( 协议范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
勘探委托勘查协议(协议示范文
本)
The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
勘探委托勘查协议(协议示范文本)
项目名称：___________________
委托方（甲方）：_____________
法定地址为：_________________
受托方（乙方）：_____________
法定地址为：_________________
根据地质市场及_____________勘查需要，_____________申请变更委托勘查单位，即由原来的__________________变更为____________进行勘查，勘查阶段由原来的详查变更为勘探，该探矿权其它各项均无变化。__________________已出具了“关于解除‘_____________勘探项目委托勘查合同’的协议”，__________________同意解除原委托勘查合同，_____________拟委托____________院对_____________进行勘探，双方遵循诚实信用的
原则，经研究、协商达成一致性意见后，订立本协议。
第1款定义
1．1 除非另有规定外，本协议中的下述词语具有以下含义：
“协议”指本协议及其附件，费用指人民币。
“甲方”系指_____________
“乙方”系指____________。
1．2 所提及的月指公历月。
1．3 条款和附件均指协议的条款和附件。
第2款协议期限
____年____月____日-____年____月____日，本协议自签字之日生效，直至本协议履行完毕终结日为止。
第3款合约关系
甲方和乙方同意按本协议条款履约。
第4款协议的履行
4．1 目的任务：
本项目的执行依据：____年____月__________________编写的
刑事案件代理委托协议范本2篇 Model agency agreement for criminal cases 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
刑事案件代理委托协议范本2篇 前言：委托代理是指代理人依据被代理人的委托，以被代理人的名义实施的民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。如诉讼代理，代签经济合同等，均应采用书面代理合同形式。本文档根据代理合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：刑事案件代理委托协议通用版 2、篇章2：刑事案件代理委托协议通用版 篇章1:刑事案件代理委托协议通用版 [ ]第号 委托人___与___律师事务所达成如下协议： 一、___律师事务所指派___律师为___案的第___审诉讼代理人，出庭代理。 二、委托律师代理权限; 三、根据《律师业务收费办法》的规定，委托人向___律师事务所缴纳委托费用___元。
四、本委托书有效期自双方签订之日起至___止。 五、本委托书如需变更，另行协议。 委托人：受托方：（签字）律师事务 所（章） 年月日 （注：本协议书一式两份，由委托人、律师事务所各持 一份。） 篇章2:刑事案件代理委托协议通用版【按住Ctrl键点此返回目录】甲方（委托方）：__________________ 乙方（受托方）：________律师事务所 甲方因涉嫌_______一案，聘请乙方的律师为委托代理人（辩护人），经双方协商，达成如下协议，共同遵照执行： 一、乙方依据《刑事诉讼法》及《律师法》的规定，接 受甲方的委托，指派律师_____为被告人（犯罪嫌疑人）_____提供法律服务。 二、乙方提供法律服务范围
编号： 建筑工程施工委托合同 甲方： 乙方： 依据建设单位签订的建设工程施工合同，本工程实施项目承包管理方式，甲方委托乙方全面负责该工程施工管理。经过甲乙双方协商、特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、开竣工日期： 5、质量等级： 6、合同总价： 二、甲方的权利和义务 （1）提供乙方所需与工程相关的资料；审核施工组织设计、专项技术措施、组织图纸会审及技术交底、并协助乙方办理各种经济签证、设计变更； （2）甲方对整个工程实行全面监管，有权要求乙方按施工文件、规范、质量标准、安全生产的政策法规、法令组织施工； （3）协助乙方联系对外业务（设计院、建设单位、结算审计部门、监理公司等相关部门）；
（4）工程结算以乙方提出为主，甲方协助，最终以建设单位审定结算作为甲方和乙方确定工作量的最终依据。 三、乙方权利和义务 （1）乙方严格按照按施工图纸、施工组织设计、专项技术措施、国家及自治区有关技术规范和项目要求组织施工，保证工程质量达到规定标准； （2）乙方应重视工程质量、安全管理，严格按国家现行施工规范、建筑工程安全生产管理条例组织施工，确保分部分项工程质量和总体工程质量达到规定的质量标准和等级； （3）乙方需全面履行甲方与建设单位签订合同中所约定的各项条款，服从建设方、监理、甲方的管理，保证安全文明施工，积极配合各监管单位的检查；（4）在组织施工前要落实安全保护措施，消除安全事故隐患，组织施工人员开展安全教育，施工过程中要严肃现场纪律，规范安全施工行为； （5）乙方必须按甲方要求及工程需求配备项目安全管理人员。 四、其它 1、本协议属于公司内部管理协议。 2、本协议自签订之日起生效，至工程保修期满、价款结清后失效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 负责人：（签字）负责人：（签字） 年月日年月日
