建设工程合同管理练习卷
一、单项选择题(每题１分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
１、限制民事行为能力人自主订立的合同属于（）
A 效力待定合同Ｂ无效合同
C 有效合同
D 附条件合同
2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于()。
A 职务代理B指定代理
Ｃ法定代理D委托代理
3、在如下代理的法律特征中，正确的表述是（）。
A 在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务
B 代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同
Ｃ在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时，可适当追究代理人的责任
D 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
４、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是（）。
A 地震灾害导致施工暂停
B 恶劣气候影响施工安全
C 社会动乱影响施工进度Ｄ图纸设计错误导致的工程返工
5、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是(）。
A 施工投标保证B施工履约保证
C 施工预付款保证Ｄ质量保证金保证
6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( )之日。
A 当事人签字Ｂ抵押物登记
Ｃ转移产权证 D 转移房屋占有
7、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( )。
A抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产
Ｂ抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
Ｃ担保期间,抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D 担保期间,抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
8、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。
A 留置不以合法占有对方财产为前提
B 可以留置的财产仅限于动产
C留置担保可适用于建设工程合同 D 留置以合法占有对方固定资产为
前提
９、投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A 招标文件出售
B 投标文件递交
C 投标截止
D 中标通知书发出
10、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是(）。
Ａ投标文件的密封不符合招标文件的要求
B投标人购买招标文件后不递交投标文件
C 投标文件中附有招标人不能接受的条件
D 投标截止日期后要求撤回投标文件
11、招标人在对招标文件进行澄清或答疑时应( )。
A 以书面或口头形式进行
B 将解答书面通知提出问题的投标人
C 在投标截止日前1０天以前进行
D 将问题及澄清以书面形式通知所有招标文件收受人
12、采用标准施工合同订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为( )。
Ａ发包人Ｂ承包人
C 监理人Ｄ分包人
1３、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是( )。
A接受该优惠条件Ｂ接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C 拒绝接受该优惠条件
D 将该投标人的投标按废标处理
1４、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是( )。
A以投标人的平均报价作为评标价 B 以中标人的评标价作为中标价
C以报价最低的投标价为中标价 D 以中标人的报价为中标价
15、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中,不属于评标委员会评审内容的是( )。
A投标文件的符合性鉴定 B 投标人的资格预审
C 商务标评审
D 技术标评审
１6、下列投标文件对招标文件响应的偏差中,属于细微偏差的是( )。
A 联合体投标没有联合体协议书
B 投标工期长于招标文件要求的工期
C 投标报价的大写金额与小写金额不一致Ｄ投标文件没有投标人授权代表的签字
17、根据《中华人民共和国招标投标法》,中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
Ａ1０Ｂ2０
Ｃ３0D40
1８、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠15０万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为( )。
A 4850万元和50０0万元B485０万元和4８50万元
Ｃ5150万元和5000万元D515０万元和48５0万元
１9、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是( ）。
A设计招标应为设计方案最优者
B 监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C 施工招标为投标报价最低者
D 永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
２0、根据《建设工程设计合同（示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是(）。
Ａ设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C 施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
Ｄ方案设计文件应满足编制工程预算的要求
21、建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是( )。
A 不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费
B 完成的工作量在50％以内时,应支付预算额5０%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C 完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过５０%时，根据工作量支付勘察费
D 不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费
22、某工程设计合同约定的合同价为10０万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40％时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为(）万元。
Ａ20 Ｂ4０
C 5０
D 100
23、根据标准施工合同,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是( )。
Ａ合同协议书、通用条款、专用条款Ｂ、中标通知书、专用条款、协议书
C 中标通知书、专用条款、投标书
D 中标通知书、专用条款、工程量清单
２4、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( )。
Ａ工期在１8个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同
B 业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
Ｃ采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D 设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同
