当前位置:文档之家› 煤改电转包协议 - 二改

煤改电转包协议 - 二改

煤改电施工转包协议

甲方身份证号

乙方身份证号

一.转包概括

1.工程名称:

2.承包地点:

3.承包范围:机组安装、机组底座安装、管道安装、线路安装、

安装工具、设备调试。

4.承包数量:总数量()台,每月完成()台

5.开工时间:

6.完工时间:

二.甲方责任

1.甲方提供安装样板间、宣传资料、安装居民家的详细资料、技术

交底、安全交底等资料,便于施工,不耽误工期,如遇到个别居民不协调尽快通知甲方,由甲方负责出面协调。

2.施工过程中如果出现停工或待料四天以上由甲方根据乙方提供

的施工人员报表付给现场施工人员每天元/天的补偿费。(除国家政策变化以及不可抗拒因素除外。)

3.在施工过程中因非乙方原因造成的连续停工超过10天,或者间

接停工超过20天,乙方有权要求按照合同结清各类款项并解除合同。

三.乙方责任

1.乙方与甲方交接好村民安装名单以及每户安装的机组规格,到

公司领取相应的设备。

2.乙方进场后,自行安排食宿,人员必须以实名制形式进入作业,

并将开始施工作业人员的身份证复印件,特殊作业人员操作证复印件于7日内交于甲方报备。

3.计划现场所需材料,填写表格并与甲方交接所需的机组设备和

相关机组辅材。

4.安装机组与现场技术、质量人员沟通,做好监理、公司、村委

领导随时检查,与各领导处理好关系,并做好和村民的关系,安全施工,文明用语。

5.作业期间杜绝施工作业人员喝酒,抽烟,闹事,如因此发生事

故及产生的费用由乙方自行承担。

6.在施工中由于乙方本事的原因造成停工,返工,材料,管件的

倒运,等损失,由乙方自行承担。

7.施工过程中注意安全,如施工操作人员发生事故由乙方负责。

四.工程进度款支付及结算等

1.协议承包价:3匹五百元/台;

5匹五百元/台;

6匹五百元/台。

2.关于付款付款周期的约定:协议签订后乙方安装200台机组,

确认质量、数量后于5日内结清施工款。

3.因未结清工程款乙方有权停工,待工程款的上批200台施工款

结清后复工,且因停工原因造成的工期延误乙方不承担任何责任。

五.施工与设计变更

在组织施工过程中,如遇特殊情况甲方对工程提出加快完成而采取的特殊施工,村民要求改变房屋设计图时,机组已经安装或部分安装及施工方法发生改变,所造成的成本上升由甲乙双方共同协商。

六.协议份数及有效期

1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签订之起生效。

甲方负责人(签字):乙方负责人(签字):

甲方联系电话:乙方联系电话:

甲方备用联系电话:乙方备用联系电话:

签订日期:年月日

煤改电施工分包协议

煤改电施工分包协议 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就区煤改电施工事项协商一致,具体条款如下: 一、概况 1、名称:煤改电工程 2、承包地点:区镇村 3、承保范围:宣传,机组运输安装,机组底座安装,管道安装,线路安装,辅材(一材料清单为准),安装工具,设备调试,售后服务。 4、承包数量:台。 5、开工时间:年月日; 完工时间:年月日(政府监管人员、机组生产厂家负责人、公司监管负责人、监理、村委负责人调试验收签字) 二、甲方责任: 1、乙方入场后,甲方协调乙方与机组生产厂方驻村负责人、公司驻村负责人、村里领导、驻村监理相互配合。 2、甲方提供乙方居民安装图纸、宣传资料、安装居民家的详细资料、技术交底、安全交底等资料,便于施工中不耽误工期,如乙方遇个别居民不协调,尽快通知甲方,由甲方出面协调处理。 3、所有施工材料由甲方购买,乙方负责安装。 4、施工过程中如果出现停工或待料的情况下,由甲方负责处理。 三、承包班组责任: 1、村煤改电乙方与甲方交接好村民安装名单,了解村里情况,到公司技术组拿施工图纸。 2、安排进入作业人员必须以实名制形式进入作业,并且将作业人员身份证复印件,交于甲方报备。 3、计划现场所需材料,并与甲方交接作业所需机组及机组材料。 4、安装机组与现场技术、质量人员沟通,做好监理、公司、村委领导随时抽检,与各领导处理好关系,并做好与村民的关系,安全施工、文明用语。 5、作业期间杜绝施工作业人员赌博喝酒、抽烟、不闹事,承包私活,如因此发生的事故及生产的费用由乙方自行负责。一经发现全队清除。