仲裁委托代理协议 仲裁委托代理协议第1篇 甲方：____________________ 乙方：____________________ 根据《中华人民共和国律师法》和有关律师代理业务收费管理办法的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定_______律师、_______律师作为甲方的仲裁代理人。乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与_____纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与_____的仲裁活动。 三、委托权限 甲方授权乙方在合同第四条约定的委托期限内享有以下权利： 1．调查、收集与本案有关的证据材料； 2．参加调解工作； 3．出庭参加仲裁； 4．查阅、复制并保留与委托事项有关的材料。 5．拟定有关解决纠纷的方案 四、委托期限 自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。 五、代理费的支付 甲方同意向乙方支付代理费_____元，支付方式为： ___________________________ 六、甲方的权利、义务：__________________________________________________
七、乙方的权利、义务：__________________________________________________ 八、其它约定： __________________________________________________________ 九、本合同一式三份，自双方签字，盖章后生效。 甲方：____________________乙方：____________________ 法定代表人:_______________法定代表人：______________ 时间：_____年_____月____日时间：_____年_____月____日 仲裁委托代理协议第2篇 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国律师法》和有关律师代理业务收费管理办法的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定律师、律师作为甲方的仲裁代理人。 乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项： 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟订有关甲方与 ______纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与______的仲裁活动。 三、委托权限： 甲方授权乙方在合同第4条约定的委托期限内享有以下权利： 1.调查、收集与本案有关的证据材料; 2.出庭参加仲裁; 3.参加调解工作; 4.拟订有关解决纠纷的方案; 5.查阅、复制并保留与委托事项有关的材料。
2010××【10】字第165号北京市××律师事务所 委托协议 北京市××律师事务所 RAINMAKER LAW FIRM 地址 电话Tel: 传真Fax: Website :
委托协议 甲方: ×× 乙方：北京市××律师事务所 甲方因案件，委托乙方的律师作为侦查、审查起诉及审判阶段的辩护人。经双方协商一致，订立下列条款，共同遵照执行。 一、乙方接受甲方的委托，指派为甲方涉嫌 案件的辩护人。 二、经双方约定，乙方的权限为：侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段全过程法律服务。 三、乙方有权根据案件进展情况和实际需要有针对性的对律师团队成员进行合理调整。 四、甲方必须如实陈述案情，及时、真实、详尽的向乙方提供与委托事项相关的全部文件和背景材料，并根据实际需要为乙方提供其它便利。 五、乙方必须认真履行职责，按本协议约定的权限提供法律服务，保护甲方的合法权益，同时为甲方保守秘密。 六、在协议履行期间，如甲方无故终止协议或者另行委托其他辩护人，将视为甲方违约，甲方已支付律师费乙方不予退还；如乙方无故终止协议，应退回甲方已支付的律师费用。 七、根据双方约定，乙方同意给予甲方最大程度的优惠，律师费收取数额和方式如下： 1、甲方先期向乙方支付律师费人民币××元； 2、案件操作过程中，因为案情的复杂需要乙方增加工作时间和
强度的，甲方再向乙方支付律师费（数额由乙方确定）。 3、支付方式和期限为：先期律师费于本协议签订之日一次性支付，增加的律师费于乙方提出后3日内支付。 乙方于实际收取律师费用后为甲方开具正规的律师费发票。 八、乙方的律师接受甲方的委托，从事与甲方业务有关的活动而发生的诉讼、鉴定、等其他费用，双方另议或由甲方支付。 九、本协议有效期限，自本协议签订之日起至案件终结之日止（含撤销立案、不予起诉或者判决、裁定等）。 十、本协议未尽事宜由双方协商解决。如一方要求变更协议条款，需经另一方同意方可生效。 十一、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。 十二、本协议自甲方的代表人签字和乙方盖章之日起生效。 甲方： 地址： 电话： 乙方：北京市××律师事务所 地址： 电话： 传真： 本协议签订时间： 2010 年 9 月日 本协议签订地点：
委托施工合同协议书 工程委托补充协议书 闽建信招合字[XX]第220-1号补甲方：永泰县住房和城乡建设局乙方：福建省建信工程管理有限公司 甲方将刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道（冠景春城）道路工程招标代理合同》（合同编号：闽建信招合字[XX]第220-1号），特订立此协议书，具体内容如下： 一、服务费用： 1、招标代理费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[XX]1980号）及发改价格[XX]534号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。 2、工程量清单及招标控制价等编制费用：依据福建省物价局“闽价[XX]房457号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。 3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。 二、本补充协议与原合同不一致之处，以本协议为准。 三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效，并具有法律效力。 四、本协议一式陆份，双方各执叁份。 甲方：永泰县住房和城乡建(更多好范文请关注：..)设局乙方：福建省建信工程管理有限公司 法定代表人法定代表人
