建设工程监理合同示范文本2012版练习题
(单选题20道，每小题3.3分；多选题10道，每小题3.3分)
单选题
1、当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（C ）中。
A．专用条件B．通用条件C．附录A D．附录B
2、以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（C ）。
A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制
B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任
C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责
D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理
3、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（D ）
A．正常工作B．本职工作C．额外工作D．附加工作
4、《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（D ）。A．协议书→通用条件→专用条件
B．协议书→投标文件→专用条件
C．投标文件→通用条件→附录B
D．中标通知书→专用条件→投标文件
5、监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（ A ）。
A．自行更换后通知委托人
B．自行更换，无需通知委托人
C．需报告委托人，未经同意不得更换
D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换
6、监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（C ）。
A．应对该人予以警告
B．应对承包人予以警告
C．通知承包人撤换该人员
D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员
7、按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（B ）。A．委托人的授权范围应通知承包商
B．委托人的授权一经在专用条件内注明不得更改
C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意
D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意
8、《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（C ）。
A．对委托人和承包人提出的意见和建议及时提出处置意见
B．当委托人与承包人之间发生争议时，协助委托人、承包人协商解决
C．委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定
D．当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料
9、在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（C ）。
A．监理规划B．监理月报C．监理实施细则D．各类专项报告
10、施工过程中，委托人对承包人的要求应（C ）。
A．直接指令承包人执行
B．与承包人协商后，书面指令承包人执行
C．通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令
D．与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行
11、监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（A ）。
A．视为委托人已同意变更处理意见
B．视为委托人不同意变更处理意见
C．应修改变更处理的建议，再次提交给委托人作出决定
D．应与委托人、承包人共同协商后，由委托人发布变更指令
12、下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（D ）。
A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金
B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金
C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失
D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失
13、下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（C ）。
A．监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔
B．监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求
C．监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用
D．监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组
14、监理人审查并同意了承包商特殊专项工程的施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了职工作业方法，监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生严重的质量事故，对此事故责任的下列说法中，正确的是（D ）。
A．承包人是保证工程质量的直接责任人，监理人无责任
B．承包人擅自改变施工方案，监理人不承担责任
C．监理人对发现的问题已发出整改通知，不对事故承担责任
D．监理人未发布停工指示，应承担事故损失的连带责任
15、委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时，按照通用条件
的规定，该阶段的酬金支付应为（D ）。
A．将支付申请书退回监理人，要求提供有效证明材料后再行支付
B．将支付申请书退回监理人，要求重新计算正确后再行提交
C．按支付证书要求的款额支付，异议部分留待后续再解决
D．对无异议部分按时支付，有异议部分暂不支付
16、监理合同的有效期为（D ）。
A．实际开工是起，至监理工程竣工移交之日止
B．自合同签字日起，至监理工程竣工移交之日止
C．自合同签字日起，至协议书证明的监理服务期限之日止
D．自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止
17、按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（B ）。
A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加
B．承包人原因不能按期竣工使监理工作期限延长
C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加
D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少
18、按照通用条件对解除合同的规定，下列情况中不包括（D ）。
A．监理人无正当理由不履行监理义务
B．非监理人原因致使监理工作暂停超过182天
C．由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义
D．虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期
19、委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（C ）。
A．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整
B．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润
C．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
D．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
20、按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法中正确的是（D ）。
A．监理的工程提前竣工
B．监理机构认真履行了合同约定的义务
C．工程施工未出现任何质量、安全事故
D．监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益
多选题
1、按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（D ）：
a.负责工程施工图的设计
b.负责勘察合同的履行管理
c.监理人负责施工招标的代理工作
d.对本工程大型钢结构吊装进行技术咨询
e.按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准
A.b d
B.a d e
C.a b c d
D.b d e
2、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（C ）。
a.监理人完成附加工作后对酬金的调整
b.合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整
c.工程概算投资增加时，对正常工作酬金的调整
d.监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励
e.工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整
A.b c e
B.a e
C.a c d
D.c d e
3、《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（A ）。
a.协议书
b.附录B
c.标准条件
d.监理人的投标文件
e.建设工程委托监理合同
A.a b d
B.b c d e
C.b c
D.a b c
4、通用条件中对监理人义务的规定包括（A ）。
a.主持召开第一次工地例会
b.审查承包人的施工组织设计
c.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况
d.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
e.主持工程竣工验收
A.b c d
B.a d c d
C.a b c e
D.b c e
5、《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括（B ）。
a.行政法规
b.城市规划
c.有关的工程标准
d.监理项目的施工合同
e.监理项目的材料供应合同
A.a b c d
B.b e
C.a c d e
D.a d e
6、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（C ）。
a.不能胜任岗位职责
b.检查的认可的施工部位出现质量缺陷
c.向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法
d.依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故
e.同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方
A.b c d e
B.a c d
C.a c d e
D.c d e
7、在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可能有（B ）。
a.技术咨询
b.工程资料
c.办公用房
d.交通工具
e.办公用品
A.c d e
B.a b d e
C.c d
D.b c d
8、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（C ）。
a.本阶段的正常服务酬金
b.索赔要求增加的酬金
c.合理化建议应获得的奖金
d.增加工作内容应增加的酬金
e.委托人上期支付时拖延支付的利息
A.a b e
B.a c d e
C.b c e
D.b c d e
9、下列选项中属于监理附加工作的有（C ）。
a.按照委托人的要求增加监理工作的内容
b.因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长
c.委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作
d.因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少
e.监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加
A.c e
B.b c d e
C.a b c e
D.a b d
10、不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（D ）。
a.将事件的影响及时通知委托人
b.立即停止该部分的监理服务
c.采取有效措施减少损失的扩大
d.采取有效措施减少损失的扩大
e.暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知
A.a c e
B.b c d e
C.a c d e
D.b d e
?
