合作 1.1无线音乐产品描述:中国移动无线音乐产品均在本次合作范围内,包括 不限于彩铃、振铃等; 1.2合作方式:甲方提供无线音乐业务平台的建设和维护,提供无线音乐铃 音资源;乙方作为合作伙伴,在乙方的网站和市场渠道有偿推广和销售
甲方的彩铃、振铃等产品,甲方向乙方按约定支付推广费用和提供一定 的甲方的市场资源作为报酬; 1.3双方约定关于甲方和乙方所各应投入的资源和渠道,包括网站频道、推 广方式、发布的页面、形式及次数等详细内容见本协议第三款规定; 1.4乙方必须接受四川移动委托甲方实施的《12530-网上联盟合作管理办法》 (附件)的考核; 1.5双方的合作期限为一年,从年月日起至年月日止。 二、费用与付款方式 2.1 本协议约定,乙方利用其移动互联网门户,为甲方的音乐产品销售提供销售渠道,甲方的音乐产品在该渠道内销售后,甲方根据产品订购量为乙方支付渠道费用。 2.2 本协议约定,渠道费用甲方按照通过乙方提供的渠道销售由甲方提供的电信增值业务产品所实际产生交易信息费的50%计算的基础上,甲方再扣除5%的管理费用,支付给乙方。 渠道费用(月) = 乙方渠道交易信息费(月)×分成比例×95% 例如:乙方5月份通过自身渠道销售由甲方提供的产品所产生的信息费100000元计算,那甲方应付给乙方的渠道费用为: 100000元× 50% × 95% =47500元。 2.3 费用支付 甲方以自然月作为支付周期,于次月15日前向乙方提供结算对账单。甲方在收到乙方等额发票且收到移动渠道酬金后,将上一自然月的渠道酬金支付给乙方。 结算依据以甲方向乙方提交的成功发送的统计数据为准。乙方对信息服务费的统计数据若存在异议,对基于成功状态报告前提下双方统计数据误差不超过3%的情况,以甲方的数据为准;若误差超过3%,甲乙双方应重新核对,明确原因,及时按实际情况合理解决。
代办点移动业务代理合同 甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________ 签订地点:_______________________________ 签订时间:_______________________________
为满足社会需要,方便广大客户购买及办理移动电话业务,甲乙双方就甲方委托乙方代理甲方业务一事,达成如下协议: 第一条协议宗旨 1、甲乙双方依据中华人民共和国有关法律、法令和规定,本着“友 好合作、互惠互利、共同发展”的原则,经充分友好协商,签 订本协议,以资双方共同遵守。 2、订立本协议旨在促进甲乙双方互惠互利,在提高移动通信服务 质量的同时,取得双方企业的共同发展。 3、甲乙双方均不具备超出本协议范围内的任何约束双方企业或 双方相关企业的权利。 4、本协议中涉及到的移动业务的最终解释权归属于甲方;涉及到 终端销售的“三包”承诺的解释权归乙方。 5、本协议营业场所位于_________________________________, 营业面积为_____________平方米。 第二条经营范围 1、移动电话入网、业务办理 2、移动电话卡类销售(如:充值卡、缴费卡等) 3、甲方根据业务发展的需要可以对乙方代理的业务种类进行调 整。 第三条甲方权利和义务 1、对乙方的代理资格和代理形式进行审核与评估。乙方不得有以 下行为,否则甲方有权解除双方代理协议,并追回相关损失。
(1)借用中国移动的声誉,在营业厅出售假冒伪劣商品,造 成极其恶劣的社会影响或者引起媒体曝光。 (2)拒绝办理营业受理范围内的业务。 (3)在移动公司营业场所附近地区,采取哄骗、利诱、胁迫 等不正当手段从事拉客活动。 (4)未及时或按要求划拨营收款及代收通信费,情节严重的。 (5)为了个人私利,发生窜货行为,扰乱市场秩序。 2、有权制定并适时修改代理考核办法和业务操作规范。 3、有权对乙方代办业务的情况和服务情况进行监督和检查。 4、及时告知乙方移动电话方面的业务政策调整,并负责向乙 方解释。 5、在乙方缴纳人民币(大写)__________万元(¥) 代办保证金后,甲方向乙方提供符合移动V1标准要求的首次 门头整修、业务宣传资料等。 6、向乙方有偿提供号源、卡品等,并提供开户支撑,业务答 疑服务。 7、按规定标准向乙方及时足额支付代办费。 第四条乙方的权利和义务 1、代办点由乙方投资,乙方依据法律法规和移动公司各项规章制度、业务规范及本协议,自主经营,自负盈亏。乙方的营业执照等工商登记手续由乙方以自己名义按国家规定及时办理,否则承担相应法
中国电信股份有限公司张掖分公司 光缆线路迁改工程赔补协议书 2016年4月 甲方: 地址:
法定代表人: 乙方: 地址: 法定代表人: 中国电信股份有限公司张掖分公司(以下简称甲方),(以下简称 乙方)。为明确双方权利与义务,经友好协商一致,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议。 本协议由下列当事人于【2016】年【4】月在【张掖】签订。 因,需要对甲方所属的通信线路进行迁改,甲乙双方沿 张掖滨河新区至平山湖公路设计线路进行了实地勘察,对甲方5段通信线路进行迁改,经协商,为确保通信安全、畅通,必须对甲方通信线路设施进行保护。经甲、乙双方平等协商同意签订以下协议。 一、实际工程量 经实地勘察,双方确认由于张掖滨河新区至平山湖修建公路施工影响,甲方通信光缆线路需迁改公里,光缆公里,各类通信光缆线路在公路界内的 实际占压长度、包括公路主道所有工程量由甲方负责施工,具体迁改工程量见附表。(中国电信甘肃省2016年光缆线路迁改工程张掖工程投资预算表) 二、乙方承担的补偿责任 1、补偿金额:由于乙方的原因,影响甲方通信线路或设施安全而造成线路改迁、保护等项目所产生的费用,由乙方向甲方支付补偿款,共计人民币元 (大写:元整)。 2、上述补偿款项包括:⑴通信线路设施迁改勘察设计费⑵通信线路迁改工程预算中涉及的费用;⑶通信线路或设施迁改发生的材料费用;⑷通信光缆线路或设施开挖、安装等直接费用;⑸通信光缆迁改施工调遣费等补偿项目。 3、支付方式:为了保证甲方通信线路迁改工程建设顺利进行,自协议签订之日起一周内,由乙方向甲方一次性付清,支付方式为转账。
账户名称:中国电信股份有限公司 账号: 开户行: 4、施工期限:本工程即协议签订之日起,于20日内完成全部线路迁改工程建设,不得影响公路建设的施工进度。 三、双方职责 1、乙方应按照协议约定时间及时向甲方拨付费用。 2、甲方须严格按照双方协商的建设方案组织施工。 3、甲方向乙方提供符合国家规定的票据。 4、未尽事宜,双方另行协商并签订相关补充协议。 四、违约责任 1、乙方必须按期付款,若违反本合同按费用总额的每日千分之二支付 违约金。 2、甲方不按约定日期完成全部工程,每延迟一日,按费用总额的每日 千分之二支付违约金。 五、争议与仲裁 因违反或单方面终止协议而造成的对方损失或损害的赔偿,由双方协商解决,协商未达成一致时,可提请兰州市仲裁委员会仲裁解决。 六、协议期限 1、本协议自双方签字盖章之日起生效。 2、有效期为本协议生效之日起至甲方的工程完工符合公路建设要求后 之日止。 七、本协议一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份。
中国移动通信集团**有限公司**分公司 物 业 管 理 服 务 合
同 甲方:************** 乙方:**************** 签订日期:年月日 中国移动通信集团云南有限公司曲靖分公司(以下简称甲方)现在办公区域及办公楼物业需进行物业服务,经甲方比质比价,由曲靖市****建筑工程有限公司(以下简称乙方),对甲方办公区域及办公楼水电、绿化维护承担服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,经甲乙双方本着自愿、平等、诚信、互惠互利的原则,协商一致,就有关服务事宜达成如下合同条款: 一、服务内容 1、办公楼所有照明电及水管维护维修; 2、办公区域的花木草坪、水体维护维修;
3、办公楼花卉管护; 二、服务价格 1、维修工时费,按国家统一标准计算。 2、办公区域内及公楼内所有树木、花卉的购置费用另由甲方承担; 3、办公区域及办公楼的水、电维修等而产生的所需设备及材料由乙方负责申报、购买及安装,甲方审核签字认可后,按期结算付给乙方。 三、服务要求及标准 1、严格按照双方签订合同中的承诺进行服务; 2、服务达到《曲靖市0***********公区域及办公楼物业管理服务细则及服务承诺》的相关要求; 3、乙方在服务过程中,必须接收甲方的监督; 4、乙方服务人员须统一着装、佩戴工作卡; 四、委托服务时间 自年月日起至年月日。 五、结算及付款方式 1、按实际产生费用结算; 2、服务内容如有增减,经甲乙双方签字确认后,增减相关费用。 六、甲乙双方权利、义务; (一)甲方权利和义务 1、甲方有权对乙方的所有服务内容进行全程监督; 2、乙方在服务过程中,若有违反相关规定的,甲方有权制止或责令乙方整改; 3、甲方有权按照服务内容,定期或不定期检查、考核乙方
手机信号覆盖解决方案及施工合同 甲方:东莞市嘉莱塑胶制品有限公司 乙方:上海赢信科技发展有限公司 际情况,为明确双方在建设过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商,特达成以下协议:第一条解决方案及施工: 一、方案名称:东莞嘉莱塑胶制品有限公司中国移动GSM网络信号覆盖工程 二、施工地点:东莞市凤岗镇雁田乡西坊村红石路十九号 三、范围及内容 1、严格按甲方指定的范围安装中国移动GSM网络信号覆盖设备及相关配套设施。 2、对甲方相关技术人员进行基本操作指导。 四、方案及施工决算: 3000 元,人民币大写:叁仟圆整。 第二条施工准备: 一、甲方: 1、通报相关通讯部门和公司,组织专家进行论证。 2、组织技术人员设计工艺流程和编制施工方案。 3、提供施工人员的生活设施(包括水、电、住房)、施工场地(备料)。 4、提供地下障碍物及相关电路布线情况。 二、乙方: 1、考察勘察通讯现场,测量信号强度及质量。 2、研究信号覆盖解决方案,编制施工计划。