25、根据标准施工合同的约定,工程接收证书的颁发日期标志( )。
A 缺陷通知期开始
B 工程的竣工日期
Ｃ承包商的合同义务完成Ｄ应当由业主承担照管主要工程的责任
2６、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是( )。
A 担保发包人能够按期支付工程进度款
Ｂ发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C表明发包人与承包人合作的诚意
D 防止承包人擅自变更、终止施工合同
27、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C 工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D 经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据
2８、某施工合同约定的开工日期为201０年9月１0日，承包人在9月１日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修,工程师在9月2日向承包人发出开工通知,要求其按合同约定的开工日期开工，承包人的主要施工机械于９月2５日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据标准施工合同,该工程的合同工期自( )起计算。
A 9月1０日
B 9月17日
C 9月25日
D 9月3０日
29、某工程开工通知写明的开工日期为200９年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工１周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在２0０9年2月５日开始动工。2009年１2月５日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告,工程于２０09年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定，承包人的施工期应为（）。
A 自２月1日始，至1２月５日止
B 自2月１日始，至12月20日止
C 自２月5日始，至12月5日止
D 自2月5日始,至12月２０日止
3０、根据标准施工合同，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( )共同验收。
A 发包人与监理人
B 监理人与承包人
C 发包人与承包人Ｄ监理人与供货人
3１、根据标准施工合同,承包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的分担为( )。
A 发包人负责试验,费用由发包人承担
B 发包人负责试验,费用由承包人承担
C承包人负责试验,费用由发包人承担 D 承包人负责试验，费用由承包人承担
3２、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是( ）。
A 给承包人顺延工期并追加合同价款
B 给承包人顺延工期,但不追加合同价款
C 给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D 工期延误和费用损失均由承包人承担
3３、某项目分项工程的施工具备隐蔽条件,经监理人检查认可后承包人继续施工，后监理人监理人又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是（)。
Ａ工期和经济损失由承包人承担Ｂ给予经济损失补偿,不顺延合同工期
C 顺延合同工期,不补偿经济损失
D 补偿经济损失并顺延合同工期
34、根据标准施工合同的规定,下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中,正确的是( ）。
A 承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
Ｂ施工机械从施工现场运出须经过监理人的批准
Ｃ运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
Ｄ承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有
３5、根据标准施工合同,承包人应在()之后1４天内,向监理人提交变更报价书。
A 收到监理人变更指示B完成变更工程
C 收到变更图纸
D 提出工程变更申请
36、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。
Ａ发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延
Ｂ发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C 承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款
D 承包人负责拆除,发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
37、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()。
Ａ按订购数量加多付数量计算货款
B按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C 按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
Ｄ按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
３8、根据ＦIＤIC《施工合同条件》,保留金的性质属于()。
A 合同实施期的暂列金额
B 承包商部分工程的预付款
C业主的履约保证金Ｄ作为承包商严格履行合同义务的措施
39、根据FIＤIＣ《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过验收的,工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。
Ａ指示承包商修复缺陷后再进行检验
B 经业主同意折价接收工程并颁发接收证书
Ｃ建议业主解除施工合同
D 颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
40、根据施工分包合同,分包人收到监理人发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（)。
Ａ立即执行Ｂ变更执行
Ｃ请承包人代表确认后再执行Ｄ请业主代表确认后再执行
41、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与（)签订分包合同。
A 业主
B 工程师
Ｃ承包商Ｄ承包商代表
42、根据标准施工合同，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是()。
A 承包人应向业主提交索赔意向通知书
Ｂ承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
Ｄ承包人不提交索赔意向通知书不会导致索赔权利的损失
43、某建设工程施工期间，承包人按照索赔程序提交了正式索赔通知书,监理人在授权范围内处理承包人索赔时,错误的做法是(）。
A 顺延合同工期,给予费用补偿B顺延合同工期,不给予费用补偿
Ｃ不顺延合同工期，给予费用补偿D缩短合同工期，给予费用补偿
二、多项选择题(每题２分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有１个错项。错选，本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分)
1、合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有( ）。
A 政府机关B现场监理机构
Ｃ施工现场项目部 D 事业单位
E 社会团体
2、施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是()。
Ａ保证合同可能无效
B 材料供应商应当要求分公司承担保证责任
C 施工企业应赔偿损失
D材料供应商可以要求建设单位付款
E 施工企业应当承担担保责任
