编号
×××××建筑工程有限公司建设工程劳务分包合同
发包人：
承包人：
分包工程名称：
施工地址：
劳务分包协议书
发包方：（甲方）
分包方：（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，×××××建筑工程有限公司将×××劳动技术学校图书馆所有工程项目分包给建筑劳务有限公司施工。现就本工程劳务分包有关事宜，经双方协商达成如下协议：
第一条：工程概况
（一）1、工程名称：×××劳动技术学校图书馆工程
2、工程地址：×××南京路
3、建设单位：×××劳动社保局
4、设计单位：×××设计院
5、建筑面积：4812平方米
6、结构类型：框架结构
7、开竣工日期：年月日至年月日
（二）承包范围：完成该项目所有施工图除一次结构的所有工程项目。包含：工程二次结构填充墙、构造柱、圈过梁、窗梁、女儿墙及窗台压顶、屋面女儿墙砌筑；电梯井、装修工程所有室外贴面、内外墙抹灰等等，完成所有室内贴砖、砼剪力墙、柱梁面及楼梯板底粉刷，地面工程、楼面的清理打磨、卫生间找平层、防水层上的保护层面层，砌墙及粉刷用脚手架搭拆、外墙贴面时脚手板的翻搭、屋面工程、室外散水、花台、水电、消防、弱电、电梯的吊模修补粉刷、临设等项目中所含的瓦、木、钢、水电、伸缩缝安装、脚手架的搭拆安全防护等应完成的工作以及现场安全文明施工、打扫，扫地出门以及竣工验收多次打扫在内，满足竣工交钥匙为止。
主要施工项目包含工作内容如下：
一、砌体：⑴、建筑物内外所有砌体的砌筑；⑵、砌体材料水平、
垂直运输；⑶、砌体拉接筋的制作、安装；⑷、砌筑脚手架的搭设、拆除；⑸、落地砂浆的使用、半截砖的回收使用；⑹、砂浆的搅拌、水平、垂直运输；⑺、砂浆搅拌场地，砌筑场的文明施工以及搅拌机和防护棚和水泥棚的搭设；⑻、工完场清，落地物分类清理干净；⑼、配合卸料平台安装；⑽构造柱、窗过梁、屋面女儿墙、窗台压顶的施工、制作、安装。
二、内墙抹灰：⑴建筑物内所有墙面、柱梁面及楼梯板底抹灰，其中消防箱后面贴钢丝网抹灰在内；⑵、抹灰前打疤、贴饼、护角、剔除墙面灰耳朵，提前一天墙面湿水；⑶、铺钉钢丝网；⑷、砂浆的搅拌、水平、垂直运输；⑸、抹灰脚手架的搭设；⑹、落地灰做到及时清理回收使用。
三、外墙面装饰：⑴、外墙贴饼、分格放线；⑵、外墙面砖的下车、场内水平、垂直运输；⑷、外墙抹灰挂网、贴外墙面砖；⑷、空鼓墙砖的凿出剔打；⑸、落地灰的回收使用；⑹、具体贴面部位详见图纸及甲方要求，所有屋面内侧出檐压顶抹灰。
四、楼面卫生间部位：⑴、结合层清理凿毛、贴饼、墙面弹线；
⑵、原材料搅拌、垂直运输；⑶、混凝土或砂浆捣实、找平、压光；
⑷、卫生间管道吊模、浇砼，并确保不渗漏，柔性防水层包括在内；楼面其他部位清理打磨，贴面、擦缝、打扫达交工验收条件。
地面：⑴、所有挖土回填土的结构建筑设计要求的施工内容，基础包括在内；⑵、散水坡、花台、台阶、按图纸设计要求，室外竣工验收四周围场地平整到位。
五、屋面：⑴、屋面所有结构、建筑设计要求的施工内容；⑵、结构层凿毛、清理结合层渣；⑶、分格缝设置；⑷、屋面所有的土建项目作业，其中包括出屋面管洞吊模浇砼，消防管支撑砌粉，屋面清理干净达竣工验收标准（柔性防水除外）。
（三）本工程承包范围内所有材料进场上卸货、转运以及施工前的各项准备工作，砼、砂浆搅拌机械，以及其他小型机械、锹、灰桶、线板等工具、三级电箱及三级电箱以下的电缆线、配线板、元钉、扎丝、氧气、乙炔、脱模剂、密缝条、电焊条、砂轮切割片施工用线、施工用水管、扫把等耗材均由乙方自负（其中包括现场施工照明灯及灯线在内）。
第二条：承包方式：
扩大劳务分包。
第三条：甲方、乙方驻工地代表：
1、甲方代表：
2、乙方代表：
3、乙方管理人员花名册（附名册）
第四条：协议价款的确定、劳务结算原则：
1、本工程劳务分包按招标文件建筑面积平方米包干，单方工程承包价元/平方米。包括：二次结构钢筋、模板、砼、墙体、装修、屋面工程、地面工程及楼面清理打磨、内粉脚手架、安全措施、安全防护及场内材料的装卸转运等。（测量单方造价时外贴按元/平方米，刮糙按元/平方米计算；若由于设计变更或业主变更，按此价格进行调整增减）。
2、二项达标奖励元/平方米，（其中：质量符合梅兰杯要元/平方米，达到安全文明省标化工地元/平方米），如施工中质量不符合要求；发生安全事故或达不到文明标化工地甲方不给予乙方奖励，罚乙方每平方米元。
3、协议价款为综合单价包含：人工费、管理费、社会养老保险金、福利、安全、文明施工质量措施费、临设、小型用具等。乙方不得以任何缘由增加额外费用。
4、结算以业方、监理、甲方签证的有效文件为依据。
5、建筑面积的计算方法按国家定额所规定的方法计算。
6、±0.000以下土方及图纸变更，以×××2006年建设工程消耗量定额进行计算，进行调整增减，乙方只收取人工费。额外用工按元/工日计算，不分技工与壮工。
第五条：劳务费支付及结算：
1、双方约定，进场施工不预付生活费；进场施工一月后在下月20日前乙方向甲方申请完成工作量，经甲方审核后支付50%工程款项，余款在工程竣工验收合格后三月内付清。
第六条：工程质量：
1、工程质量：符合图纸设计及施工验收规范要求，达到×××优质工程标准。