或其授权的委托人（盖章）或其授权的委托人（盖章） 年月日年月日 第二篇：工程施工委托协议书 工程施工委托协议书 工程名称：武鸣县XX年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库） 委托方：江苏禹王水利建设工程有限公司受托方： XX年月日 工程施工委托协议书 委托方（以下简称甲方）：江苏禹王水利建设工程有限公司 受托方（以下简称乙方）： 江苏禹王水利建设工程有限公司（以下称称甲方）于2 0 1 1年1 2月5日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县2 0 1 1年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）工程施工承包合同（以下简称主合同）。现甲方委托（以下简称乙方）负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、委托施工内容： 江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县2 0 1 1年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段（定罗水库）施王承包合同的全部内容。 二、甲方责任、权利和义务 1、与业主签订合同（包括随后可能签订的补充合同）。
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
仲裁委托代理协议(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方：_____________ 乙方：_____________ 根据《中华人民共和国律师法》和有关律师代理业务收费管理办法的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定_______律师、_______律师作为甲方的仲裁代理人。乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与_____纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与_____的仲裁活动。 三、委托权限
甲方授权乙方在合同第四条约定的委托期限内享有以下权利： 1．调查、收集与本案有关的证据材料； 2．参加调解工作； 3．出庭参加仲裁； 4．查阅、复制并保留与委托事项有关的材料。 5．拟定有关解决纠纷的方案 四、委托期限 自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。 五、代理费的支付 甲方同意向乙方支付代理费_____元，支付方式为：_____________ 六、甲方的权利、义务：_______________ 七、乙方的权利、义务：_______________ 八、其它约定：________________ 九、本合同一式三份，自双方签字，盖章后生效。
施工委托协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）按贵州省教育厅要求，关岭自治县关索街道办中心小学建设项目为关岭县教科局2016年目标任务，务必于2017年8月底完工，为切实完成任务，经报县人民政府同意，由甲方委托乙方先行开工建设。现经甲乙双方商议达成如下协议： 一、工程内容： 乙方按设计院提供的设计施工图内容在建设项目的地点进行施工，具体包括： 1、关索街道办中心小学教学楼重建 2、原教学楼拆除 二、委托协议书的延续与终止 1、该工程在施工的同时即进行公开招标，乙方必须参与该项目的投标，如乙方不中标，中标单位进场后双方交接清相关手续，本协议即终止，由中标单位组织实施后阶段工程。如乙方中标，本协议书即终止，执行招投标文件及新协议合约。 三、结算方式及付款时间 1、该工程按工程进度拨付85%的工程款。 2、如乙方不中标，中标单位进场后双方交接清相关手续，本协议书即终止，工程量按实际完成工程量计算，并按中标价内综合单价执行。如乙方中标，本协议书即终止，执行招投标文件及新协议合约。
四、工期质量要求 乙方在施工过程中应按设计图纸、施工规范规定及施工工艺，并保质保量按期进行施工。 五、安全 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】-91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。 六、其他 施工期间如遇协议中未涉及事项，甲乙双方共同协商。 此协议一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 日期：日期：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 刑事案件委托代理合同
编号：FS-DY-43476 刑事案件委托代理合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《刑事诉讼法》、《律师法》及《律师服务收费管理办法》等有关法律法规的规定，甲方拟聘请乙方律师为其亲属提供法律帮助、进行辩护等，甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，订立本合同条款，以资共同遵守。 第一条委托事项 乙方接受甲方的委托，指派律师担任(涉嫌罪名) 案件的被告人(犯罪嫌疑人) 的律师、辩护人。 第二条委托期限 委托期限自本合同签订之日起，至委托事项完结止。委托事项的结案方式包括但不限于： 1、侦查机关对犯罪嫌疑人取保候审、移送审查起诉、撤