内部挂靠协议范本

XXXXXXXX有限公司 工程内部承包合同 工程名称:涪陵区江东街道稻庄村营盘村饮水安全工程管道安装施工合同项目经理/负责人:XX 联系电话:XX 身份证号码:XX XXXXXXXX有限公司 订立时间:2016年11 月21 日 订立地点:重庆XX公司办公室

XXXXXXXX有限公司 工程内部承包合同 发包方:XXXXXXXX有限公司(以下简称甲方) 承包方:XX ,身份证号码:XX (以下简称乙方) 为了加强公司对工程项目管理,确保建设工程项目的质量、安全和公司的效益,促进公司健康发展,依据相关法律和甲方与(以下简称建设方)签订的施工合同(以下简称施工合同),以完成该工程建设方与甲方签订的施工合同为最终目标,将该工程内部承包给乙方。据此,甲乙双方本着“平等自愿、谁主管谁负责及多劳多得”的原则,就该工程内部承包有关事宜,经充分协商,一致达成如下条款,以资双方共同遵守。 第一章总则 第一条甲方将2016 年11 月21 日与建设方签订的施工合同的全部工程,内部承包给乙方,乙方同意承包。 第二条本合同生效后,乙方有权依照本合同约定开展工作,组建项目班子,享有相关权利并履行相关义务、承担相关责任。 第三条内部承包工程实行独立核算,自负盈亏。 第四条乙方确认:对甲方与建设方签订的施工合同内容己完全了解、理解并认可,保证有能力履行甲方向建设方所应承担的各项责任和义务,承担该工程的全部经营风险。 第二章建设项目基本情况 第五条工程名称: 第六条工程地点: 第七条工程内容:详见甲方与建设方签订的施工合同、补充协议(如有)、相关函件、文件等载明的全部工程内容。 第八条工程总价(合计人民币):约 3000 万元(以工程最终决算为准)。 第九条工程工期:(见主合同)日历天。 1、本工程开、竣工日期以甲方与建设方签订的施工合同工期为准,施工合同规定有工期提前奖的,所获奖金全部奖励乙方。 2、乙方因各种原因不能按期竣工交付使用,经建设方认可,可按建设方认可的工期顺延;如延误工期,建设方按施工合同约定处罚的,所处罚款或违约金、经济损失等全部由乙方承担。 第三章承包期限 第十条承包期限:自本合同生效之日起,至工程竣工验收合格、交付使用、结清尾款、保修期满且无任何质量、安全、债务等遗留问题之日止。 第四章承包内容 第十一条承包内容 包安全文明施工、包质量、包工期,包实施工程建设的人员、机具、设备、材料、施工组织,包工程实施的资金,包管理,包赢亏,包工程实施中的违约责任承担等(但不限于前述内容),包实施工程可能发生的所有风险的承担(如:行政处罚等等)。 第五章权利与义务 第十二条甲方的权利与义务 (一)甲方权利 1、对乙方进行领导、管理和监督,对日常工作进行检查督促,对技术、业务进行指导。 2、监督乙方在施工过程中,严格按建设工程施工规范和安全规范及设计文件,并按建设工程管理程序及甲方规章制度等规定施工。 3、有权对乙方的违法、违规、违约等行为进行调查、处理、处罚或解除本合同。

工程项目转包合同协议书

编号:_______________ 工程项目转包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:___________________________________________________ 乙方:___________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设法》,为建设好_____________________________ 项目甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则,经充分友好协商,并就相关事宜达成如下施工协议,以资双方共同遵守。 第一条本合同协议书的组成 1、合同协议书; 2、总合同(指业主与甲方所签订的合同协议书,以下简称“总合同” )规定的合同文件; 第二条工程概况 1、工程项目名称:___________________________________________ 2、工程范围、内容:____________________________________________ 3、开、竣工日期:按照甲方统一制定的总体计划安排,____________________ 年_________ 月_________ 日开工,在__________ 年_________ 月 _________ 前完成所承包工程的各项任务。(以总合同开工日期为 准,同时规定完工时间。) 第三条工程质量、安全与环境保护 1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款,建立健全试验、质检等质量保证体系,严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工,并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查,配合甲方统一协调、管理,乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。 2、乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工,加强管理,确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。 3、乙方要做到文明生产,安全施工,严格遵守国家有关环保的各项政策和规定,工程完工后及 时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物,必须做到工完场清,其费用已含在本合同价格中, 不再另行支付 第四条材料供应 1、乙方负责工程所需的材料,自行采购,其质量必须符合国家有关规定,符合施工技术规范的要求。使用前必需