2、乙方缴纳质量保证金，若发生质量事故，甲方除扣除乙方索赔给甲方造成的材料等经济损失和费用。
第七条：安全施工
1、安全文明施工目标达“××市安全文明标化工地”，确保无人员伤亡安全事故的发生；
2、在工程施工中，乙方应严格执行号文件，创建××市安全文明标化工地做好安全施工防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全，若乙方未认真履行其义务，乙方必须对由此发生的质量、安全事故付全责，且必须承担给甲方及第三方造成的各种损失和费用。本工程的安全文明施工费已包含在工程承包单价中。
3、乙方交纳安全保证金，若发生安全事故所造成一切费用或损失增色由乙方承担，并从安全保证金中支付。安全保证金不够支付时在乙方的承包总额中扣除。
第八条：工期
1、本工程协议开工日期年月日，竣工日期年月日。
2、在合同总施工工期规定范围内，无论何种原因未经甲方书面同意工期不得延期，乙方有责任采取一切措施确保合同工期的实现，每拖延一天乙方自愿按3000～5000元/天进行处罚。
第九条：甲方权利和义务
1、负责工程施工组织协调及施工中技术、质量、安全等方面的交底。
2、负责组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全及按图纸施工中的情况，材料的领用及行政管理事务。
3、负责图纸技术交底、编制施工组织设计，解决施工中发生的技术问题，负责组织本工程质量验收工作及资料的完善。
4、甲方组织好乙方施工的连续性，保证机械、材料的供应。
5、乙方工人进场时，甲方应对其进行遵章守纪、安全、消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
第十条：乙方的权利和义务
1、乙方对于确定劳务关系的工人必须出据当地派出所政审材料、
保证人员政治素质、身体素质和技术素质，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55 周岁。
2、乙方必须保证人员相对稳定，不得随意更改注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的施工任务，服从甲方的统筹按排、统一管理。
3、乙方必须按国家现行的施工规范、标准、施工力及说明进行施工，在施工中注意成品保护，爱护甲方机械，材料及用具，如发生损坏、丢失应照价赔偿。
4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安条例等方面的教育，遵守甲方关于安全生产、消防保卫、场容卫生、防止扰民等规章制度、服从甲方管理人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，所有职工工资卡和人员花名册。
第十一条：双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责将图纸要求、施工规范、质量标准、操作规程等对乙方进行技术交底。
2、甲方负责提供垂直运输机械。
3、甲方向乙方提供各工种仓库、食堂，乙方人员伙食费自理。
4、由于甲方材料、机械供应不及时造成停工等，工期顺延。
5、由于甲方施工人员指挥错误造成的质量问题，其经济损失及相关责任，由甲方负责。
（二）乙方责任
1、乙方进场前向甲方提供劳务公司营业执照、资质证书、税务登记、管理人员名单。
2、乙方派驻人员：全面主管一名，施工员、安全员、质检员各一名，专人开搅拌机，提供一名塔吊司机，由甲方统一管理，工资由乙方支付。
3、乙方必须服从项目部管理，做到文明施工，施工现场随做随清、日做日清。使用的机械及时清理，排放整齐，并按规定切断电源，有防护的盖好防护罩。对现场不及时清理者，甲方可以派人整理，整理费用甲方从乙方工资中双倍扣除，对因乙方原因未对机械进行防护而造成的损失从乙方工资中扣除。
4、乙方施工过程中应对他人成品采取必须的保护措施，不得破坏他人成品，如发现破坏，修补所发生一切费用均由乙方承担。
5、乙方必须给其施工人员办理工伤保险。
6、乙方施工中自行负责对本班组的职工进行安全三教育，严格按照安全操作规程操作，按规范要求执行，对班组内职工的安全负全部责任，如因自身原因造成的安全事故，自行处理解决并承担一切经济损失费用，且须承担给甲方及第三方造成的各种损失，甲方不承担任何经济责任和费用。
7、乙方施工时，应做好安全保护措施，上班前教育职工先检查脚手架状况，所有脚手架的连墙点不得随意拆除，若发现安全隐患必须停止施工并及时向项目部汇报，待整改验收合格后方可施工。
8、乙方必须教育所有进场施工人员，主动与项目部签订用工合同及安全责任书。如不及时签订用工合同及安全生产责任书的，发现一个处罚100-500元，严格遵守国家有关法律法规，遵守项目部各项管理制度，不得招收有劣迹行为的人员，不得在施工现场打架斗殴，如有类似情况发生，甲方有权按情节轻重程度及时进行处理，处罚标准为每人（次）100-2000元，如发现各承包班组职工偷盗工地材料，发现按材料十倍价格处罚，情节严重者清除出施工现场，并交公安机关处理。
