成都华府佰仕廷酒店有限公司库房
施工合同
甲方：成都华府佰仕廷酒店有限公司
联系地址：成都天府新区天府大道南段888号
乙方：
联系地址：
本协议依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签定。甲乙双方就成都华府佰仕廷酒店有限公司库房施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：成都华府佰仕廷酒店有限公司库房工程
工程地点：成都天府新区天府大道南段888号
二、承包内容及范围和方式：
（一）承包内容及范围（含甲供材料、甲指材料、甲方分包工程）：
成都华府佰仕廷酒店有限公司发电机房。
本工程具体承包范围及内容包括：
1．包工包料按合同、国家工程规范、施工图纸中施工内容施工，以及图纸变更和补充设计等所包含的全部内容的施工。
2．所有文明施工及安全措施等工程（费用包含在合同报价中）。
3．其他要求乙方履行的任务和工作，其中包括但：
（1）施工材料为空心砖、混泥土标准为C25,沙石水浆标准为m75、钢筋用14#10#；（2）按设计图纸和工程施工规范要求进行和完成一切有关测试和检验；
（3）在施工时乙方须确保对工地附近现存之一切建筑物、市政配套、消防通道等提供保护及维持正常情况；
（4）配合甲方分包工程的施工，所有配合费用均包含在合同报价中，乙方不得以任
何理由向甲方或者分包单位另行收取费用。
（5）临时性设施包括板房（必须采用建设局规定的A级防火板房）等一切工地安全设施及生活区场地平整硬化、临时用水、临时用电等，所有费用均包含在合同报价中；（6）配合本工程的现场监测；
乙方需遵守城市有关当局现行的一切相关规定的情况下，于施工过程中委托第三方对整个工程进行监测，包括设计监测方案、建立监测点、装设、定时测量结构之沉降及移位，及编制报告并准时送予建设单位。
（7）乙方须对工程做临时围护施工，所需配合费用均包含在合同报价中；
（8）为满足文明施工及环境保护相关的工作及费用；
（9）配合市政管网接驳等协调及照管工作；
（10）申报及完成竣工验收所需的资料及费用；
（11）其他合同文件要求乙方履行的任务及工作，包括正确施工所需的一切附带的次要工程。
（二）承包方式：
1、按招标和施工过程中出具的图纸、以及图纸变更及补充设计等所包含的全部内容的施工，以及为完成上述内容而采取的所有施工及安全等各方面的施工措施和附带工程，实行总价包干。乙方包人工、包机械、包材料、包质量、包工期、包安全文明施工、包水电费、管理费和利润、包税费（包含建安营业税、国家或地方政府规定由乙方承担的人员的保险等）、包材料制作、加工、运输、装卸、成品保护、场内运输、安装、验收、维护、各项检测费用等。
2、开办费（施工措施费、总包管理费、分包配合费及规费等）包含在总价中，结算时均不得调整。
3）乙方在领取工程款时必须提供有效增值税发票，并按甲方公司要求程序办理。
一、合同价款：人民币￥7,700.00 （大写柒仟柒佰圆整）。
二、合同工期：
1、进场时间、合同工期：按甲方项目要求，合同总工期为10天。
2、开工日期： 2016 年 10月 15日，实际开工日期以合同规定日期为准。
3、竣工日期： 2016年11 月 25日，实际开工日期以合同规定日期为准。
4、中间节点工期：以甲方项目部的具体要求为准。
5、因不可抗力导致的工期延误承包方已充分考虑在内，不予顺延。
6、以上工期按日历天计算。
五、进度款支付及结算：
1、本工程经甲方竣工验收合格后七日内乙方向甲方提供与合同总价的相当的增值税发票，甲方支付乙方总价款的100%共计￥7,700.00（大写柒仟柒佰元整）
六、安全文明施工
（一）安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施
工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，全部由乙方承担；
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
乙方不得要求分包队伍违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及发生的费用；
3、本工程因甲方原因，未能及时办理报建手续，若受到主管部门处罚，其费用与
乙方无关。
（二）安全防护
1、乙方在施工开始前应采取措施，组织安全防护措施，防护措施费用由乙
方承担；
2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使
用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知工程分包队伍，并提出相应的安全防护措施，经工程分包队伍认可后实施，由工程分包队伍承担安全防护措施费用。
3、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带、灭火器、消
防栓及其他保护用品），由乙方提供使用计划，自行供应，自担费用。（三）事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报
告工程分包队伍，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方和工程分包队伍对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
（四）保险
1、乙方施工开始前，应为施工场地内的所有人员办理生命财产办理的保险，
支付保险费用；
2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由乙方办理或获得保险，
并支付保险费用；
3、乙方必须为租赁或提供给分包队伍使用的施工机械设备办理保险，并支付保
险费用；
4、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人
员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方投保的范围（内容）为：人身意外伤害保险。
保险事故发生时，乙方和工程分包队伍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
七、乙方在工程竣工时向甲方提交本工程竣工图两套、技术资料各两套，并负责整理各指定分包人向乙方提供的竣工图（2套）、技术资料（2套），及所有图纸及资料的电子版。
八、质量标准：
工程质量标准：达到设计图纸要求，按照国家验收标准达到合格工程；若因乙方原因未能达到上述标准，乙方必须按指定方案进行返工维修，确保返工后工程能够达到国家合格工程标准，乙方还必须承担工程总造价1%-3%的赔偿（此项与工期赔偿并罚）。同时，乙方必须确保本工程标段在合理的结构设计使用年限（50年内）不发生影响建筑物使用功能或超出国家规范允许值的沉陷或塌陷等质量问题，否则，由此导致的一切损失及责任由乙方负责。
