当前位置:文档之家› 高速公路土石方居间合同

高速公路土石方居间合同

高速公路路基土石方居间合同

甲方:烟台麓能建筑安装工程有限公司

乙方(居间方):

根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,有偿服务的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订文莱高速四标段五标段路基土石方工程项目一事,达成如下协议:

一、工程概况:

1、工程名称:文莱高速公路路基工程

2、工程地点:山东乳山市

3、承包性质:分包;

4、工程价格:路基土石方工程,乙方承诺分包给甲方的土石方工程量不低于260万方。其中运距3km以内合同价21.5元/立方米(税后价,下同),土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

二、委托事项:

1、乙方接受甲方委托,负责上述工程引荐甲方与滨州北海园林建设有限公司签订分包合同;

2、签订分包施工合同总价约陆仟伍佰万余元人民币。

三、乙方义务:

1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;

2、主动维护甲方利益,积极协调与总包方的关系。

四、甲方义务:

1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;

2、合同签订后严格按合同进场施工,及时支付居间报酬。

3、甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果

未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承

担违约金。

五、居间报酬,支付时间和方式:

1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取,每立方

土方提取人民币壹元(不含税)。

2、居间费支付方式,在甲方与总包方山东路桥集团有

限公司签订正式合同后。进场3日内付居间费贰万元整。居间费费用按第一次进度款进账后三日内付肆拾捌万元人民

币给乙方。第二次进度款进账后三日内付陆拾万元人民币给乙方。第三次进度款进账后三日内付柒拾万元人民币给乙方。第四次进度款进账后三日内付捌拾万元人民币给乙方。第五次进度款进账后三日内付肆拾万元人民币给乙方。

3、甲方可以转账或现金方式支付;

4、居间人也可以有权委托滨州市北海园林建设有限公

司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

4、甲方把居间费打入此账户:名称:中国农业银行姓名:胡小红账号:622848*************

六、其它事项:

1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成乙方

可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,甲

方不可抗辩。

2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与

居间方无关,居间方不承担连带责任;同时本合同不可更改,不因法人、代表人(项目经理)更改而失效。

3、本合同为甲乙双方内部劳务费分配承诺,与施工

合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得

转让劳务费给第三方。

4、本合同签订后,委托方与发包方签订完成主合同,本合同有效。

5、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任。

5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方(公章):乙方(居间方):

法定代表人(签字):

____年____月____日____年____月____日

居间服务合同(工程项目)

工程居间服务合同 甲方(委托人): 住址: 乙方(居间人):居间人姓名1、XXX 身份证号码: 居间人姓名2、XXX 身份证号码: 居间人姓名3、XXX 身份证号码: 居间人姓名4、XXX 身份证号码: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托,负责就铁科高速公路松原至通榆(吉蒙界)段高速公路建设项目SY01标段(以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。

2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。 3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的X位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同立即生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费: 4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量万元的%计万元(税后),作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后,若有明显差异,最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割50 % 居间服务费,计万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日,兑付第二笔25%的居间服务费,计万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费,计万元(按工程审结价进行调整后支付)。 4.3甲方按照下列支付分流表金额分配,以现金或者银行转账形式进行分别支付居间服务费。 支付分流表:

中间人协议模板(标准版)

编号:FB-HT-05021 中间人协议(标准版) Middleman Agreement Model 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:x原创设计

中间人协议(标准版) 中间人:_____(以下简称甲方) 中间人:_____(以下简称乙方) 中间人之间就______事项协商一致,签定本协议,共同遵守。 一、合作内容 甲方乙方共同从事______专项中介服务业务。 二、履行期限 合作有效期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 三、双方的权利和义务 甲方的权利和义务: 1、甲方主要向乙方提供优质的融资项目、不得把项目泄漏给第三方 2、甲方主要与企业签定项目融资委托书,可联名

3、甲方主要负责提供项目融资相关证明材料并与企业方(融资方)联络沟通 4、甲方有权向乙方了解合作项目的进展情况。 乙方的权利和义务: 1、乙方主要负责寻找合适的项目投资方、负责与投资方进行项目融资联络沟通 2、乙方主要与项目投资方签定项目投资合作书,可联名 3乙方有义务对融资方式给企业提出结构建议、不得把项目泄漏给第三方 4、乙方有权与甲方就项目融资与企业进行相关沟通、需经另一方同意 四、违约责任 1、任何一方不履约或不完全履行本合同规定的义务或把故意把项目泄漏给第三方,构成违约的,应向对方支付不能履行本合同部分总金额的_____%的违约金。由于一方的违约给对方造成的损失,应据实向对方支付一定赔偿金。

