编号：_____________
天然气管道安装工程施工
合同书
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
工程发包方（甲方）：
工程承包方（乙方）：
甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款：
一、工程项目
工程名称：XXX有限责任公司的天然气管道安装工程。
1、工程内容：天然气XXX的PE管（聚乙烯）热熔管道安装，全长5095米。
2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅材由甲方负责。
3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。
二、压力管道安装及验收标准
按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。三、工程造价为：壹拾贰万元整，（120000元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。
四、付款方式：
合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。
五、工期：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日完成。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责提供施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。
2、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。
（二）乙方责任：
1、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。
2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。
3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正常运转。
4、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。
七、安全责任
乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。
八、违约责任
双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。
九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。
十、本协议一式贰份，双方各执壹份。
甲方（章）：乙方：
地址：地址：
法人代表：法人代表：电话：电话：
日期：日期：
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。
甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工
装修工程合同范本简单版 装修是一个大的改动，期间可能会有各种的事情发生，为了不为了这些事发生纠纷，签订一份详细的合同是非常有必要的。下面是由为大家整理的“装修工程合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 装修工程合同范本简单版(一) (发包方)甲方:__________________ (承包方)乙方:__________________ 按照、的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地
点:____________________________________ 3、承包范围:____________________________________ 4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量:按本合同第五条约定标准。 7、合同价(人民币大写):_________元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验
收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
消防工程合同书模板标准版 Standard version of fire engineering contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
消防工程合同书模板标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同： 一、工程名称： 二、建设地点： 三、工程内容：本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。 四、承包方式
1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容，包括竣工 验收。本项目不得肢解分包。 2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并密切配合 土建总承包单位服从总承包单位的管理。 3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调 工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。 五、合同价款：本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为 含税价万元（大写：万元整）。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程款的依据，最终价格为工程竣工验收后，甲、乙双方按《xx省建筑安装定额》、《xx省建安工程取费标准》三类取费，总价下浮2%进行计算。材料价格取定依据市场或xxx市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提 供本标段《工程预算单》。 六、付款方式：本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收，七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的60%;消防主管部门验收合格并取得书面证明后十五日内 甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的85%;最终验收含 本标段与工程同步的相关资料，并交付承包单位接收归档，审
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围： 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。 二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。 三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。
3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任： 1、甲方责任：
简易水电安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
简易水电安装合同模板 甲方：（发包方）_________________________________ 乙方：（承包方）_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称_________________________________ 2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积___________元一次性全包。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现
场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。
消防工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：消防系统(1) 火灾自动报警系统 4、工程工期：___________ 年 ____________ 月___________ 日至__________ 年___________ 月 __________ 日。 二、承包方式：包工包料 三、工程造价： 四、工程质量及评定标准 1、质量要求：合格工程并符合消防设计要求。 2、评定标准：按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求，防止事故发生。 4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证工程质量. 五、付款方式 1、合同签订当天，甲方支付乙方合同款 2、工程完工甲方向乙方支付余款
六、双方责任及义务 1、甲方责任 (1) 按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用 (2) 指定专人负责系统工程项目建设的协调工作，免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。 (3) 负责系统工程项目的组织及验收。( 甲方内部验收) (4) 甲方负责现场设备安装位置的供电，确认布线路、管道等设施的协调工作。 2、乙方责任 (1) 负责系统设计、安装、调试、开通试运行的全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料，按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。 (2) 乙方在施期间，乙方施工人员及设施发生意外事故，造成的伤亡和损失均由乙方全权负责，与甲方无关。 (3) 乙方工程如不符合消防验收规范需要返工，所造成的一切损失由乙方承担，在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担，在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。 (4) 工程验收：按照消防部门意见，由乙方配合，甲方负责验收。 (5) 负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。 (6) 自系统开通运行之日起，乙方提供对系统及系统设备免费保修工作( 质量责任限于产品本 身的修理、更换或维护，不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏，人为不可抗拒因素除外) ，壹年后提供优惠服务，系统出现故障后，乙方将在24 小时内响应，对一般故障在一天内予以解决，并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把（承包给乙方，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包方式：包工包料。 3、承包价：元 （大写：_ ）。 二、工程期限 本工程经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为年月日至年月日，总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标
准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； （二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作； （四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 身份证号：身份证号： 公章公章 年月日年月日
消防工程合同范本 建设单位： （甲方） 安装单位： （乙方） 根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。 四、承建方式：全包方式，即包工、包料。 五、工程总造价：经双方协商定价为￥ 元（不含税金） 大写人民币： 六、工期：与甲方装修工程同步完成。 七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。 八、付款方式：
1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价XX%。 消防审核意见书出后甲方付工程总造价XX%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。 九、工程质量及验收办法： 1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消 防规范进行验收，评定质量，签证验收单。 2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系 统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。 3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它 费用乙方负责，且工期不能延长。 十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙 方须向甲方支付每天按总造价XX.X%的罚金。 十一、补充事项： 1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。 2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。 3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、 水泵房。 4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。
水电消防安装施工合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同. 一、工程名称： 二、二、工程地点： 三、承保范围： 1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容.（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）. 2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过.并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担. 3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护.此项工作内容不列入工程结算、不计取费用. 四、承包工程保证金 1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还. 五、质量标准及质量验收： 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关
规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准. 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用； 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后，甲方再行与乙方办理结算手续. 4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购； 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用. 六、工程资料：资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方. 七、质量保修：按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行. 八、工程安全事故 1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%. 九、工期：开工日期：以现场通知为准. 开工日期为日历天，年月日—年月日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延） 十、结算方式：按照《贵州省安装工程2004计价定额》下浮9 %后，进行结算，税金由乙方负责.（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮.） 十一、变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙
编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整； 第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整； 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
编号：TQC/K825消防工程合同书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
消防工程合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 甲方委托乙方承担的消防系统施工，为确保工程顺利完成，明确双方责任，加强合作。经双方协商订合同如下： 一、工程名称地点： 二、工程承包方式：包工包料;(包验收合格) 三、工程承包范围： 室内消火栓系统、室内报警系统(不含灭火器及外围消防外管，外围报警联动工
消防安装工程施工合同范本 近几年以来,高层建筑工程项目不断增加,消防安装工程的安全性能也逐渐成为我们注意的焦点。对于消防安装工程施工合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的消防安装工程施工合同范文，感谢您的阅读。 消防安装工程施工合同范文一 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 消防安装工程施工合同范文二 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾
花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围： 1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等);
合同编号： 建设工程安装合同 签订地点： 签订时刻：年月日 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人（负责人）：
住所： 承包人（以下简称乙方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指
定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;