?
下列合同不适用合同法的是（）。
?
?
o A: 收养合同
o B: 借款合同
o C: 借款合同
o D: 委托合同
正确答案：A
你的解答：A
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
2. [单选题](4分)
?
?
《中华人民共和国合同法》的基本原则不包括（）。
?
?
o A: 自愿原则
o B: 平等原则
o C: 效率优先原则
o D: 诚实信用原则
正确答案：C
你的解答：C
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
3. [单选题](4分)
?
?
甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3200元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3500元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（）。
?
?
o A: 承诺
o B: 要约
o C: 要约邀请
o D: 要约引诱
正确答案：B
你的解答：B
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
4. [单选题](4分)
?
?
关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
?
?
o A: 行使权利的时间要求相同
o B: 行使权利的条件要求相同
o C: 通知到达对方的时间要求相同
o D: 行为生效的条件不同
你的解答：C
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
5. [单选题](4分)
?
?
合同生效时间的一般规定是（）。
?
?
o A: 书面合同自当事人自受要约人承诺时生效；
o B: 法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，不视为合同有效。
o C: 合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，影响合同其他条款的效力。
o D: 依法成立的合同，自成立时生效。
你的解答：D
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
6. [单选题](4分)
?
?
施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于（）。
?
?
o A: 债务承担
o B: 债权转让
o C: 债务人向第三人履行债务
o D: 由第三人向债权人履行债务
正确答案：D
你的解答：B
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
7. [单选题](4分)
?
?
我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是（）。
?
?
o A: 过错责任原则
o B: 过失责任原则
o C: 公平责任原则
o D: 严格责任原则
正确答案：D
你的解答：B
来源
第二章合同法律制度
解析
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
8. [单选题](4分)
?
?
以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述，错误的是（）。
?
?
o A: 在没有履行行为之前，合同的形式不符合要求，则合同未成立
o B: 采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
o C: 如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义
o D: 法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立
正确答案：D
你的解答：A
来源
第二章合同法律制度
解析
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
9. [单选题](4分)
?
?
某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
?
?
o A: 分别赔偿对方的损失
o B: 各自承担自己的损失
o C: 供应方赔偿购买方1万元损失
o D: 供应方赔偿购买方2万元损失
正确答案：B
你的解答：C
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
10. [单选题](4分)
?
?
根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
?
?
o A: 债权人应当通知债务人
o B: 债权人应当经债务人同意才可转让
o C: 主权利转让后从权利并不随之转让
o D: 无论何种情形合同债权都可以转让
正确答案：A
你的解答：A
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
11. [多选题](4分)
?
当事人对合同的格式条款的理解发生争议时（）。
?
?
o A: 应按通常的理解予以解释
o B: 有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释o C: 有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释o D: 在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
正确答案：ABD
你的解答：AC
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
12. [多选题](4分)
?
?
根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有（）。
?
o A: 返还财产
o B: 双倍返还定金
o C: 赔偿损失
o D: 缴纳罚款
正确答案：AC
你的解答：AC
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
13. [多选题](4分)
?
?
下列合同中，属于无效合同的有（）。
?
?
o A: 一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同
o B: 以合法形式掩盖非法目的的合同
o C: 约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
o D: 必须招标的项目未招标的合同
正确答案：ABD
你的解答：A
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
14. [多选题](4分)
?
?
无效合同的确认权属于（）。
?
?
o A: 合同当事人双方的上级
o B: 监理工程师
o C: 仲裁机构
o D: 人民法院
正确答案：CD
你的解答：CD
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
15. [多选题](4分)
?
?
《合同法》规定的合同变更条件包括（）。
?
?
o A: 有效的合同
o B: 协商一致
o C: 合同当事人一方确有变更理由和依据
o D: 须经合同管理机关批准
正确答案：AB
你的解答：B
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
16. [多选题](4分)
?
?
关于违约金的说法，正确的有（）。
?
?
o A: 当事人可以约定一定数额的违约金
o B: 当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法
o C: 违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失o D: 只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加正确答案：ABD
你的解答：D
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
17. [多选题](4分)
?
?
《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为（）。
?
?
o A: 履行期限条款
o B: 结算条款
o C: 清理条款
o D: 违约责任条款
正确答案：BC
你的解答：A
来源
第二章合同法律制度
解析
考点
合同管理（第二章）> 六、电力建设工程合同管理> 知识关键点：
?