2、由于某一方提供不实信息或虚构事实及与企业方(投资方)恶意串通而造成一方经济损失的,一方有权要求另一方赔偿损失,终止合同。 五、利润分配 项目融资方(投资方)付给某一方的居间人中介利润、甲乙双方共同平均分配(扣除项目运作过程产生相应费用)、特殊情况双方(几方)共同商议 六、争议的解决方式 未尽事宜经双方协商约定,协商不成则按照有关法律法规办理。 本协议一式_____份,各执_____份。本协议经______签名盖章后生效。 甲方(签字)乙方(签字) 电话:______电话:______ 地址:______地址:______ 身份证号码身份证号码 签订时间:_____年_____月_____日 请输入你的公司名字

土石方运输居间合同

土石方运输居间合同 土石方运输居间合同范文一甲方:乙方:居间人:一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立,其过程中居间人付出了很多的人力、财力,其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。 二、居间人的居间费用的提取方法,每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取,如有一方没有到位,此工程款暂停发放,等乙方和居间人员同时到位时方可发放。 三、甲乙双方如人员变化,合同变化等,不论发生什么变化,只要应天公园土方运输项目未停,其居间费用不得变化。 甲方:乙方:居间人:年月日居间合同承诺书(工程联系业务费)甲方:乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定,甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。 甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。 乙方不在甲方报销任何费用,甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费,郑重作出以下付款保证:1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程,甲方愿意承包。 2居间费用:乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。 甲方自愿付给乙方居间费用,运距10-25公里,需车100辆左右,

其居间费用,不论运输距离多远,每车居间费用7元人民币。 3、无论合同名称或工地负责人发生变化,甲方付给乙方居间费用都要如约履行。 4、如在本合同工程量外,甲方与发包方增加的工程量,甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。 5、付款方式:乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。 6、违约责任:如甲方到期不及时付款,乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费,每拖延一天,甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。 如发生违约纠纷,甲方的签约方不能协调时,可提交当地法院仲裁。 7、未尽事宜,双方协议补充:8、本合同一式2份,甲方、乙方各执一份。 双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字:乙方签字:年月日 5、运输距离与单价: 6、车辆要求及数量:总计需台左右,车辆尺寸(5.4×1.5×2.3)至5.6,甲方必须保证乙方车队24小时工作。 7、运输费用的计算方式:按起步价零公里75元+每公里10元计算。 8、取土地点:9、卸土地点:10、作业时间:11、开工时间:二、结算及付款方式:1、甲方负责每天结算、付款,结算付款时间定在每

最新高速公路工程居间合同范本

工程居间合同 甲方(委托人):乙方(居间人): 联系地址: 联系地址: 法定代表人身份证:身份证: 联系电话: 联系电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:万元)。

2、居间报酬结算方式: 居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设 单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款 (即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给 乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金 予乙方指定代理人。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则 有权要求对方承担违约责任。 3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与 业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报 酬。 七、合同终止 1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务 的,本合同自动终止。

中间人内部合作协议

中间人内部合作协议书 甲方授权代表:乙方授权代表: 一、概况 本次土地概况如下: 1、现性质: 2、面积: 3、容积率: 4、位置: 6、谈判时限: 二、总则 1、甲方是本次土地交易中土地所有方(委托人)授权代理的中间人,签字人为该中间人代表,中间人具体人员及数量不在本协议中体现。 2、乙方是本次土地交易中土地购买方(委托人)授权代理的中间人,签字人为该中间人代表,中间人具体人员及数量不在本协议中体现。 3、甲方负责在本次土地交易中代理土地所有方提供订约机会。 4、乙方负责在本次土地交易中代理土地购买方提供订约机会。 5、甲乙双方根据本协议获得规定的权力并履行义务,且应遵循双方与各自代理的委托人签订的《土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 6、关联文件: (1)甲方与本次土地交易中土地所有方签订的《土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 (2)乙方与本次土地交易中土地购买方签订的《土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 (3)甲方委托人与乙方委托人签订的《土地买卖合同》或类似标题的协议文件。 (4)甲方与自己中间人团队人员签订的《内部费用划分协议》或类似标题的协议文件。 (5)乙方与自己中间人团队人员签订的《内部费用划分协议》或类似标题的协议文件。 三、居间事项 乙方在与甲方签订本协议后,甲方委托乙方推广甲方的委托人所持有的土地资源,促成双方委托人签订《土地买卖合同》或类似标题的协议文件。在双方与各自委托人签订的《土地买卖居间协议》成功履行,并取得“居间服务费”后,甲乙双方按比例划分取得该费用中各自应得部分。甲乙双方在取得各自应得部分的居间费用后,应按与各自中间人团队人员签订的《内部费用划分协议》或类似标题的协议文件,具体划分并支付报酬费用。 四、居间报酬及支付方式 1、在甲乙双方与各自委托人签订的《土地买卖居间协议》成功履行,并取得“居间服务费”后。由乙方全额提取该费用,再进行具体分配。