第三条方案及施工期限 一、据国家工期定额和使用需要,双方商定方案及施工总工期为叁天,自本合同签定之 日的第贰个工作日起算,叁个工作日内竣工验收。 二、如遇下列情况,工期相应顺延: 1、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的方案及施工资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。 2、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 3、在施工中如因停电、停水8小时或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 4、未按合同规定拨付预付款、方案及施工款或代购材料差价款而影响施工。 5、人力不可抗拒的因素(包括台风,暴雨等极端天气)而延误工期。 第四条方案及施工质量验收: 一、甲方安排相关的人员及使用通话功能正常的移动设备对信号覆盖范围的任意三个点进行信号测试,每个点拨打服务台号码共5次,每次不超过两分钟,通话质量达到以下要求: 1、网络接通率同一移动网内的本地呼叫:网络接通率≥90%。 2、同一移动网内的国内长途呼叫:网络接通率≥85%。 3、两个或多个移动网间呼叫,或移动与固定网间呼叫:网络接通率≥80%。 4、移动用户拨打固定用户的拨号后时延:平均值≤9秒,最大值为12.5秒。 5、固定用户拨打移动用户的拨号后时延:平均值≤9秒,最大值为16秒。 6、移动用户拨打移动用户的拨号后时延:平均值≤10.3秒,最大值为19秒。 7、通话中断率(掉话率)≤5%。 二、方案及施工后,乙方按规定负责对方案所使用的主要硬件设备保修,保修时间自通过竣工验收之日算起壹年。人为及不可抗拒因素造成的设备损坏不在保修范围之内。 第五条方案所需的设备材料均由乙方采购。费用由乙方自负。 第六条方案及施工款的支付与结算: 1、合同签定当日甲方支付总方案及施工款的百分之五十。 2、通过验收合格后甲方需在七个工作日内支付剩余方案及施工款。
中国移动湖北公司客户入网服务协议 甲方:(移动通信客户)移动号码:乙方:中国移动通信集团湖北有限公司(分公司预印)分公司 一、服务内容及服务承诺 1.甲方愿意使用乙方提供的号码,并接受乙方提供的电信服务,乙方愿意在现有技术条件下网络覆盖范围内以及签订有漫游协议的电信运营商的网络覆盖范围内为甲方提供电信服务,具体服务内容由甲乙双方通过签署业务受理单或其他方式另行约定。 2.甲方可以自主选择是否订购第三方服务商提供的由乙方代收服务费的增值电信业务(以下简称“代收费业务”)。 3.乙方提供的电信服务应当符合法律法规的规定及政府主管部门发布的相关标准;甲方应遵守法律法规的规定使用乙方提供的服务。 4.乙方将通过营业厅、门户网站、10086热线等渠道公示服务项目、服务时限、服务范围及资费标准等内容。 5.乙方向甲方提供便捷的业务办理和客户投诉受理渠道,乙方应在接到客户投诉之日起48小时内回复。 二、入网登记 1.甲方使用乙方号码并接受乙方提供的电信服务,需办理入网登记手续。甲方办理入网登记手续时,应当按照《电话用户真实身份信息登记规定》(工业和信息化部令第25号)向乙方出示有效证件,提供真实身份信息。 甲方委托他人办理入网手续的,受托人应当出示甲方和受托人的有效证件,并提供甲方和受托人的真实身份信息。 甲方应具有完全的民事行为能力。甲方为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的,应由其监护人代理甲方签署本协议。 2.甲方及其受托人拒绝出示有效证件,拒绝提供其证件上所记载的身份信息,冒用他人的证件,或者使用伪造、变造的证件的,乙方有权不为其办理入网手续。 3.如甲方入网登记资料发生变更,应及时到乙方营业厅办理资料完善手续。因甲方或其受托人提供的资料不详、不实或变更后未及时办理资料完善手续等原因所造成的后果由甲方自行承担。 4.甲方名下在全国范围内已经达到5个中国移动号码的,将无法再办理新的中国移动号码入网。 5.甲方入网后应立即设置服务密码并妥善保管。因密码保管不善造成的后果由甲方自行承担,但乙方有义务协助公安机关调查相关情况。为方便办理业务,乙方可根据甲方申请以短信等方式提供随机密码,该密码可作为办理业务的临时凭证。凡使用服务密码或随机密码办理业务的行为均被视为甲方或甲方授权的行为。 6.甲方因SIM卡丢失或损坏等原因需办理补卡手续或换卡手续时,甲方应凭在乙方登记的有效证件原件到乙方营业网点办理,甲方委托他人代办需同时提供甲方及受托人真实有效证件原件及委托书。乙方可以收取相应费用。 三、资费及费用交纳 1.甲方使用乙方提供的电信服务应支付相关费用,乙方收取的相关费用应符合法律法规的规定和甲乙双方的约定。 2.甲方有权要求乙方提供免费的话费查询服务,乙方有义务对账单、详单进行解释。 3.甲方应按照与乙方约定的时间、方式,向乙方交纳费用账单中记载的全部费用。甲方超过约定交费日未交足费用(以下称“欠费”),乙方有权暂停提供服务(以下称“欠费停机”),并可以按照所欠费用自交费日次日起每日加收3‰(千分之三)的违约金。自欠费停机之日起60日内,如甲方交清欠费和违约金的,乙方应在甲方交清欠费和违约金后的48小时内恢复暂停的服务(以下简称“复机”)。欠费停机满60日,甲方仍未交清欠费和违约金的,乙方有权终止提供电信服务(以下简称“销号”)和解除协议,并可以通过信函、公告、委托第三方等方式追缴全部欠费和违约金。 4.