编号 劳动合同书 （以完成一定工作任务为期限） 甲方（用人单位）名称： 地址： 性质： 乙方（劳动者）姓名： 性别： 出生年月： 家庭住址： 居民身份证号码：
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守合同所列条款。 一、合同的类型和期限 第一条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。 第二条本合同自年月日起生效，至工作完成之日至。 二、工作内容 第三条乙方具备完成工作的资格，根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位（工种）工作。 第四条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为。 第五条乙方交付的工作应达到标准。 三、工作时间和休息休假 第六条甲方安排乙方执行每周工作40小时，每天工作8小时的标准工时制度。甲方由于工作需要，经与乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的前提下，延
长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。 第七条乙方的工作时间可详见甲方制定的《考勤管理制度》。 四、劳动保护和劳动条件 第八条甲方要严格执行国家和北京市有关劳动保护的法律法规规定，为乙方提供必要的劳动条件、劳动工具及劳动保护用品，并按国家规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。 第九条甲方有义务负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，乙方应接受教育和培训，具体请参见甲、乙双方签订的《培训协议》。 五、劳动报酬 第十条甲方应遵循按劳分配的原则向乙方支付劳动报酬，乙方工资标准随其在甲方的服务年限和甲方经济效益的增长而增长，具体标准见甲方制定的《薪资管理制度》。 第十一条甲方每月日以法定货币形式足额支付乙方工资，甲方支付乙方工资，不得违反国家有关最低工资的规定，不得拖欠。 第十二条乙方工资按甲方《薪资管理制度》执行。 第十三条甲方支付乙方工资，不得违反国家有关最低工资的规定，不得拖欠。如甲方确因经营困难，资金周转受到影响，暂时无法按时支付工资，可以延期在一个月内支
合同法练习题 1、北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立？（ D ） A、自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立 B、自碧溪公司签字、盖章时成立 C、自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立 D、自浦东公司签字、盖章时成立 2、旅客韩玉投宿蓝天饭店，办好住宿手续后，将一只装有3万元现金和其他物品的密码箱寄存在饭店的服务总台。当班服务员清点了物品。第二天下午，韩玉凭取物牌去取密码箱，发现已被他人领走。韩玉要求饭店赔偿全部损失，饭店拒绝，遂起纠纷。对此案的正确处理结果是：（ A ） A、保管合同成立，饭店应赔偿韩玉全部损失 B、保管合同成立，饭店应承担主要损失，韩玉个人承担部分损失 C、保管合同不成立，饭店酌情给予韩玉补偿 D、保管合同无效，饭店酌情给予韩玉补偿
3、某公司在民政部门主办的大型赈灾义演会上，当众宣布向民政部门设立的救灾基金捐赠100万元。事后，该公司迟迟未支付捐款。下列意见哪一项是正确的？（ D ） A、此项捐赠允诺没有法律约束力，但该公司背信行为应受舆 论谴责 B、此项捐赠允诺没有法律约束力，但对于该公司以虚假允诺骗取宣传报道的行为，民政部门可给予行政处罚 C、此项捐赠允诺有法律约束力，但该公司有权在支付捐款之前予以撤销 D、此项捐赠允诺有法律约束力，该公司无权撤销，受赠人有权要求支付捐款 4、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法理论上称作什么权利？（ C ） A、先履行抗辩权 B、先诉抗辩权 C、同时履行抗辩权 D、不安抗辩权
第6章合同法概述 一.单择题 1.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白文本与乙公司订立了购买钢材的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付贷款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付贷款 C.无效，由采购员向乙公司支付贷款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 2.下列属于要约的是（）。 A.某医院购买药品的招标公告 B.含有“仅供参考”的订约提议 C.某公司寄送的价目表 D.超市货架上标价的商品 3.下列关于承诺的说法中，正确的是（）。 A.承诺可以撤回 B.承诺既可以撤回也可以撤销 C.承诺可以撤销 D.承诺既不可以撤回也不可以撤销 4.缔约过失责任一般发生在（）。 A.合同履行阶段 B.合同订立阶段 C.合同成立后 D.合同生效后 5.下列合同生效的要件中，错误的是（）。 A.合同的当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力 B.意思表示真实 C.不违反法律、行政性法规大的强制性规定，不损害社会公益利益 D.具备法律所要求的形式 6.下列情形中属于效力待定合同的有（）。 A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.11周岁的少年将自家的点脑卖给40岁的张某 7.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。
A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D.原价格和新价格的平均价格 8.施工合同示范范文中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工，该条款依据的是《合同法》中关于（）的规定。 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.先履行抗辩权 D.同时履行抗辩权 9.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。 A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约 10.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于（）。 A.无效合同 B.可撤销合同 C.效力待定合同 D.附条件合同 11.合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（）内行使。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.5年 12.某物资采购合同采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按照合同约定计算的违约金是10万元，则采购方有权要求供货方支付（）万元承担违约责任。 A.4 B.8 C.10 D.14 13.施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消单通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。 A.要约撤回 B.要约撤销 C.承诺撤回 D.承诺撤销 14.债权人代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，而以（）代替债务人行使债权的权利。 A.自己的名义 B.他人的名义 C.第三人的名义 C.债务人的名义 15.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。
