甲方：钱高飞

乙方：巩超

甲、乙双方于201１年12月26日签订了新沂市窑湾镇湖滨嘉园《建筑工程施工合同》(见附件），甲方将窑湾镇湖滨嘉园建筑安装工程承包给乙方施工。后双方于201２年4月27日签订一份《补充协议》（见附件），该协议第三款约定。根据甲、乙双方在补充协议中规定因乙方原因连续停工三天，每天乙方补偿给甲方的损失为乙方所交保证金的10%，连续停工七天,甲方有权终止合同并每天处罚乙方工程总造价的5%。现因乙方原因,乙方于２01２年5月6日起工程部分停工、2０12年5月２２日起工程全部停工。已超过补充协议约定的七天期限，因乙方拖欠民工工钱和材料款并一再拖延时间,现因乙方无力履行施工合同、无力进行该项工程施工。致使乙方履行不成，已构成根本违约，乙方停工、已给甲方造成巨大损失,限甲方特此通知。限乙方于2012年6月1日之前恢复施工,逾期仍不施工。现甲方通知终止双方《建筑工程施工合同》及《补充协议》。

本通知到达乙方，由乙方负责人或乙方本人签字确认后生效。

我方将申请公证处公证或法院仲裁,终止所有协议。所有损失由乙方承担。

甲方:年月日

乙方: 年月日

甲方:钱高飞

乙方：巩超

甲、乙双方于2011年1２月26日签订了新沂市窑湾镇湖滨嘉园《建筑工程施工合同》，甲方将窑湾镇湖滨嘉园建筑安装工程承包给乙方施工。后双方于2０12年4月27日签订一份《补充协议》，该协议第三款约定。根据甲、乙双方在补充协议中规定因乙方原因连续停工三天,每天乙方补偿给甲方的损失为乙方所交保证金的1０%,连续停工七天，甲方并有权终止合同。现因乙方原因，乙方于２０12年5月6日起工程部分停工、2012年5月22日起工程全部停工。已超过补充协议约定的七天期限,因乙方拖欠民工工钱和材料款并一再拖延时间，现因乙方无力履行施工合同、无力进行该项工程施工。致使乙方履行不成,已构成根本违约，乙方停工、已给甲方造成巨大损失，限甲方特此通知。限乙方于20１2年6月１日之前恢复施工,逾期仍不施工。甲方终止双方《建筑工程施工合同》及《补充协议》。

本通知到达乙方，由乙方负责人或乙方本人收到终止合同通知书之日起生效

甲方：年月日

乙方: 年月日

甲方：钱高飞

乙方:巩超

甲、乙双方于2０１１年12月26日签订了新沂市窑湾镇湖滨嘉园《建筑工程施工合同》（见附件），甲方将窑湾镇湖滨嘉园建筑安装工程承包给乙方施工。后双方于２012年４月27日签订一份《补充协议》（见附件），该协议第三款约定。根据甲、乙双方在补充协议中约定乙方因自身各种原因造成停工三天内,乙方每天向甲方支付质保金的1０％,停工七日以外,甲方有权终止合同。（双方自然灾害除外)。并每天处罚乙方工程总造价的５%。现因乙方原因，乙方于2０12年５月6日起工程部分停工、２０1２年5月２2日起工程全部停工。已超过补充协议约定的七天期限,因乙方拖欠民工工钱和材料款并一再拖延时间,现因乙方无力履行施工合同、无力进行该项工程施工。致使乙方履行不成,已构成根本违约,乙方停工、已给甲方造成巨大损失,甲方于20１２年5月30日给乙方下了通知。限乙方于2０12年6月1日之前恢复施工，逾期仍不施工。甲方终止双方《建筑工程施工合同》及《补充协议》。因乙方于201２年6月3日还没有恢复施工。现甲方特此通知终止甲、乙双方窑湾镇湖滨嘉园《建筑工程施工合同》及《补充协议》。因乙方停工给甲方造出的损失,按《补充协议》第三款约定执行。

本通知到达乙方，由乙方负责人或乙方本人签字确认后生效。

我方将申请公证处公证或法院仲裁，终止所有协议。

甲方：年月日

乙方: 年月日