节能环保设备安装合同
发包单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装节能环保设备达成如下协议：
第一条甲方委托乙方安装节能环保项目概况：
项目，材料及人工安装费用共计元。第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试相关设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条设备的安装、调试、验收：
1、乙方负责的安装、调试。甲乙双方商定：
（1）年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达现场开始安装施工；（2）年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部工程完工及验收。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装维护工程款（固定价款）；
2、本合同工程安装总价款为人民币：____ _元（大写：）；（1）合同签定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币(占合同总金额的__ _%)________元(大写： ）；
（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的 __%)_________________元(大写： ）；（3）工程尾款(占合同总金额的_ %) 元（大写：_____________ ________元），设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。
第五条 违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场及安全工作；
2、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
3、在施工过程中，乙方应加强现场教育，采取必要的安全措施，乙方工人如发生工伤或疾病，甲方有责任协助抢救，所需费用由乙方负担。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
2、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为一年。
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
弱电工程安装承包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 （以下简称乙方） 施工单位:
（甲方）和（乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规有关规定, 遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就“弱电工程” 特订立本合同。甲、乙双方须共同遵守，严格履行。 一、工程概况 1、工程名称：弱电工程。 2、工程地点：。 二、工程范围 本合同工程承包范围：乙方承包甲方所属弱电工程（工程内容包括监控系 统、网络系统、程控电话系统、电视流媒体系统、排队叫号系统、背景音乐广播系统、会议室多媒体影音系统、综合布线系统等），详见工程清单附件。 三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺 1、乙方总包干承接本项目，包施工、包材料、包设备、包安装、包调试、包质量、包工期、包售后服务、包培训等。 2、乙方保证所承接的工程不得以任何形式转包；如有转包，甲方有权终止合同。 3、甲、乙双方商定工程总造价为人民币元整（小写：￥ 元）， 如有变更根据现场签证进行增减；因变更增加费用在元以内由乙方承担， 以外由甲、乙双方协商确认解决。 4、税费、发票方面约定：由施工单位提供足额正规税务发票给建设单位，并由施工单
位全额承担发票税费 四、工程工期 1、本合同签订后三日内，乙方应进场施工。整个工程自进场之日起，根据甲方施工进 度要求，在规定期限内完工。如影响工程总施工进度，视情况轻重处以元至 元每天的处罚。 2、乙方须委派专业施工队伍按本项目施工进度计划进行施工，并确保总施工工期。 3、在施工过程中，如遇下列情况工期顺延： A由人力不可抗拒的自然灾害。 B因业主重大设计变更。 C因停电超过8小时以上。 五、双方工程项目现场代表 现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思 1、甲方委派为现场代表，联系电话: 2、乙方委派为现场代表，联系电话: 六、双方责任 甲方责任： 1、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等，并给予乙方现场勘察的方便。 2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。 3、乙方设备到达甲方施工现场，甲方提供存放场地，设备安全由乙方自行负责。 4、在施工中，甲方如提出更改设计施工方案，甲方应书面通知乙方，乙方调整后实施,
弱电工程施工协议（样板）委托方 (以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥元，大写： 具体价格金额如下： 三、付款方式 1、施工队进场，预支开工费：元
2、线缆拉线架设完成，付元 3、线路测试调试竣工，付元 4、弱电设备安装竣工，付元（如有） 5、保修金元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期 从 2004年月日起至 2004年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。 6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具
甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。
甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
光谷金融港 智能化弱电工程项目合同书 武汉神州天创科技有限公司 二o—年一月