一、单项选择题 1、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（）。 A、工期和费用索赔均能成立 B、工期和费用索赔均不能成立 C、工期索赔成立，费用索赔不能成立 D、工期索赔不能成立，费用索赔能成立 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是索赔成立的条件。施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。 2、某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（）元。 A、5425 B、4150 C、3025 D、2905 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算。施工总包单位的人员窝工和增加用工是由于非承包商原因造成的，所以可以索赔，索赔费用的计算过程为：（75×50×70%+8×50）元=3025元。 3、某工程因发包人原因造成承包人租赁的施工机械窝工10天，该机械市场租赁费及进出场费为1200元/台班，台班费1800元/台班，其中台班折旧费280元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。 A、4000 B、2800 C、12000 D、12500 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 劳动合同书（以完成一定工作任务为期限） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：___________________________ 劳动合同书（以完成一定工作任务为期限） 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 合同签订日期：_____年____月____日 乙方联系电话：___________________ 新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅监制 劳动保障咨询电话：12333 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等、协商一致、诚实信用原则签订本合同,并共同遵守。 一、甲方基本情况 第一条甲方________________________________________ 法定代表人（主要负责人）或委托代理人________________ 经济类型：__________________________________________
第六章合同主要条款 建设工程勘察设计合同 工程名称：大石街朝阳东路改造工程 工程地点：广州市番禺区大石街 合同编号： 设计证书等级：市政行业级 发包人：广州市番禺区人民政府大石街道办事处承包人： 合同订立地点：广州市番禺区 合同订立时间：年月日
第一部分合同协议书 发包人：广州市番禺区人民政府大石街道办事处 承包人： 201 年月日，经公开招标，勘察设计人被评定为中标人。勘察设计人确认对工程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及了解。现发包人委托承包人承担大石街朝阳东路改造工程勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条工程概况 2.1 工程名称：大石街朝阳东路改造工程； 2.2 工程建设地点：广州市番禺区大石街； 2.3 工程规划、特征：大石街朝阳东路改造工程位于广州市番禺区大石街，规划为城市次干路，呈东西走向，西起G105国道，东至番禺大道，路线全长约1.96km，设计速度为40km/h，道路宽度20~26米，双向四车道，沥青混凝土路面，包括道路、排水、照明、交通、电力管沟和拆改工程。工程总投资3980.07万元，其中建安费为334 3.12万元。 2.4资金来源：财政拨款 第三条工程承包范围： 见第二、第三部分设计、勘察协议条款。 第四条合同价款 暂定金额（大写）元（人民币）￥万元（其中设计费：￥万元，勘察费：￥万元，可研编制费：￥万元）。
一、单项选择题 1、采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据（）计算确定的。 A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价 B、实际完成的工程量和合同中确定的单价 C、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价 D、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 B 【答案解析】本题考查的是单价合同的运用。建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据实际完成的工程量和合同中确定的单价计算确定的。 2、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。 A、业主有权先作修改再评价，以总价作为最终报价结果 B、业主没有权利先修改后评价，可以宣布该投标人废标 C、业主没有权利修改再评标，可以请该投标人再报价 D、业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是单价合同的运用。虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 3、对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 A、分别调整单价和总价 B、按市场价调整单价 C、以总价为准调整单价 D、以单价为准调整总价 【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】 【加入题库收藏夹】 【加入题库打印收藏夹】 【隐藏答案】 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是单价合同。单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC 土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工