分散式风电项目合作协议

分散式风电项目合作协议书 甲方: 乙方: 经甲乙双方多次洽谈、考察,甲方认可乙方具备分散式风电项目前期开发的优势资源,乙方认可甲方具备项目投资、建设、运营的实力。为明确双方权利义务,双方本着平等互利、合作共赢的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就项目开发达成以下合作协议, 以供双方遵照执行,具体内容如下: 一、合作内容 甲方委托乙方开发安徽省范围内的分散式风电项目(以下称“目标项目”), 由乙方提供目标项目前期的开发咨询及协调全程服务工作,确保项目顺利备案并投产实施。 1.本协议签订之后2日之内,双方均有权对对方公司进行尽职调查,尽职调查应在3 日之内完成。双方应当对调查工作给予全面配合。 2.乙方负责获取目标项目备案指标, 为明确起见, 本协议项下目标项目备案等前期工作之完成是指目标项目取得包括但不限于附件1和附件2 所列的以及付款节点表中的所有文件,本项目之前期开发和后续投建所涉协调服务工作类事项均由乙方主导完成且协调各方资源,甲方予以辅助配合相关事宜。 3.在目标项目完成备案等前期所有合规性手续后且经甲方认可通过后,甲方按照已获得的项目的实际批复容量支付乙方咨询服务费用。价格为0.25元/瓦(本价格已涵盖并包含项目开发及全部手续费用等,为固定大包干费用,包括但不限于本协议附件1、附件2 以及付款节点表中所列全部工作事项)。 二、服务期限 1.本协议项下服务的有效期限为2018年6月22日—2019年6月21日,有效期到期但乙方未能完成本协议约定的代理或服务内容的,经甲方同意后,本协

议有效期限自动顺延。本协议也可以由双方协商一致提前终止。如一方提出延长此服务期限的,须在服务期限届满前一个月书面通知另一方,经甲乙双方协商一致并签署新的协议后, 本协议项下的服务期限可以延长。 2.乙方在履行本协议时应遵守国家、地方法律法规的相关规定,避免不正当竞争等不当行为,因乙方行为对甲方造成商业信用、信誉、品牌形象损失的, 甲方有权立即终止本协议, 并有权向乙方要求赔偿由此导致的一切经济损失。甲方委托乙方开展的业务,如果存在同业竞争,乙方应以甲方利益为重,避免甲方利益受损。 三、双方责任 乙方责任: 1.乙方向甲方提供目标项目所在地风力发电方面有关的政策信息,包括但不限于地方发改委的政策信息, 当地国土部门、环保部门、规划部门、电网企业等在办理风电项目开发方面的具体流程安排、政策等。 2.乙方负责为甲方在当地境内选择符合分散式风电项目开发的土地,但是推荐的目标项目用地不得为基本农田或公益林地、保护性草地、风景区等国家明令禁止进行建设风力发电项目的土地。提供所用地块的土地性质、坐标、周边电网系统接入和当地气象有关的基础材料,配合甲方完成目标项目评估和规划工作。 3.协调当地政府争取将该目标项目列为当地重大招商引资项目,给予甲方有关优惠政策,同类优惠政策在国家和省、市分别有规定的,按最优惠政策执行。 4.维护甲方投资项目的合法权益,乙方负责办理土地流转、征、租、用等建设项目有关前期手续。 5.配合甲方做好建设风电项目必要的水、电、路及土地平整等目标项目现场的协调工作。 6.乙方负责办理项目开发至项目开工前所需的所有手续及文件(详见附件1) ,办理过程中产生所有费用由乙方承担。 7.营造良好投资环境, 积极协调解决甲方在目标项目推进与运营中遇到的

农村煤改电工程施工组织设计(DOC 45页)

2016年农村煤改电工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:******************** 编制日期:2016年05月28日

审批:审核:编制:

**2016年农村煤改电工程 施工组织设计 编制说明 在国家大力提倡“绿色环保、节能减排”的政策下,为贯彻落实《北京市人民政府关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划的通知》京政发[2013]27号、《北京市人民政府办公厅关于印发北京市2013-2017年加快压减燃煤和清洁能源建设工作方案的通知》京政办发﹝2013﹞45号精神,北京市政府积极响应并开展农村地区居民煤改电采暖工程。本工程文件部分根据以下资料及相关规程、规范编制而成: 1、《城市中低压配电网改造技术导则》(DL/T599-2005) 2、《农村低压电力技术规程》(DL-T499-2001) 3、京电发展[2010]358号文“关于印发北京市电力公司 《配电网架空线路典型设计》等十三项企业标准的通知” 4、《电力建设工程施工及验收规范》(SD569-87) 5、《电能计量装置技术管理规范》(DLT/448-2000) 6、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 7、《**2014农村煤改电工程设计图纸》(北京京电电力工程 设计有限公司设计)