智能化弱电工程项目合同书 （合同书编号：SZ-RDGC2O1102 项目名称：光谷金融港智能弱电项目 甲方: 乙方：武汉神州天创信息科技有限公司 签定时间：____________ 年___________ 月_______________ 日 一、合同内容 为完成甲方委托乙方承接的工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具 体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 经甲乙双方充分协商，就光谷金融港智能化弱电工程项目工程，达成如下合同条款： 本合同总金额为人民币____________________________ 。本合同价为甲方支付给乙方的费 用，其费用项目包括: 上述合同价格为确定不变的。任何合同价格之变更须经甲方、乙方签订修正合同方为有效。 合同签订及甲方支付给乙方的预付款到达乙方账上后柒个工作日内所有设备到达甲方现场，10个工作日内安装调测完毕。 二、付款方式 合同签订生效之日起一周内，甲方将合同总价格的 ___________ （即人民币_______________ ）的预付款汇至乙方公司账号。在安装调试完毕并验收3天内.甲方将本合同总价格的______________ %（即人民币______________________ ）汇至乙方公司账号。预留总价格________ 作为质保金。工程完工后第六个月支付。
三、合同范围 3.1 甲方同意将工程的系统集成、软件及工程设备的采购委托给乙方，乙方同意承接工程的系统集 成、软件及工程设备的采购。 3.2 合同设备的技术指标及乙方对设备的技术保证均在本合同中进行规定。 四、双方职责 ■ 乙方职责 4.1 乙方应向甲方提供系统建设的正确具体设计方案。 4.2 乙方负责购买合同中甲方所需要的设备，合同执行期间，乙方保证基于合同附件的原始数据的设 备构造是正确无误的。 4.3 乙方保证所提供的技术资料及技术图纸完整、清楚、正确、与合同相关附件相符。 4.4 乙方所提供设备的保证期：不同设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。 4.5 在质量保证期内，甲方根据技术资料进行合理操作时，如果设备未能达到规定之技术参数是由于 乙方所提供的设备/ 材料有误，则甲方应立即通知乙方。乙方自收到甲方书面通知后24 小时内应给予响应。 4.6 质量保证期满后，最终用户如需维修/ 升级的设备或备件，乙方将给予优惠。 4.7 乙方负责对系统进行安装、调试。 4.8 如系统出现故障时，乙方须在规定时间内予以答复并解决，解决不了的，乙方应在小时内赶 24 付现场进行维护。 ■ 甲方职责 4.9 甲方应协助乙方在甲方所在地的工程实施。 4.10 甲方有责任在乙方设备全部到货后三个工作日内进行设备点验并签字确认。 4.11 甲方负责安排设备安装场地及进入场地的通道。 4.12 甲方负责提供系统安装调试所需的机房环境和可靠的供电系统，如需对机房结构做出修改或提供 电脑专用供电设备线路等，费用由甲方负责。 4.14 甲方应指定专人全权负责本工程的执行。 五、技术要求 5.1 乙方所提供的技术方案必须符合甲方的实际情况。 5.2 乙方保证所提供的设备需符合本合同书附件规定的技术标准。 5.3 乙方需对合同设备进行检验及测试，并提交给甲方相关之生产厂家产品质量合格证及技
弱电工程施工协议 甲方： 乙方：西昌市金盾安防工程有限公司 双方本着相互尊重、共同发展、互利互惠的合作原则，经双方友好协商达成一致，决定签订本协议，并自愿共同遵守执行。 【第一条】协议价款及支付方式 1.工程名称： 2.协议内容：乙方负责为甲方进行事宜。 3.协议价款：合同总金额（人民币）：￥元（人民币大写）元整。 4.签订协议后，甲方向乙方支付预付款（人民币）元，大写整。 5.工程验收后，甲方向乙方支付工程款（人民币大写）元，大写整。 【第二条】工程期限及施工地点 1.本工程在合同签订之日起，施工方在甲方规定时间内完成并通过验收。 2.施工地点： 3.施工期限：年月日至年月日，工期天。 【第三条】甲方的责任 1．负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。 2．提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。 3．开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，保障预埋通信线路管线畅通，以便乙方进行施工工作。 4．负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
5．审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。 6．负责甲方验收移交后的成品保护。 7. 甲方中途毁约，应向乙方偿付合同款的40%的违约金。 8. 甲方违反合同规定拒绝接收的，应当承担由此造成的损失。 9. 如果由甲方的原因延期付款，则工程期顺延，发生的费用双方协商解决。 10. 乙方根据甲方提供的设计施工，因设计缺陷造成的问题由此整改，发生的费用由甲方承担。 【第四条】乙方的责任 1．编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划。 2．指派现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表。 工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。 乙方施工人员不得损坏其他单位的施工内容及业主方建筑设施。由于线路需在顶棚以上布放，乙方尽量保证小心施工，避免对原有扣板吊顶扣板和石膏板吊顶造成损伤。【第五条】工程施工和验收 1. 施工标准：工程施工规范，符合甲方要求；并按甲方要求完成安装。 2. 承包工程要求达到施工安装质量等级：合格。 3. 验收标准：工程完工后由甲、乙双方共同对已完成的工程进行验收。如因施工质量问题造成验收不合格，乙方无条件返工，对此造成的损失由乙方承担；乙方根据甲方提供的设计和设备施工，因设计或设备缺陷造成的问题由此整改，发生的费用由甲方承担。【第六条】违约责任 因任何一方违约而使本协议不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照中华人民共和国相关法则承担相应的责任。【第七条】其它事项 本协议共有附件壹份，相关附件具有同等法律效力，未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围： 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。 二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。 三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。
