水电安装专业分包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
（具备相应资质的劳务公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目水电安装施工，达成如下一致条款：
1 工程概况
1.1分包工程名称：
1.2分包工程地点：
1.3分包工程承包范围：
工程所有水电安装工程，包括：
1.3.1施工图纸内的室内给水、排水、排污工程，电气（含弱电）、照明工程（含防雷），小区排水、排污管道工程，户内不装修为毛胚房。（签约时根据实际情况填写）
1.3.2水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。同时包括需要进行管线或者套管预埋的地方的配合预埋，包括没有预留孔洞处的开孔。
1.3.3承包范围内施工场内的材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容。
1.3.4施工现场临时三类用水布置、安装和维护（含主辅材）。
上述工程项目的具体内容、范围和要求，详见甲方提供的施工图纸以及相应的标准图、技术交底、设计修改联系单等。
1.4承包方式：
包工包料，并包含以下内容：包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检验试验、包保险、包验收、包现场临时设施水电安装（主材、辅材、人工等）。
1.5分包工程工作内容、数量：详见附件一《工程量清单》。
备注：附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员验收、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。
2 合同价款：
2.1合同总价（人民币）大写元，小写：元。此价格仅为双方签订合同时估算价值，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。
2.2分项单价详见附件一《工程量清单》
备注：本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外，各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。（按实际情况明确该合同价格是否包含营业税、城市维护建设税及教育
费附加等税费，除此之外的其他与乙方分包工程有关税费应由乙方自行承担，自觉缴纳。）
本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件一《工程量清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价（或以最终业主批复单价的%作为分包单价）。
3 工期与进度
3.1开工日期：年月日，竣工日期：年月
日，工期共计个日历日。此开竣工日期可根据具体情况按业主要求、甲方的施工计划安排作调整，如若调整，甲方应提前天以书面形式通知乙方。
3.2进度要求：
3.2.1乙方必须严格按甲方下达的控制工期的进度作业指令按期或提前完成，否则应承担违约金，违约金的支付标准为
。
3.2.2甲方有权对工期进行调整，乙方必须配合甲方，且不得因此向甲方要求补偿和索赔。
3.2.3乙方是否加班和赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另外增补加班费或赶工费。
3.2.4甲方（时间）对乙方施工进度考核一次，发现乙方进度滞后时，有权提出让乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。若因乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权分割乙方剩余的工程，由此增加的费用由乙方承担，乙方若不配合，甲方可解除合同并要求乙方无条件退场。
3.2.5在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应地顺延工期：
3.2.5.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；
3.2.5.2发生不可抗力事件（指发生了六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；
3.2.5.3由于业主的延误或阻碍；
3.2.5.4由甲方提出的工期调整；
3.2.5.5当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。
4 工程价款的结算与支付
4.1本工程不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
4.2本工程实行按进行结算（月/季节/最终完工验收合格），甲方每次结算前天按甲方制定的工程结算制度和程序，对乙方结算时间段内完成经监理工程师、业主签认的工程量进行认定，按本合同规定的综合单价结算，预留结算金额的%作为工程质量保证金，扣除应由乙方承担的水电费、税费等以外，经甲乙双方签字认可，该结算单作为支付的依据。
4.3如发生变更可向业主另外计取的费用，原则上按甲方与建设单位签订的总包合同相关结算条款执行，或另行签证。此部分价款甲方向乙方收取%的管理费，另加%的税金。
4.4分包人不得以工期延长等任何理由要求费用补偿增加。
4.5乙方在施工现场的用水用电费用，甲方按照工程结算总价的%在结算时一次性扣除。
4.6甲方在收到业主方付款后以银行转账的方式向乙方支付工程款，乙方确认其收款账号的开户银行是：；户名是：；账号是。
甲方在收到乙方开具的与付款金额等额的正式发票后日内付款。
5 质量要求
5.1本工程质量应满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
5.1.1 《质量验收标准》；
5.1.2
（依总包合同约定予以说明）。
5.2施工具体要求如下：
5.2.1乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。
5.2.2甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法修复的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延。
6 材料与设备
6.1有关水电材料乙方必须按照建设单位要求及时报送样品，如乙方不接受建设单位合理定价，甲方有权另行选择施工队伍或分包商，由此造成的一切损失由乙方负责；
6.2安装工程中的电缆、电线、给排水管、桥架、母线槽、三箱、发电机、低压柜、灯具、开关插线板、冷冻主机、冷却水泵、冷却塔、风柜、阀门等所有材料由建设单位指定规格型号、质量标准（详见附件《工程量清单》），乙方按照建设单位书面指定的规格型号、质量标准购买。（可根据实际情况变更）
6.3乙方的所有材料进场前必须提前提供合格证、厂家检验报告等完整资料，经甲方、监理、设计、建设单位等共同审查同意且送检合格后方可进场及使用，否则由此产生的一切延误及损失均由乙方承担。
7 安全事项
7.1乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。
7.2乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。
