电力试验合同协议书集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电力试验合同甲方：武汉汉源既济电力有限公司武汉工程大学项目部
乙方：湖北康泰电力安装工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程的具体情况经双方共同协商，签订本合同,以兹共同遵守。
一、工程名称：武汉工程大学流芳校区供电工程
二、工程地址：武汉工程大学流芳校区
三、工程主要内容和范围（具体施工项目详见附表）：
配电房电气设备交接试验，包括电缆绝缘电阻测量、直流泄露测量；变压器直流电阻测量、绝缘电阻试验、直流泄露、交流耐压，继电保护；
四、工程工期：
1、乙方在接到甲方通知后7个工作日内完成，保证安全、准时试验。
2、如遇下列情况之一，乙方须向甲方作出书面说明，并得到甲方认可，工期适当顺延；
a、因不可抗力因素影响工期；
b、按施工标准规定，甲方不能按时提供施工场地，障碍物亦未能清除及由
甲方原因影响进场施工；
c、外线施工，雨天顺延。
五、工程合同总价
工程总价为304943.00元（大写：叁拾万零肆仟玖佰肆拾叁元整）
六、付款方式
试验完成乙方出具试验报告，供电部门送电完成后三个工作日内一次性付清。
七、双方责任
甲方：负责提供施工条件、施工场地及相关资料，做好第三方的协调工作及相关费用。
乙方：组织人员及检测设备对设备进行交接试验。
八、争议解决
发生争议，双方友好协商解决。若协商不能解决，由武汉市仲裁委员会仲裁。
九、附则
本合同一式两份每份合同共二页，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
签字代表：签字代表：
签订日期：2016年7月29日
【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，下载后可直接使用。在实际使用过程中，此合同或协议具体条款、权利义务等内容，也可根据需要适当修改后使用。本文档为Word版本【下载后可任意复制修改】 供电施工合同 甲方（发包人）：____________ 统一社会信用代码：____________ 乙方（承包人）：____________ 统一社会信用代码：____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 第一条工程概况： 一、工程名称：。 二、工程地点：。 第二条工程承包范围 (1)安装、调试试验3台欧式箱变； (2)10KV高压电源搭接引入及计量工程； (3)10KV高压电缆安装、调试、试验； (4)3台欧式箱变接地工程； (5)电力电缆及箱变防火工程； (6)一期800KVA箱变1台拆迁、过户、接地、计量工程，3×240电缆回收工程。 施工图纸详工程图纸，见下表：
注：施工图纸由乙方负责保送供电部门图审 第三条合同工期 合同签订后，5个工作日内乙方负责完成电的申报、审批等手续。施工工期以工程预付款到帐为准。年月日前完工。完工后7日内办理完各项验收手续（如遇天气原因无法施工，以甲方鉴证为准，工程给予顺延），相关工程验收资料同时交付。如不能按上述时间完成，乙方承担每天合同总价款%的违约赔偿。 第四条合同价款 工程按《全国统一安装工程预算定额（省单位估价表）》进行预（决）算编制，取费按所在地区最新版定额。工程总价经双方协商，确定为万元（大写：，总价包干，含工程安全防护、文明施工措施费，税金等一切费用，交钥匙工程，乙方需要正式建安发票）。 第五条付款方式 一、乙方办理完甲方用电申报、审批等手续后，甲方先预付工程款的%，工程款到帐后乙方即开始施工。在乙方完成电缆敷设及3台欧式箱变安装、调试后，甲方付%工程款。待工程完工，供电部门和甲方验收合格、资料移交
安全工器具定期实验合同 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 1.甲乙双方经平等友好协商，本着共同发展的目的制定本合同。双方对本合同条款已尽说明之义务，并对本合同之所有条款均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和承担的义务，甲乙双方均认为本合同已反映其真实意思。因此，双方同意签署本合同，以资共同遵守。 2.定期实验的安全工器具名称及价格：见附表。 结算依据：乙方按照甲方要求分批次校验安全工器具，按签批后的实际校验清单结算。 3.合同价款及付款方式：本合同含17%税价款，全部工器具实验完毕并出具报告后，乙方开具正规增值税发票，甲方收到发票后30日内一次性付清全部货款。 4.技术规范：全部安全工器具的实验应遵循制造厂有关技术文件，并符合国家、地方和行业的有关技术规范、规程和标准。选用的技术标准和规范有最新版本时，应按照高标准执行。 5.甲方的权利和义务: 1）甲方有权依据合同要求乙方按时进行实验并提交实验报告； 2）在合同期内、乙方如发生严重违法、违约行为，甲方有权解
除合同； 3）甲方负责提供检验设备存放地、现场办公室等必要的工作便利。 6.乙方的权利和义务： 乙方必须按照《安全工器具试验项目、周期与要求》的规定向甲方提供科学准确、完整有效的实验报告； 乙方对甲方委托的实验项目因故不能实验时，可按规定委托外检，但乙方应派人参加检测，并对外检报告的有效性和合法性负责。 （3）乙方接受甲方委托后，应按照合同优先安排合同内单位的试验、检测。在议定时间内签发试验报告单。 （4）乙方的检测过程，必须按国家现行标准方法进行，其检测结果，必须项目齐全、数据可靠、结论明确，具有法律效力，负有法律责任。 7.补充条款：以上条款中未尽事宜双方可以补充条款附后，与本合同具有同等法律效力。 8.争议解决：双方都同意在履行本协议的过程中如有争议，应先通过协商或调解来解决，如协商或调解不成，双方同意在合同签订地有管辖权的法院诉讼。 9.生效条件：本合同为甲乙双方的买卖交易唯一具有法律效力之合同，合同自双方签字盖章之日起生效。 10.此合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