３、施工企业以商业汇票向债权人提供担保,下列关于该担保的说法中，正确的有（）。
A该担保方式是抵押 B 该担保方式是质押
Ｃ施工企业应当将汇票交付债权人 D 双方应当办理登记
E 汇票应由施工企业保管
４、某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是( )。
A 银行应当自动延长投标保函的有效期
B 施工企业必须延长投标保函的有效期
C 招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期
D 施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期
E 招标人退还投标人投标保函继续评标
5、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（)。Ａ工程所有人对全部工程签发完工验收证书B承包人撤出施工现场
C工程所有人实际占用全部工程 D 工程保修期满
E 工程合理使用期满
6、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有（)。
A 工程施工延误竣工,保险责任至保险单约定的时间止
Ｂ工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止
C 工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日
D 被保险人提前使用部分单位工程,不对保险单约定的责任期限产生影响
E 被保险人提前使用部分单位工程,该部分工程的开始使用日为保险责任终止日
7、根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中,必须进行招标的有(）。Ａ大型基础设施建设项目B涉及国家安全的保密工程项目
C国家融资的工程项目Ｄ世界银行贷款项目
E 采用特定专有技术施工的项目
8、在总投资为２0０0万元的使用国有资金的一个建设项目中,必须通过招标签订合同的有（)。
A单项合同估算价为10００万元的施工项目
B 单项合同估算价为170万元的材料采购项目
C 单项合同估算价为30万元的设计项目
D 单项合同估算价为20万元的勘察项目
E 单项合同估算价为2０万元的监理项目
9、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( )。
A未按招标文件的要求予以密封的 B 明显不符合技术标准要求的
C 竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D投标报价的大小写金额不一致的
E 投标报价明显低于市场价格的
10、某需要招标的施工项目,采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中,正确的是(）。
Ａ招标人应确定甲为中标人
B 招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人
C如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人
Ｄ如果甲拒签合同，招标人应重新招标
E 如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人
1１、根据建设工程勘察合同示范文本的规定,发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（)。
A 办理施工许可证B拆除地下障碍物
C 平整施工现场Ｄ挖好排水沟渠
E 接通水源电源
12、.根据《建设工程设计合同(示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。
Ａ设计合同履行中定金参与结算B设计合同生效后3天内支付定金
C设计合同的定金为合同总价的２０% D 定金属于预付款
E 委托人不按约定支付定金应承担违约责任
１3、根据建设工程设计合同示范文本的规定,发包人的义务包括( )。
A 按时提供设计依据文件
B 负责设计成果的报批手续
C 负责审查各阶段设计文件
D 保证设计质量
E 为设计人提供施工现场工作条件
１4、根据标准施工合同的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。
A中标通知书-合同协议书－合同专用条款 B 中标通知书-投标书-合同通用条款
C合同专用条款-标准规范-工程量清单D投标书-标准规范-图纸
E 图纸－合同专用条款-工程量清单
15、根据标准施工合同，下列工作中,应由发包人完成的工作有()。
A取得进场道路通行权 B 施工现场的安全保卫
C 已完工程的保护D提供施工现场地下管网资料
E施工现场邻近建筑物的保护
16、根据标准施工合同的规定,因不可抗力事件导致的下列损失中,应由发包人承担的包括( ）。
Ａ工程本身的损失 B 承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失
C 监理人的人员伤亡损失
D 工程停工损失
E 承包人的施工机械损失
１７、根据标准施工合同的约定,监理人向承包人出具经发包人签认的文件包括（)
A 单位工程验收证书Ｂ竣工验收申请报告
Ｃ工程接收证书 D 缺陷责任期终止证书
E 最终结清证书
１8、根据标准施工合同的约定，当承包人按合同规定的程序向监理人提出费用索赔要求时,监理人可能不予认可的情况包括（）。
A 发包人有违约行为
B 因不可抗力给承包商造成财产及误工损失
C 任何非承包商过失责任给承包商造成的费用增加
D 由于发包人原因而使承包商增加施工成本
Ｅ工程师检验合格后，又发现承包商施工质量有缺陷,要求其返工
19、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A不按合同约定的时间支付货款
B 拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款
C 不按合同约定接受运抵的货物
Ｄ拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物
E 变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用
20、工程材料采购合同履行过程中,对交付货物的质量检验方法包括( )。
A样品对照法 B 经验鉴别法
C 物理试验法
D 化学实验法
E 查点法
21、根据标准施工合同,承包人提交监理人工程进度付款申请单中,应包括的内容有（)。
Ａ经监理人计量的合格工程的工程款额B完成变更工程的款额
C 作为质量保证金本期减扣的款额
D 承包商需支付给分包商的款额
E 本期经监理人确认的索赔款额
22、在建设工程施工索赔中，监理人判定承包人索赔成立的条件包括()。
A事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
B 造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人应承担的责任
C 造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错
D 按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知书
E 按合同约定的程序,承包人提交了正式索赔通知书
2３、ＦIDIC《施工合同条件》中约定,当某项工作（）同时满足时,可以调整合同约定单价。
A 通过计量超过工程量清单估计工程量的数量变化超过1０％以上
Ｂ通过计量的数量与工程量清单所列单价的乘积,超过中标合同金额的0．01%
C 通过计量的数量变化直接改变该项工作的单位成本超过1%
D 合同中规定该项工作为固定价格支付项目
E 合同中规定该项工作为按单价计量支付项目
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（） A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（） A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（） A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（） A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该 （） A.提取全部材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（） A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（） A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。（） A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同