九、保修期：
1、装修土建项目保修期为一年，供水、供热、供电工程项目保修期为一年，主体工程等项目按国家规定执行。
2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方自甲方通知送达之日起 2 日内，应无条件予以维修完毕。否则，甲方有权另派施工队伍施工、维修，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
十、违约责任：
1、甲方按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担。
2、甲方因自身原因未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、本工程质量达不到合同约定条件的，乙方应按合同总造价的5-10％向甲方支付违约金；
4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应赔偿给甲方造成的实际损失。
5、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
7、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
8、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成且质量符合本合同约定的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量，或经签证不合格的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。
9、未经甲方同意，乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除
合同，乙方应按工程预算总价款的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
10、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款数额的2倍向甲方赔偿违约金。
11、乙方应向甲方赔偿的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
十一、转让条款：
合同未经甲乙双方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
十二、双方责任：
1甲方责任
1.1派驻为甲方驻工地代表，代表甲方负责监督、检查工程质量和施工进度，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与工程的初验、验收工作，如涉及现场变更（含设计变更，临时变更）及签证（涉及金额增加或减少）均需按公司相应文件执行，否则视为无效，如现场代表变更须及时通知乙方。
1.2开工前3天组织乙方及其他有关单位完成全部图纸会审工作。
1.3开工前3天向乙方进行现场情况交底及有关技术交底。
1.4 审核乙方编制的施工组织设计、施工进度总计划及材料进场计划,并在收到施工组织设计、施工进度总计划、材料进场计划后5个日历天内提出审核意见。逾期未提出审核意见即视为同意乙方的计划。
1.5按本合同约定及时进行验收并按第七条支付工程款。
1.6 甲方更换甲方代表应提前3个日历天以书面形式通知乙方。
1.7本合同签订后5个日历天内，向乙方提供书面的甲方和监理的组织架构及授权书。
1.8开工前5个工作日内向乙方提供承包范围内所需的正式图纸3套。
1.9甲方在收到乙方提交的补充深化设计方案、安装施工方案后三个工作日内完成审核。
1.10向乙方提供施工场地，开工前保证运输道路畅通，开工后由施工单位自行负责，协调现场施工用水用电，水电管线安装均由施工单位自行解决（水电费由乙方承担）。
2 乙方责任:
2.1本合同签订后，乙方应按合同要求的开工时间开工。
2.2乙方派驻为本工程的项目经理，负责施工现场的全面工作。甲方有权要求乙方更换不合格的项目经理，并在甲方通知后7日内完成交接工作；
2.3 乙方在进场施工前应对现场及周围环境等进行了考察，对施工现场的形状、进出现场的手段有充分的了解，乙方不得以不了解上述情况为由，要求甲方予以延期或增加费用。
2.4施工图纸会审后，乙方根据本工程的有关图纸、资料，并结合施工现场的实际情况，在5个日历天内向甲方提供整个工程的施工组织设计。甲方工程师应在收到该施工组织设计5个日历天内提出审批意见。乙方应按审批意见进行修改调整。施工组织设计工程师审批确认后乙方应严格执行。
2.5 自行负责修建施工范围内的临时设施，解决施工人员的食宿问题，搭建的临时设施应服从甲方和施工总承包的整体安排。
2.6甲方提供水电施工水电接驳点，费用按实际用量由乙方承担。
2.7 做好施工资料的记录和整理，按工程实际进度同步向工程师报送已完工程资料。
2.8 严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付。
2.9 乙方应加强自身及其施工范围内所有施工单位的安全管理，与所有施工单位共同采取切实可行的防范措施，负责购买乙方现场施工人员（含临时工）的人身意外伤害险。因乙方造成的安全事故，乙方承担全部责任。
2.10施工过程中所产生的垃圾等，乙方应及时运出施工现场或运至甲方指定地。否则甲方有权雇用第三方完成，发生的费用由乙方承担，该费用在同期工程款中双倍扣除。
2.11 施工过程中由乙方完成、配合本合同的事项，乙方应按本合同规定积极完成或配合，否则甲方有权雇用第三方完成该事项，由此发生的费用由乙方承担。该费用在同期工程款中扣除。
2.12 乙方应对现场操作和施工方法的适用性、稳定性、安全性全面负责。因工程师不适当指令及甲方分包单位施工不当造成的责任除外。
2.13负责移交前的现场成品、半成品保护（甲方分包的工程除外）。因乙方保护不力时，乙方应在甲方指定的时间内无偿修复。
2.14 工程完工后5个日历天内乙方及时清理完毕现场垃圾，拆除现场临时设施，并
负责运出施工现场，做到工完场清，施工人员全部撤离，否则，按每天20元/平方米向甲方交付场地占用费,如甲方雇用第三方清理，费用由乙方承担。
2.15在甲方按本合同约定按时支付工程款时，乙方应保证所属材料供应商、分包商等在出现纠纷时，不得到政府部门投诉甲方或到甲方公司闹事，如有发生，每次需向甲方支付五万元违约金。
3 场内人员管理和技术保证
3.1 乙方应为施工并完成工程及维修缺陷向现场提供本行业中技术熟练、经验丰富的技术人员及工程管理人员。
3.2乙方的施工人员应有相应的施工资格或执业资格证明文件，保证在本合同履行过程中施工的工人必须满足本工程施工进度的需要。
十三、争议的解决方法