土石方工程业务居间合同(官方版)

编号:QJ-HT-0170 土石方工程业务居间合同 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

土石方工程业务居间合同(官方版)说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 甲方: 乙方: 工程名称:××××平基工程(以下简称“本工程”) 工程地址:××××× 工程概况:基础平场,土石方爆破、挖运、市政管网,总造价按签订的施工合同实际方量计算,土石方单价按施工方税后价按土石方实际比例(土方:砂岩:页岩)分段据实结算,计费标准如下: 1、×××元/m3(土石方比例为1:5:4); 2、×××元/m3(土石方比例为1:6:3); 3、×××元/m3(土石方比例为1:7:2)。 油料、炸药由甲方供,按照挂牌价加上管理费后的×××计算(预计单价:油料××××元/吨,炸药××××元/吨,雷管××××元/个,具体数额以合同为

准)。保证金按签订合同量金额按照合同为准比例打入×××××指定账户。月进度80%比例结算,工程结算款直接入专用直通账户,不经过其他账户中转。保证金在施工进场后3个月内按比例不计息退还给专用直通账户。 经甲、乙双方一致协商,在公平、公正、自愿的前提下达成如下协议: 一、甲方与中标方签订施工合同后,甲方自愿支付乙方本工程费用(包括:拓展信息费、差旅费、交通费、食宿费、通讯费、劳务费、招待费等支出),按照该工程签订的方量每立方米元现金支付给乙方,总费用共计元(大写:)。 二、支付方式和时间: 1、乙方促成甲方与中标方签订施工合同后,成功打入保证金后,甲方支付给乙方现金×××万元整; 2、甲方进场施工后7个工作日内支付乙方总费用×××万元整; 3、剩余的费用按照月进度结算比例支付乙方,支付时间为月进度结算当日起三个工作日内。总费用支付完毕后或甲方未签订施工合同,本合同自动失效。 三、如甲方不按以上条款支付此款时,乙方可持本合同向本项目公司扣取此款。

居间人的权利义务及合同主要条款的写法正式版

After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.居间人的权利义务及合同主要条款的写法正式版

居间人的权利义务及合同主要条款的 写法正式版 下载提示:此合同资料适用于日常场景中,在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利,如若自身权益受到损害,可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据居间人所受委托内容的不同,居间合同可区分为指示居间和媒介居间。指示居间是指居间人为委托人报告订约机会的居间,媒介居间是指居间人仅为委托人为订约媒介的居间。无论何种居间,居间人只是在双方当事人之间是起介绍、协助作用的中间人。 (一)居间人的义务 居间合同中居间人的义务就是委托人的权利。居间人的义务主要有以下几方面。 1.报告订约机会或媒介订约的义务

向委托方报告订约机会或提供订约媒介是居间人在居间合同中承担的主要义务。 2.忠实于当事人的利益 忠实于当事人的利益是指居间人就有关订立合同的事项应当向委托人如实报告。居间人的忠实义务具体包括: 首先,居间人应将其所知道的有关订立合同的情况或商业信息如实告知委托人;其次,居间人不得对订立合同实施不利影响;再次,对于所提供的信息,成交机会以及后来的订约情况负有向他人保密的义务。 应当注意的是,在指示居间合同中,因居间人和相对人没有合同关系,因此,

