绿化道排工程施工合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方现将红星美凯龙全球商业广场工程的绿化，道排工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商，平等互利的基础上签订如下协议：

一、工程概况

工程名称：红星美凯龙全球商业广场

工程地点：山路交口

工程内容：道排、绿化工程

工程工期：6个月

二、工程承包范围

承包范围：道排、绿化工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

三、工程量及工程造价

道排及绿化工程约㎡,约万元（最终结算时按实际发生量，按安徽省2000年定额结算）。

每排工程按安徽省2000年定额二类取费下浮15% 结算（此下浮不含税）

绿化工程按安徽省2000年定额二类取费下浮15% 结算（此下浮不含税）

工程单价见附表：

2000年相庆类别取费标准及施工期内的有关文件规定为准，主材价格按当地当月市场信息价调整，无市场信息价时，双方询价定价。

乙方应提供对应的苗木及主材增值税发票，30%人工工资清单，剩余部分的税款由甲方承担。

四、保证金的支付及退还

本工程保证金为30万。保证金的交付日期实在乙方进入场场正式施工后7日内，乙方向甲方指定账户打入工程保证金30万元。如不能按规定时间内缴纳保证金，本合同作废。甲方有权安排其他队伍进场。

绿化工程及道排完工时甲方无条件退还乙方所有保证金的50%，全部绿化工程及道排全部完工时甲方无条件将剩余保证金额退还乙方（不计利息）。

五、工程款支付方式

1、道排、绿化工程施工至估算达到300万的工程量时，甲方应向乙方拨付已完成工程量工程款的70%，剩余工程拨款方式按每月完成的量拨付至70%作为工程进度款。工程进度款审报15日内甲方应将工程进度款转入乙方指定的账户。否则乙方有权利停工，造成的工期延误及其他损失由甲方全部负责。区域工程完工时经验收合格后拨款90%。工程全部完工后经验收合格甲方将工程款拨付至95%，余下5%作为质量保证金，一年内无重大质量问题，甲方无条件将保证金退还。

2、绿化仍按小区域每完成一个小区域时甲方付款以完成工程量的70%，经验收合格后付至90%，一年后所栽植的树木，草坪无大量枯

死时（按绿化的相关标准执行）甲方应将工程款付至95%，余款一年内无条件付给乙方。

六、违约责任

乙方在施工过程中，遇到场地拆迁不完整及其他事宜与人发生纠纷及经济问题，由甲方负责协调处理，由此造成工期延误由甲方负责。

乙方在施工过程中，遇到不可避免交叉施工，甲方不可避免损坏乙方已完成的工程量时，应事先告知、协商，事后按照清单价赔偿。

在施工过程中遇到变更、加项，甲方应和乙方协商，乙方有权利拒绝增加工程量，增加工程量不计入工期。

乙方在绿化施工过程中，不计入清单内遇到土壤达不上种植土要求，有权利要求甲方土壤改良，直至达到标准，因设计苗木、花卉品种不适宜该地区气候和其他自然条件，乙方应和甲方协商好，然后变更苗木、花卉品种。

乙方按图施工，乙方在施工期间不得无故停工，延误工期，如果乙方原因造成工期延误，甲方可按相关法律法规处罚乙方。

乙方原因造成工期延误的，每延误一日向甲方支付工程总款0.01%的违约金。

若乙方的工程质量不达标，造成返工的，所有费用由乙方承担，造成工程延期的，按本条第二项承担违约责任。

若乙方的工程质量出现重大问题，甲方有权解除合约。遇到自然灾害，不可抗力因素造成的工程质量问题，乙方不负责。图纸设计要求与实际材料不相符时以实际为准。

七、安全责任

乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有相关部门报告。

八、本协议双方共同真诚协商制定，双方应认真遵循执行，未尽事宜和在工程进行当中发生特殊情况，双方可根据实际情况协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、上述协议为双方框架协议，具体条件以本协议为准；本协议未涉及条款，以各地块另行签署补充协议及签订正式施工合同为准。

十、本合同一式两份，双方各执一份。

十一、本合同双方签字盖章，即为生效实施。

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决并签订补充协议，补充协议与原合同是有同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表或委托人：法定代表或委托人：

年月日年月日