编号：JS-20211757 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 电力工程建设监理合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签: titlecontent] 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4 、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一
部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备
电力工程建设施工合同标准版 Standard construction contract for electric power engineering 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
电力工程建设施工合同标准版 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方（发包方）： 委托代理人： 乙方（承包方）： 委托代理人： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围：
三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：______个日历天。 2、安装工期：_____个日历天。
编号：_____________ 配电房电气设备预防性试验工程合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：__________________ 乙方：__________________ 根据《中会人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，经双方友好协商，为明确责任，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。 一、服务 范围：甲 方委托乙 方对甲方 配电房内 配电房设备计量单位工程数量 的如下电 气设备实 施预防性 试验。 序号 1 高压柜调试面 2 直流屏调试面 3 干式变压器台 4 低压开关柜面 5 10kV电缆试验条 6 设备除尘项
二、服务内容 乙方对甲方规定服务范围内的电气设备定期按电力部门的规范进行调试、维护保养、清洁、维修等保养工作，并提供试验报告，以保证甲方相应范围内电气设备的正常运转，乙方确保每年进行一次设备试验，提供全年无休应急抢修处理服务，具体内容如下： （一）、配电系统的保养内容（应急机制）： 1、干式变压器系统： 高压开关柜、电力变压器、低压开关柜等的电气回路的检测、各电气开关的保养、维护、维修年度检测。2、变压器系统： 高压开关柜、干式电力变压器、低压开关柜等的电气回路的检测、各电器开关的保养、维修、维护、按年度检测变压器试验。 （二）、维修细项： 低压开关柜开关维修 高压开关柜、应急处理 高压开关柜、电气回路检修低压开关柜试验 高压开关柜、开关维护低压开关柜互感器更换 高压开关柜试验应急维保一次诊断 高压开关柜元件更换应急电气部分维修处理 低压开关柜电气更换应急抢修工程、临时恢复送电 低压开关柜电气回路检测 注：因甲方造成的电力设备损坏，维修费用应由甲方承担（如：）。 三、服务期限及时间
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
编号：GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方： 供电单位：__市（县）供电局（所），以下简称供电方； 用电单位：__，以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：_____ 2．受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电
电力工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电力工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 电力工程施工合同（一） 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之
一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
电力设备预防性试验 及维护 合 同 书 合同编号： 甲方： 乙方：