甲方在欠费停机期间,停机当月和复机当月的费用(含通信费、套餐费、月租、保底等,下同)照常计收。欠费停机跨整月不收取任何费用。 5.甲方可以自行申请办理停机保号业务,停机保号(办理或取消)当月的费用照常计收。若甲方参与乙方营销活动约定了最低消费,则停机保号跨整月按最低消费额收取,否则仅收取停机保号费。 6.乙方对计费原始数据保留期限为6个月(系统产生用户话单当月起后6个月,不含当月,下同)。若甲方对乙方收取的费用存有异议,应在异议费用发生后6个月内向乙方提出(系统产生用户话单当月起后6个月,不含当月)。乙方对甲方在异议话费发生后6个月内提出异议的话单,应保存至异议解决为止。 7.甲方对乙方收取的费用提出异议的,乙方有责任进行调查、解释,经核实确属乙方责任多收费用的,乙方应将已多收的部分双倍返还甲方。 8.如果甲方订购第三方服务商的代收费业务,则视同甲方同意乙方代第三方服务商向甲方收取服务费。该服务费的资费标准由第三方服务商制订并告知甲方。若甲方对收取的代收费业务服务费有异议,可在乙方协助下与第三方服务商协商解决。 9.甲方应妥善保管自己的号码不被非法盗用,若发现通信费用异常增长,可及时拨打客服热线10086或到乙方营业网点办理停机手续,并向公安机关报案;乙方应积极配合甲方和公安部门调查相关情况。 四、协议的变更、终止与转让 1.资费方案因国家政策、网络换代、市场发展等原因发生改变,乙方需提前两个月通知甲方,甲方可以选择修改后的资费方案或乙方提供的其他资费方案。如无改变,则甲方可沿用该资费方案,并有权选择乙方的其他资费方案(双方特殊约定的除外)。 2.除双方另有约定外,甲方可以选择变更资费方案。 3.经甲乙双方协商一致,甲方可以将本协议项下的号码过户给第三人。甲方和第三人应持双方有效证件原件到乙方营业网点办理过户手续,在甲方结清所有费用后由第三人与乙方重新签订客户入网服务协议,本协议自动终止;在办理变更手续之前,本协议约定的责任与义务仍由甲方承担。 4.甲方可以持登记的有效证件到乙方营业网点要求终止提供服务(以下简称销户)。除双方另有约定外,乙方不应拒绝甲方销户,甲方应在销户前结清所有费用。销户后,乙方可以重新启用甲方原号码。 5.甲方在未参与赠送、销售优惠等营销活动情况下,销户时,可以预约将余额转入另一乙方本地有效号码的账户;甲方在参与赠送、销售优惠等营销活动情况下,费用余额按营销活动协议约定进行处理。 6.如遇政府主管部门统一调整资费标准的,本协议按政府主管部门调整后的资费标准在规定的时间起执行。 7.甲方参与乙方入网优惠活动,或甲方与乙方签订有明确在网约定期限的书面或电子协议,在合约期内,本号码只能使用乙方移动通信网络服务。 8.有下列情况之一的,乙方有权解除本协议,收回号码,终止提供服务,由此造成的后果由甲方自行承担: (1)甲方(包括受托人)提供的证件或资料虚假不实; (2)利用乙方提供的服务从事违法犯罪活动; (3)利用乙方提供的服务从事违背公序良俗的活动; (4)乙方收到国家有关部门通知要求停止向甲方提供通信服务; (5)甲方欠费满60日仍未交纳费用。 五、隐私和通信权益保护 1.甲方的通信自由和通信秘密不受侵犯,乙方对甲方的客户资料和通信信息负有保密义务。但根据法律行政法规规定,司法、行政机关依法要求乙方提供协助和配合,乙方应给予协助和配合的,不构成违反保密义务。 2.甲方个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别甲方身份或者反映甲方活动情况的各种信息。乙方收集、使用甲方用户个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则。 3.甲方理解并同意,乙方及其关联公司可以通过业务受理系统登记、纸质返档,通过网络接收、读取并记录等方式,以提供电信服务为目的,在业务活动中收集、使用甲方提供的和甲方使用服务过程中形成的个人信息。乙方有权依法对包含甲方在内的整体用户数据进行分析并加以利用。未经甲方同意,乙方不向除乙方关联公司外的第三方提供甲方个人信息。甲方可以通过营业厅或乙方指定的其他渠道,对其个人信息进行查询、更正。 4.乙方应严格按照《网络安全法》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》(工业和信息化部令第24号)、《电话用户真实身份信息登记规定》(工业和信息化部令第25号)等法律法规的相关要求,对其在提供服务过程中收集、使用的甲方用户个人信息履行保护义务。 5.甲方不得利用乙方提供的服务从事违法犯罪活动或违背公序良俗的活动,不得发送违法信息或未经接收客户同意大量发送骚扰信息,不得有拨打骚扰电话等不当行为,否则,乙方可以暂停向甲方提供服务,直至终止服务。 六、特别提示 1.甲方应使用取得国家入网许可并具有进网许可标志的终端设备,该终端设备应具有支持其所选服务的相应功能。 2.甲方或其受托人已详细阅读本协议的全部条款,甲方或其受托人在签署本协议后即视为完全理解并同意接受本协议的全部条款。 3.为了更好的享受通信服务,甲方同意乙方发送话费赠送、流量赠送、促销活动等适配甲方消费特征的优惠信息。甲方可向乙方申请停止发送前述信息,乙方接到申请后,即日起停止向甲方发送。 4.