销案件; 2、人民检察院对被告人取保候审、移送起诉、不起诉; 3、人民法院对被告人做出一审判决。 第三条委托权限 1、会见犯罪嫌疑人、被告人，了解案件情况; 2、为犯罪嫌疑人提供法律咨询，代理申诉、控告，申请取保候审; 3、为犯罪嫌疑人、被告人进行无罪、罪轻、减轻、免除其刑事责任的辩护; 第四条律师费用及支付方式 经双方协商同意，律师费为万仟佰元正(￥元)，甲方在 第五条工作费用 1、乙方律师办理受托案件在北京市区外发生的差旅费、食宿费、复印费，由甲方选择如下方式支付： ( )由乙方律师垫支，甲方以实报实销的方式在结案当日支付给乙方; ( )甲方以包干形式一次性支付元作为乙方律师的工作
内部编号：AN-QP-HT372 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 房地产合同：工程施工委托合同通用 范本
房地产合同：工程施工委托合同通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：身份证号码： 本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 居室面积：居室间数： 4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算
仲裁委托代理协议范本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-068622
仲裁委托代理协议范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国律师法》和《中华人民共和国仲裁法》的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定___________律师、_________律师作为甲方的仲裁代理人。 乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与__________的纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与____________的仲裁活动。 三、委托权限
甲方授权乙方在本协议第四条约定的委托期限内享有以下权利： 1．调查、收集与本案有关的证据材料； 2．提出仲裁申请和反请求申请； 3．提出、承认、放弃、变更仲裁请求和反请求； 4．出庭参加仲裁； 5．参加仲裁调解工作； 6．拟定有关解决纠纷的方案； 7．查阅、复制并保留与委托事项有关的全部材料。 四、委托期限 自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。 五、律师费： 甲方同意向乙方支付代理费__________元，支付方式为： 六、其他约定 七、本合同一式三份，自双方签字、盖章后生效。
工程施工委托协议书 发包方（甲方）：________ 承包方（已方）：________ 为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：________________________________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1．开工日期：本项目工程从________年________月________日起至 ________年________月________日止，共________个日历天。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1．乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2．施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1．本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2．待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。 3．工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。 4．竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。 七、工程质量 1．乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
刑事案件律师委托协议 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期： _________ 年_______ 月 ______ 日
甲方: 乙方： 甲方因案件，委托乙方的律师作为侦查、审查起诉及审判阶段的辩护人。经双方协商 一致，订立下列条款，共同遵照执行。 一、乙方接受甲方的委托，指派为甲方涉嫌案件的辩护人。 二、经双方约定，乙方的权限为：侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段全过程法律服 务。 三、乙方有权根据案件进展情况和实际需要有针对性的对律师团队成员进行合理调整。 四、甲方必须如实陈述案情，及时、真实、详尽的向乙方提供与委托事项相关的全部 文件和背景材料，并根据实际需要为乙方提供其它便利。 五、乙方必须认真履行职责，按本协议约定的权限提供法律服务，保护甲方的合法权益，同时为甲方保守秘密。 六、在协议履行期间，如甲方无故终止协议或者另行委托其他辩护人，将视为甲方违 约，甲方已支付律师费乙方不予退还；如乙方无故终止协议，应退回甲方已支付的律师费用。 七、根据双方约定，乙方同意给予甲方最大程度的优惠，律师费收取数额和方式如下:
1、甲方先期向乙方支付律师费人民币元; 2、案件操作过程中，因为案情的复杂需要乙方增加工作时间和强度的，甲方再向乙方支付律师费（数额由乙方确定）。 3、支付方式和期限为：先期律师费于本协议签订之日一次性支付，增加的律师费于乙方提出后3日内支付。 乙方于实际收取律师费用后为甲方开具正规的律师费发票。 八、乙方的律师接受甲方的委托，从事与甲方业务有关的活动而发生的诉讼、鉴定、等其他费用，双方另议或由甲方支付。 九、本协议有效期限，自本协议签订之日起至案件终结之日止（含撤销立案、不予起诉或者判决、裁定等）。 十、本协议未尽事宜由双方协商解决。如一方要求变更协议条款，需经另一方同意方可生效。 十一、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。 十二、本协议自甲方的代表人签字和乙方盖章之日起生效。 甲方： 地址： 电话： 乙方：
甲方：____________________ 乙方：____________________ 根据《中华人民共和国律师法》和有关律师代理业务收费管理办法的规定，经甲、乙双方友 好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定_______律师、_______律师作为甲方的仲裁代理人。乙方接受 甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与_____纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与_____的仲裁活动。 三、委托权限 甲方授权乙方在合同第四条约定的委托期限内享有以下权利： 1．调查、收集与本案有关的证据材料； 2．参加调解工作； 3．出庭参加仲裁； 4．查阅、复制并保留与委托事项有关的材料。 5．拟定有关解决纠纷的方案 四、委托期限 自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。 五、代理费的支付 甲方同意向乙方支付代理费_____元，支付方式为：___________________________ 六、甲方的权利、义务： __________________________________________________ 七、乙方的权利、义务： __________________________________________________ 八、其它约定： __________________________________________________________ 九、本合同一式三份，自双方签字，盖章后生效。 甲方：____________________乙方：____________________ 法定代表人:_______________法定代表人：______________ 时间：_____年_____月____日时间：_____年_____月____日
标准工程委托合同范本 标准工程委托合同范本1 委托方：(以下简称甲方) 服务方： (以下简称乙方) 项目名称： 根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：建设单位项目负责人： 施工单位：施工单位项目负责人： 监理单位：项目总监： 建设(监理)单位见证员：送样员： 二、检测项目 根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。 三、检测收费 根据云发改价格(20x)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。 四、付费方式 检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。 五、双方权利、义务
(一)甲方义务： 1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。 2.根据付款条件支付相应检测费用。 (二)甲方权利： 1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。 2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 (三)乙方义务： 1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。 2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。 3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。 4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。 6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。 (四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。 六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。 七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。
刑事案件委托协议 甲方（委托人）： 乙方： 甲乙双方经充分协商，就甲方委托乙方在侦查阶段提供法律帮助及在审查起诉、审判阶段担任辩护人事宜达成以下协议。 第一条委托 乙方接受甲方委托，指派乙方律师为 提供法律帮助及担任辩护人。甲方委托以下第项。 1.侦查阶段提供法律帮助； 2.审查起诉阶段担任辩护人； 3.一审阶段担任辩护人； 4.二审阶段担任辩护人； 第二条双方的义务 （一）甲方的义务 1.真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案例提供必要的帮助； 2.按时、足额向乙方支付律师费及办案费。 （二）乙方的义务 乙方律师接受委托后，除非由于乙方不能控制的原因，根据案件的进展，在不同阶段，根据法律规定及办案机关安排，应分别完成以下工作： 1、侦查阶段