9、乙方须教育职工住在施工现场规定的住所，无事不得外出，在外所发生的一切事故责任由乙方自行承担，甲方不承担任何连带责任。
10、乙方须教育班绷带职工严格执行项目部各项管理制度，不得在宿舍院内大声喧哗，更不得偷拿他人财物，违除按原价赔偿外，并予以500元处罚，情节严重者清除出施工现场，并移交公安机关处理。
11、乙方承担因自身原因引发的一切安全经济责任，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
12、乙方必须严格按设计图纸施工验收规范及甲方技术交底内容进行施工。
13、乙方完成的各道工序在自检合格后报甲方检查验收，甲方在检查中发现问题乙方应及时进行处理、补救，确保一次性验收通过，如一次性不能通过验收，罚乙方贰仟元，整改处理后再不通过验收，累计计算处理。
14、乙方应及时对工程质量不符合要求的项目无条件进行返工，并承担由于返工所造成的一切损失（包括材料费、人工费、机械费等）。
15、乙方在施工过程中若业主监理检查发现质量存在问题，对甲方进行处罚，该罚款从乙方风险抵押金中或承包金额中扣除。
16、乙方必须无条件服从甲方总工期的要求，进场一周内编制详细的施工进度计划表报甲方审核同意，并严格按报批的进度计划进行施工。
17、乙方不得以任何理由和任何方式延误工程工期，每期计划只许提前，不许滞后，如因乙方原因延误完成时间，则按每天3000元进行处罚，从乙方承包工资款额中扣除。
18、在甲方外墙保温结束提供工作面的同时乙方及时按排人员插入施工进行外贴，并在10天内全部完成外墙贴砖，每延期一天按1000元/天进行处罚。
19、乙方必须保证合同的履行，对乙方不能保证进度、质量，不能自觉履行合同，对分项工程造成影响时，甲方有权终止合同，对乙方进行辞退清理出场，其一切责任和后果由乙方承担，工资按实际完成量的50%支付，另50%作为对甲方造成损失的补偿，乙方不得以任何理由煽动工人闹事影响甲方的正常施工和工作秩序，若给甲方造成各种损失由乙方承担。
20、如乙方自备的工器具不能满足工程施工要求，影响工程进度和质量一切后果由乙方承担。
21、所有的工程变更乙方必须无条件服从施工，所变更的项目用工甲方予以按实结算。
22、乙方不得以任何理由撤走部分或全部工人，因此造成影响时，甲方有权拒付未领劳务工资，并终止协议。
23、乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行人员调整，乙方无法进行调整时，甲方有权暂不按排任务，直到终止协议。
24、乙方必须按合同要求完成全部承包内容，未经甲方同意，乙方不得以任何理由甩项，如擅自甩项，乙方将承担对甩项的部分按××市2003年建设工程消耗量定额价中的人工费10倍违约金，并由甲方在乙方结算工资总额扣除。
25、自备三级配电箱及三级配电箱以下施工电线、电缆，灰桶、
锹、铲、木抹子、平板振动器、插入式振动泵、磨光机、保养砼用水管以及本工种需用的砼、砂浆搅拌机及其他小型用具，现场照明灯和电线自备等。
第十二条：材料管理
1、甲方在施工过程中实行定额、限额领用料。乙方必须指定专人对甲方的进场材料参与验收，共同清点、签证履行书面领、还及出库手续，如耗用超过定额含量，乙方当按价赔偿，水泥应节约%以上，钢材应节约%，砂、石超损耗不得超%。
2、甲方所供材料必须为合格品，单道工序完成后，木头、大板中的钉子乙方必须起净，并按甲方指定地点码放整齐。
第十三条：其他条款
1、乙方必须服从甲方的统一管理，统一安排，安全帽由乙方自行解决，统一标识，所有施工人员不得在施工现场随地大小便，乱丢垃圾，如发现按100元/次进行处理。
2、工人暂住证、上岗证、劳务等证件由乙方自解决。
3、现场职工住宿的住所、食堂由甲方提供，乙方人员伙食费由乙方自理。
4、乙方施工人员必须遵守国家的法律法规及地方的治安条例，不得擅自在外留宿，如有擅自留宿住在外者，萁在外留宿期间所发生的一切事情（违法、违纪、交通事故、突发疾病等）均于本项目部无关，后果自负。因此造成甲方损失的，由乙方赔偿。
5、非现场施工人员严禁进行施工现场。
6、为保证合同的实施，按甲、乙方约定，乙方缴纳质量保证金万元，安全保证金元，若发生质量安全安全事故所有的处理费用全部由乙方承担，并在质量保证金及安全保证金中扣除，扣除不足部分在乙方承包总额中扣除，甲方不承担任何费用；若无质量安全事故发生，本分包工程任务完成后无息返还。
7、乙方必须按时发放工人劳务工资，由于乙方未能按时发放工资造成劳资纠纷引发职工上访，每发生一起，甲方将对乙方按每起贰万元给予处罚，并在甲方与乙方结算总额中扣除。
8、未尽事宜，双方协商解决。
第十四条：争议
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或施工协议管理机构相关部门调解，不愿通过协商或调解不成功的，可以按以下方式解决：
1、向××市仲裁委员会提出仲裁。
2、向××市人民法院提出诉讼。
第十五条：协议生效与终止
1、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，经甲、乙双方代表签字盖章后生效。