土方运输居间合同范本

居间合同三方承诺书 甲方: 乙方: 居间人: 一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立,其过程中居间人付出了很多的人力、财力,其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。 二、居间人的居间费用的提取方法,每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取,如有一方没有到位,此工程款暂停发放,等乙方和居间人员同时到位时方可发放。 三、甲乙双方如人员变化,合同变化等,不论发生什么变化,只要应天公园土方运输项目未停,其居间费用不得变化。 甲方: 乙方: 居间人:

年月日 居间合同承诺书 (工程联系业务费) 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定,甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用,甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费,郑重作出以下付款保证: 1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程,甲方愿意承包。 2居间费用:乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用,运距10-25公里,需车100辆左右,其居间费用,不论运输距离多远,每车居间费用7元人民币。 3、无论合同名称或工地负责人发生变化,甲方付给乙方居间费用都要如约履行。 4、如在本合同工程量外,甲方与发包方增加的工程量,甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。 5、付款方式:乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。

6、违约责任:如甲方到期不及时付款,乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费,每拖延一天,甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷,甲方的签约方不能协调时,可提交当地法院仲裁。 7、未尽事宜,双方协议补充: 8、本合同一式2份,甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。 甲方签字:乙方签字: 年月日

工程中介服务合同范本

工程中介服务合同范本 工程中介服务合同范文1委托人:(以下简称甲方) 居间人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:第一条:委托事项及具体要求1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。 第二条:居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。 第三条:报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。 2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条:合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。 协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条:其它约定事项1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条:合同的生效与中止1、本合同一式两份,甲乙双方各执一

份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日 具体合同条款如下:二、1、项目名称:2、项目地址:3、中介服务费用的计算及支付方式由甲方出面协调参与的不论任何一方公司及个人取得该土地地块,需由甲方按(约定标准)提中介费用给乙方。 4、由甲方协调参与的一方与土地所有者签订土地转让合同,在支付购地款的同时甲方需支付给乙方按实际购买土地每亩壹万元整的中介费用给乙方。 5、甲方享有要求乙方配给协调及提供相关该项目有关资料及数据,为该项目地块的获得提供必要的协助,甲方负有及时结算乙方中介服务费的义务。 6、乙方享有要求甲方及时支付中介服务费的权利,乙方有义务协助甲方与上述单位签订土地买卖合同。 7、本合同由甲乙双方签订后生效,本合同有效期为合同签订之日起至签订土地购买合同付完中介费用为止。 8、任何因本合同而引起的或与本合同有关争议,双方均应有好协商解决,协商不成时,守约的一方有权提交到当地人民法院经由诉讼程序解决。

个人居间协议书

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 个人居间协议书 甲方:乙方: 联系电话:联系电话: 甲方联系人: 联系电话: (以下简称甲方)与(以下简称乙方)身份证号:,经友好协商,在国家相关法律法规和公平、公正、平等互利的原则下,就乙方向甲方和客户提供居间服务的相互合作事宜达成以下协议。具体内容如下: 一、总则 1、甲方是按照国家相关法律、法规成立的独立的企业法人。 2、乙方是能够独立承担民事责任的中华人民共和国公民。 3、乙方愿意以居间人的身份,受甲方或客户委托为双方提供订约机会或其他推荐业务。 4、甲方亦同意依法接受乙方以上的申请及提供服务。 5、同时需提供以下文件: ○1居间人身份证复印件?○2居间人个人银行卡复印件? 二、居间事项 1、乙方与甲方签订本协议后,乙方在合法范围内以合法方式为甲方取得工程回款。 2、甲方对乙方所提供的客户信息应合法利用。乙方须协助甲方收集并向甲方反馈客户信息。 3、乙方须接受甲方关于对客户资信等情况了解的要求,并予以协助。