第六章合同法 （一）练习题 1.如何理解合同法在国际商法中的重要作用? 2.在世界范围内，从19世纪到20世纪，合同法经历了什么根本性的变化? 3.要约的定义和构成要件是什么? 4.涉及要约的撤销，两大法系的制度有何差异?《国际商事通则》是如何调和其分 歧的? 5.在法律上确定要约的有效期间有什么意义?在涉及这一问题时，各国法上的一般 制度是什么? 6.承诺的定义和构成要件是什么? 7.涉及承诺生效的时间，英美法与德国法的分歧何在?国际上的一般倾向是什么? 中国法是否遵循了这种倾向? 8.依据英美法，错误和误解有什么区别？其法律后果如何？ 9.依据大陆法，错误和误解有什么区别？其法律后果如何？ 10.关于错误和误解，《国际商事合同通则》第3.5条分别采纳了英、美、法、德等 国的什么制度? 11.什么叫欺诈？简述英美和法国有关欺诈的法律制度？ 12.简述德国法有关欺诈的法律规定。 13.什么叫经济胁迫？其法律后果如何？ 14.从过错、行为、因果关系和救济各方面比较英、美、法、德各国关于欺诈的制 度的共同点和差异，思考其中哪些制度是较好的制度。 15.关于实际履行和损害赔偿的关系，两大法系的制度存在着哪些差异? 16.参照各国的制度，你认为对当事人约定的违约金应否加以限制和调整?在何种情 况下加以限制和调整? 17.关于未成年人缔约的后果，英美法上的制度与德国法上的制度有何不同? 18.依英美法和法国法，合同被撤销的后果是什么? 19.涉及对未成年人的保护，中国法主要受到哪国法律的影响? 20.关于精神有缺陷的人的能力和他们签约的后果，各国法律作了什么规定? 21.公司超越其章程的规定从事经营活动的范围进行经营，会导致什么后果 22.依英国和美国的法律，哪些合同必须以书面的方式订立?合同未依法以书面方式 订立的后果是什么? 23.动机、行为、因果关系和救济各方面对英、美、法、德和《国际商事合同通则》 关于胁迫的制度进行比较，试在取长补短的基础上归纳出一套你认为理想的规则。 24.国法和德国法关于合同的形式要件的规定各具什么特色? 25.涉及有关国际商事交易的合同的形式，国际上的一般倾向是什么? 26.法处理合同违法的一般原则是什么?法院对于这种原则是如何进行变通的? 27.对于违法合同，法国法在处理其后果时奉行的一般原则是什么?法院在实践中发 展了哪些例外?对于合同违法的后果，德国法院对社会利益和合同当事人的利益是如何权衡？ 28.发展现代的显失公平制度方面，英、美、法、德各国的做法哪些较开放?哪些较
劳动合同书（以完成一定工作任务为期限) 示范文本 编号：＿＿＿＿_＿＿＿_＿?甲方：＿______＿__ 乙方:__＿__＿__＿＿??签订日期：___＿＿_＿＿__年_＿__＿ _____月___＿__＿___日 北京市劳动和社会保障局监制 ?根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方_＿__＿＿____?法定代表人（主要负责人)或委托代理人__＿__＿＿＿_＿?注册地址__＿＿＿____＿?经营地址___＿____＿_ 第二条乙方______＿_＿＿性别_____＿_＿__ 户籍类型（非农业、农业)＿_＿_＿_____ 居民身份证号码______＿_＿＿ 或者其他有效证件名称____＿_____ 证件号码＿__＿__＿_＿＿?在甲方工作起始时间__＿______＿年_＿__＿_____月__＿_＿＿_＿__日家庭住址______＿___ 邮政编码_＿___＿__＿＿ 在京居住地址__________ 邮政编码_＿________?户口所在地_＿________省（市)＿____＿＿___区（县)_＿＿_＿__＿＿_街道（乡镇） 二、劳动合同期限 第三条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。?本合同于＿ ____＿____年____＿＿____月___＿____＿_日生效，本合同于_＿__＿_＿_＿_＿___＿＿＿＿＿＿＿____＿____＿__＿__＿_____＿＿＿＿___＿______＿ _____＿___＿＿_＿_____＿_______＿工作完成时终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要,担任_＿____________＿＿＿____＿__＿____＿_＿＿________＿__＿___＿＿_＿＿__＿＿＿__＿_＿________＿＿__＿______岗位（工种)工作。 第五条根据甲方的岗位(工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 ________＿_ 第六条乙方工作应达到___＿____________＿_＿＿_＿________＿＿_＿____＿＿__＿_＿_＿＿______＿___＿＿＿___＿标准。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商法(二)第六章合同法 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
专接本商法（二）章节试题 第六章合同法 一、单项选择题 1. 合同订立后，合同权利义务可以转让，以下关于合同权利、义务转让表述正确的是（ ） A. 合同权利转让要通知债务人并经债务人同意 B. 合同权利转让不必通知债务人 C. 合同义务转让要通知债权人并经债权人同意 D. 合同义务转让只须通知债权人 2. A 与燃气公司订立了供气合同，但 A 自2004年1月1日至2004年12月31日未交款，期间 6月1日，气费价格上调，此时 A 应当（ ） A. 按新价交款 B. 按原价交款 C.6月1日前按原价交款，6月1日后按新价交款 D. 由当事人协商交款 3. 甲向乙发出出售一批钢材的要约，乙回答“我接受你对我发出的要约，但钢材的数量要增加，价格要 降低”，该行为属于（ ） A. 一个有效的承诺 B. 一个要约邀请 C. 一个反要约 D.要约人不立即回答就是一个承诺 4. 合同订立后，基于特定的事由可以撤销，以下关于可以撤销的合同表述正确的是（ ） B. 撤销前就不具有法律效力 D.需当事人行使撤销权才能撤销 B. 合同产生法律效力，对当事人具有约束力 D.当事人达成合意 A. 货物买卖合同 B. 小件寄存合同 C. 质押合同 D. 定金合同 7. 以下关于有效合同要件表述正确的是 （） A. 订约人必须具有完全的民事行为能力 B. 合同的内容不得违反法律、法规的强制性和任意性规定 A.任何人都可以行使撤销权 C.违反了法律强制性规定 5. 合同成立的含义是指（） A.合同不存在瑕疵 C.合同经过公证 6. 以下属于诺成性合同的是（）
2020年二建管理第六章施工合同管理考点6.1工程发承包模式 【考点】：施工发承包的主要类型 一．施工发承包模式对比表 二、施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有以下优点： ①合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额较有依据 ②业主方节约投资有利 ③施工总承包管理单位不赚总包与分包之间的差价 ④业主对分包单位的选择具有控制权 ⑤缩短建设周期，有利于进度控制
【考点】施工招标与投标 一、施工招标（掌握） 1.建设工程施工招标应该具备的条件 （1）招标人已经依法成立； （2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； （3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准； （4）有相应资金或资金来源已经落实； （5）有招标所需的设计图纸及技术资料。 2.招标方式的确定 （1）公开招标：无限竞争性招标（国际竞争性招标、国内竞争性招标）； （2）邀请招标：有限竞争性招标（有限国际招标）。 招标人采用邀请招标，向三个以上具备承担招标项目的法人或者其他组织发出投标邀请书。 3.招标信息的发布与修正 （1）招标信息的发布 1）工程招标是一种公开的经济活动，因此要采用公开的方式发布信息。 2）招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整。 3）拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或其招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名。 