2、乙方承包的工程项目结构验收须达到质量目标并取得证书，结清各项费用款，本协议终止。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
帐号：帐号：
电话：电话：
日期：日期：
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 安全生产文明施工协议(劳务分包) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
总包方（全称、以下简称甲方）： 分包方（全称、以下简称乙方）： 鉴于乙方已经与甲方签订工程劳务施工合同（以下简称为“分包合同”），为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程安全生产、文明施工事项达成一致，签订本协议书。本协议书为工程总分包合同的一部分，具有同等法律约束效应。 一、工程安全生产、文明施工标准 本工程安全生产、文明施工标准双方约定为： 二、组成本协议书的文件包括： 1、本协议书第一部分：协议书； 2、本协议书规定条款； 3、国家、xx市关于建筑施工管理的有关法律、法规、规范及标准 4、协议书履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。 三、乙方向甲方承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。 四、乙方必须建立健全现场安全生产、文明施工管理机构和职责。 五、乙方向甲方承诺，在履行本协议书的过程中，甲方对乙方所进行的一切处罚和处理乙方均无异议。 六、乙方承担其负责向甲方提交的所有材料的法规、规范符合性及此引发的所有法律后果，甲方的审核批准并不代表乙方无须承担责任。 七、履行本协议书的过程中，甲方对乙方已处罚款项均不予以退还。 八、协议书的份数: 按分包合同一并处理。 九、有效期
工程劳务分包合同书样本 篇一：施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及国家相关行政主管部门有关要求，为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人：营业执照号码：有效期： 资质证书号码：有效期： 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称： 工程地点： 承包范围： （具体桩号以项目部技术部划分为准），详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任
1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素，具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励；若超过合同工期，甲方根据实际情况给予适当处罚；若在甲方同意的顺延工期内完成，甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后，并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主（指江西省昌奉高速公路项目建设办公室，以下同）对工期有新的要求，乙方应积极响应，并满足业主要求，同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准，并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因，未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担；因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的， 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定：大写:元(小写：元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算；工程量按图纸实物尺寸计算，同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容：甲方按本合同书给乙方支付的价款，为
劳务分包合作协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 甲方承接了工程，为保证工程顺利进行，甲、乙双方在协商一致的基础上，就双方共同完成工程任务的相关事宜达成如下协议条款，以资双方共同信守。 第一条：合作事项、范围及内容 1、乙方对甲方承接的“劳务协作项目”工程进行了实地考察确认，充分认识到了工作条件特别艰苦，自愿与甲方合作并接受甲方的委派。作为甲方的特别授权代理人担任劳务协作工程现场第一责任人贺东华)报公司及指挥部备案，由乙方全权组织实施完成劳务协作工程任务。 2、经双方暂定为：工程量为房屋主体劳务（20—30万平方米）及附属工程)，工程量价：以劳务协作协议为准。钢材、商品砼不计入工程总价内，节约钢材，商品砼材料款乙方享有70％，甲方享有30％分成，乙方应准备充足的前期工地所需资金，用于第一笔工程计量拨付之前的工程开支，如因乙方资金问题及管理造成的一切责任和后果均由乙方自行承担。 第二条：合作管理费的收取及利润分配 1、甲方负责处理与的结算为准，工程款的拨付双方开设帐户上、由甲方协调与业主的关系。