建设项目工程合同管理制度 第一章总则 第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。 第二章合同管理职责 第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。 第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。 第三章合同审签管理
第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。 第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。 第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。 第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。 第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。 第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 第四章合同审签程序 第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的，其额度不应． A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险 参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后，开标前 B.提交投标书后，评标前 c.开标后，定标前 D.提交投标书前 B 参考答案： 12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日 参考答案：D 13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/8c1194456.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选 项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代 理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定 的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标 的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应 按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知 应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员
习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但
重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
****建设工程有限公司合同管理制度 1、总则 1.1、为防范企业经营风险，提高企业经济效益，减少合同签订过程中的失误和履行过程中的纠纷，依据国家相关法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1.2、公司职能部门和项目部各级人员应各司其职，共同维护公司和项目部“重合同、守信誉”的正面形象，凡违反规定操作造成公司和项目部损失的，当事人应承担责任。 1.3、公司各部门及项目部对外签订的所有工程承建、劳务分包、专业分包、物资设备采购、服务、用工等各类合同，以及公司内部承包人部分或全额出资的内部承包协议一律适用本制度。 1.4、公司行政部为公司的合同管理机构，具有以下职能： 1.4.1、负责组织修订完善公司合同管理制度并制订合同格式文本； 1.4.2、负责组织合同管理的法律知识讲座和培训并解答合同签订、履行等方面法律问题； 1.4.3、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 1.4.4、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况，参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 1.4.5、负责公司合同文本的归档工作，指导各部门进行合同管理。 1.5、公司各部门负责人负责其部门的合同管理工作，或指定专人负责具体工作。对合同中与本部门相关的技术和交易执行条款提出建议和意见。 2、合同的签订 2.1、合同的洽谈、审查、批准相对独立、互相制约。经办、审查、批准各司其职，分工负责。第 3.3条界定的合同审批权限的适用于洽谈和经办。任何合同均需经过职能部门评审，由总经理批准。 2.2、公司鼓励相关或不相关部门人员提供备选供方信息。但涉及价格的洽谈必须至少两人参与。 2.3、所有合同必须遵守国家法律法规。需要公司法律顾问风险审查的由总经理决定。 2.4、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的委托人。法人委托人在授权范围内行使签约权。公司依法追究超越代理权限和非法委托人的对外签约责任，但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。本制度2.1条、 3.3条约定的洽谈、审批权限视为法人的制度授权，除签约对方特别要求，不另出具法人委托书。 2.5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。 2.6、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。对责任条款，应本着可履行、能回旋的原则。 2.7、签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 2.8、投标文件等响应招标文件的文件，适用于合同审查审批程序，审批权限详本制度 3.3条。投标文件以及招标文件等有效文件均要按合同进行管理。 2.9、合同文本、合同用印和非公合同： ⑴公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用规范国家或建设主管部门版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。 ⑵所有合同均应加盖公司合同专用章。对方要求加盖公司章或法人章的，要求对方同等用印。
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
建设工程合同管理 1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。 A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序 2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。 Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款 3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。 Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ业主提出不正当要求Ｄ工程师的指令错误 4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。 Ａ、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整 5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。 A10天B7天C15天D20天 6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。 A7天B14天C21天D28天 7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。 A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法 8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。 A.异常恶劣的气候造成的停工 B.施工图纸未及时供应