1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。不能协商解决的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。
2 因本合同履行发生争议后，在争议解决期间，除一方主张解除合同外，双方均应继续履行合同，乙方应保持施工的连续性，保护好已完工程。
十四、合同附件本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
地址：地址：
法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：
日期：年月日日期年月日
电话：电话：
传真：开户银行：
账号：
编号：YB-HT-9109 仓库场地租赁合同 Warehouse site lease contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
仓库场地租赁合同 仓库场地租赁合同范文1 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲乙双方充分协商达成如下协议： 一、乙方现将位于北大荒汉枫农业发展有限公司，单位院内库房300㎡、晒场700㎡、电子磅一台租借给甲方使用，主要用于粮食收购、仓储。 二、租金按甲方实际收购入库储存的粮食数量统一核算，计 0.20元/吨天。今后如需调整，双方另行商议，租期暂定三年，20xx年9月3日至20xx年9月2日止，合同到期后，如无异议，租期顺延。 三、付款方式，自合同签定之日起，每年结算一次，即根据实际收购入库的粮食数量，甲方每年12月25日前将当年租金付
给乙方。 四、自来水及电由乙方提供，按水电表数据和当地政府规定价格，甲方按月缴纳水电费。 五、租赁期间内，乙方不参与甲方的生产经营活动。甲方发生的一切民事责任，一切债权、债务与乙方无关，甲方在经营过程中，所发生的工商、税务相关费用由甲方承担，不得经营国家禁止产品及违规违法活动。 六、甲方在租赁期间负责：安全、防火、防盗等相关事宜，如在生产经营过程中发生安全、火灾、被盗后果由甲方自负。 七、甲方如需拆除、改建、扩建和维修乙方原有房屋及设施，须向乙方提计划并征得同意方可施工，其费用由甲方自己承担。 八、双方必须严格履行合同，不得无故终止合同，确因特殊原因，必须终止合同，须提前1个月通知对方互相商定。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同盖章(签字)即可生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
库房建设工程合同书 辽字：20160903 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订本合同，并严肃履行，共同遵守执守。 第一条工程项目 一、工程名称面积：南厂房，1330平方米，北厂房，1728平 方米。 二、工程地点：辽阳市宏伟区兰家镇兰家村 三、工程内容：钢结构厂房立柱基础，立柱之间连接地 梁、围墙、混凝土地面，上水。下水，配电等工程。 四、工程造价：经甲乙双方协商根据乙方提供钢结构仓库工程预算书核定造价人民币为：33万元（不含发票）。 第二条工程期限 一、开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自2016年09月08日开工，至2016年10月30日竣工。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订补充协议。 1．由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工。 2．因甲方变更计划或变更施工图，或因特殊外来因素干扰，而不能继续施工。 第三条物资供应 包工包料工程，全部施工材料及设备均由乙方采购供应到现场
或指定施工地点。乙方采购施工材料应符合国家建筑材料标准，有合格证明的材料，在进场时必须由甲方负责验证。如无合格证明，必须经甲方试验检验合格后方准使用，其试验检验费用，应由乙方负担。如甲方有特殊材料、特殊要求、机电产品等物资，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。 第四条工程款结算 全部工程造价的结算方式（现金结算）。付款结算方式：分三次。 1、合同签订之日起支付乙方工程预付款40%：合计元 2、钢结构保温板安好之后，支付工程款30% 3、工程竣工验收合格后结算工程款30%，元 第五条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标 准以及设计要求组织施工，要全部达到合格标准。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如 遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负责承担。 1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙 方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时， 应在施工前提报乙方，乙方不得继续施工，待甲方修改设计图纸后，并由甲乙双方协议，方可继续施工，否则，乙方不得强行施工。 3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建 工程，应商定做到现场安全有序。 4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工 程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。第六条竣工验收、结算与保修
合同编号：YT-FS-5978-11 改造工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
改造工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。
第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。
仓库租赁合同书 厂房位置：市区镇路号 出租人：_________________ 承租人：_________________ 租赁期限：__________至_____________签订日期：年月日 签订地点：_________________