电力设备预防性试验及维护合同 合同编号： 甲方：（以下简称甲方） 地址：邮编： 电话: 传真：联系电话： 乙方：（以下简称乙方） 地址：邮编： 电话: 传真：联系电话： 汇款开户名： 开户银行： 开户账号： 按照《中华人民共和国合同法》结合本合同实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就高低压配电设备委托乙方进行预防性试验及维护保养事宜，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议： 一、项目概况 1.项目名称：电力设备预防性试验及维护项目。 2.服务范围：高低压配电设备（具体清单详见附件1）及配套安全工器具。 二、服务标准 按照中国南方电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115-2000》规定的有关项目和标准进行相关的试验。 三、服务项目 1.试验服务
1.1根据电力设备预防性试验检测需求，结合各场站供配电现场实际情况，与甲方配合完成配电设备的停、送电工作。 1.2乙方须安排持有高压电工进网作业许可证的作业人员（试用期或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格）进行现场作业，且检测过程中应使用经计量单位校准合格的试验仪器，并配备相关的工具、车辆等物资。 1.3乙方须按中国南方电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》标准在合同签订后2个月内对所有变压器进行一次预防性试验（具体检测项目详见附件2），并在试验完毕后出具《试验报告》，报告内容应对电力设备运行状况进行整体评估，并针对存在问题提出改进建议。 1.4乙方须按照《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115-2000》要求对所有干式变压器进行一次停电检查（具体项目详见附件3），并在检查完毕后出具检查记录。 1.5对试验检测发现的不合格或其他存在的其他故障、隐患问题，乙方应书面提出具体的处理意见。 1.6试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的，维修、改造或更换所需物资及维修、改造人工费另计，费用由甲方自行承担。 2.维护服务 2.1在合同有效期内，由乙方安排持有高压电工进网作业许可证的作业人员每3个月对所有电力设备进行一次巡检维护，巡检维护内容详见附件4。 2.2在合同有效期内，由乙方提供7*24小时应急维修、抢修服务，乙方需提供应急通讯电话及通讯联络人。因应急维修、抢修所需物资及维修、改造人工费另计，费用由甲方自行承担。 2.3对巡检维护发现的不合格或其他存在的其他故障、隐患问题，乙方应书面提出具体的处理意见。
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约
电力工程施工承包合同 建设单位：重庆大港电力设备安装有限公司（以下简称甲方） 施工单位：重庆北洲实业（集团）有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点：经开区蔡家沟 3、主要工程内容：a：10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设，电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式
1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元（大写：壹万陆仟元整）。 工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下1付款方式：（1）合同签订后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：（2）本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %；作为工程预付款；工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %；其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 （3） 第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求； 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
XX工程10KV设备试验工程合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，甲方委托乙方承包其配电工程施工，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1工程名称：XX工程10KV设备试验 1.2工程地点： 1.3承包方式：包工不包料 1.4工期：用户办理好相关的手续，签订完施工合同，收到工程款后20年有效工作日内完成。 1.5工程质量：合格 1.6合同价款：按甲方该工程总价款1000000元的8%收取费用，即人民币大写：捌万元整。（工作内容包含：设备试验，保护整定、延伸服务和协调办理停电、送电等）。 第2条：工程结算方式 本协议签字生效后，由甲方将工程款80000元一次性付给乙方。 第3条：工程质量 3.1为确保工程质量，乙方必须按照国家电气安装规范要求试工，确保工程质量，接受甲方驻工地代表的监督。 3.2工程施工过程中，甲、乙双方各指定一人为工地代表，负责双方协调、联络事宜。 甲方工地代表为：XXX 联系电话： 乙方工地代表为：XXX 联系电话： 第4条：违约责任 因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第5条争议或纠纷处理 5.1本合同在履行地期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 5.2不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员公仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没达成书面仲裁的，可向人民法院起诉）。 5.3未尽事宜，双方另行协商解决。