7.3乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理法规。
7.4由于乙方操作不当或违反操作规程等原因造成安全事故伤亡或造成他方人员伤亡或对项目造成损失的，由乙方负责处理并承担一切责任，并在包干单价中扣除安全奖元/平方米。若死亡一人，另承担违约金元，依此类推；重伤一人次，承担违约金元，依此类推。
7.5因乙方原因造成安全事故致使甲方受到建设行政部门处罚的，由乙方承担全部责任。
8 文明施工
8.1乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
8.2乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。
8.3乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费用从乙方结帐单中扣出。
8.4乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
8.5甲方根据制定的现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，如乙方未达到考评要求，承担违约金元/次并要求其限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，扣除当月包干单价中元/平方米文明施工奖，必要时，甲方有权解除合同并勒令乙方无条件退场。
9 双方权利义务
9.1甲方：
9.1.1提供有关文件资料，供乙方办理有关手续，相关费用由乙方自行负担，乙方办理手续需要的具体文件资料包括：
9.1.2配合乙方施工，统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
9.1.3对分包工程的安全、质量、环境、进度等方面进行监督检查，发现问题有权限令乙方整改；
9.1.4组织对乙方施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作；
9.1.5按协议规定按时支付工程款，如建设单位不能及时付款，则甲方可相应延付，且不承担违约责任，乙方不得以任何理由聚众闹事和停止施工；
9.1.6就分包工程范围内的工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行。若乙方拒不执行，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从本应付给乙方的款项中扣除；若乙方完成工作不符合甲方要求，甲认为乙无力完成分包工程，则甲可以单方面解除合同。
9.2乙方：
9.2.1进场前必须办妥各种施工手续，并办理相关保险；
9.2.2健全项目组织机构，配置满足施工需要的实际到位管理人员，且须持证上岗，有不服从甲方指挥、协调的人员，甲方有权要求更换。乙方现场负责人：（身份证号：
；联系电话：）；
9.2.3乙方需自行组织人员施工，严禁将本工程转包、分包，一经发现，甲方有权终止合同，按违约处理；
9.2.4严格按图、按规范施工，确保本分包工程的进度、质量符合业主和甲方要求，如不能满足，乙方承担一切责任；
9.2.5遵守甲方各项管理制度，遵守劳动纪律，服从甲方管理并接受业主和监理的监督和检查；
9.2.6负责施工技术资料的整理工作，保证资料的及时和完整；
9.2.7乙方须充分保护所完成的工程，做好对总包方或其他分包方施工的成品、半成品保护，造成损坏的，由乙方负责赔偿；
9.2.8负责现场自有采购材料的管理工作；
9.2.9乙方应义务承担部分临杂用工和卫生打扫；
9.2.10 按要求及时、足额发放民工工资，如因拖欠民工工资给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。
10 质量保证期
10.1本工程质量保证期为个月，从工程竣工验收合格并取得竣工验收证书的当天算起。
10.2在质量保证期内，乙方负责本合同项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任和费用，如若乙方不能按时修复，甲方可以另行选择施工队伍进行修复，由此发生的一切费用均由乙方承担，甲方可以直接从乙方工程结算金额中扣除。
11 违约责任
11.1合同生效后，因乙方原因不能按时进场履约的，甲方有权单方面解除合同或终止合同，乙方不得要求任何赔偿。
11.2乙方中途退场，甲方另找施工队完成任务所增加的费用等损失均由乙方承担。
11.3 因乙方原因，造成质量不合格或出现返工给甲方带来损失，其损失费用由乙方负责；
11.4 乙方如不服从甲方管理、无能力履行协议或履行协议不符要求，给甲方造成经济损失，乙方负责赔偿，甲方有权随时终止协议，清退出场，并只按已完合格工程的%结算工程款。
11.5因乙方原因造成的有关纠纷，乙方自行处理，给甲方带来损失的，乙方负责赔偿。
11.6甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，若甲方逾期付款，应比照中国人民银行同期贷款利率的标准，按欠付工程款计算，向乙方偿付逾期付款违约金。
12 争议解决方式
12.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列第种方式解决（选其一）：（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2）向（仲裁机构）申请仲裁。（原则上为本单位所在地仲裁机构）
12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
13 其他约定
13.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清，否则按逾期付款处理。甲方有权从工程款中扣除。
13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份（可根据需要增加合同数量），甲乙双方各执一份（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关留存一份）。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字盖章)：法定代表人(签字盖章)：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日签约地点：
备注：
1、本示范文本中的斜体字为提示性语言，请在拟定具体合同时，根据提示语言进行修改和完善，修改后应将斜体字删除。
2、拟定的合同成稿中原则上本方承担的违约金不得超过本示范文本中确定的标准，争议管辖不得约定为合同相对方所在地法院或仲裁机构。
3、在企业合格供方库内优先或强制选择材料供应方。
本合同附件：
附件一工程量清单（可根据具体情况修改、填写工程量清单表）附件二《建筑安装施工安全生产协议》
附件一：工程量清单（清单中的内容、项目应根据具体情况修改填写）
工程量清单
项目工程名称：
甲方：乙方：
附件二：建筑安装施工安全生产协议
建筑安装施工安全生产协议
发包方（全称）：
承包方（全称）：
承包人将建筑安装工程项目委托分包人施工，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产行政法规、制度要求，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
1、承包工程项目
工程名称：（与主合同一致）