目录 一、工程概况 二、施工现场组织机构 三、施工现场总布置图 四、施工方案 五、工期及施工进度计划 六、质量目标、质量管理体系及技术组织措施 七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 八、环境保护及文明施工 九、计划、统计和信息管理

第一章工程概况 1工程简述 1.1、工程名称:***************** 1.2、建设地点:***************** 1.3、建设单位: ***************** 1.4、监理单位: ***************** 1.5、设计单位: ***************** 1.6、施工单位:***************** 1.7、计划开工日期:年月日 1.8、计划竣工日期:年月日 2工程规模 2016年**煤改电项目涉及**区**个镇**个行政村,分别为:**镇**村、**村;改造户数共计****户,新建、改造变压器**台,安装配电箱**台。 新架高压绝缘线JKLYJ/QN-185总长****米,JKLYJ/QN-70总长****米,新立接地电杆φ190/15米共***基,新立接地电杆φ190/12米共***基,新立钢杆***基。 新建低压绝缘线JKLYJ-150总长****米,低压绝缘线JKLYJ-702总长****米;新立接地电杆φ190/12米共***基;新立接地电杆φ190/10米共***基。新敷设ZC-YJY22-0.6/1kV 4*185平方电缆****米。

工程项目挂靠承包协议书

项目承包经营协议书 甲方: 乙方: 为加强工程项目管理及提高风险防范意识,保质保量按期完成项目施工任务,做到责、权、利相统一,甲方将其承揽的工程交由乙方进行项目承包,具体协议如下: 一、工程内容: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程造价: 4、工程范围: 5、工程开工时间: 工程竣工时间: 6、质量标准: 7、项目经理: 二、承包经营方式 甲方按工程总造价扣除项目管理费后将其余资金全部交由乙方支配使用并对该项目进行监督管理。由乙方承担该工程项目的安全、质量、合同、成本及工程造价、人工、材料、工期、进度等全面负责并承担经营风险,实行项目独立经营,自筹资金,自负盈亏。 三、管理规定 (一)甲方的权利和义务 1、甲方对乙方的施工进行全程监控,如乙方违反施工合同条款,甲方有权做出停工整顿的决定并直至解除本协议,不赔偿乙方任何损失。 如下情形发生时,甲方有权解除合同:发包方对承包人的表现表示不满,书面要求更换的;工程发生质量或安全事故,未妥善处理造成恶劣影响或给甲方造成损失的;承包人拖欠民工工资而导致甲方被当地行政主管部门通报或列为黑名单的;一个或多个本工程分包单位、材料商针对甲方提起诉讼的。合同解除通知自到达乙方之日起即生效。

2、甲方根据工程情况,可派出工程项目管理人员,派出人员的工资等有关费用由项目中予以支出。 2.1派驻人员规定:(如无派驻人员忽略不计) (1)专管员一人:元/月,由乙方支付。负责项目部资料章的管理、不定期对乙方的施工过程进行质量、安全等检查,差旅费及工地补助由乙方承担。 (2)项目管理人员:元/人/月,由乙方支付。若乙方需要驻场。以上工资标准为最低标准,驻外地需另行补助。 (3)建造师(不驻场):使用一级建造师风险金元/年,每次出场费用为元;借用二级建造师元/年,每次出场费用为元;建造师到场过程中,所有差旅花销由乙方支付。 3、甲方将发包方支付工程款的3%-10%提留,作为乙方的履约担保金,待工程质安全文明、市场行为无缺陷后,甲方向乙方逐步拨付。 (二)乙方的权利和义务 1、乙方拥有自主经营权,实行独立核算、自负盈亏,因乙方经营不善所造成的亏损或纠纷,均由乙方承担全部责任。 2、工程结束,乙方完成各种税赋后,所获得的利润归乙方所有,不受甲方干涉,乙方在施工过程中发生的费用均由乙方承担。 3、乙方在经营活动中应严格遵守国家法律法规及甲方的规章制度。 4、乙方应自行解决经营活动及施工中遇到的问题。乙方自行组织施工队伍、材料采购、项目商务洽谈、经济签证及工程款的催收等方面的工作。 4.1乙方应优先选择具有施工资质的安装队伍,并与该队伍签订单项工程劳务合同。对于没有劳务资质的队伍,应与每位施工人员签订完成一定施工任务的短期劳务合同。开工前为所有施工人员缴纳工程团体意外伤害险。 4.2项目部组成人员必须持证上岗,甲方可配合乙方办理相关人员证件,所产生费用由项目部承担。 5、乙方必须严格按照图纸、工艺及规范组织施工,应确保施工项目的质量和安全,如出现工程质量问题及安全事故乙方应积极处理和解决,一切费用由乙方负责。造成的一切损失由乙方自行承担。 6、乙方采购材料必须保证材料品质并符合合同、招标文件、图纸等规定,或者征得建设单位同意使用。乙方与供应商签订的合同必须向甲方备案。