仓库租赁合同 出租方(以下简称甲方)： 承租方(以下简称乙方)： 根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商一致达成如下仓库租赁合同条款,以供遵守。 第一条租赁物位置、面积、功用 1.1甲方出租给乙方的仓库座落在市区镇路号，租赁建筑面积为____平方米。仓库类型为________ 结构。 1.2 在租赁期间，乙方按照约定用途使用仓库，甲方不得干预。乙方在使用仓库期间，应严格遵守本合同(包含各合同附件)及中国法律、法规的规定。 第二条租赁期限 2.1 租赁期限自年月日起至年月日止，除双方另有约定，租赁开始日即为计租日。 2.2 如乙方在租期届满后续租，需在本租期结束前日内向甲方提出申请，双方另行签订租赁合同;如在本合同期满前乙方未提出续租申请或双方不能就新的租赁合同达成一致，则本合同到期时将自行终止。 2.3 本合同租期届满，甲方继续出租该仓库的，乙方在同等条件下有优先承租权。 第三条仓库租赁费用及相关事项 3.1. 租金标准为：至年度每年租金人民币万。 3.2. 上述租金标准，包含所租赁仓库占用的相应土地的土地使用权租赁费用、土地使用费、相关公共设施以及全部税费。 3.3. 上述租金不包括乙方在租赁仓库期间发生的水电通讯等各种能源通讯费用。 3.4.甲方提供的条件: 1. 仓库内属于甲方的设施、设备、装修、装置及物品，应优先由乙方挑选使用，租赁期间，该附件所列物品与厂房一并出租给乙方使用。 2. 在签署本合同前，乙方须对租赁物业及附属设施进行现场查验详尽了解，双方均确认租赁物业以现状为准进行出租。 3.由于仓库土地等产权问题引起的相关问题，由甲方处理，如导致乙方无法正常使用，甲方应双倍返还当年租金（如有国家重大政策调整，则按照国家相关规定执行）。
钢结构仓库承建合同 建设单位：XX汽车制造厂（简称甲方） 施工单位：XX钢结构工程有限公司（简称乙方） 现由甲方委托乙方承建钢结构厂房一栋，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，依照《中华人民共和国经济合同法》相关规定，一致商定如下合同条款，以期共同遵守：第一条、工程内容和承包范围 （一）工程名称：钢结构厂房 （二）建设地址：XX工业园 （三）建设面积：4800㎡（80m×20m）三连跨 （四）结构形式：轻钢结构 （五）承包范围: 1、根据工程所需，乙方按照提供的施工图进行施工：从+1.5米柱预埋 螺栓以上所有钢结构工程的施工。 2、承包金额内未包下列工程项目：厂房基础、打桩、围护墙砖、四周排 水沟、地板等土建工程及施工图中注明以外的工程量（水电、消防、隔间、夹层、隔墙、设备基础等工程）和工程报建以及相关的手续和 费用。 第二条、工程造价及承包方式： 1）、承包金额：甲乙双方议定每㎡造价336元，工程造价为1612800元整。 2）、应甲方要求因图纸变更（含文字通知）而引起的费用增减，按设计变更图纸（含文字通知）和有关规定另计，造价则按工程增减进行调整和计算施工图纸修改变更须经设计院和甲方代表签字后方可有效，设计修改部份的工程费用按实际发生数量，以后和合同价加减金额、新增项目双方协商单价。 按合同工程336元/㎡实行大包干（包工、包料、包质量、包工程）
第三条、工期 1、本工程总工期从主钢构材料运至施工现场后计算工期，甲乙双方议定 在80 个有效工作日内完成工期。 2、如果因施工场地的水、电源、道路未能正常使用和不属包干系数范 围内的设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或施工无法进行及甲方原因未按合同规定拨付出预付款，工程进度款而影响施工或其他不可抗拒因素以致延误的工期，经甲、乙双方议定可签证后进行顺延。 第四条、工程质量 （一）乙方必须按照设计图纸、说明的施工质量要求和规范施工。 （二）工程完工按国家有关钢构工程质量标准验收，凡验收合格并交付使用的工程，保修期六个月。在保修期内如确系质量问题，乙方应负责免费返工修理，如系甲方保管使用不当而引起的损坏，费用由甲方自理。 第五条、付款方式 1、合同签订生效三天内，甲方付给乙方工程总造价的25%，即金额403200 元。 2、待主体钢柱、钢梁运至甲方工地现场，甲方付给乙方工程总造价的30%， 即金额483840元。 3、彩板运至甲方工地现场，甲方付乙方工程总造价的25%即金额403200元。 4、整个工程完工且验收合格后甲方付给乙方工程总造价的15%，即金额 241920元。 5、工程质量保修期一年，质保期后7天内付清余款5%，即金额80640元。 如果甲方拖欠工程款或尾款，在拖欠进度款达五天以后乙方有权停下工程进程，所拖欠的工程尾款应向乙方支付拖欠金额的千分之五，因拖欠而影响工程进度和所产生的一切费用及其责任损失的，应由甲方承担，乙方进场的材料应符合设计图纸及本合同的质量和规格要求，否则甲方有权拒绝付款。 第六条、双方责任 （一）甲方责任 甲方向乙方提供红线内的场地（应符合“三通一平”要求）。场外施
仓储承包合同
仓储、管理承包合同 甲方（发包人）：乙方（承包人）： 地址：地址： 联系人：身份证号： 联系电话：联系电话： 甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国《合同法》及相关法律法规，本着自愿、平等、互利的原则，乙方就承包甲方在辖区内外产品仓储、发货、管理等相关事宜订立如下条款，资以双方遵守： 一、承包经营项目： 甲方产品到北京后、截至配送安装前的仓库储存（含退货）、验收、管理，以及甲方涉及的临时性活动提供配合服务。 二、承包经营模式 承包主要是业务的费用、日常管理承包。 三、费用计算方式： 费用=配送量*1%(在实际运作中甲方以实际成本为基准，双方可另行约定乙方利益保障计划)。 四、可列入乙方运作成本的费用： 1、仓库的租金； 2、仓库用各种工具购置、维修费用； 3、在运作期间，因仓库原因造成给客户的扣罚、赔偿； 4、装卸发生的损耗费用；
5、仓储人力成本，包括仓储人员的成本，以及各种补贴、福利； 6、仓储办公电话费、水电费、耗材费； 7、未列入上述范围，经甲乙双方协商同意，可计入成本或其他的费用。 五、甲方责任： 1、在承包经营、管理期间，乙方若发生有损甲方形象、信誉的事，甲方可对乙方进行处罚甚至终止该协议。乙方若发生违反国家法律法规的活动，乙方承担一切法律责任，甲方不承担任何责任。 2、负责核算每月的实际配送量； 3、每月呈报的数据必须是真实、有效的； 六、乙方责任： 1、在实施经营方案期间，乙方不做任何违反国家法令法规的活动，否则乙方愿承担一切法律责任。不做有损公司形象、信誉的事，否则甲方可对乙方进行处罚，乙方执行甲方各项制度。 2、不得以不正当手段谋取私利，若经甲方发现并查实，甲方有权方对获利部分进行罚没并做出另外的处罚；严重者乙方需承担相应的法律责任且甲方有权中止该协议。 3、在经营过程中，乙方一切涉外行为必须经甲方同意并盖章，否则一律视为个人行为，并承担经济和法律责任，且与甲方无关。所有签订的合同须交甲方备案。 4、乙方负责库房内的安全工作，出现仓库财产短少丢失的，由乙方照价赔偿。乙方在经营过程中，负责安全生产的管理。 七、合同解除 1、乙方在经营过程中出现重大事故严重影响到甲方生产经营的，甲方即时解除合同。 2、乙方经营管理行为对甲方形象、信誉造成严重影响，甲方可以解除合同。