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
高压设备预试工程协议 甲方： 乙方： 甲方委托乙方对甲方拥有的电力设备进行安全技术试验。甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成如下协议。 一、服务内容 房7月份设备试验：电力变压器系统，送配电装置系统，电缆试验，避雷器等。（详见清单） 二、试验地址 配电房。 三、试验费用 本次电力设备试验费用为￥元（大写：）。 四、试验标准 按照《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG114002-2011），进行试验。 五、合同期限 1、合同期限：从签订合同之日起计60天之内。 2、试验工作因故未能完成的，经双方协商可以延续。 六、费用支付方式 完成试验报告后，甲方收到乙方开出正式税务发票15个工作日内，一次性付清全部费用。 七、双方权利和义务 1、甲方对乙方进行的电力设备试验过程有现场监督权。 2、甲方有协助乙方进行电力设备试验及办理停电手续的义务。 3、乙方必须如实反映试验结果，如试验不合格应及时以书面形式向甲方提出合理化建议。 4、乙方试验时必须做好充分的试验安全保障措施，对电力设备试验安全及试验结果负全部责任，。 5、试验前或试验中因出现不可抗力原因致使试验无法继续进行的，则甲方有权单方终止协议，并不支付任何费用。 6、乙方须负责办理高压停电手续，确保工程顺利进行。在试验的过程中，
发现的设备、材料损坏，需及时更换的，在壹仟元以内的由乙方免费更换，壹仟元以上的由甲方另行支付费用。 八、违约责任 1、乙方必须严格按照《电力设备预防性试验规程》进行试验，如违反此规程所造成的一切后果，则全部由乙方承担。 2、乙方应如实提供试验有关情况，因提供虚假情况而产生的后果，则由乙方负全部责任。 3、甲方应积极配合乙方进行试验，并做好试验前需要准备的各项工作，如甲方不配合或准备工作不充分，则由甲方负责全部责任。 4、因乙方工作人员过错对甲方造成损失的，按照国家或行业有关规定进行赔偿，没有规定的，按实际损失承担赔偿责任。 九、本协议发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，可依法向协议签订所在地人民法院起诉。 十、本协议一式四份，均为正本，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，自双方签订起生效，其它未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。 甲方： 法定代表人(或委托人)：单位地址： 电话： 开户行 账号： 合同签定时间：乙方： 法定代表人(或委托人)： 单位地址： 电话： 账号：合同签定时间：
10kv电站高压预防性试验合同 工程名称: 10kv电站高压预防性试验 委托单位: 受托单位:电力工程安装有限公司 高压预防性试验委托合同 委托方:(简称甲方) 受托方:(简称乙方) 电力工程安装有限公司
依照?中华人民共和国合同法?、国家工商行政管理局和建设部颁发的?建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本?、及国家电网公司华北电力试验规程结合天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同. 第一条工程概况 工程名称: 10kv电站高压预防性试验 工程地点: 工程内容：详见附件 合同总额： 金额大写: 第二条工程期限 日期:乙方接到甲方通知后开工（试验日期双方协商）。全部试验工作一日内完成。第三条工期延误 不可抗力（指战争、动乱空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾、以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。 乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 第四条甲方责任 4.1在乙方试验过程中甲方应积极配合乙方的工作并提供相应的支持，若甲方恶意阻挠乙方工作人员正常试验，导致乙方不能正常完成试验工作，则甲方负全部责任。4.2甲方应在作业前做好各部门的停电工作及应急措施。 4.3甲方负责变电站送电前的准备工作，按照《电力安全操作规程》的“组织措施、技术措施”严格执行。 4.4在工作过程中甲方要与供电主管部门协调处理好电力工作相关事宜（例如申请停、送电执票），以保证试验工作的顺利开展和完成。 第五条乙方责任 5.1 乙方协助甲方承接高压变电站高压试验检测工作，并按《电力设备预防性试验规程》进行操作。 5.2乙方作业完成后将设备现状及时的告知甲方。 5.3乙方按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。