建筑工程转包合同范本

建筑工程转包合同范本 篇一:建筑工程转包合同范本 甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:身份证号: (以下简称“乙方”) 甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对创业城二期续建九标段三栋(11区 -3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.32#.33#.34#.35#号楼)工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。工程内容: 1、工程名称:创业城二期续建工程 2、工程地点:乘风庄_ 3、工程十三栋楼总造价 15200万元(即人民币元,最后以实际结算价为准)。 协议内容: 甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼(11区 3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.32#.33#.34#.35# 楼)”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。 一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人),聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。 二、双方的权利与责任 1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。 2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。 3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。 4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。 5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(1000万元)人民币。招标代理费按照规定支付。 6、乙方负责与建设单位方进行协调,保证工程顺利地进行。

建筑施工企业在营改增大势下的合同管控和财税处理

营改增大势下 建筑施工企业合同管控及财税处理 (定稿) 梁石 【前言】 企业必须重视业务过程中的合同管控,因为合同在控制税收成本上具有非常重要意义。凡是要控制和降低税收成本,必须正确签订合同。我们知道企业的税收不是财务部做账做出来的,而是企业业务部门在做业务时做出来的;特别是在目前营改增大背景情况下,我们务必必须审慎对待合同的签订,合同、业务流程与税收的关系是:合同决定业务流程,业务流程决定税收,合同在降低企业税收成本中起关键和根本性作用。在合同执行过程中,“三证统一”和“三流统一”同时又是异常重要,既能够规范企业经营活动降低企业涉诉风险,同时能够对于税收进行统筹规划,至少达到不交冤枉税,甚至节税目的。 1、建筑施工企业的“三证统一”(法律凭证、会计凭证、税务凭证)及“三流统一”(资金流、票流和物流/劳务流)原理释义及涉及风险案例分析; A)三种凭证 1.1)法律凭证:合同、协议、制度、银行收付款凭证、运输单、保险单、法院判决书、各种鉴证报告、评估报告和各类文件 1.2)会计凭证:记账凭证、自制原始凭证、外来原始凭证、会计报表。

1.3)税务凭证:发票、完税凭证、免税证明、不征税证明。 B)合同和账务税务发票的关系 1.4)合同与企业的税务处理相匹配,否则,要么多交税;要么少交税; 合同中一定要对于税务前置性定义,比如企业的经营范围当中既有加工制作又有安装劳务的企业,一定要在合同当中表述哪些属于增值税,哪些属于营业税。如果不予以明确,多交税是必然的。 【税法依据】根据《营业税暂行条例实施细则》(国家税务总局2008年第52号令)的规定,纳税人的下列混合销售行为,应当分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额,其应税劳务的营业额缴纳营业税,货物销售额不缴纳营业税;未分别核算的,由主管税务机关核定其应税劳务的营业额: (一)提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为; (二)财政部、国家税务总局规定的其他情形。 根据《国家税务总局关于纳税人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有关税收问题的公告》(国家税务总局公告2011年第23号)的规定,纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务,应按照《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第六条及《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第七条规定,分别核算其货物的销售额和建筑业劳务的营业额,并根据其货物的销售额计算缴纳增值税,根据其建筑业劳务的营业额计算缴纳营业税。未分别核算的,由主管税务机关分别核定其货物的销售额和建筑业劳务的营业额。

风电施工合同范本

甲方合同编号:XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方: 乙方: 年月日

合同协议 甲方: 乙方: (业主名称,以下简称“业主”)为实施 (项目名称),已接受(承包商名称,以下简称“承包商”)对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸; (6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价:人民币(大写)元整(¥)该价格为本合同约定工程范围的包死总价,除本合同明确约定的调整外,其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准,满足设计和施工验收规范要求,满足达标投产的考核条件,分部、分项工程合格,单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天。 8. 本协议书正本两份,合同双方各执一份;副本六份,合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页:本页无正文 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 或委托代表:或委托代表: 经办人:经办人: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 税号:税号: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编:

营改增后合同签订要求

营改增后,工程合同管理工作中的关注要点增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。增值税、营业税虽然都是流转税的一种,但显著区别在于:营业税属于价内税,增值税属于价外税! 合同条款的具体内容(如:发票税率)将直接影响企业的税负承担及税款交纳。 下面就营改增后企业合同管理中需要关注的几个重点难点问题: 1合同签订时应当审查对方的纳税资格,并在合同中完善当事人名称和相关信息“营改增”之后,原来的服务提供方从营业税纳税人,可能变为增值税一般纳税人,服务提供方的增值税作为进项可以被服务接受方用以抵扣。因此,签订合同时要考虑服务提供方是一般纳税人还是小规模纳税人,提供的结算票据是增值税专用发票还是普通发票,增值税率是多少,能否抵扣,再分析、评定报价的合理性,从而有利于节约成本、降低税负,达到合理控税,降本增效的目的。 合同双方名称的规范性要求要高于原来的营业税纳税体系。在原有的营业税体系下,虽然也有发票开具的规范性要求,但相对而言,增值税体系下对服务提供方开具发票将更为严格。在原有体系下并不需要特别提供纳税人识别号信息,但现在服务接受方需要把公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息主动提供给服务提供方,用于服务提供方开具增值税专用发票。 2合同中应当明确价格、增值税额及价外费用等

营业税属于价内税,税款包含在商品或价格之内,而增值税属于价外税,价格和税金是分离的,这一点与营业税完全不同。增值税的含税价和不含税价,不仅对企业的税负有不同的影响,而且对企业收入和费用的影响是也很大的,如果不做特别约定,营业税一般由服务的提供方或者无形资产的转让方承担。而增值税作为价外税,一般不包括在合同价款中。 增值税税率相对于营业税税率较高,如果不能向上下游相对方转嫁税负,服务提供方或者无形资产的转让方税负将明显上升。因此,营改增以后,需要在合同价款中注明是否包含增值税。鉴于采购过程中,会发生各类价外费用,价外费用金额涉及到增值税纳税义务以及供应商开具发票的义务,有必要在合同约定价外费用以及价外费用金额是否包含增值税. 3合同中对不同税率的服务内容应当分项定价核算 营改增之后,同一家企业可能提供多种税率的服务,甚至同一个合同中包含多种税率项目的情况也会经常发生。尤其是建筑行业,存在一些挂靠现象,某供应商可能既提供劳务又提供材料。 此时对于兼营的不同业务,一定要在合同中明确不同税率项目的金额,明确地根据交易行为描述具体的服务内容,并进行分项的明细核算,以免带来税务风险。 基础工作做好的单位,可就本企业生产业务涉及所需的相关物料,制作出一个详细的税率表,提供给业务部门作为签订合同时的参考依据. 4合同签订时应明确发票提供、付款方式等条款的约定 因为增值税专用发票涉及到抵扣环节,开具不了增值税专用发票或者增值税发票不合规,都将给受票方造成法律风险和经济损失,应当考虑将取得增值税发票作为一项合同义务列入合同的相关条款,同时考虑将增值税发票的取得和开具与收付款义务相关联。一般纳税人企业在营改增后可考虑在合同中增加“取得合规的增值税专用发票后才支付款项”的付款方式条款,规避提前支付款项后发现发票认证不了、虚假发票等情况发生。

工程转包合同范本

工程转包合同范本 甲方: 乙方(实际施工方): 甲方承建之工程,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容 按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容,具体为工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导: 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任: 1、甲方责任:

1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2) 负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任: 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到等级以上。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。 4) 负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6) 具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。 7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

全面营改增后的建筑劳务公司“清包工” 合同的节税技巧

全面营改增后的建筑劳务公司“清包工”合同的节税 “清包工”是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。针对“清包工”建筑劳务问题,建筑劳务公司应如何与总承包方和建筑民工人员签订合同,才能实现节税效果呢?分析如下。 (一)建筑业“清包工”适用的税收法律依据分析 《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》“财税[2016]36号”附件2:《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第1款规定:“一

般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”在该文件中,有两个非常重要的字“可以”,即建筑劳务公司在增值税计税方法的选择上,在2016年5月1日后,既可以选择适用简易计税方法也可以选择一般计税方法。如果建筑劳务公司选择适用简易计税方法,则该项目本身所发生的成本中的增值税进项税不可以抵扣;如果选择一般计税方法计税,则该项目本身所发生的成本中的增值税进项税可以抵扣。 (二)建筑劳务公司增值税计税方式的选择分析 建筑劳务公司选择按一般计税方式计