工程地址：（与主合同一致）
承包范围：（根据主合同具体约定）
承包方式：（根据主合同具体约定）
2、工期：（根据主合同具体约定）。
3、协议内容
3．1 承分包双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
3．2 承分包双方都应有安全管理组织体制，包括抓生产的领导，各级专职和兼职的安全干部。应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3．3 承分包双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由承包人按发包人的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施。承包人必须严格按施工组织设计的要求施工。
3．4 承分包双方必须认真对本单位的人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高全员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促其自觉遵守安全纪律、制度法规。
3．5 施工前，分包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知承包人委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求。分包人必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。
3．6 施工期间，承包人指派安全员负责本工程项目的有关安全防火工作；分包人指派同志（身份证号：；联系电话：）负责联系予以协助督促
承包人执行有关安全、防火规定。承分包双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。
3．7 分包人在施工期间必须严格执行承包人的安全生产防火管理的各项规定；接受承包人的督促、检查和指导。分包人有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务。对于查出的隐患，分包人必须限期整改。对分包人违反安全生产规定、制度等情况，承包人有要求分包人整改的权利。
3．8 分包人在生产操作过程中的个人安全防护用品及劳保用品，由分包人自理。承分包双方人员都应督促施工现场人员自觉和正确穿戴安全防护用品。
3．9 分包人人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改，消除隐患后方准施工。一经施工，就表示分包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，分包人对施工过程中产生的后果自行负责。
3．10由承包人提供的机械设备等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，承包人应会同分包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收和验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
3．11分包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由分包人自备。如果承分包双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中产生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。
3．12承分包双方的施工人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，均不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经工地施工负责人和承发包双方指派安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方负责人员及单位领导负责承担。
3．13 特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
3．14承分包双方必须严格执行各类防火、防爆制度；易燃易爆场所严禁吸烟及动用
明火；消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻设施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、防中毒措施，并派专人值班。
3．15分包人需用承包人提供的电器设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向承包人提出，承包人应积极整改，整改合格后方准使用。违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者及其单位负责。
3．16贯彻先订合同后施工原则，分包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由责任方负责。
3．17承分包双方在施工中，应注意地上、地下管线的保护。承包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向承包人和有关部门联系，采取保护措施。
3．18分包人在签订建筑合同后，应自觉地向区公安派出所办理临时户口户籍手续，并向建设局、城建办、安监站、劳动局、劳动保护检察等部门办理施工登记手续。
3．19 贯彻谁施工谁负责安全的原则。分包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由分包人责任造成承包人人员、他方人员、行人伤亡等），承包人有协助紧急抢救伤员的义务，分包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理，事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。
3．20 其它
3．21 本协议为工程施工分包合同的附件，自签署之日起生效，至竣工验收交付、保修期满后终止。
承包人：（公章）分包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
年月日年月日
建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发（总）包单位 _____________________________________________ （甲方）承（分）包单位 _____________________________________________ （乙方）根据____________ 工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以 下简称甲方）将工程的安装分部水、电安装分项工 程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。 —、工程概况： 1.1工程名称____________________________________________________ 1.2工程地点____________________________________________________ 1.3建筑面积_____________________________________________________ 二、承包内容： 2.1给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装； 2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式： 3.1本合同总造价暂定为人民币_________ 元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含6.11%的建安劳保费）。