甲方过户或销户前,需自行在银行、网购等第三方取消已绑定号码,未及时取消造成的后果由甲方承担。 七、争议解决 本协议项下发生的争议,甲乙双方应协商解决。协商不成的,双方可向电信管理部门申诉、向消费者协会等有关部门投诉,或通过下列第(客户填写)种方式解决: (1)将争议提交(分公司预印)仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则在(分公司预印)进行仲裁。 (2)向(分公司预印)人民法院提起诉讼。 八、其他 1.甲方办理各类业务所签署的业务受理单、表单、协议等为本协议的补充协议,与本协议冲突部分以补充协议为准,补充协议中未约定部分以本协议为准。 2.乙方关联公司是指乙方现在或将来控制、受控制或与其处于共同控制下的任何公司、机构以及上述公司或机构的合法继承人。其中“控制”是指直接或间接地拥有影响所提及公司管理的能力,无论是通过所有权、有投票权的股份、合同或其他被人民法院认定的方式。 3. 双方的联系方式位于签章处,一方如有变更,应及时通知另一方,未及时通知的,一方按照原有地址发送文件的(包括但不限于解除合同的通知)发出后即视为送达。 4.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本协议经加盖乙方公司的业务或服务专用章,甲方盖章或签字后生效。对本协议未尽事宜,双方另行协商解决。 (中国移动LOGO,分公司预印) (中国移动LOGO,分公司预印)
协议编号: 中国移动代理合作协议 (□合作营业厅□卖场) 甲方: 乙方: 签订日期:年月日
目录第一章合同双方资格和权限 3 第二章合作原则及围 3 第三章合作容 3 第四章双方的权利与义务 4 第五章条款 6 第六章知识产权 7 第七章违约责任 7 第八章免责条款 7 第九章争议的解决 8 第十章协议的生效 8 第十一章通知 8 第十二章其他 8
第一章合同双方资格和权限 第一条合作双方基本情况 甲方: 授权代表: 乙方: 授权代表: 乙方在甲方代理商管理系统中的相关信息(计算发放佣金时使用): 提卡商名称:,提卡代码: 开通商名称:,开通代码:。 开户银行名称: (要结算): 户名: 第二条双方法律权限 (一)甲方是中国移动股份依照中华人民国法律在市设立的分支机构,有合法经营国家授权的移动业务的资格。甲方承诺已合法办理开展本协议规定的经营所需的法律手续,并承诺若其行为与法律相抵触由此引起的责任由甲方自行承担。(二)乙方是企业,营业执照注册号为。乙方承诺已合法办理开展本协议规定的经营所需的法律手续,并承诺若其行为与法律相抵触由此引起的责任由乙方自行承担。 第二章合作原则及围 第三条为充分利用双方的资源和优势共同发展通信业务,甲乙双方(以下简称“双方”)同意依照中国法律法规之相关规定及移动行业管理规定,本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则达成本协议。
第四条甲方授权乙方代理业务的经营地域围为:市区/县 第五条甲方授权乙方代理甲方业务网点的类型为: 1、合作营业厅 2、卖场 第三章合作容 第六条代理商准入资格 (一)乙方注册资本在人民币贰万元以上。 (二)乙方须具有合法的通信终端设备以及无线电通讯设备经营许可资格。 (三)乙方须无、违规经营的不良记录。 (四)乙方须具有无线通信产品销售实力和经验,自身拥有发展较稳定的销售网络和较好的商业道德规和营业服务水准。 (五)乙方须拥有平方米的营业场所用于代理甲方业务。(如乙方为卖场,须拥有节柜台的营业场所用于代理甲方业务。) (六)乙方须提交以下资料,并保证其真实有效: 1、企业法人营业执照复印件(加盖公章) 2、税务登记证(加盖国税、地税公章) 3、经营场所房屋租赁合同复印件 4、企业法人复印件 5、代理业务申请表 第七条代理业务容 甲方授权乙方代理甲方业务。(以下所有业务项目均为举例可选容,可根据实际代理业务容填列) 1、中国移动CDMA UIM卡并办理入网开户业务。 2、中国移动固定业务。 3、中国移动互联网宽带业务。 4、话费代收业务。 5、新业务受理。
中国移动通信客户服务协议 本协议甲方系指客户,乙方系指中国移动通信集团xx有限公司授权的位于本协议签署地的下属市级分公司。根据国家有关法律、法规,双方达成以下协议: 一、服务内容及服务承诺 1.甲方愿意使用乙方提供的号码,并接受乙方提供的通信服务,乙方愿意在现有技术条件下网络覆盖范围内以及签订有漫游协议的通信运营商的网络覆盖范围内为甲方提供通信服务。 2.甲方可以自主选择是否订购第三方服务商提供的由乙方代收服务费的增值电信业务(以下简称“代收费业务”),具体业务内容及资费标准由第三方服务商负责告知甲方,乙方予以协助。 3.乙方提供的通信服务应当符合法律法规的规定及政府主管部门发布的相关标准;甲方应遵守法律法规的规定使用乙方提供的服务。 4.乙方将通过营业厅、门户网站、xxxx6热线等渠道公示服务项目、服务时限、服务范围及资费标准等内容。乙方向甲方明确提供服务项目和资费标准,甲乙双方通过业务受理单等方式具体签署服务协议。 5. 乙方向甲方提供便捷的业务办理和客户投诉受理渠道,乙方客户投诉处理部门应在接到客户投诉之日起48小时内处理。 二、入网登记 1.甲方使用乙方客户号码并接受乙方提供的通信服务,需办理入网登记手续。甲方办理入网登记手续时,需向乙方提供真实有效的身份证件原件;甲方委托他人代办入网时需同时提供代理人真实有效身份证件原件及委托书。有效身份证件是指:居民身份证、临时居民身份证、户口簿(仅用于未成年客户)、军人身份证件、武装警察身份证件、港
澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国公民护照。单位有效证件是指组织机构代码证、营业执照、事业单位法人证书或者社会团体法人登记证书,并同时提供加盖公章的单位授权书及经办人有效身份证件,代理人和经办人代办入网登记手续时要签名。 2.甲方及其受托人拒绝出示有效证件,拒绝提供其证件上所记载的身份信息,冒用他人的证件,或者使用伪造、变造、失效的证件的,乙方不得为其办理入网手续。 3.如甲方入网登记资料发生变更,应及时到乙方营业厅办理资料完善手续。 4.甲方入网后自动获取客户初始服务密码的,应立即修改初始服务密码并妥善保管。服务密码是业务办理的凭证,凡使用服务密码定制、变更业务的行为均被视为甲方或甲方授权的行为,因甲方密码保管不善造成的后果由甲方自行承担,乙方应积极协助甲方避免损失扩大。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。 5.甲方因SIM卡丢失或损坏等原因需办理补卡手续或换卡手续时,甲方应凭有效身份证件原件到乙方营业网点办理,甲方委托他人代办需同时提供甲方及代理人真实有效身份证件原件及委托书。 三、资费及费用交纳 1.甲方使用乙方提供的通信服务应支付相关费用,乙方收取的相关费用应符合法律法规的规定和甲乙双方的约定。 2.乙方为甲方提供免费的话费清单和通话详单查询服务,并有义务对账单、详单进行解释。 3.甲方应按照与乙方约定的时间、方式,向乙方交纳费用账单中记载的全部费用。逾期未交的,自付费日期期满后次日起,甲方应按照每日未交款项的3‰(千分之三)向乙方支付违约金。
通信工程施工合同 项目编号:B1441505 项目名称:2014年吕梁市基站配套建设项目 甲方名称:中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司 甲方合同编号:移集团SXLL合同[2014] 2436 号MIS采购订单号: 乙方名称:太原市南和伟业电子科技有限公司 乙方合同编号: 签约日期:2014年月日 签约地点:吕梁离石
使用说明 一、甲、乙双方使用本合同文本时,要逐条进行讨论,如认为有不完善之处,可以在附件1中写出补充条文;如认为某条文不能完全体现双方意愿需要修改的,可在附件1中写明* *——*条修改为……。如认为某条文完全不适用,可在附件1中写明* *——*条文不适用。 二、甲、乙双方在补充条文中,修改条文不得与《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及原邮电部、省市有关规定相抵触,否则,按无效合同论处。 三、填写合同文本时,要求字迹整洁、清楚、不得涂改,并且要用灌注有黑兰墨水的钢笔进行填写,以便长久保存及符合存档要求。
发包方:中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司(以下简称甲方)承包方:太原市南和伟业电子科技有限公司(以下简称乙方)根据甲方的委托,乙方承担工程的施工任务。为分工负责,协作配合,经双方协商一致,特签订本合同,共同信守。 第一部分工程概况 第一条:工程概况 1.1工程名称:2014年吕梁市基站配套建设项目 1.2工程地点:吕梁市。 1.3主要工程量:2014年吕梁市基站配套建设项目地网安装施工 贺家塔 千年里 离石德岗 岐则沟 背石村屋顶 煤炭管理局 离石马茂庄小学 贾家沟煤矿 泰华中学 半沟村 吕梁技工学校 吕梁学院九号楼 龙凤桥北 交口新村 离石寺沟铝矿 离石生态园南 离石吴城高速口 离石吴城超限监测站 离石兔坪村 吕梁学院2#宿舍楼 吕梁学院1#实验楼
建设工程施工 框架合同 工程名称: 发包人:中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司承包人:
第一部分协议书 发包人:(全称)中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本框架合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 资金来源:自筹 二、工程承包范围 1. 承包范围:见双方所签《基建工程单项合同》。 2.不在本合同承包范围的工程内容: 3. 如存在不在本条第1款描述范围内而发包人有意让承包人承包的工程项目,双方将 另行签订补充协议。 三、合同工期 1.开工:以监理工程师签发的开工令时间为开工时间。 2.工程合同工期总日历天数:/日历天。 四、质量标准 工程质量标准:本工程质量等级要求达到国家规定的合格标准。 五、合同价款 合同暂定价款为:见双方所签《基建工程单项合同》。 具体合同价款按照专用条款第57条执行。 本工程实行包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收通过。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间: 本合同订立地点:深圳市滨河路9023号国通大厦。 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后立即生效。 十一、其他约定 十二、合同附件 本合同附件如下: 1、 2、 3、 4、 发包人:(公章)承包人:(公章) 中国移动通信集团(公章) 广东有限公司深圳分公司(公章) 地址:深圳市地址: 福田区滨河大道9023号国通大厦3楼 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码:
有线宽带通信用电合同 甲方: 法定代表人/负责人:职务: 地址:邮编: 乙方: 负责人:职务:总经理 地址:邮编: 为了保证用户的通信畅通,经甲乙双方友好协商,就用电事宜达成以下协议: 一、乙方自甲方接入电源(电源类型)接至乙方的用电设备,专线专用,甲方承诺给乙方提供正常供电。 二、双方同意电费标准及用电量确定方式,按下述条约执行: 乙方自设电表并负责其设备的用电费用,每月甲方会同乙方人员共同检查表码,核定用电量。电费价格乙方需要开具发票甲方将按照人民币 1.3 元/度的价格向乙方收取,乙方不要发票甲方按照人民币1.1元/度的价格向乙方收取电费,除此之外甲方不再向乙方收取其他任何费用。 双方同意电费按(季度)支付,乙方应在收到甲方用电费用收取通知后(甲方向乙方开据用电交费收据并附供电公司发票复印件)15 个工作日内足额交纳电费。若乙方逾期不支付相关电费,且经甲方书面通知后30日内,仍无故拖延的,甲方可解除合同、终止供电,并有权采取法律手段继续向乙方追索电费。 三、甲方不得向第三方转让全部或部分中国联通应付账款,否则该转让行为无效。 四、乙方所安装的设备产权归乙方所有。甲方不得随意侵占、破坏,否则甲方应向乙方进行相应赔偿。
五、甲方发现设备被盗、被破坏等现象,应及时通知乙方。 六、甲方因转让、出租或装修等原因需对乙方设备进行停电、临时拆卸等需事先通知乙方。若甲方擅自停电,乙方有权拒绝向甲方支付电费,并有权要求甲方赔偿损失。 七、在确保安全供电的前提下,未尽事宜,双方友好协商,可签订补充协议。 八、因本合同产生的一切争议,双方友好协商解决,协商不成提交人民法院解决。 九、本合同自双方加盖公章或合同专用章(一方为自然人的,则由该自然人签字)之日起生效,合同履行期限起始日期为2018年月日,终止日期为2019年月日。如果在本合同执行期间,遇到甲方物业更换、人员调整、房屋租售等事项,不影响本合同执行,合同继续有效,如本合同到期,双方无异议,本合同继续执行,但上述费用乙方将向有管理权的单位支付。 十、其他约定事项:另行约定 十一、本合同一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等法律效力。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法定代表人:负责人: (或授权代表):(或授权代表): 联系人:联系人: 联系电话:联系电话: 年月日年月日
中国移动客户优惠购机协议 甲方:联系号码: 乙方:中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 特别提示: 甲方及其代理人在办理本业务之前,请仔细阅读本协议各条款,如有不明之处请及时咨询。甲方及其代理人在签署本协议后即视为同意本协议全部条款。 为回报甲方对中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司的支持,乙方开展优惠购手机活动,甲方自愿参加该活动。现双方自愿、平等的基础上,就优惠购机事宜经友好协商,达成如下协议: 一、甲方选择以如下方式参加本活动(在所选项目前“□”中打 “√”) □优惠购机。甲方参加本活动的手机号码为,所选品牌为机型为,IMEI号为:,甲方向乙方一次性支付现金(大写)元,含购机款元,预存款共元(或乙方赠送话费共元)其中元为当月预存;元分个月返还/赠送,每月返还/赠送元。 □保留预存优惠购机。甲方参加本活动的手机号码为,所选品牌为机型为,IMEI号为:,甲方向乙方一次性支付现金(大写)元,其中含购机款元,保留预存款共元。自本协议签订次月起连续个月后,乙方将保留预存款全额返还至甲方参加本活动的手机账户,不退还现金。 二、在协议期内:甲方自愿选择乙方提供的套 餐。甲方承诺每月的最低消费金额为元,如甲方消费达不到最低消费,乙方仍按照本协议约定的最低消费额度收取。协议到期后,甲方如未 变更套餐,则原套餐继续生效。 三、甲方认可本次所购终端外观完好、配件完整。 四、乙方销售的终端由终端生产厂家指定的售后网点按国家“三包”灌 顶提供售后服务。 五、本协议自双方签字或盖章之日起生效,至年月日止。 在协议期内: (一)甲方承诺:参加活动的手机号码连续使用乙方移动通讯网络, 不欠费,不办理携号转网、停机保号、过户、预销、退预存等业务,参 加保留预存优惠购机用户不变更或退订协议签订时选择使用的资费套