税,还是选择按简易办法计税的关键在于税负的临界点的计算。 按照财税〔2016〕36号)附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》的规定,建筑劳务服务的适用税率是11%,而适用简易计税方法计税税率是3%。据此,我们可以大概计算出增值税计税方法选择的临界点。 假设整个“清包工”合同种约定的工程价税合计为X,则分包方的增值税计算方法选择分析如下: 1、一般计税方式下的应缴增值税为: 建筑劳务公司应缴增值税=X×11%÷(1+11%)-建筑劳务公司采购辅料的进项税额=9.91%×X-建筑劳务公司采购辅料的进项税额

风电道路合同

进场检修道路承包合同书 甲方: 乙方:乙方身份证号: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点:盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买,使用装载机推4M宽0.35深的基槽(局 部地基看现场而定),然后铺山皮石采用平地机整平后洒水,再采用20T压路机碾压(密实度必达到0.94以上)再铺大小适中的沙石细骨料,采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准,超出预算,甲方不予补给。建管办的临时

要求用工已包括在内,甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期:2015年8月26日,计划完工日期:2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 3、如乙方原因造成工期(根据甲方进度计划安排)延误,每延误一天,乙方赔偿甲方1000元,延误15天以上,甲方可终止合同,乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求(道路弯转半径,不得小于35米)。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。

煤改电配套工程项目总则说明

煤改电配套工程项目总则说明 我公司在认真研究邀请招标文件,根据招标人对 煤改电配套工程项目(第二包)(716户)煤改电配套工程的要求,会同公司相关领导、技术人员及项目部领导班子和各专业施工班组长,共同编写本份施工组织文件。本施工组织设计是指导该项目全过程各项活动的一个技术、组织、安全等各方面的综合性文件。 第一节 本施工组织设计的任务 本施工组织设计的根本任务是煤改电配套工程项目(第二包)(716户)煤改电配套工程施工方案。设计要求,从人力、物力、财力、空间等诸要素着手,在劳动力组织、各专业协调、材料供应、工期安排和空间布置等方面,进行科学、合理、有效的部署,保证施工进度快、质量优,照合同工期按期完成本工程项目。第二节 编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规。 2、国家现行的供电规范,供电工程施工及验收规范,北京市现行有关规定。 3、煤改电配套工程项目邀

请招标文件。 4、现场勘察所了解的具体情况。 5、我公司的企业标准和IS09001:2000质量体系,ISO14001环境体系、OHSMS职业安全健康管理体系标准要求。 6、我公司现有技术力量、施工力量和技术装备等情况。 7、我公司的技术力量和行业资源、专业厂家、材料供应商等。 8、我公司在其他类似工程施工中总结的经验。 9、其他相关参考资料 第三节 施工工艺规范及技术标准 1、建设单位对本工程提出的施工工期、质量要求。 2、本公司有关施工质量、安全生产、技术管理、质量、环境、安全保证体系等文件。 3、国家、地方和行业相关的验收规范,标准,规程等。 4、供电安装技术规范: 本施工组织设计作为招标文件之一呈报业主,如若中标,我公司将以本文件作为指导施工的法律文件,并在业主、监理方的指导下进一步规范、完善并执行。 第四节 本施工组织设计将对如下问题提出解决方案: 1、供电设计审批和施工的沟通方案,我们将对最终结果负全部责任。

工程项目转包协议书

工程项目转包协议书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

协议书 甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:身份证号: (以下简称“乙方”)甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 工程内容: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程总造价万元人民币,(最后以实际结算价为准)。 协议内容: 甲方将“”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。 一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人),聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。 二、双方的权利与责任 1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。 2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。 3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。

4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。 5、乙方向公司交付合同履约金( 万元)人民币。招标代理费按照规定支付。 6、乙方负责与建设单位方进行协调,保证工程顺利地进行。 7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的,由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的,甲方必须提供相应的手续,因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。 8、乙方就该项目全额风险独立经营,自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费 %、税金等之后的余额。 9、工程竣工后,若建设单位未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议继续生效,直至该项目完全终止。 10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行,施工中所发生的安全事故一切由乙方承担,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理,乙方为施工人员购买工伤、意外保险,需要甲方配合的,甲方不得拒绝。 11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。 l2、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等情况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。

建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本)

GF—2003—0213 建设工程施工专业分包合同 (营改增填写范本版) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局