C.工程变更 D.业主方原因要求暂停工 9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。 A.特定情况下，被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式 Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式 10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。 Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔 Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔 11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。 Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程 Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程 12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。 A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸 C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误 13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D ）计算索赔费用。 A.实物法 B.单价法 C.分项法 D.总费用法 14、工程变更的内容不包括[]。 A.设计变更 B.进度计划变更 C.施工条件变更 D.付款方式变更 15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。 A.28天 B.21天 C.14天 D.7天 16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。其索赔的起因属于[]。 A.业主违约 B.业主代表的不当行为 C.合同变更 D.合同文件的缺陷 17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。 A.承包商提出变更价格,报业主批准 B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（ ）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C
解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应
建设工程合同管理的方法和手段 (一)健全建设工程合同管理法规，依法管理在培育和发展社会主义市场经济活动中，要根据“依法治国”的方针，充分发挥和运用法律手段调整和促进建筑市场正常运行的重要作用。在工程建设管理活动中，确保工程建设项目从可行性研究、工程项目报建、工程建设项目招标投标、工程建设项目承发包、工程建设项目施工和竣工验收等活动纳入法制轨道。增强发包方和承包方的法制观念，保证工程建设项目的全部活动依据法律和合同办事。建筑法》是我国经济法的重要组成部分。它是我国国民经济支柱产业之一的建筑业基本法。制定和颁布《建筑法》，从而建立、健全我国工程建设法规体系，完善工程建设各项合同管理法规，是培育和发展我国建筑市场经济的客观要求和法律保障。在建立、健全建设工程合同管理法律规范的过程中，各级建设行政主管机关应当在组织学习国家法律和行政法规的基础上，制定出各级地方建设工程合同管理规章配套工作，严格遵照“统一性、严肃性和法定程序的原则”行事。所谓统一性，是指各级建设工程合同管理规章，应与国家《合同法》、国务院颁布的有关条例等建设工程合同管理法规的一致性;而不得有悖；所谓严肃性，是指制定地方规章是一项带有“立法”性的工作。因此，法规中的基本概念、用词和文字表达，必须符合法律和行政法规。否则，必然造成执行中的混乱。所谓法定程序，是指制定地方行政规章时，必须符合全国人大及其常委会的有关决定和国务院的有关规定。否则，把严肃的地方行政法规制定工作，当成“长官意志”的“土政策”披上“合法外衣”的过程，其后果必然造成工程建设领域中合同管理的混乱，从而影响建筑市场经济的良性发展。(二)建立和发展有形建筑市场建立完善的社会主义市场经济体制，发展我国建设工程发包承包活动，必须建立和发展有形的建筑市场。有形建筑市场必须具备三个基本功能，及时收集、存贮和公开发布各类工程信息，为工程交易活动，包括工程招标、投标、评标、定标和签订合同提供服务，以便于政府有关部门行使调控、监督的职能。国务院1998年颁发的《三定方案》对国家工商行政管理局和建设部有关合同管理作出明确规定：国家工商行政管理局：组织管理经济合同;组织规范管理各类市场的经营秩序；组织实施经济合同行政监督，组织查处合同欺诈；建设部：
建设工程合同管理 考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分 ======单选题部分====== ? 1.从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从（）开始? o A 招标文件的编制 o B 投标文件的编制 o C 工程开工 o D 工程验收 ? 2.固定单价合同属于（） ? o A 固定总价合同 o B 可调价合同 o C 固定价合同 o D 成本加酬金合同 ? 3.可调单价合同属于（） ? o A 固定总价合同 o B 可调价合同 o C 固定价合同
o D 固定价合同 ? 4.总价合同对业主的风险表现为 ? o A 承担工程变更引起的价格变动 o B 承担管理、技术、价格变动等大部分风险 o C 主要承担工程量清单缺项、描述不清 o D 承担报价不准的风险 ======多选题部分====== ? 5.工程项目合同管理应用的范围包括：（） ? o A 投资决策阶段 o B 项目设计阶段 o C 项目施工阶段 o D 后期运营阶段 ? 6.确定招标范围时的注意点包括（） ? o A 确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰 o B 各招标范围要求描述清楚 o C 不同招标承包范围界面划分清楚 o D 做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
?7.风险分担的基本原则（） ? o A 风险分配给容易控制的一方 o B 谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担 o C 对于难以预计的风险应该由业主承担 o D 符合工程惯例的要求 ======判断题部分====== ?8.主要合同条款约定应清楚 ?对错 ?9.本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付 ?对错 ?10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一 ?对错 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
建设工程合同管理课后题和答案 一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、 （1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人 __”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：