改造工程施工合同范本 改造工程是建站项目中经常遇到的一种施工作业形式。那么改造工程施工合同应该怎么写呢?以下是我为大家精心整理的改造工程施工合同范本，欢迎大家阅读，供您参考。。 改造工程施工合同范本 发包方：(简称甲方) 承包方：简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程信息 1、工程名称： 2、工程项目批准文号 第二条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装; 2、楼顶均压带的拆除、安装; 3、楼顶避雷针的安装; 4、户内外接地线的敷设; 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：
遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定： 1)由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。 2)凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。 3)隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。 4)乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙
仓库改造施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了顺利完成仓库改造工程，根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规，遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况及承包内容 1、工程名称：南方国际商城仓库改造。 2、工程地点：南方国际商城。 3、工程内容：框架两层。 4、承包内容：根据甲方提供的施工图，（不包括图纸以外的内容）。 二、承包方式：包工包料 三、质量要求：合格 四、进度要求： 乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务，不得有误（遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延）。 五、工程结算、单价及付款方式： 1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。 2、付款方式：主体完工付总额的______________________，完工付 _____________________，余款在工程竣工验收后______付清。 六、甲方责任、权利
l、甲方向乙方提供施工图纸，解决施工中的实际困难。2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消耗及使用进行全面监控，如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。 七、乙方责任、权利 l、乙方必须按施工图和操作规程施工，确保质量、安全、进度、文明施工，必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的用具由自己提供。 2、乙方必须爱护甲方财物，不得有意浪费。 3、乙方必须遵守安全生产的有关规定，如造成的一切工伤事故由乙方承担。 八、工期： 合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。 九、其他事项 l、双方确认如遇人力不可抗拒因素时，本合同允许变更或终止。 2、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，经双方协商补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。 4本合同一式两份，甲，乙各持一份，本合同经双方签名盖章后牛树，余款结清后自动失效。 甲方（签字） 乙方（签字） 年月日
厂房土建工程施工合同范本 甲方（总包方）： 乙方（分包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方，为明确双方权利义务，本着自愿、诚信的原则，经双方协商，达成 如下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 建设规模：约631M 二、承包方式： 综合单价包工不包料； 三、承包范围： ①完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。（包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除）工作。 ②本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。（包含发电机、搅拌机、等） ③本工程所用水电费用。 综合单价还应包括以下工作内容或费用： 1、首层地面，钢筋砼的施工；外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面
找平层抹灰，保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子 搭设、外架子拆除、落水管安装；女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、 内外的挂网、室内地面、浇筑砼、找平。 2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。 3、现场安全生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出； 4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员（塔吊司机除外）等人人工所需费用支出。 四、承包价格： 本工程采用每延长米综合单价形式承包，所报单价一次包死 1、综合总价：650元/M。 2、乙方材料损耗，在规定范围内；故意损耗材料费用由乙方承担。 五、结算付款方式： 1、本工程完成总进度50%，且完成本合同总价50%工程量后，甲方 按完成形象的产值的80%付款。 2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后，甲方按完成总产值的95%付款，剩余3%留作保修金，待装饰工程两年保修期满后一次付清。 4、本合同约定的施工内容，如实际甲方有不需要乙方进行施工的项目，甲方应及时通知乙方，工程结算时扣除该项目费用。 5、工程款支付，以现金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方提供工人工资表及提供劳务分包人工发票，否则甲方有权拒绝付款。 六、合同工期： 本工程自20xx年9月13日开工，20xx年月日结束。