2、甲方负责指派现场管理人员、会计人员各一名，负责现场管理和财务报表等工作，其工资由乙方负责发放，标准由乙方确定（元/月工资）。 3、甲方监督乙方，乙方必须按时足额优先支付农民工工资和材料款及项目的正常费用开支。 4、乙方负责指派技术管理人员、出纳人员和组织机械设备及所有架料人员进场作业。 5、乙方在协作过程必须服务指挥部份管理和安排，不得违章作业，如发生伤、残、亡事故，概由乙方承担经济、法律责任。 6、乙方结算的劳务单价以甲方所签订的“劳务合同”单价 为准(与所有工程单价一致)，并扣除甲方应收取的管理费、前期联 系工程业务的费用后，其余款项由乙方享有。该项目自负盈亏由乙方承担。 第三条：管理费及前期费用的计取。 1、甲方按工程总价的3％向乙方暂收取前联系工程的业务的各项费用万元(大写)，以工程价款按计量比例收取，双方按工程总造价比例进行相关费用增和减以最终结算为准，签订协议二日内付清全额前期业务费双方确定甲方收取工程总价 2.6％的管理费，按每次工程款拨款比例收取管理费，可根据现场的进度和质量给乙方奖励0.5-1％的奖励。 2、甲方在中铁二局重庆公司贵阳指挥部签订“劳务协议”之日，乙方一次性向甲方支付总价l％的差旅费，并在本协议签订之日，乙
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
劳务分包工程内部承包协议书样本 劳务分包工程内部承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编号::劳务分包工程内部承包协议书工程名称::工程地点::深圳 合田建设工程劳务有限公司印刷本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 劳务分包工程内部承包协议书甲方:深圳合田建设工程劳务有限 公司乙方:甲方将其从项目承包方（公司）承包的项目劳务分包工程 以统一单价计量式的形式发包给乙方，为明确双方各自经济责任关系，确保工程能保质保量如期竣工，在平等互利的原则下，经双方协商一致，达成如下协议:第一条承包范围及工作内容容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:方工程承包方项目部工作指令所示施工区域 4、承包方式:包包人工、包）施工工具及耗材（如切割机、切割片、铲、锤、镐等）、包质量、包安全、包工期、包成品保护等。 5、用人工费用合同价:以以经业主验收合格的实际工程量与工程 承包方统一工价表计算得出的金额为准。
审定单价为双方确认的人工费报价，人工费用单价为一次性包定（其中已包含赶工费、加班费、误工费等费用），结算根据经验收合格的实际工作量和双方确认的工价表结算。 对《园建绿化施工项目劳务分包统一工价表》》（见附件一）中 未有的项目，报甲方核定单价，现场办理人工费签证。 6、工期:年月日开工，年月。 日竣工。 总工期为日历天（以实际进场日期开始计算））。 7、其它需要补充说明的内容:方乙方按甲方提供的施工图进行施工，达到甲方的质量要求和工程进度要求。 非工程承包方要求增加的工程量或由于劳务分包队施工质量，问 题导致的返工维修，人工费不予签证增加。 人工费含:材料成品保护费、暂住人口费、安全保险、文明施工、差旅交通等所有工人开支发生的费用。 工作范围包括但不限于以下内容:①①负责施工材料的清点、卸货、场内转运（ （100）米之内）、保管及防损等。 ②②自行管理施工人员宿舍工人员宿舍卫生、餐饮及安全事宜。 ③③领用甲方施工设施、设备（如斗车、人字梯、安全帽等）应 在退场本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
劳务安全协议书 工程项目名称： 甲方： 乙方： 甲方根据项目工程，依照《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》，为加强劳务分包队、组及工程分包单位的劳动安全生产管理工作，切实依法保障务工作业人员的身体健康和生命安全。 根据《建设工程安全生产安全管理条例》第24条规定： 建设工程实行工程总承包制，由总承包单位对施工现场的安全负总责任，分包单位应当服从管理导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任，甲方依法与分包单位、务工作业人员签订劳务安全协议合同。 一、甲方按照党和国家有关安全生产工作的方针、政策及分包项目务工作业人员的安全是，依法定期和不定期进行安全监督检查，凡经检查发现野蛮施工，违反安全操作规程，甲方有权停止其施工作业并限期整改，若不按要求，整改不力，甲方按规定予以处罚。 二、乙方工程分包单位及劳务作业人中班组应完善自己所在单位、区域的安全生产责任制，建立各工种的安全操作规程。特种人员必须持证上岗，未经培训人员不得上岗作业。 工程分包单位劳务建筑队法定人员是所在单位的第一责任人，应对所施工的工程负全面责任，并根据工程特点建立健全安全操作规程。 三、根据建设部关于《建筑施工安全生产管理机构及专职安全生产