4）依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也可以同步在其他媒介公开，并确保内容一致。 （2）招标信息的修正 1）时限：提交投标文件截止时间至少15日前发出； 2）形式：书面形式； 3）全面：通知所有招标文件收受人。 4.资格预审 资格预审是指招标人在招标开始之前或者开始初期，由招标人对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查；经认定合格的潜在投标人，才可以参加投标。 5.标前会议 （1）标前会议也称为投标预备会或招标文件交底会，是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。 （2）会议内容及问题回答都要用书面通知的形式发给每一个投标人，但对问题的答复不需要说明问题来源； （3）当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。 （4）招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间。 6.评标 评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程。 （1）初步评审：重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。审查的内容包括：投标资质审查、投标文件的完整性审查等，若未对招标文件做出实质性的响应则为废标，还要对投标计算的正确性进行审查，如果计算有误，通常的处理方法是：以大写为准、以正本为准、以单价为准，这些修改由投标人代表签字。 （2）详细评审：是评标的核心，包括技术评审（技术方案、技术措施、技术手段、人员配备等）和商务评审（报价高低、计价方式、计算方法、支付条件、优惠条件等）。 评标结束应该推荐中标候选人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。
合同协议模板 附件： 编号____________ 劳动合同书 （适用于完成一定工作任务） 甲方_________________________ 乙方_________________________ 签订日期_________年_____月_____日 中铁十五局集团有限公司监制
甲方： 法定代表（委托代理）人： 工作地址： 注册地通讯地址： 乙方姓名：性别出生日期年月日 居民身份证号文化程度 家庭住址： 邮政编码电话： 户口所在地省市（县) 区（乡镇）村 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关法律、法规及甲方的规章制度, 经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 本合同以完成一定工作任务为期限。自年月日起至工作任务完成时即行终止。 二、工作地点、内容 甲方招用乙方在省市县（工程项目名称）工程中从事岗位（工种）工作。甲方根据工作需要，可以调整乙方工作岗位。 三、工作时间和休息休假 （一）甲乙双方协商同意按不定时工时制或综合计算工时制计算乙方的工作时间。
（二）、乙方在保证完成甲方规定工作任务的情况下，可自行安排工作和休息时间。 四、劳动报酬 （一）甲方应以货币形式按月支付给乙方工资元。其工资收入不得低于所在地人民政府规定的最低工资标准。 （二）甲方在每月发给乙方工资时，乙方应持本人身份证领取并签字确认。 （三）甲方因业主不能及时拨付计价款，可适当推迟工资发放时间，但最迟不得超过三个月。 （四）甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。 （五）甲乙双方对工资支付的其他约定： 五、社会保险待遇 在本合同期内，甲方应按国家有关规定为乙方办理社会保险。 六、劳动保护和劳动条件 （一）甲方应在乙方上岗前对其进行入场安全教育、管理办法和规章制度学习、法规教育和操作规程培训以及其他业务技术培训。 （二）乙方从事特种作业的，必须持有相应的特种作业资格证书后方能上岗。 （三）甲方根据国家有关法律、法规建立的安全生产制度，乙方应当严格遵守，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 （四）甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 （五）甲方建立职业病防治制度，加强对职业病的防治管理，提高职业病防治水平。
无锡工艺职业技术学院11／12学年第一学期 专接本商法（二）章节试题 第六章合同法 一、单项选择题 1.合同订立后，合同权利义务可以转让，以下关于合同权利、义务转让表述正确的是（ C ） A.合同权利转让要通知债务人并经债务人同意 B.合同权利转让不必通知债务人 C.合同义务转让要通知债权人并经债权人同意 D.合同义务转让只须通知债权人 2. A与燃气公司订立了供气合同，但A自2004年1月1日至2004年12月31日未交款，期间2004年6月1日，气费价格上调，此时A应当（ A ） A.按新价交款 B.按原价交款 C.6月1日前按原价交款，6月1日后按新价交款 D.由当事人协商交款 3.甲向乙发出出售一批钢材的要约，乙回答“我接受你对我发出的要约，但钢材的数量要增加，价格要降低”，该行为属于（ B ） A.一个有效的承诺 B.一个要约邀请 C.一个反要约 D.要约人不立即回答就是一个承诺 4.合同订立后，基于特定的事由可以撤销，以下关于可以撤销的合同表述正确的是（ D ） A.任何人都可以行使撤销权 B.撤销前就不具有法律效力 C.违反了法律强制性规定 D.需当事人行使撤销权才能撤销 5. 合同成立的含义是指( D ) A.合同不存在瑕疵 B.合同产生法律效力，对当事人具有约束力 C.合同经过公证 D.当事人达成合意 6. 以下属于诺成性合同的是( A ) A.货物买卖合同 B.小件寄存合同 C.质押合同 D.定金合同 7.以下关于有效合同要件表述正确的是( C ) A.订约人必须具有完全的民事行为能力 B.合同的内容不得违反法律、法规的强制性和任意性规定 C.当事人意思表示真实 D.合同必须采用书面形式 8. 格式合同又称标准合同，以下关于格式合同表述正确的是（ B ） A.格式合同是由一方当事人与另一方当事人事先协商而拟定的 B.对格式合同条款有两种以上的解释，应当作出不利于格式合同条款提供者一方的解释 C.格式合同条款与非格式合同条款不一致，应当采用格式合同条款 D.提供格式合同条款的一方当事人可以利用自己的优势，加入免除自己责任的条款，并且无解释的义务 9.甲是一房屋的所有权人，于2004年10月1日与乙签订了3年期的租赁合同，2005年10月1日甲将房屋卖给了丙，此时原先签订的租赁合同的效力（ C ） A.由于卖房行为而终止 B.满足丙提出的提价要求后才有效 C.由于租赁在先，因此租赁合同继续有效 D.由于未经承租人的同意，因此房屋买卖合同无效，租赁合同继续有效 10.下列属于无效合同的是（ B ） A．限制民事行为能力人订立的合同 B．损害社会公共利益的合同 C．显失公平的合同 D．格式合同 11.无过错责任的构成要件是（ A ） A．有违约行为 B．行为人主观上有过错 C．有损害事实 D．违约行为与损害事实之间存在因果关系 12. 甲与乙签订合同，主要内容是甲卖给乙一批货物，乙支付总计50万元的货款。由于甲欠丙50万元，甲与丙协商达成协议，将对乙的50万债权转让给丙，该债权转让生效的条件是（ A ） A．甲通知乙生效 B．甲征得乙同意生效 C．甲通知乙并经乙同意生效 D．只要甲与丙达成协议就生效 13. 订约一方当事人向他人作出希望以一定条件订立合同的意思表示是（ B ） A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．提议 14. 2006年10月31日，甲与乙订立一份合同，2006年12月1日，甲发现在订立合同时，对合同标的产生重大误解，此时甲可以采取的措施是（ D ） A．不履行，因为合同无效 B．在任何时候都可以行使撤销权 C．最迟在2007年10月31日前行使撤销权