3.2乙方采用__________ 方式承包。 3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期： 4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协 商确定为746个日历天, 2014年5月丄日至2016年5月15 日止。 4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。 4.3如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。 4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。 五、质量: 5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定达到合格标准等级。若达
建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：______________ 分包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式：以建筑面积为准。 第六条工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求； 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1．工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2．乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1．在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2．甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。 3．乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注
建设工程施工专业分包合同 （水电安装工程） 承包人：方远建设集团股份有限公司 分包人：刘小飞 签订地点：阳春市新居商贸城现场办公室签订时间： 2013 年月日
第一部分协议书 承包人（全称）：方远建设集团股份有限公司佛山分公司（以下简称甲方） 分包人（全称）：刘小飞（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：阳春市新居商贸城（一期）合水城市广场4号楼工程水电安装工程 分包工程地点：阳春市合水镇双塘村 二、分包工程承包范围： 蚝四居民统建楼A区工程总包合同范围内的所有水电安装工程，包括： 1、施工图纸内的室内给水、排水、排污工程，电气（含弱电）、照明工程（含防雷），小区排水、排污管道工程，户内不装修为毛胚房； 2、水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。 3、承包范围内施工场内的材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容。 4、施工现场临时三类用水布置、安装和维护（含主辅材）。 上述工程项目的具体内容、范围和要求，详见甲方提供的施工图纸、以及相应的标准图、技术交底、设计修改联系单等。 三、分包合同价款： 暂定：17400000.00元，大写：壹仟柒佰肆拾万元整，最终以结算为准。 四、工期
开工日期：具体以甲方开工令为准； 竣工日期：具体以甲方要求为准。 乙方的施工进度必须满足甲方的总体施工进度计划要求，延误则罚5000元/天，因乙方原因引起的工期延误，同时承担建设单位对甲方的工期罚款。 五、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格并满足使用功能要求， 六、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同条款； 3、安全生产协议； 4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 5、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 七、合同的生效 合同订立时间： 2010年月日； 合同订立地点：深圳市蚝四居民统建楼A区现场办公室 本合同双方约定签字、盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签定时间：年月日签定时间：年月日 签定地点：
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
水电安装劳务分包合同 甲方：联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方： 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、ＡB门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成共识，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包容（包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工程竣
工后拆除和清理工作，归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围：
水电安装工程分包合同 发包方：_____________________________ （以下简称甲方） 承包方：_____________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城实信用的原则，经甲乙双方共同协商，签订如下协议： 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：水电安装工程 第二条承包范围：给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及其水电工程所有预埋和安装工程。 第三条合同工期 开工日期：2014年7月 竣工日期：2015年9月 合同工期总日历天数400天。 第四条质量标准 工程质量标准：合格 第五条合同价款： 按建筑施工图所示面积33元/卅（包安装加工工具）计算。甲方按建筑施工图 所示的面积与乙方办理结算。（详细计价方式见附件） 注：综合单价包括以下费用：材料费、人工费、型机械费、管理费、利润、风险费、不 可预见费、医疗工伤保险费和文明施工费用、工伤事故处理费等费用组成。 a、工程款的支付：乙方垫资完成至十层，甲方进度款到位后20天内支付第一次进度款； 主体框架封顶，甲方进度款到位后20天内支付第二次进度款；主体结构全部完成后20天内支付第三次进度款；所有给排水管安装完成后支付第四次进度款；所有电气工程安 装完成后支付第五次进度款；余款在竣工验收后三个月内付至97%质保期一年后10天 内无质量问题无息一次性付清。 b、结算方式：甲方及时向乙方下达各单位工程总进度目标或阶段进度目标，并在每月