三、佣金计算及支付方式 1、乙方向甲方提供居间服务并因此获得甲方支付的佣金。 2、甲方向乙方支付佣金的标准:乙方为甲方取得回款总额的。 3、甲方回款到账的个工作日将佣金付至乙方指定账户或直接支付现金给乙方。乙方指定 账户如下: 收款人全称:开户银行: 账户: 上述账户除非乙方书面正式通知甲方修改,均被视为有效账户。 5、税项 乙方佣金所得由甲方按国家劳务收入有关规定代扣代缴个税。 四、双方权利和义务 1、甲方权利和义务 (1)督促乙方严格履行本协议的各项约定,并拥有对发生违约行为的乙方缓发/扣除部分或全部佣金、不予续约或立即终止协议以及向同业协会通报的权利和义务。 (2)依照本协议规定按照时间向乙方发放佣金; 2、乙方的权利和义务 (1)严格按照本协议规定履行义务,并接受甲方监督。 (2)遵守国家法律、法规、遵守并执行甲方指定的所有适用于乙方的规章制度。 (3)乙方应在本协议第二条约定的范围内向甲方提供居间服务,除非得到客户书面授权,乙方行为不得超越该界定。 (4)在任何情况下,乙方无权代表甲方与客户签署协议。 (5)乙方不得以甲方名义设立经营服务网点,不得以甲方名义开展经纪活动。 (6)乙方不得以不正当手段损坏甲方及甲方其他业务人员、居间客户的名誉,不得扰乱甲方及其他业务人员的正常业务秩序,不得开发甲方和其他业务人员的已有客户。 (7)乙方不得在本合同期间,同时兼职同行业或同性质公司的居间委托。 (8)依照本协议规定时间向甲方收取佣金。 五、保密 本协议任何条款、及本协议所涉及的客户的任何资料,均属于应该保密的信息,任何一方均有保密义务。任何一方未经对方和客户的书面正式许可,不得以任何理由,在任何场合泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。

高速公路项目居间服务协议范本

编号:_____________ 高速公路项目居间服务 协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 甲、乙双方基于优势互补、互惠互利的原则,经过友好协商,依据合同法规定,就项目,达成如下条款: 一、服务项目概况: 项目名称:高速公路项目,工程造价约人民币。 二、服务内容:乙方为甲方提供项目信息,协调与项目业主之间的关系,协助办理甲方施工服务项目,并与第三方合作相关手续.积极促成甲方进场施工该项目。1.乙方积极协调关系,帮助甲方承包该高速公路项目,条件为:乙方确保甲方中标该项目,并让甲方与项目的业主方签订项目施工承包合同。甲方则支付该项目总造价的6%为乙方的居间服务费。 2.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,必须保证真实可靠,乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。 三、付款 1.甲方在乙方的成功操作下,甲方与项目业主签订该项目工程的承包合同后,三个工作日内,支付乙方工程总造价的2%的违约金,为乙方的项目居间服务费,支付方式为:现金方式打入乙方指定的几个账号,分配数额由乙方通知甲方为准。2.乙方居间服务费用为项目中标价总额的6% 。 四、管辖法院和违约责任 1.甲方的公司向乙方承担连带责任,甲方公司的违约,乙方有权向甲方公司追偿。

2.甲方履行本合约过程中(包括签订本合约前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属乙方商业秘密。一旦甲方泄密,乙方保留进一步索赔的权利。 3.本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时,均同意以南宁市人民法院为一审管辖法院。 五、合约期限 本居间协议的有效期限为甲乙双方签订本协议之时开始,直到甲方付完乙方项目总额的6%居间活动费用为止。 六、合约生效 1.本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。 2.本合约一式五份,甲持一份,乙方持四份。 3. 本合约如有未尽事宜,甲乙双方另行商量补充。 甲方:乙方: 签约代表: 签订日期:年月日签订日期:年月日

【最新】土石方居间合同范本

土石方居间合同范本 甲方(委托人): 联系电话: 身份证号码: 乙方(受托人): 联系电话: 身份证号码: 甲乙方为了发挥双方优势,根据>,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议: 一, 委托事项 1,乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同. 2,”居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同. 二, 乙方义务 1,乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察; 2,乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效. 三, 甲方义务 1,甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判; 2,如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关. 3,如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金. 四, 居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式 1,本项目居间报酬为__________________________________.

中间人服务合同 居间合同

光伏发电服务合同 委托人: 居间人: 合同双方当事人依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定,本着诚实信用、互惠互利的原则,经平等充分协商,自愿达成以下条款,以便双方共同信守履行。 第一条委托事项及具体要求: 居间人介绍委托人同公司项目签订光伏发电合同。 第二条报酬及支付期限: 1、居间人促成合同成立的报酬为每瓦1分钱,委托方办理发改委备案后支付居间人每瓦2分钱,委托人应分别在合同签订及备案完毕后和施工完毕后7日内支付报酬。 2、居间人协调相关企业与单位签订场地屋顶承包合同保证在5元/平方米以下(包含),委托人应在开工后七日内每平方给居间人3元的节省费。 3、未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。 第三条居间费用的负担: 居间人促成合同期间的居间活动的费用由居间人负担。 第四条本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商一致; 2.因不可抗力致使不能实现合同目的; 3.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现

