不锈钢楼梯扶手加工合同
篇一：不锈钢楼梯扶手合同[1]
不锈钢楼梯合同
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ63厚、φ38厚、φ32厚、φ22厚，不锈钢护栏：φ51厚、φ38厚，φ32厚，φ22厚，材质采用202。
2、工程承包方式：
3、工程造价：不锈钢扶手工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之
前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算；
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；
2、工程完工后，负责清理自己施工
中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；
五、质量与验收：施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向当地法院起诉。
七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日
篇二：楼梯扶手合同
购销合同
合同编号：YAXHT-201507-z1
需方：北京鑫源盛彩钢钢结构工程
有限公司签订地点：北京供方：北京吉顺宏达不锈钢制品加工中心签订时间：2015-11-28
为保护供需双方的合法权益，双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商达成如下协议。
二、实际金额：工料约23800元左右，，实际金额按实际米数计算。
三、运输费用：由供方负担。
四、货物验收：
1、在现场加工，加工5米后，需方验收，如出现问题，供方则及时更改，在需方验收认可后，供方继续
加工，若后期出现非质量问题，供方不负责整改。
五、付款条件：预付捌仟元整（8000元），每完成80米，需方验收合格后2日内内付清完成工程量的80%
。
若需方不按时结款，供方将有权停工生产，一切损失由需方承担。整体完工，结算并验收合格3天内付
清全款。
六、供货周期：签订合同后收到预付定金，即日起10--15天交货。
七、发票类型：无发票。
八、商品保证：供方保证提供相应服务支持。
九、合同的生效及变更：本合同自双方签字盖章后生效，在合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除
合同，如一方确需变更合同的，需经另一方同意，并就变更事项达成一致意见方可变更。如双方就变更
事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依照本合同约定继续履行合同，否则视为违约。
十、争议的解决：在执行本合同过程中，双方如发生争议，应先协商解决，协商不成的，向双方有管辖权的
人民法院起诉。
十一、其他事项：
1、本合同一式两份，双方签字确认后的传真件以及本合同附件具有同等法
律效力。
篇三：不锈钢楼梯合同
楼梯扶手供货合同
甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程地址：
2、工程内容：从楼梯间一楼到顶楼栏杆扶手供货及施工，包含但不限于甲方要求的扶手及正常安全使用必需的附属设施等；
3、不锈钢楼梯扶手规格：φ63SUS304面管厚、成品SUS202方柱、4条φ10实心横杆。
4、工程承包方式：包工包料；
5、工程造价：人民币/米，施工约米，以实际竣工验收结算数量为准；
6、整，工程安装完毕验收合格后，
余款一次性付清。第二笔付款前乙方开具全额发票作为付款依据之一。
二、合同工期：
从拨款之日起至2015年_9月23日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算；
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
3、配合乙方施工现场所必需的水电等。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质
量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；
2、乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达
到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款1000元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
5、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由甲方原因外造成事故的责任和因此发生的费用。
五、质量与验收：以甲方要求及国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地法院起诉。
七、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。