改造工程施工合同 甲方（发包人)： 地址： 乙方（承包人）： 地址： 指定联络人电话： 电子邮箱： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，结合装饰工程的特点，甲、乙双 方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方的维修工程交付乙方施工事宜在达成以下协议： (发包人简称“甲方”承包方简称“乙方”) 第一条工程概况 甲方项目的维修工程交付乙方施工。非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。 项目名称：改造工程 (以下简称“改造工程”) 项目地址： 维修事宜：见设计图纸 项目承包方式：按发包人维修场地及维修周边环境、设施的现状及招标提供的施工图包干承包施工如 下表： 乙方须严格按甲方提供的施工图纸施工。若甲方需求及图纸设计变更则按照本合同单价及实际现 场工程量进行相应增加或减少。在作出相应的变更前，双方应签署书面的工程变更单，否则乙方的变 更将视为没有任何依据之变更，甲方有权拒付该变更费用。 施工工作时间：按照场地管理规定施工 工程监理：由甲方指定人员进行现场工程监理：。 第二条甲方工作 1、提供施工现场的施工相关文件及附件(包括设计图纸、设计说明材料清单、施工进度表等文件)；
2、协助乙方办理有关施工手续及开工手续； 3、以国家标准、规范或行业规范、标准要求较高者确定工程施工工艺、工艺做法及形式；施工工艺、工艺做法没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的、约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准，规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的应负责提供中文译本。 4、甲方负责监督乙方所用的材料质量、工程施工质量和进度以及工程验收工作甲方对乙方的工程质量、施工工艺、工艺做法有异议的、有权令其返工、直至乙方更换； 5、若乙方给甲方造成严重的名誉损失或经济損失、甲方有权终止协议并扣除乙方所有工程款项(包括质量保证金及未结算工程款)。 第三条乙方工作 1、乙方根据国家、行业相关要求、以及本工程特点和甲方要求负责提供本项目施工报价清单、施工 图纸单项施工项目确认表、工程内容和做法确认表并作为本协议之附件。相关内容一经确认，非经双方书面签章同意，不得变更。 2、如相关维修工程按照国家及地方法律法规规定应办理备案登记或行政许可的，乙方应负责至相关 部门办理手续，甲方予以协助。如因此而导致工程竣工验收逾期或导致甲方损失的，乙方根据本合同约定承担全部责任。 3、乙方在施工前提供施工材料样品供甲方封存、并作为本项目现场地工地材料验收及完工后验收之 依据。乙方材料进场时经双方共同验证并开箱验收后做好书面记录。如存在未经甲方认可的替换，甲方有权从质保金中扣取差价、乙方负责采购的材料设备、应按照协议约定及设计和有关标准要求采购、并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时、乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用、由此延误的工期不予顺延。甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。乙方需使用代用材料时，应经甲方书面确认后才能使用，由此增减的协议价款双方以书面形式议定。 4、乙方现场各项负责人及联系方式如下： 项目经理：电话： 5、乙方承认并遵守《施工管理及处罚条例》、《施工现场成品保护细则》、《现场安全生产管理制度》、
粮食仓库施工合同 【篇一：2016.8.30湛江市粮食储备中心库10万吨粮库 建设工程施工合同】 工程编号： 合同编号： 广东省建设工程 标准施工合同 2009年版 工程名称：湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设工程 工程地点：湛江市霞山临港工业园区 发包人：湛江市粮食储备中心库 承包人： 目录 第一部分协议 书 ....................................................................................................... . (2) 一、 二、 三、工程概 况 ....................................................................................................... .......................................... 2 工程承包范 围 ....................................................................................................... .................................. 3 合同工 期 ....................................................................................................... .......................................... 3 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 第二部分 第三部分 第四部分
合同编号：YT-FS-6726-27 厂房建筑施工合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