第六章建设工程施工合同管理 一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1.某设备安装施工合同约定的开工日为 2 月1 日。由 于土建承包人延误竣工，导致安装 承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5 月10 日开始进行5 天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26 日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6 月1 日签署了同意移交工程的文件。应以（）的时间与合同 工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A.2月1日至5月10日 B.2月1日至5月25日 C.2月10日至5月25日 D.2月10日至6月1日 2.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施 工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）。 A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担 C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 3.某施工合同的合同工期为20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21 个月，则竣工结算时应按（）。 A ?延误1个月竣工赔偿 B .提前1个月竣工奖励 C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿 4.按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（）办理保险。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.监理人 5.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。 A.发包人承担费用和工期损失 B.承包人承担费用和工期损失 C.承包人承担费用，但工期给予顺延 D.发包人承担费用，但工期给予顺延 6.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（）。 A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延 D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 7.施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（）。
编号：_______________ 本资料为word 版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 2016监理合同-柳峰-冲刺班(考点强化)-15-第 六章-建设工程施工合同管理(四)
第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理 【2015真题】72.根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有（） A. 移交后的单位工程由发包人负责照管 B. 所有单位工程均在工程竣工时一并验收 C. 单位工程验收应由发包人组织 D. 单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件 E. 单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书 答案：ACDE 解析：本题考查的是第六章第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理一、竣工验收管理。选项B 错误，在竣工验收前也可以有单位工程验收情况，也可以有甩项在缺陷责任期完成；参见教材P100知识点： 一、竣工验收管理 （一）单位工程验收 1 .单位工程验收的情况 三种情况： 一是专用条款内约定了某些单位工程分部移交； 二是发包人提出； 三是承包人建议，并经发包人同意。 2. 单位工程验收后的管理 移交后的单位工程由发包人负责照管。如果运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 （二）施工期运行 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程已竣工或工程设备安装完毕， 需要投入施工期的运行时，须经检验合格能确保安全后，才能在施工期投入运行。 除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和 必要的条件，并承担全部试运行费用。 （三）合同工程的竣工验收 1. 承包人提交竣工验收申请报告
您身边的劳动法专家 劳动合同书 甲方（用人单位）： 所在地址： 统一信用代码： 法定代表人： 乙方（员工）：性别：技能证书： 身份证号： 居住住址： 户籍所在地： （以上信息属员工确认真实有效，如有变更应及时与公司联系否则由此产生的法律责任由乙方承担） 上海有限公司（以下简称甲方），录用（以下简称乙方）为本公司员工，双方本着平等自愿、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同劳动法》及其它有关法规条例，签订本合同。 第一条、劳动合同期限 1、本合同是以完成一定工作任务为期限的劳动合同，具体为工程项目，本合同的开始时间和结束时间由工程任务单确定（见本合同附件）。 2、工程任务单确认的工程结束日期界至本合同自动终止，除非双方协商同意续签。 第二条劳动合同续订 1、合同届满前一个月，乙方如有续订合同意向，应当向甲方提出书面续订合同意向书。甲方可根据乙方的续订意向，决定是否与乙方续订合同。 2、乙方没有提出续订合同意向书的，视为乙方不同意续订劳动合同，甲方将在合同届满后与员工终止劳动关系。 第三条、工作内容 1、甲方本着维护本公司员工的合法利益为原则，合理安排乙方的工作岗位，乙方应根据甲方安排的工作内容和要求，尽心尽职按时、按量、按质完成工作。 2、乙方同意甲方根据工程任务需要和乙方的能力和表现，安排乙方的工作岗位和工作内容，乙方须服从甲方的决定。乙方的具体工作岗位和工作内容根据任务单确定。 3、乙方可以委托他人签订任务单，但应提供相应委托书，经乙方受托人签订的任务单具有法律约束力。 第四条、工作地点、工作时间、休息及休假制度 1、甲方根据工作需要，安排乙方的工作地点为。 2、乙方的工作时间按法定工作时间执行。乙方如需自行安排作息时间，必须确保甲方工程进度。 3、乙方应严格遵守甲方的请假制度。 第五条、劳动保护和劳动条件 甲方建立、健全劳动安全卫生制度、生产工艺流程和操作规程，严格执行国家劳动卫生规程和标准，为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