中国移动小区宽带网络接入协议书甲方:中国移动通信集团福建有限公司安溪分公司 地址:中国福建省安溪县永安路特产城二期南侧 乙方: 地址: 甲乙双方本着平等互利的原则,依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,就共同合作建设乙方管理的安溪感德?一品茶都,综合信息宽带网络接入项目,经双方协商后,达成以下协议双方共同信守。 第一条、合作原则 甲乙双方愿意在优势互补、互惠互利原则的基础上,互相尊重,精诚合作,共同建设宽带智能型小区,提升该小区的品牌形象和竞争力,为入住客户提供先进的、优质的通信和信息化服务。 第二条、合作内容 由乙方提供感德?一品茶都内宽带接入网所必须的基础设施,并由甲方提供高速宽带接入之技术及设施,宽带接入的相关通信设备,以及相关业务价格的制定和技术支持及支撑。乙方提供小区内部管线、进入小区的管孔等,并配合甲方做好该业务的宣传推广工作。第三条、双方的权利及义务 一、甲方的权力和义务 1、甲方负责根据乙方提供的建筑规划设计资料,双方认可后甲方进行投资建设,投资建设内容:(1)、通信机房的建设和投资;(2)、接入网使用的通信设备。 2、甲方在施工过程中不得损坏小区楼房主体(不包括必要的墙壁打孔,穿线等),损坏责任由甲方承担并负责修复; 3、甲方负责办理小区以外的信息管线的引入和光纤的引入事宜;
4、甲方负责维护整个小区内由甲方投资的宽带接入网络系统的正常运转; 5、甲方拥有其投资于整个小区宽带网络及软件系统的永久所有权和经营权; 6、甲方在建成后的宽带智能型小区中向上网业主收取信息费,甲方拥有全部的收益权和由甲方所提供的其他增值服务的运营权和收费权。 二、乙方的权力和义务 1、乙方为甲方的接入布线及网络设计施工提供必要的资料和便利条件,包括:小区总平面图、大楼平面图等; 2、乙方同时提供网络设备的电源系统,相应的接地和防雷系统以及楼层设备空间所需的电源接口,电费及其他相应发生费用由甲方自理; 、乙方为甲方开放小区内所有住户的接入资源及其他相关便利; 3 4、乙方配合甲方小区宽带互联网络服务的推广和宣传; 5、乙方为甲方无偿提供网络设备所需的楼层内合理的安装空间及楼层设备所需的符合要求的强电电源。 第四条、楼内机房要求 1、楼层承重 乙方向甲方提供的机房是钢筋混凝土结构,其允许承重400?/?。对于需要必须采取楼板加固措施,乙方有义务为甲方提供各种便利条件,费用由甲方自理。 2、消防设施 为了配合甲方的生产和工作需求,甲方在装修中将根据需要配置符合消防规范的消防器材,乙方有义务配合甲方进行消防设备的申请和验收工作并负责整改机房内原有的消防设施,包括:拆除或移位水管及喷淋设备。 3、铺设管线 甲方在铺设管线时,乙方有义务为甲方提供各种便利条件,包括: 1)、乙方应提供该物业内现有的通信、电力管路等设施供甲方使用;
移动电话入网协议(一) 合同范本
甲方:_____________________ 乙方(客户填写):_________ 为维护甲乙双方利益,根据《中华人民共和国电信条例》精神现就乙方使用甲方提供的移动通信服务相关事宜,双方达成如下协议,以供共同遵照执行: 1.甲方为乙方在中国移动通信网络覆盖的范围内提供移动通信网络服务和客户服务,向乙方提供其申请开通的各项移动通信服务,并根据有关管理部门批准的资费标准向乙方收取相关费用。 2.乙方必须使用国家给予入网许可标志的移动电话机,由于乙方使用无入网许可移动电话机所带来的损失,甲方不负责任。3.乙方入网后的移动电话均具有区内、国内长途和国内漫游功能。 4.乙方可向甲方申请开通国际长途、国际漫游功能及各项服务功能。乙方如申请开通国际长途和国际漫游功能,须在甲方营业场所办理相关手续并预存话费,方可在签订有自动漫游协议的国家和地区使用移动电话。 5.乙方入网时,个人用户须向甲方提供真实有效身份证件(委托他人办理,代办人须同时提供委托人及本人身份证件)原件;单位用户凭单位介绍信、营业执照副本原件、经办人身份证件原件,并保证所有登记资料的真实性、准确性。乙方有义务配合甲
方工作人员核对客户登记资料。甲方如发现乙方所填写的内容与实际情况不符,有权停止向乙方提供通信服务(以下简称停机)。6.乙方入网登记资料信息发生变化,须及时通知甲方。凡因乙方通信地址不详,邮政编码不准确等原因造成乙方无法收到甲方发出的话费帐单、用户认证信函以及其他业务通知而产生的一切后果均由乙方承担。 7.乙方住所地(自然人有效身份证件上的住址或法人营业执照上的住所)不在本市的客户,选择以下两种方式之一入网:(1)须由本市居民或本市单位提供担保,同时由担保人本人签字或担保单位盖章认可; (2)乙方凭有效证件,办理话费预存,预存的最低额度根据不同业务项目由甲方确定。 在乙方未发生欠费的情况下,如担保人要求撤销担保并经甲方同意,则乙方须提供新的担保人,并与甲方协商解决相关事宜;乙方亦可到甲方营业场所办理话费预存。如乙方既未提供新的担保人又未办理话费预存,甲方有权停机。 如乙方因欠费被停机,担保人在结清欠费和违约金后,可以解除担保合同。乙方必须提供新的担保人或办理话费预存,甲方方为乙方重新开机。 乙方应保证所登记的担保人的资料的真实性、准确性,如甲方发现担保人的登记资料与实际情况不符,有权停机。 8.乙方应于每月1日至20日与甲方结清上一计费周期的通信