（1）向侦查机关了解犯罪嫌疑人的罪名； （2）会见犯罪嫌疑人，为其提供法律咨询； （3）维护犯罪嫌疑人的合法权益，对侵犯犯罪嫌疑人合法权益的行为代为进行控告； （4）认为犯罪嫌疑人涉嫌的犯罪事实不成立的，向侦查机关提出申诉意见； （5）犯罪嫌疑被逮捕且符合刑诉法相关规定的，乙方律师可以为其申请取保候审。 2、审查起诉阶段 （1）查阅、了解本案的诉讼文书，技术性鉴定材料； （2）会见犯罪嫌疑人； （3）如果认为犯罪嫌疑人有《刑事诉讼法》规定情形的，应当在人民检察院听取意见时，向人民检察院反映意见。 3、一审阶段 （1）查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料； （2）会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述； （3）按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。 4、二审阶段 （1）查阅、了解本案的相关卷宗材料； （2）会见上诉人，了解其本人对一审裁决的意见及案情的叙述；
编号：WT-20211967 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 仲裁委托代理协议(样式一) The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签:titlecontent] 仲裁委托代理协议(样式一) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国律师法》和有关律师代理业务收费管理办法的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定____律师、____律师作为甲方的仲裁代理人。 乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项： 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与____的纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与____的仲裁活动。 三、委托权限： 甲方受权乙方在合同第四条约定的委托期限内享有以下权利：1．调查、收集与本案有关的证据材料； 2．出庭参加仲裁；
3．参加调解工作； 4．拟定有关解决纠纷的方案； 5．查阅、复制并保留与委托事项有关的全部材料。 四、委托期限： 自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。 五、代理费的支付： 甲方同意向乙方支付代理费____元，支付方式为： 六、甲方的权利、义务： 七、乙方的权利、义务： 八、其它约定： 九、本合同一式三份，自双方签字、盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 时间：年月日时间：年月日
施工委托合同格式 ，，xx委托合同为诺成合同。对于施工委托合同你又有多少了解呢?以下是我整理的施工委托合同，施工委托合同范文一签约日期：甲方委托人：乙方委托人：北京惠诚益达智能供暖技术有限公司一、施工项目：北京号别墅供暖工程 ;1、施工地点：北京 ;2、施工内容及要求详见施工设计方案二、工程期限及保修期：1、进场三十日内完工实际工作日。2、工程保修期;地热电缆保修五十年，环流板一年，温度控制系统一年，保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。设计温度18-23度三、工程造价及付款方式：1、电采暖工程总造价元。2、合同生效时，甲方支付总价款的65%，计：元。3、地热电缆铺设完毕后，经甲方验收合格，支付总价款的 30% ，计：元。4、完工后，验收合格，付余款5%，计：元。5、本报价不含温控器前端电器预留预埋详见设计方案及报价。四、材料、设备的供应：乙方提供所有材料及设备。注：1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型，全球范围隐蔽式接头，冷引线2.25米。挪威进口2、聚脂镀铝膜国产3、保温材料聚苯板国产2.5㎝厚4、镀锌铁网10㎝x10㎝国产5. 温控器德国.曼瑞得五、施工前准备1、甲方1、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。2、施工中使用公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。3、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的批
手续，保证乙方正常施工。4、甲方要求比合同约定的工期提前时，需征求乙方同意并应支付赶工费，待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。5、甲方对工程质量、进度进行检查，办理验收、变更、登记等手续。2、乙方1、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。2、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。3、乙方委派现场技术员为住工地代表，负责和同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。4、乙方负责乙方施工人员的施工安全、防火等安全要求。六、工程施工变更1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，签定变更单后方能进行施工，所引起增减费用，双方签字确认后，可在工程结束时，一并结算。2、凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。七、工程质量、验收及结算1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。2、保证供暖时室内温度达到北京市政府供暖温度20摄氏度。3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中途的检查与验收手续。4、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。5、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料五天内，审查完毕，到期未提出异议，视为同意。对中途款、