第一部分分包合同协议书 承包人(甲方): 分包人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就分包工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、分包工程概况 1. 总包工程名称:。 2. 分包工程名称:。 3. 分包工程地点:。 4. 分包工程承包范围和内容:。 按甲方与发包方(业主)签订的《建设工程施工合同》约定为准。(选择使用) 5.承包方式:乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工和包竣工验收合格的方式承包本工程任务。乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审记录、监理或发包人审定的施工方案等进行施工,履行甲方与建设单位(业主)签订的合同约定的进度、质量、安全、文明施工及其他要求。 二、分包合同工期 计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日。具体以发包人批准的开工报告为准。 工期总日历天数:天。 三、质量标准 分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准,并同时达到

合格标准。 四、安全文明标准:按甲方与发包方(业主)签订的《建设工程施工合同》约定为准。 五、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同总价为:人民币(大写)(¥元)。 其中:不含增值税合同价为:人民币(大写)(¥元); 增值税率:; 增值税金为﹕人民币(大写)(¥元); 安全文明施工费为:人民币(大写)(¥元)。 2. 分包合同价格形式:采用固定价、可调价和成本加酬金(选择使用) 合同价格、计量与支付等其它内容均按甲方与发包方(业主)签订的《建设工程施工合同》约定为准。(选择使用) 六、分包合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成分包合同文件: (1)建设单位(业主)与甲方签订的本项目的《建设工程施工合同》; (2)在工程实施期间,甲乙双方签订的任何其他协议及建设单位(业主)、甲方发出的与施工有关的通知及文件,经双方确认的电文、会议纪要、图表等; (3)本项目的招标文件(如果有)、投标函(如果有)、承诺书、投标报价清单(如果有)等; (4)施工图纸、施工技术规范标准和要求; (5)技术标准; (6)建设单位与甲方签订的合同履行期间,业主、监理、甲方提出的任何要求或指令,也适用于乙方; (7)甲方在本工程中颁发的管理性文件。

风力发电基础工程承包合同书

风力发电基础工程承包合同书 甲方:奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方:松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商,甲方经过仔细研究考证,同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规,本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同,共同遵守执行。 —、工程概况: 1、工程地点:巴彦县巴彦港镇 2、项目名称:巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模:50台机组 4、土建工程:约人民币10亿元 5、承包方式:包工包料 6、承包方式:本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式;按设计图纸要求所列基础的全部工程(支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等)。基础规格为35米X 35米X 20米,自合同生效期两个月内开工。

二、开工日期:2014年09月30日 三、质量要求:合格 四、结算方式: 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式: 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方,乙方接到进场费后,即调遣施工人员及调运施工设备进场,并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件,甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款,乙方接到预付款随即开工,以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款,如不及时拨付,乙方有权停工,损失由甲方承担。工程竣工验收合格后,甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款,合计结算95%,余额5%作为工程保修金一年返还(自结算之日起365日)如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金,甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金: 合同签订后,乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金(1000万元),保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银

空气源热泵项目投资计划书

空气源热泵项目 投资计划书 规划设计/投资方案/产业运营

摘要 作为一种清洁能源设备,空气能热泵在2016年“煤改清洁能源”政策 的推出后便迎来热泵采暖机市场的爆发,从而带动了整体空气源热泵市场 在2016-2017年的高速增长。2018年,煤改电市场表现平平,同时热泵热 水器在房地产低迷以及燃气类产品竞争的情况下,也在逐步放缓。因此整 体空气源热泵出现了明显的下滑。2019年空气能热泵行业总销额为178.79 亿元,同比上升4.8%,这得益于宏观采暖政策补贴推动、热泵热水器楼盘 配套以及北方市场空气源热泵热风机的快速发展。 该空气源热泵项目计划总投资10940.77万元,其中:固定资产投资7972.43万元,占项目总投资的72.87%;流动资金2968.34万元,占项目 总投资的27.13%。 达产年营业收入24714.00万元,总成本费用19348.76万元,税金及 附加211.37万元,利润总额5365.24万元,利税总额6316.64万元,税后 净利润4023.93万元,达产年纳税总额2292.71万元;达产年投资利润率49.04%,投资利税率57.73%,投资回报率36.78%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位361个。 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学 的态度,严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可

靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。 作为一种热泵,空气源热泵可以将不能直接使用的低级热能(例如空气,土壤和水中所含的热量)转换为高级热能,可以使用的高级热能可以节省一部分高级能源(例如煤炭,天然气,石油,电力等)。空气源热泵作为一种清洁能源,紧紧响应环保政策的号召,在未来将有非常广阔的市场发展前景。 报告主要内容:概述、背景及必要性研究分析、市场分析预测、建设内容、选址评价、土建工程、工艺先进性、环境影响分析、项目职业安全管理规划、项目风险说明、项目节能分析、实施方案、项目投资估算、项目经济评价分析、项目综合评价结论等。

相关主题