26号向乙方下达次月月度进度计划。乙方按照月度进度计划按期完成施工任务，甲方及 时按照乙方实际已完工程量的90%为乙方办理进度款比例支付手续；乙方不能按照月度 进度计划完成任务，甲方将按照乙方实际已完工程量的75%为乙方办理月度进度款结算 支付手续。余下10%~25%作为工程质量保证金在工程主体结构圭寸顶二个月内无息退还（无质量等其他问题）。（注：在退还质量保证金时必须附“分项工程质量验收表”，否则此款 不予退还。） 第六条施工要求 （1）强电：配电箱预埋及线管预留预埋、桥架安装、电表计量安装、开关插座及灯具（普通白帜灯）安装、电缆及铜线安装、通电。 （2）弱电：室内弱电箱及进线管预埋，如有智能化厨房要考虑煤气泄漏探头预埋、阳台监控报警探头管线预埋、砼中的开关插座及线管预埋。 （3）给排水：图纸所示管道全部内容（消防安装除外）。做至建筑物主体外（坡道、台阶、散水）外第一个检查井。室内卫生洁具不安装，冷热水管道安装 进户用水点及闸阀水表安装，预留高度按图纸设计，排水管道及地漏预留出地面10cm。 （4 ）防雷接地系统：含基础、屋面、电气、卫生间等电位、防雷等敷设与检测系统安装敷设与检测。 其他预留预埋：所有发包方分包的预留、预埋均在总包范围之内。1）给排水管管 道预埋，水泵房管道及设备安装，排水管接至第一检查井。 （5）甲方提供的施工图纸中所有的安装工作内容及定额所包含的工作内容。 （6）配合组织验收整理、收集完善施工资料办理水电竣工资料。 第七条承包方式： 采用包工包料的方式，包材料、包人工、包质量、包工期、包安全、包现场文明施 工、包验收、包成品保护、包小型工具、包定额损耗等全部费用。 第八条履约保证金的支付 1、在合同签订时乙方向甲方支付履约保证金￥ 50000.00元（现金）。 2、履约保证金是乙方保证在完成本工程承包义务过程中按约实现本合同质量要求、进度要求的经济担保。 3、如乙方未按质量、进度等要求履约义务、或乙方中途无故退场，则乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金及已完成的在建工程量不予结算，乙方人员无条件全部清场并
水电安装工程劳务分包 协议精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
瑞祥之春水电安装工程劳务分包协议 发包方(甲方 (以下简称甲方) 承包方(乙方 (以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商，甲方将瑞祥之春水电安装工程(包工不包料)分包给乙方施工。樨据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，接本工程具体情况，经双方协议同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：瑞祥之春 2、工程地点：一澄江大道 二、承包方式及工作范围 1、承包方式：乙方承包水电安装(包工不包料)， ①乙方负责工程水电安装工具。 ②负责配合甲方水电安装工程竣工、验收。 2、工作范围：本项目水电安装工程施工图纸室内预留、室内预埋、安装及调试。 3、工作内容：
①电气工程：防雷接地、楼层电器管线预埋、等电位箱、盒、避雷网、针、公共部分照明安装、线槽桥架安 装、电缆敷设、配电箱安装、强电系统调试。 ②给排水工程：预留穿墙、梁、楼板套管，管道(消防)预埋，消防包安装。公共部分给排水安装(各户水表至套房管道安装)、给水系统调试。 ③弱电(人防、消防)穿线管预埋。 ④负责施工用水、用电管理。 ⑤止水钢板安装(电焊条FF方负责)。 ⑥配合甲方工程验收及材料进场清点、堆放至仓库。三、合同文件 双方共同遵守与业主的相关合同与协议，执行的合同文 件及其解释顺序为： 1、本份协议； 2、施工图纸、施工规范、质量验收规范等； 3、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件； 4、水电作业指导书。 四、合同价格与合同工期 1、合同价款：本合同按包干价(包工不包料)建筑面积元/平方米 (按建筑面积4万平方米计算)。 2、合同工期：以甲方的计划要求为准。 五、质量要求
水电安装劳务分包合同 甲方：四川联兴建筑工程有限公司南部县监管中心建设项目部 乙方：_____________________________________________________ 根据甲方承建的施工任务需要，为了确保工程质量，加快工程进度；做到安全生产、文明施工；降低工程成本；提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目（拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、A B门、监管中心大门、武警营房大门等）的水电安装工程劳务部分（包含所有定额中规定的计价辅助材料）分包给乙方。根据〈中华人民共 和国合同法》、建筑法》、质量管理条例》、安全生产法》、 〈劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则, 经双方友好协商,达成共识,订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称：南部县监管中心建设项目 2、工程地点：南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式：框架结构 二、工程劳务承包内容（包含图纸会审记录和不完善部分及不 影响工程造价的内容）具体如下： 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点：临时 水电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作；工
程竣 工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电：按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管内穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程内容，直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电：按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作内容。 4、消防：按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作内容。 5、防雷：按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统：按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程内容，直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统：排水、排污预埋及安装（室内排水全部安装完毕及补洞口），，直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程：按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作内容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作内容均包含在内，且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减：本协议采用固定单价包干方式计价，施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规范要求执行 三、工程承包方式、承包范围：