厂房建筑施工合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》，《中国人民共和 国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿， 公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一 致，订立本合同书。共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责丰源 企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、 地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主， 墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。
三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。 四、合同工期： 乙方承诺将在签订本合同之日起个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年月日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为：合格。 为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得 (1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。 (2) 如有重大变更双方以签字为结算依据。
维修改造工程施工合同 建设单位（以下简称甲方： 施工单位（以下简称乙方）： 据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，为明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经甲、乙双方协商签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程地点： （二）工程内容：具体详见附件一维修改造项目维修内容 第二条 根据预算暂定为人民币大写： （小写）：（最终以甲乙双方确认的结算值为准） 第三条合同工期 1.双方商定总工期天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算。 （三）属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出场的合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的%，甲方付总造价的%给乙方；（二）乙方完成工程量的%，甲方再付总造价的%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的%；（四）剩余%工程款在竣工验收之日后天一次结清。 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水道路畅通； 2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解
仓库承包合同 甲方：福州金榕桥贸易有限公司 乙方:翁怡利、陈忠友、吕洋、陈长青 今由甲方委托乙方代管甲方仓库，乙方主要负责承包仓库管理、出入库、装卸发货、运输、移库、盘点、搬运、信息反馈、货物安全、消防安全、卫生安全等工作。经双方友好协商，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同。 第一条：乙方责任 1、严格遵循先进先出原则进行办理出库发货 2、保持所辖物资库存准确率及系统数据准确率； 3、库存数量即将达到安全库存量时要及时预警，通知相关人员； 4、区域划分、标示清楚，保持所辖物资码放整齐、无散乱混放现 象 5、将人为引起的库存产品损坏控制在0.1%以内 6、确保仓库安全，对安全工作人员分工部署妥当，做好防火防盗 7、保持所辖区域内环境卫生，好坏产品及废弃物按类别有序堆放 8、每月末盘点清楚，无差错，制定盘存表，盈亏要有分析(见盘 点制度)。
9、服从上级安排、配合各部门及客户工作、做事态度端正、不拉 帮结派。 10、乙方应配合及管理金榕桥所属所有门店仓管工作。 11、其他事宜详见公司规章制度、盘点制度及考核制度。 第二条：双方责任 1、乙方应提供至少每天8小时以上的工时上班制，不分节假日的 全天候服务，随时满足甲方提货及仓管需求；并在每日24：00 前保持手机通讯正常。 2、在工作过程中，乙方人员应接受甲方有关人员的正确指导，遵 守甲方的规章制度； 3、甲方人员不得以有效凭证以外的形式（如：口头通知或白条） 让乙方发货，否则，乙方可拒绝发货，并应将上述情形及时向 甲方告知； 4、乙方有义务为甲方保守商业秘密，包括储存货物的数量等信 息，不得让无关人员查看库房，否则应赔偿由此给甲方造成的 一切损失； 5、双方在合作过程中，应本着求同存异，友好协商的原则，有 问题及时协商解决，不能将问题积累下来，从而影响双方的合 作。 第三条：承包劳动报酬及违约规定： 1、乙方承包人员分别为：仓储主管翁怡利月薪6500元/月、仓管员陈忠友4900元/月、陈长青、吕洋分别月薪为4300元/月，其中除翁怡利扣除1000元/月作为押金外，其余人员均为500元/月。总薪资费用
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 改造工程施工合同
编号：FS-DY-20261 改造工程施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
钢结构制作合同是加工承揽合同还是建筑施工合 同 [要点提示]建设工程合同本质上属于承揽合同,两者的区别仅在于所承揽工作内容的不同,即承揽建设工程的为建设工程合同,承揽其他工作的为承揽合同.由此,区分建设工程合同和承揽合同的问题可转化为界定建设工程的问题.在界定建设工程时,必须以建设工程合同法的立法目的为指导,井结合相关行政管理性法规的规定加以分析. [案情] 原告(二审上诉人):浙江大东吴集团钢构有限公司(以下简称大东吴公司). 被告(二审上诉人):湖州升浙建筑工程有限公司(以下简称升浙公司). 2005年12月,大东吴公司与升浙公司签订钢构件加工承揽合同,约定大东吴公司为升浙公司承建的浙江天峰制药厂1#仓库钢结构构件进行制作和安装,总包干价61万元；升浙公司应在签约后7天内付款20％,主构件进场安装后3天内付30％,屋面板进场安装后3天内付30％,工程完工验收合格后3天内付15％,余款在工程竣工验收合格1年内付清等.2006 年2月24日,监理公司项目部代表朱大德对上述钢结构工程验收合格.升浙公司已付给大东吴公司工程款46.6万元.因升浙公司所承建的浙江天峰制药厂1#仓库工程未在主管机关竣工备案,根据合同的约定,该公司应在工程完工验收合格后3天支付总工程款95％,扣除5％质保金后,升浙公司实际结欠大东吴公司11.35万元及逾期付款违约金6363.95元. 大东吴公司起诉称:升浙公司尚有14.4万元工程款未付,请求法院判令该公司支付上述欠款及逾期付款损失33112元.