XXXX有限公司年度销售任务书 根据公司2018年度的销售目标，按照对市场的预测，参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动销售积极性，以确保公司年度销售目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本销售目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。 一、目标销售责任人：（以下简称乙方） 责任公司：XXXX有限公司（以下简称甲方） 二、目标销售任务 经公司研究决定，现授权销售责任人全面负责公司所代理产品的宣传、推广，推进立项，采购招投标，合同签订等事宜的权利。同时，完成以下年度目标销售任务： 目标任务：万元； 三、完成目标销售任务期限： 2018年04月02日——2019年01月30日 四、销售责任人的义务 1、销售目标责任人必须定期或不定期地按公司要求报送以下客户开发情况有关的各项文字资料： （1）提交周、月度、季度、年度各项工作报告、销售数据、项目推进的分析和总结报告，分析客户状况，制定销售策略 （2）每月的工作报告中包括销售政策的实施情况、客户跟踪和维护的报告；（3）公司要求提供的其它相关文字资料，如客户信息，合同，项目资料等；（4）考核当月未完成计划销售目标任务的，责任人须向直接上级说明未完成计划任务的原因，并提出改进措施。 2、加强销售管理，不断提高销售管理水平；
3、接受公司对客户开发的检查、监督，并对公司客户开发管理、活动提出整改、完善意见进而有效贯彻和落实。 4、根据公司回款的相关规定，完成年度回款计划的，享有公司给与的销售提成及年度奖励的权利； 五、目标责任人的权利 1、要求公司在责任人实施客户开发活动过程中须提供必要的资金、设备、后勤等人、财、物的支持和保障，根据责任人所提报的时间进行商洽后1-3日内给与回复； 六、提成办法： 1、完成目标任务年终提成办法： 销售提成=净利润（总销售额—销售成本）×销售提成百分比 总销售额＝年销售合同总额 销售成本＝货物成本+开票应交增值税+公关总费用+销售人员工资 货物成本=所售厂商产品费 开票应交增值税=给甲方开票应交税费 公关总费用=包含招待、送礼、回扣等费用 销售提成百分比=公司商务关系15% 、个人商务关系25% （注：在销售成本里不计算销售人员工资则，销售提成百分比=公司商务关系8% 、个人商务关系13%） 销售人员工资=包含人员工资及差旅费 2、没有完成目标任务年终提成办法： 销售提成=净利润（实际销售额—销售成本）×销售提成百分比 实际销售额＝年销售合同实际总额 其他同上述 七、销售责任人薪资待遇 月薪人民币元（元），试用期发放50%、转正发放60%，余额年底统一发放。
经济法——合同法 一、单选题(每题1分) 1 . 当事人约定的合同履行期限不明确的，权利方可以（）。 A . 随时请求对方履行义务，但应当给对方以必要的时间 B . 重新协商履行期限 C . 不用协商履行期限 D . 延期 2 . 王某与县农科所签订了一份良种买卖合同。合同约定，若农科所小麦良种培育成功，则以每公斤500元的价格向王某出卖10公斤。根据《合同法》的规定，该合同（）。 A . 属于要式合同 B . 已成立，但未生效 C . 成立并生效 D . 所附条件成就，则合同成立并生效 3 . 债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害，且受让人知道该情形的，债权人可以请求法院（）债务人的行为。 A . 撤销 B . 处罚 C . 制止 D . 保全 4 . 当事人采用书面形式订立合同的，以（）为合同成立地。 A . 当事人签约地 B . 要约人的主营业地 C . 承诺人的主营业地 D . 当事人谈判地 5 . 合同履行地点不明确，当事人又未达成协议，除货币和不动产外，其他标的，在（）履行。 A . 接受一方 B . 给付一方 C . 履行义务一方 D . 享有权利一方 6 . 一份执行国家定价的购销合同，供方逾期交货，此时货物价格上涨，需方应按（）汇款。 A . 原价格 B . 市场平均价格 C . 新价格 D . 双方重新商定价格 7 . 甲、乙签订一份买卖合同，后由于丙的原因，造成甲未履行合同义务，（）向乙承担违约责任。 A . 甲 B . 丙 C . 甲和丙 D . 甲和丙连带 8 . A公司根据合同规定，应向B公司先预付30%的货款，待收到B公司发来的货物后，立即支
无锡工艺职业技术学院 11/12学年第一学期 专接本商法（二）章节试题 第六章合同法 一、单项选择题 1?合同订立后，合同权利义务可以转让，以下关于合同权利、义务转让表述正确的是（ c A. 合同权利转让要通知债务人并经债务人同意 B. 合同权利转让不必通知债务人 C. 合同义务转让要通知债权人并经债权人同意 D. 合同义务转让只须通知债权人 2. A 与燃气公司订立了供气合同，但 A 自2004年1月1日至2004年12月31日未交款，期间 6月1日，气费价格上调，此时 A 应当（A ） A. 按新价交款 B. 按原价交款 C. 6月1日前按原价交款，6月1日后按新价交款 D. 由当事人协商交款 3?甲向乙发出出售一批钢材的要约，乙回答“我接受你对我发出的要约，但钢材的数量要增加，价格要 降低，该行为属于（B ） A. —个有效的承诺 B. —个要约邀请 C ?一个反要约 D ?要约人不立即回答就是一个承诺 4?合同订立后，基于特定的事由可以撤销，以下关于可以撤销的合同表述正确的是（ 7?以下关于有效合同要件表述正确的是 （C ） A. 任何人都可以行使撤销权 C ?违反了法律强制性规定 5. 合同成立的含义是指（D ） A. 合同不存在瑕疵 C.合同经过公证 6. 以下属于诺成性合同的是（A ） A. 货物买卖合同 B. 小 B. 撤销前就不具有法律效力 D.需当事人行使撤销权才能撤销 B. 合同产生法律效力，对当事人具有约束力 D.当事人达成合意 C. 质押合同 D. 定金合同
A. 订约人必须具有完全的民事行为能力1
B. 合同的内容不得违反法律、法规的强制性和任意性规定 C. 当事人意思表示真实 D ?合同必须采用书面形式 8. 格式合同又称标准合同，以下关于格式合同表述正确的是（ B ） A. 格式合同是由一方当事人与另一方当事人事先协商而拟定的 B. 对格式合同条款有两种以上的解释，应当作出不利于格式合同条款提供者一方的解释 C. 格式合同条款与非格式合同条款不一致，应当采用格式合同条款 D ?提供格式合同条款的一方当事人可以利用自己的优纵 加入免除自己责任的条款，并且无解释的义务 9. 甲是一房屋的所有权人，于 2004年10月1日与乙签订了 3年期的租赁合同，2005年10月1日甲将 房屋卖给了丙，此时原先签订的租赁合同的效力（ C ） A. 由于卖房行为而终止 B. 满足丙提出的提价要求后才有效 C ?由于租赁在先，因此租赁合同继续有效 D ?由于未经承租人的同意，因此房屋买卖合同无效，租赁合同继续有效 12. 甲与乙签订合同，主要内容是甲卖给乙一批货物， 乙支付总计50万元的货款。由于甲欠丙50万元, 甲与丙协商达成协议，将对乙的 50万债权转让给丙，该债权转让生效的条件是（ A ） A.甲通知乙生效 B .甲征得乙同意生效 C.甲通知乙并经乙同意生效 D .只要甲与丙达成协议就生效 13. 订约一方当事人向他人作出希望以一定条件订立合同的意思表示是（ B ） A.要约邀请 B .要约 C .承诺 D 提议 14.2006年10月31 H,甲与乙订立一份合同， 2006年12月1日，甲发现在订立合同时，对合同标的 产生重大误解，此时甲可以采取的措施是（ D ） A. 不履行，因为合同无效 2004 年 10?下列属于无效合同的是（ B ） A. 限制民事行为能力人订立的合同 B C. 显失公 平的合同 D "?无过错责任的构成要件是（ A ） A.有违约行为 B ?损害社会公共利益的合同 ?格式合同 .行为人主观上有过错 ?违约行为与损害事实之间存在因果关系