合同编号： ____________ 水电安装工程劳务分包合同 工程名称：______________________________ 承包方：________________________________ 分包方：________________________________
第一部分协议书 承包方：______________________________ （以下简称甲方） 分包方：_______________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为了明确双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_______________ _______________ 项目工程的水电安装劳务分包等事宜，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 双方约定本工程按承包方质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系文件要求组织施工，分包方各项工作必须满足管理体系文件要求。 第一条、工程概况 1.1工程名称：_____________________________ 1.2工程地点：_____________________________ 1.3建筑面积：_______________ m2 第二条、承包范围、施工内容及承包方式 1.1承包范围：甲方向乙方提供的施工图纸红线范围内的室内外、地下室及地上给排水系统、空调冷凝水、雨水和强电安装及调试，消防、弱电预留预埋，室外配套等工作，具体以承包方现场划定为准。 1.2 施工内容：包括上述承包范围内的预留预埋、制作安装、配合调试、验收、缺陷修复、正常保修期内的保养维修等工作。 1.3承包方式：______ 明施工的方式承包，工程量按实结算。 第三条、质量标准 质量等级：验收合格率达到100%符合设计要求和现行国家及行业规范的质量标准，工程 质量达到同类型工程的优良水平。 第四条、合同工期 开工日期：20—年—月—日，具体以甲方向乙方提供开工报告的日期为准，竣工日期： 20 _年月日，合同工期总日历天数为日。 第五条、合同价款 经双方一致确认，工程承包单价为人民币_________ 元/ m?，工程总造价暂定为人民币____ _________ 元（RMB _____________ ）） 第六条、承包方向分包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付合同价款以及其他应当支付的款项。 第七条、分包方向承包方承诺，按照合同的约定，承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的所有责任。
安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续
建设工程劳务分包合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日
劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业容： 二、劳务分包作业围 承包围：本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡
合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 ：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 ：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工，并结合施工规，市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病； 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准，分部工程以质检站验收评定
水电安装分包合同范本 水电属于水利科技名词，意思是指水和电，水力发电等。那么水电安装分包合同怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的水电安装分包合同范文，感谢您的欣赏。 水电安装分包合同范文一 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致，达成如下协议，共同信守。 一、工程名称：四川。。房产公司。。商住楼工程。 二、分包范围和工作内容：四川。。房产公司。。商住楼，施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管
道，弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填，包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。 三、分包方式：按建筑面积计算人工费。 人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。 四、工期：必须满足甲方施工总进度要求。 五、质量标准：工程质量标准合格。 六、甲方职责 1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。 2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。 3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。 4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。 5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理
水电安装工程分包合同 协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发（总）包单位（甲方） 承（分）包单位（乙方） 根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以下简称甲方）将工程的安装分部水、电安装 分项工程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。 一、工程概况： 工程名称 工程地点 建筑面积 二、承包内容： 给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装； 设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式：