合同目的。 第五条违约责任: 1.委托人在签订本合同后自行联系居间人介绍的客户签订合同的,视为居间人完成居间活动。 2.委托人未按本合同约定的期限足额支付居间费用的,按应付款总额日万分之五支付迟延履行金。 第六条合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。 第七天其他约定事项: 。 第八条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 第九条本合同一式二份,双方各执一份,签字或盖章生效。 委托人(章):居间人(章): 居民身份证号码: 法定代表人:法定代表人: 电话:电话: 开户银行:开户银行: 签订地点:山东省龙口市签订时间:___年___月___日

公路工程居间合同

高速公路工程居间合同(范本) 甲方(委托人): 法人代表: 联系地址: 法定代表人身份证: 联系电话: 乙方(居间人): 法人代表: 联系地址: 身份证: 联系电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方 提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工 程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:万元)。 2、居间报酬结算方式: 居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

工程居间协议书doc

工程居间协议书 甲方(委托人):乙方(居间人): 联系地址:联系地址: 联系电话:联系电话: 甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。 二:乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。 四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式 1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币(税后)。 2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用: 第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。 余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。 五、居间费用的承担 1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。 六、保密事项 1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 七、合同终止 1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。 2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。 合同签订地: 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人: 年月日年月日

居间协议中“不管买卖合同能不能签定,中介都将如数得到佣金“条款有效性分析

居间协议中“不管买卖合同能不能签定,中介都将如数得到佣金“ 条款有效性分析 中介在居间协议约定,不管买卖合同能不能签定,中介都将如数得到佣金,实践中这样的条款被称为“保底条款”,审理中基本都被认定无效。 那么,是不是买卖合同签定后,中介就取得了收取佣金的权利呢?本案法官认为,也不尽然。一般来说,居间人全面履行居间义务并促成双方订立合同的,有权向委托人收取报酬;由于居间人自身原因导致合同成立后未能履行的,仍然不能要求全额支付。 另外,法官就另一个疑难问题表明了立场,认为中介的责任包括:1、如实报告,不得隐瞒或提供虚假资料;2、应对委托人提供的各种资料作必要的专业审查,以确保其提供信息的真实性;3、积极寻找符合要求的买家,促成双方订立合同;4、为客户提供必要的专业意见并释明房地产交易方面的政策法规。 案例 居间报酬的获取需以促成合同成立为前提——罗某某诉上海某某房地产经纪事务所九亭分部居间合同纠纷上诉案 【案例要旨】 房地产中介公司在定金协议中约定签订协议即视为居间成功,并据此向委托人主张居间报酬。但是,《合同法》明确规定居间人未促成合同成立不得要求支付报酬,故该约定违反《合同法》规定,应认定无效。在未促成合同成立的情况下,中介公司无权获得居间报酬,但委托人应支付必要的费用。本案的审理对于准确适用合同法、规范中介公司的居间行为和正确审理此类案件具有一定的借鉴意义。 【案情简介】 上诉人(原审被告、反诉原告)罗某某 被上诉人(原审原告、反诉被告)上海某某房地产经纪事务所九亭分部(以下简称某某事务所) 2008年5月24日,某某事务所、罗某某与案外人李涛三方签订了定金协议,该定金协议约定:经某某事务所中介服务,罗某某将上海市松江区九亭镇九亭大街某弄某号某室房屋一套出售给案外人李涛,房屋购买总价款为363,000元(人民币,下同),买卖过程中所有交易税费及中介佣金7,260元均由购买方承付。协议第三条约定,买卖双方应于十日内依某某事务所之安排签订商品房预、出售合同或房屋买卖合同等。协议第五条约定,若罗某某有反悔不卖或不按约定前来签订房屋转让合同及其他违约行为,致使无法完成签订合同之情形,则罗某某应双倍返还已收之定金给买方,另外罗某某仍应向某某事务所支付房产成交价的2%作为中介服务佣金或违约金,某某事务所随时可以主张权利并追索上述相关费用。协议第六条约定,签订本协议即视为某某事务所居间成功,罗某某及购买方双方均不得单方违约;罗某某及购买方各自履约责任由签字人承担。协议并对房款的支付方式、房屋的交付、产权的过户等作了相应的规定。 2008年6月5日,罗某某出具确认书,确认因对原定金协议存有异议,不同意按原协议继续履行,决定不再对所涉房屋进行买卖。 现某某事务所起诉要求罗某某支付居间费7,260元;罗某某则反诉要求确认定金协议无效,某某事务所赔偿其精神、经济损失2,000元。