3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任： 1、甲方责任：
合同编号： 安装服务合同项目名称： （甲方）： （乙方）： 签订时间：2018年月日 签订地点：
第一章合同一般条款 一、合同协议书格式 （以下简称“甲方”）为实施（项目名称），已接受 (乙方名称，以下简称“乙方”)对（项目名称）的承包。甲方和乙方共同达成如下协议。 1.1本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同条款； （2）已标价工程量清单； 1.2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定为准。 1.3乙方项目经理： 技术负责人： 1.4工程质量符合国家标准。 1.5乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 1.6甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。 1.7工程建设内容：。 1.8本协议书一式份，合同双方各执份。 1.9合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字） 经手人：（签字）经手人：（签字）年月＿日年月＿日 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二章合同条款 2.1. 定义 2.1.1 本合同下列术语应解释为： （1）“合同”系指甲方和乙方签署的、合同格式中载明的甲方和乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 （2）“合同价”指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。 （3）“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。 （4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货、安装有关的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术援助、培训、运行维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。 （5）“甲方”指“”。 （6）“乙方”指“”。 （7）“项目”指“”。 （8）“项目现场”指系统安装运行的现场，具体地点为甲方指定的地点。 （9）“天”指公历天数。 （10）“安装调试”指乙方提供的系统按“技术标准和要求”的要求，安装在相应的系统上所进行的初步调试。 （11）工程质量保修期：竣工验收合格后个月。 2.2 适用性 本合同条款适用于“”。 2.3合同标的 a)由乙方提供的产品“”的工程结 算单。 b)乙方需要提供相应的技术文件。 c)乙方负责对甲方人员进行培训，乙方应免费向甲方提供现场培训。 d)乙方应派遣其健康、有经验、有能力的工程技术人员对合同标的内容提 供相应的服务。 e)乙方保证，如甲方要求，乙方在不高于本合同价格水平的前提下，向甲 方提供与合同内容兼容的补充服务。 f)各方同意各附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正 文有任何不一致，以合同正文为准。
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
甲方： 乙方： 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书： 一、安全目标： 杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。 三、乙方责任： 1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。 5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安
全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。 7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期： 自本协议书签订之日起生效，至采购项目完工退场后失效。 五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字：乙方负责人签字： 甲方（盖章）乙方（盖章） 签订日期：
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
精心整理 安装服务合同 项目名称： （甲方）： （乙方）： 签订时间：2018年月日 签订地点： 对（项目 1.1 （1 （2 1.2 1.3 1.4工程质量符合国家标准。 1.5乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 1.6甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。 1.7工程建设内容：。 1.8本协议书一式份，合同双方各执份。 1.9合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字） 经手人：（签字）经手人：（签字）合同编号：
年月＿日年月＿日开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二章合同条款 2.1.定义 2.1.1本合同下列术语应解释为： （1）“合同”系指甲方和乙方签署的、合同格式中载明的甲方和乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 （2）“合同价”指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。（3）“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货、安装有关的伴随服务，比如安装、调试、测试、 （5）“甲方”指“”。 （6）“乙方”指“”。 （7）“项目”指“”。 （8 （9）“天”指公历天数。 （10） 的初步调试。 （11 2.2适用性 本合同条款适用于“”。 2.3合同标的 a) b) c) d) e) f)各方同意各附件中的各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致， 以合同正文为准。 2.4标准 2.5服务和服务条款 2.5.2所有服务应由岗位技能要求相称的人员履行，并对其层级、数量、执行进度、服务效果上予以保证。 2.6合同服务检验 2.6.1乙方应按约定向甲方提交相关技术文件。乙方保证合同系统的质量，并承诺按照合同工程进度的要求按时完成相关工作。