本合同总造价暂定为人民币元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含%的建安劳保费）。 乙方采用专业分包方式承包。 设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期： 乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为 746 个日历天， 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 15 日止。 乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。 如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。 非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包中马大厦旧楼改造装修工程水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及工作内容：室内给排水（包括洁具、五金安装、管道开孔）、强电工程（包括主电缆布设、电箱安装、面板安装、灯具安装）、弱电工程(电视、电脑、电话)、设计图纸变更修改项目。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包小型工具、不包料、包安装调试（弱电部分配合设备厂家安装调试）、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容：
1、给水部分：室内PPR立管道、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗）； 2、排水部分：卫生间内PVC排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：包括配电房各层电缆和配电柜的接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成安装工作； （2）其他事项： A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担； B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）； C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更； D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始
水电安装施工分包合同 甲方：承包人（全称） 乙方：分包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于安徽金盛食品有限责任公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方 就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况： 1、分包工程名称： 2、分包工程地点：淮南市经济开发区朝阳东路 3、分包工程内容：综合车间、猪圈、冷库及9层综合楼的水、电和消防。 二、分包工程方式： 分包方式：包工包料，乙方自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由乙方自理。乙方按照2元/平方米交纳服务费给甲方，甲方负责帮乙方做施工资料。 三、工期： 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准： 1、乙方应保证按照图纸要求和国家施工规范施工，最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求 五、付款方式： 甲方按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给乙方。 六、双方责任： （一）甲方责任 1、对乙方负有管理、监督的责任。
2、提供施工所需要的图纸资料，及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题有权要求乙方限期整改。 4、甲方应保证工程项目款按时支付给乙方。 （二）乙方责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及甲方的施工任务清单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，按期完成各项任务。 3、在施工过程中，接受监理单位及有关部门的检查。 4、乙方的所有施工材料（包括已安装完毕的）由乙方负责保管，保管期限至工程竣工验收合格，正式投入使用为止。 5、若因乙方操作不当或未按相关标准、规范进行施工，造成安全事故所产生的全部责任及损失由乙方承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由乙方负责安装通电到位，材料由甲方提供。 七、违约责任： 1、工期延误的违约责任：乙方如未能按施工任务单的时间保质保量完成施工任务，每延误一天，按合同总价的%向甲方支付违约金。 2、质量违章：乙方提供的材料不符合要求或施工过程中经检查不合格或发生其他质量问题的，应根据甲方要求无偿更换、整改或者返工直至符合相关部门要求为止，若因此影响工期的，应按本条第1款约定承担延误工期的违约责任。 3、除因乙方原因甲方逾期付工程进度款的，每逾期一天，按逾期部分金额的%向乙方支付违约金。若超过日任不能支付，导致施工无法进行，乙方有权利暂停施工。 八、解决争议的方式： 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的工程进度款，以及其他应当支付的款项。 分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进
（工程合同）水电安装工 程承包合同
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、验收程序： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及 气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内 整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结 构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修 义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 六安全、文明施工 1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。 2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元 以上的部份由乙方承担40%费用；对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由