高速公路工程居间合同范本

高速公路工程居间合同范本 甲方(委托人): 乙方(居间人): 联系地址:联系地址: 法定代表人身份证:身份证: 联系电话:联系电话: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,然后依平等自愿、等价 有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项 目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建 设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同 谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履 行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,然后协助甲方对该工程项目进行实 地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的’慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:万元)。

2、居间报酬结算方式: 居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包 施工合后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款即工程总造价的 %到账后,次日将报 酬总额中的万大写: 元整以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内, 甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。 3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方 指定代理人。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权 要求对方承担违约责任。 3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主 方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。 七、合同终止 1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,然后双方签字盖章后生效。 3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。 合同签订地: 乙方指定账户户名: 乙方指定账户账号及开户行: 甲方:(盖章):乙方(盖章):

土地物业中间人居间合作协议书

中间人居间合作协议书 甲方授权代表: 乙方授权代表: 一、概况 本次土地概况如下: 1、现性质: 2、面积: 3、容积率 4、位置: 6、谈判时限: 二、总则 1、甲方是本次土地交易中土地所有方(委托人)授权代理的中间人,签字人为 该中间人代表,中间人具体人员及数量不在本协议中体现。 2、乙方是本次土地交易中土地购买方(委托人)授权代理的中间人,签字人为 该中间人代表,中间人具体人员及数量不在本协议中体现。 3、甲方负责在本次土地交易中代理土地所有方提供订约机会。 4、乙方负责在本次土地交易中代理土地购买方提供订约机会。 5、甲乙双方根据本协议获得规定的权力并履行义务,且应遵循双方与各自代理的委托人签订的<土地买卖居间协议》或类似标题的协议文件。 6、关联文件: (1)甲方与本次土地交易中土地所有方签订的<土地买卖居间协议》或类似标 题的协议文件。 (2)乙方与本次土地交易中土地购买方签订的<土地买卖居间协议》或类似标

题的协议文件。 (3)甲方委托人与乙方委托人签订的<土地买卖合同》或类似标题的协议文件。 (4)甲方与自己中间人团队人员签订的<内部费用划分协议》或类似标题的协 议文件。 (5)乙方与自己中间人团队人员签订的<内部费用划分协议》或类似标题的协 议文件。 三、居间事项 乙方在与甲方签订本协议后,甲方委托乙方推广甲方的委托人所持有的土地资源,促成双方委托人签订《土地买卖合同》或类似标题的协议文件。在双方与各自委托人签订的<土地买卖居间协议》成功履行,并取得“居间服务费”后,甲乙双方按比例划分取得该费用中各自应得部分。甲乙双方在取得各自应得部分的居间费用后,应按与各自中间人团队人员签订的<内部费用划分协议》或类似标题的协议文件,具体划分并支付报酬费用。 四、居间报酬及支付方式 1、在甲乙双方与各自委托人签订的《土地买卖居间协议》成功履行,并取得“居间服务费”后。由乙方全额提取该费用,再进行具体分配。 2、居间报酬计算 经双方友好协商,甲乙双方同意按以下金额划分取得居间费报酬。本次土地基本价为人民币XXX万元/亩,甲方加价后为人民币XXX万元/亩,其中每亩差价人民币万元作为甲方居间费用,费用总额为人民币XXX万元。乙方在XXX万元的基础上另行加价,另行增加的费用作为乙方居间费用,甲方不予干预,并配合乙方完成。 3、居间报酬支付方式 居间服务费报酬按人民币支付。在乙方每次取得居间费用之后,按固定金额支付给甲方。支付次数总共为N次,每次金额为N元。 4、居间报酬支付时间 按甲乙双方与各自委托人签订的<土地买卖居间协议》中规定的居间服务费支付时间,乙方每次在取得全额居间服务费后15个工作日内,应将甲方应得部分的费用全数支付给对方。逾期将按每日1%(对方应得费用的比例)的费用向甲方支付滞纳金。

相关主题