编号：TQC/K233仲裁委托代理协议完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
仲裁委托代理协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国律师法》和有关律师代理业务收费管理办法的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下： 一、甲方委托乙方并指定_____律师、_____律师作为甲方的仲裁代理人。乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。 二、委托事项 作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与_____
编号：_____________刑事案件律师委托代理合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托人：（以下称甲方） 受托人：（以下称乙方） 甲方因一案，现委托乙方处理本合同第一条约定之委托事务，经协商，双方达成以下条款： 第一条：乙方根据甲方选定指派律师等人作为本案受害人的诉讼代理人，在授权范围内（以授权委托书为准）参与本案阶段的诉讼活动，甲方指定代表其履行配合协助义务，联系电话为。 第二条：诉讼代理人依法履行律师职责，本案以判决、裁定、调解、和解、（视为）撤诉、终（中）止审理、终（中）止执行、移送其他机关处理等方式结案的，均视为委托事务的完成，甲方均应按本条约定支付律师费： 1、固定收费：首期律师费（大写）元，应于本合同签订之日起日内支付；二期律师费（大写）元，应于 再另行支付。 2、补充约定： 。注：1、甲方须将各项费用直接交至乙方财务部门统一收取，否则乙方对本合同的全部义务和责任包括由此造成的甲方一切损失概不负责。若甲方拖延付款，则应按逾期款总额的每日万分之五计算承担延期履行违约金，且无论乙方是否因此而解除合同，甲方拖延付款期间乙方完全免责。 2、所有款项必须交付乙方财务统一收取，否则乙方概不承担相应责任。
3、乙方收款账号： 户名： 账号： 开户行：。 第三条：甲方（包括本案的受害人，下同）应如实陈述案情，及时提供真实合法的证据材料，并按受案法院以及涉案相关部门的规定和乙方要求及时履行各项配合协助义务，否则，视为甲方主动终止或放弃委托事务，乙方有权单方解除合同，终止代理，依约所收费用不予退还，由此造成的一切损失和责任均由甲方自行承担。 第四条：若乙方有重大过错并由此造成了甲方的实际的重大损失，则甲方有权单方解除合同，终止委托，则未付之律师费免交，且已付之律师费应予退还。本合同项下的乙方过错赔偿责任以承办律师经由律协统一投保的律师执业责任险所实际获得的理赔额为限。 第五条：乙方已如实告知了本案可能出现的诉讼风险及本合同各条款的具体含义，甲方理解本合同含义并清楚本案风险包括但不限于乙方已告知的。同时，甲乙双方一致认为，无论此前此后、无论口头还是书面的，乙方对本案所作的分析、判断、意见、建议、看法等，均不视为是对本案代理结果所作的保证或承诺。 第六条：本合同一式三份，经双方签字盖章生效，至委托事务完成止，甲乙双方及承办律师各执壹份；若因本合同产生争议协商不成时由乙方所在地人民法院管辖处理。
工程施工委托合同协议书 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程施工委托合同协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 描述工程施工合同范本 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____
刑事案件委托协议 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月 _____ 日甲方： 乙方：
甲方因案件，委托乙方的律师作为侦查、审查起诉及审判阶段的 辩护人。经双方协商一致，订立下列条款，共同遵照执行。 一、乙方接受甲方的委托，指派为甲方涉嫌案件的辩护人。 二、经双方约定，乙方的权限为：侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段全过程法律服务。 三、乙方有权根据案件进展情况和实际需要有针对性的对律师团队成员进行合理调整。 四、甲方必须如实陈述案情，及时、真实、详尽的向乙方提供与委托事项相关的全部文件和背景材料，并根据实际需要为乙方提供其它便利。 五、乙方必须认真履行职责，按本协议约定的权限提供法律服务，保护甲方的合法权益,同时为甲方保守秘密。 六、在协议履行期间，如甲方无故终止协议或者另行委托其他辩护人，将视为甲方违约,甲方已支付律师费乙方不予退还；如乙方无故终止协议，应退回甲方已支付的律师费用。 七、根据双方约定，乙方同意给予甲方最大程度的优惠，律师费收取数额和方式如下： 1、甲方先期向乙方支付律师费人民币元； 2、案件操作过程中，因为案情的复杂需要乙方增加工作时间和强度的，甲方再向乙方 3、支付方式和期限为：先期律师费于本协议签订之日一次性支付，增加的律师费于乙方提出后3日内支付。
乙方于实际收取律师费用后为甲方开具正规的律师费发票。 八、乙方的律师接受甲方的委托，从事与甲方业务有关的活动而发生的诉讼、鉴定、等其他费用，双方另议或由甲方支付。 九、本协议有效期限，自本协议签订之日起至案件终结之日止（含撤销立案、不予起诉或者判决、裁定等）。 十、本协议未尽事宜由双方协商解决。如一方要求变更协议条款，需经另一方同意方可生效。 十一、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。 十二、本协议自甲方的代表人签字和乙方盖章之日起生效。