升浙公司庭审辩称:大东吴公司的起诉已超过法定诉讼时效,且所涉钢结构工程有质量问题致使业主至今未结付工程款,请求法院驳回大东吴公司的诉请. [审判] 浙江省湖州市吴兴区人民法院一审认为:本案双方当事人之间的承揽合同有效,各方应履行合同义务.大东吴公司起诉升浙公司支付 工程款及逾期付款利息损失应予支持,但鉴于涉诉工程尚未竣工验收,故有关5％的质保金其可另行主张.另外,关于本案诉讼时效的问题,因涉诉工程尚未竣工验收,故大东吴公司的诉请理应受到法律保护. 同时,对于涉诉工程的施工质量问题,升浙公司未提供相关证据进行 抗辩,对此其可在证据完备时另行主张.法院据此判决升浙公司给付 大东吴公司货款11.35万元及逾期付款违约金6363.95元. 大东吴公司不服一审判决,提起上诉称:原判适用法律错误,请求二审法院撤销一审判决并改判支持其一审诉请.一、涉诉工程早由业主浙江天峰制药厂投入使用,应视为该工程已通过验收.二、原判计 算逾期付款违约金错误.该违约金的起算点应以双方签订的合同及监理公司出具的完工验收证明为依据,即从2006年2月25日而非 2009年3月26日起算. 升浙公司亦不服一审判决,提起上诉.上诉理由与一审答辩时的理由相同. 二审中,双方当事人对原判认定大东吴公司为升浙公司承建的浙江天峰制药厂1#仓库钢结构房屋工程进行制作和安装,以及升浙公 司尚有14.4万元工程款未付等事实没有异议,二审法院予以确认.另查明:1．大东吴公司具有建设主管机关颁发的钢结构工程建筑专业 承包资质；升浙公司无此资质,但具有对一般房屋工程建设实施总承包的资质.2．2005年11月23日,升浙公司通过招投标取得浙江天 峰制药厂1#仓库及地下室土建和钢结构房屋工程总承包工程项目, 并订立建设工程施工合同.同年12月7日,升浙公司将原总承包中的1#仓库钢结构房屋工程部分分包给具有钢结构房屋制作和安装资质 的大东吴公司承包建设并签订钢构件加工承揽合同.3．2007年3月,
道路改造工程施工合同 合同编号： 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包范围： 5、承包方式： 6、承包单价： 二、工程合同造价(含应纳税费)： 三、工程工期 施工工期为天，自年月日至年月日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。 四、工程质量标准和保修期。 工程质量标准：工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。 工程保修：保修期自验收合同格之日起起为期年/月，保修期内若需要维修（除甲方原因造成，乙方负责及时维修，费用由甲方支付），乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕，否则甲方不予退还保修押金。 五、材料设备供应 1、工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。 2、工程材料要求： 3、工程材料和设备差价处理： 4、设计变更与工程材料： 5、 六、工程款支付和结算 第209 页
1、工程款支付形式：甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户： 收款银行： 收款单位： 银行帐号： 2、结算方式： 七、双方责任 1、甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。 2、乙方责任： （1）收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场； （2）按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门； （3）做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表； （4）委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题； （5）施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担； （6）施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理； （7）工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。 八、工程验收 1、凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内 到现场验收，经检验合格并符合设计要求，双方签字后方可进行下一道工序施工， 未经验收合格，乙方不得擅自进行隐蔽，否则一切责任及返工费用由乙方负责。 2、验收依据： 3、验收方法： 4、施工图修改： 九、违约责任 1、甲方未按照合同规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。 （1）不按期交出施工场地、接通水、电源； （2）因图纸或设计变更未及时送达乙方； （3）逾期组织验收； 第210 页
厂房位置：市区镇路号 出租人：________________ _ 承租人：________________ _ 租赁期限：__________至_____________ 签订日期：年月日签订地点：________________ _
仓库租赁合同 出租方(以下简称甲方)： 承租方(以下简称乙方)： 根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商一致达成如下仓库租赁合同条款,以供遵守。 第一条租赁物位置、面积、功用 1.1甲方出租给乙方的仓库座落在市区镇路号，租赁建筑面积为____平方米。仓库类型为________ 结构。 1.2 在租赁期间，乙方按照约定用途使用仓库，甲方不得干预。乙方在使用仓库期间，应严格遵守本合同(包含各合同附件)及中国法律、法规的规定。 第二条租赁期限 2.1 租赁期限自年月日起至年月日止，除双方另有约定，租赁开始日即为计租日。 2.2 如乙方在租期届满后续租，需在本租期结束前日内向甲方提出申请，双方另行签订租赁合同;如在本合同期满前乙方未提出续租申请或双方不能就新的租赁合同达成一致，则本合同到期时将自行终止。 2.3 本合同租期届满，甲方继续出租该仓库的，乙方在同等条件下有优先承租权。 第三条仓库租赁费用及相关事项 3.1. 租金标准为：至年度每年租金人民币万。 3.2. 上述租金标准，包含所租赁仓库占用的相应土地的土地使用权租赁费用、土地使用费、相关公共设施以及全部税费。 3.3. 上述租金不包括乙方在租赁仓库期间发生的水电通讯等各种能源通讯费用。 3.4.甲方提供的条件: 1. 仓库内属于甲方的设施、设备、装修、装置及物品，应优先由乙方挑选使用，租赁期间，该附件所列物品与厂房一并出租给乙方使用。 2. 在签署本合同前，乙方须对租赁物业及附属设施进行现场查验详尽了解，双方均确认租赁物业以现状为准进行出租。
施工合同书 甲方：XXXXX有限公司 乙方：XXX省XXX钢结构工程有限公司 经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称：XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点：蒲江成佳 3、工程内容： 工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。 钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。 4、工程数量：建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期： 合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式： 1、工程价款： 工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面积结算） 2、付款方式： 合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程
竣工6个月后一次付清。 3、工程验收： 施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。 三、甲方的义务和责任： 1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； 2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系； 3、提供施工所需的水、电源。 四、乙方的义务的责任： 1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿； 2、在施工过程中，乙方应文明施工； 3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。 五、保修期： 钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。 六、违约责任： 1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失； 2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金； 3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。 七、违约解决方式： 经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。 八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。 甲方（代表）：乙方（代表）：