管理人员配备办法》的规定，各工程分包单位及劳务队伍应配备专(兼)职安全生产管理人员，全面负责管理安全工作。 四、乙方人员进入施工现场，首先进行入场员工的的安全培训教育，做到严格遵守执行党和国家的安全法规及甲方的各项规程。若违反安全规程，情节严重，造成各类安全事故的依照《安全生产法》第90条规定予以处罚。 五、乙方务工人员必须正确佩带自己的劳动保护用品的施工作业中，未按要求造成事故，情节严重造成重大安全事故所产生的一切后果，均由工程分包单位及劳务队自行负责。 六、劳动法规定：使用未满十六岁的童工及未成年人，违法使用务工人员，一切责任由乙方自行负责。甲方有权抽查、监督管理，并按相关政策从重处罚使用单位。 七、因建筑施工的特点，高空、深坑、危险场所随时都有，为此，乙方不得招用有心脏病、高血压、癫痫及年老岁数超过国家法定规定的人员入场务工作业。若不按规定违规使用劳务人员，发生的均由使用单位自行负责，甲方概不承担任何责任。 八、加强用工人员的管理，入场民工必须持身份证登记注册，按公安派出所关于外来人员的管理办理相关手续执行管理。 九、以上条文，经甲、乙方签字，从签定之日起生效。 甲方项目经理：乙方工程负责人： 甲方安全负责人：乙方安全负责人： =========
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
编号：FS-HT-05018 劳务分包安全生产责任合同Labor subcontracting safety production responsibility contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
劳务分包安全生产责任合同 工程名称：______ 发包方：________（以下简称甲方） 分包方：________（以下简称乙方） 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《____市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 1.分包形式： 劳务分包：_______ 专业分包：_______ 2.专业（劳务）分包工作对象及提供劳务内容
工程地点：_______ 分包范围：_______ 3.分包工作期限 开始工作日期：______ 结束工作日期：______ 总日历工作天数：_______ 4.为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，双方遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械等事故，现签定本施工协议。 5.安全管理负责人 乙方应建立和健全安全、治安管理制度并配有分管领导及专职或兼职人员。施工期间，乙方指派____同志负责本工程项目的有关安全工作，并负责与甲方联络。 甲方指派____同志负责联系。甲乙双方应经常联
劳务分包合同协议书 劳务分包合同应该如何写?写一些什么内容呢?今天小编就给大 家分享一下劳动合同，有时间的大家一起多多阅读哦 发包方：X建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：XXXX X以下w称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公 司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将X公司X工 程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从XX年X月起至XX年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，
装修完工前付50 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工 过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工 合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50 进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部 承包方（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：xxxxxxxxxxxxx
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________ 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价：200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书