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH 项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价：
1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。 第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。（3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。
编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整； 第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整； 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，
编号：FS-HT-05018 弱电工程合同(标准版) Weak current project contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
弱电工程合同(标准版) 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：______ 承包方（简称乙方）：______ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：_____区（县）_____路_____号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：______ 其中： 材料费：________，人工费：________ 管理费：________，设计费：________ 垃圾清运费：________，税金（3、41%）：________其他费用：________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承
合同编号： 建设工程安装合同 签订地点： 签订时刻：年月日 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人（负责人）：
住所： 承包人（以下简称乙方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指
定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。
设备安装合同范本 设备安装合同1 甲方：___厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任： 乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关; 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;
八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由___县人民法院裁判。 九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。 甲方：___厂乙方： _____年_____月_____日 设备安装合同2 购方(甲方)：__________________ 供应方(乙方)：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。 2、交货及安装工程地点： 承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系 统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 二、系统总造价及其支付 (一)系统总造价
编号：_____________ 智能化弱电工程项目合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 签定时间： ________年_______ 月___________ 日 一、合同内容 为完成甲方委托乙方承接的工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 经甲乙双方充分协商，就XXXX智能化弱电工程项目工程，达成如下合同条款：本合同总金额为人民币。本合同价为甲方支付给乙方的费用，其费用项目包括： 上述合同价格为确定不变的。任何合同价格之变更须经甲方、乙方签订修正合同方为有效。合同签订及甲方支付给乙方的预付款到达乙方账上后柒个工作日内所有设备到达甲方现场，_____10个工作日内安装调测完毕。 二、付款方式 合同签订生效之日起一周内，甲方将合同总价格的__ __ （即人民
币）的预付款汇至乙方公司账号。在安装调试完毕并验收 3天内，甲方将本合同总价格的 ____%（即人民币）汇至乙方公司账号。预留总价格____作为质保金。工程完工后第六个月支付。 三、合同范围 3.1甲方同意将工程的系统集成、软件及工程设备的采购委托给乙方，乙方同意承接工程的系统集成、软件及工程设备的采购。 3.2合同设备的技术指标及乙方对设备的技术保证均在本合同中进行规定。 四、双方职责 ■乙方职责 4.1乙方应向甲方提供系统建设的正确具体设计方案。 4.2乙方负责购买合同中甲方所需要的设备，合同执行期间，乙方保证基于合同附件的原始数据的设备构造是正确无误的。 4.3乙方保证所提供的技术资料及技术图纸完整、清楚、正确、与合同相关附件相符。 4.4乙方所提供设备的保证期：不同设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。 4.5在质量保证期内，甲方根据技术资料进行合理操作时，如果设备未能达到规定之技术参数是由于乙方所提供的设备/材料有误，则甲方应立即通知乙方。乙方自收到甲方书面通知后24小时内应给予响应。 4.6质量保证期满后，最终用户如需维修/升级的设备或备件，乙方将给予优惠。 4.7乙方负责对系统进行安装、调试。 4.8 如系统出现故障时，乙方须在规定时间内予以答复并解决，解决不了的，乙方应在24小时内赶付现场进行维护。