工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：
（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
合同编号：QX-CFD2015劳-008 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司
劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司（以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX 建筑面积： 32000平米 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2 本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为275 元/m.3。 合同暂估价： 200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4 合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用
工程项目劳务分包施工协议书 公司（甲方）： 班组（乙方）： 为发挥甲、乙双方各自的优势，合理配置资源，明确双方职责、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，并结合市有关规定及本工程的实际情况，遵循平等、自愿、诚实和信用的原则，双方就本工程建设施工（劳务分包）事项协商一致，同意并忠实履行以下条款： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包分项施工项目：本工程的工程项目。 三、承包分项施工方式：采用包工不包料以固定综合单价包干的形式（乙方已熟悉了施工现场 及施工图纸），按本工程的设计图纸及相关专业图纸的说明、做法和现行规范、规程施工。 包文明施工，包安全施工，包工程质量验收合格。 四、质量标准：合格（以政府授权的质量验评单位评定为准）。 五、关于工期的约定（日历天）： 1、总工期： 开工日期：于年月日进场，以实际施工第一天算起。 完工日期：于年月日。 2、各分项工序工期的约定：根据工程进度密切配合，各阶段工序节点工期必须在项目部安排的时间内完成。 3、在本协议履行期内，因乙方原因致使工程施工进度明显滞后，不能满足甲方生产进度计划或节点工期要求时，甲方有权要求乙方在规定的时间内增加施工力量、改进施工方法、加大人员和机械设备投入等有效措施。确保工程能在协议规定的工期内完工，乙方无权要求甲方为了采取这些措施而支付任何附加费用。 如果乙方在接到甲方通知3天内未能采取有效措施，致使实际工程进度进一步滞后，或乙方虽采取了一些措施，仍无法按协议工期或节点工期完工时，甲方有权将本协议中的一部分交由其它第三方完成。在不解除本协议规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担因此所增加的一切费用。
工程劳务分包合同范本1 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合xx省及xx市 的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx 2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程 二、承包方式、取费标准： 1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、 台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。 2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收， 工程验收以质检站验收资料为准。 3、合同单价 (1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。 (2)模板制安人工及材料费 《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场 内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方 管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔 离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 (3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价 的2%。 (4) 本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。