编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建筑设备租赁合同(范本)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
出租方：（以下简称甲方）合同编号：
承租方：（以下简称乙方）
施工单位：
工程名称：签订地址：
工程地址：签订时间：年月日乙方因建筑施工需要，需向甲方租用建筑机械和周转工具（以下简称租赁物），根据〈〈中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，
签订本合同。
第一条租赁物名称、数量、租赁价格
第二条租赁期限、货物要求
1、租赁期限。具体以乙方将甲方租赁物从仓库拉走之日起到乙方用完租赁物，并将租赁
物送回甲方指定仓库按甲方规定验收完为止。
2、如乙方要求提供特种规格，由长钢管截断，需经甲方书面同意，方可截断。
第三条租赁费的结算标准及押金收取标准
1、租费的结算以双方签字的出库单、入库单填写的时间、数量和本合同第一条规定的租赁单价为依据。
2、租费按租赁的实际天数计算。
3、租费结算：乙方在前将租赁物归还甲方并结清所有租赁费用（最迟不超过年月日结款）。如
逾期未付清租赁费用，每天加收1%的滞纳金，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
4、乙方向甲方支付万元整，作为所租赁货物的押金。
第四条租赁物的使用、维护与保养、
乙方对所租用租赁物的使用、维护与保养负有全部责任。乙方对所租赁物要正确使用，合理使用，妥善保管，按时维修涂油。钢管不准切割、打孔。送回租赁物前，应对租赁物进行维修整理、清理、涂油，达到甲
方的租赁物验收标准。如有损坏，要按甲方的维修规定交纳维修费，如有丢失或严重损坏，要按甲方的赔偿规定执行。
第五条缺损赔偿及修理费计算标准
1、租赁钢管不得截断，归还时必须以出库单上注明的尺寸归还。如以另外规格代替，应在甲方
允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿8元或拒收。
2、钢管缺损每米赔偿18元。钢管变弯校直每米收取0.5元，自行纠正后，不收取整理费。
3、凡赔偿的货物，必须在付清全部租金费用的前提下，方可办理赔偿手续，在办理赔偿手续后五天之内将货款付给甲方，否则仍按
继续租借论处。
第六条其他约定事项
1、乙方用完后将租赁物送回甲方指定仓库，并按甲方要求和指定位置整理、归垛、归仓、验收。其运费、装卸费、搬运费均由乙方
负担。
2、收货时，双方应当场点清数量和检察质量，入库单、出库单由乙方等签字均生效，乙方应提供签字人身份证复印件，乙方在施
工中出现的任何问题，甲方概不承担任何责任。
第七条违约责任
1、租借期满后应立即归还，乙方如因工作需要，需将租赁物转移到合同签订使用地址之外的工
地或将租赁物转让给第三方使用，需征得甲同意或另签〈〈建筑设备租赁合同》；否则甲方有权采取措
施追回租赁物并加收租费30%。
2、乙方如不能在按时付清租赁费用，逾期付款部份按每天1%计算违约金。
第八条争议解决方式
双方如争议，可协商解决，若协商未果，可向人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜一律按〈〈中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经合同双方共同协
商可作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同自签订之日起生效，至乙方将所租货物全部送回甲方仓库验收完并付清全部租费、维修费、赔偿费、违约金等相关费用后失效。
机械设备租赁合同 承租人（甲方）：（单位全称） 出租人（乙方）：（单位全称） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下： 第一条机械设备租赁及租金计算与支付 1．机械设备租赁及租金计算表 2．租金计算。机械设备租金按照上表计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。 3．支付方式：银行转账。 4．支付时间：每月30日。 第二条项目名称、使用地点 项目名称：。 使用地点：。
第三条租赁期限 1．因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前 15 日内，续签合同。 2．租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效。 3．本合同签定之日起 10 日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日；甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。 4．由于甲方的原因（如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等），造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。 5．机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。 第四条机械设备操作、维护与修理 1．双方约定机械设备由甲方负责操作、由乙方负责维护。 2．因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 1 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 4 小时/日内未能修复的，自故障发生第2 日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。 3．双方约定机械设备正常维护保养时间为 8 小时/月，具体时间安排为：是施工现场具体情况，双方议定。 第五条双方权利义务 一、甲方权利义务 1．有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。 2．有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备损失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。 3．按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。 4．为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件（如电缆等）在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备损失的，应赔偿乙方损失。 5．负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签定安全生产责任状。
合同编号：_________建委的房屋租赁合同范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共7 页
建委的房屋租赁合同范本 本合同双方当事人： 出租方(以下简称甲方)： (本人)(授权代表)姓名：国籍： (身份证)(护照)(营业执照号码)： 地址：，邮政编码： 联系电话：; 传真：;email: 承租方(以下简称乙方)： (本人)(授权代表)姓名：国籍： (身份证)(护照)(营业执照号码)： 地址：，邮政编码： 联系电话：; 传真;email: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议： 第一条房屋基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第层，共〔套〕〔间〕，房屋结构为，建筑面积平方米(其中实际建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米);该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二;〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：。 第二条房屋用途 该房屋用途为。 第 2 页共 7 页
除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。 第三条租赁期限 租赁期限自年月日至年月日止。 第四条租金 该房屋租金为( 币)万千百拾元整。 租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准;除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。 第五条付款方式 乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币)万千百拾元整。租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算，由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第个月的日交付给甲方。 第六条交付房屋期限 甲方于本合同生效之日起日内，将该房屋交付给乙方。 第七条甲方对产权的承诺 甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。 第八条维修养护责任 租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔〔月〕〔年〕检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。 正常的房屋大修理费用由甲方承担;日常的房屋维修由方承担。 因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。 第 3 页共 7 页
附件2合同编号： X X X工程 X X X租赁合同 甲方： ×××项目部 乙方：××× 签订时间：××年××月××日
租赁合同 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 纳税人识别号或社会统一信用代码：XXXXXXXXXXXXXX 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： 纳税人识别号或社会统一信用代码： 注册地址： 开户行： 账号： 乙方增值税发票类型：普票（）专票（）请在对应项划√ 发票指定联系人：电话：手机： 依据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经甲、乙双方 协商同意，就乙方向甲方提供项目所需，达成一致条款如下： 一、工程名称：工程。 二、工程地点：（工程）甲方指定的地点。 三、合同标的物 1、甲方拟向乙方租赁的设备概况为： 2、设备使用方法：
3、租赁期限 自年月日至年月日，该期限为暂定租期，合同期满后承租人如需继续租用，可在本合同期满前5日内，签订补充合同。根据工程进展情况，承租人可以提前解除本合同，租费按照实际租赁期结算。 四、租金及支付（以下根据实际选择） 1、台班核算：采用以下第种方式计算台班。 2、包月租赁：单价：元/月，数量：月，合同总价：元，大写：元。超出或不足一个月，按月租赁费1/30的日单价及实际租赁天数进行结算。（根据实际情况选择：带保底的月租：保底月租赁费为元/月，每单位工作量为元；租期月。） 3、零星租赁：单价：元/台班，大写：元/台班，台班总量：台班，合同总价：元，大写：元。（每台班工作时间为小时） 4、按工作量计算，约定工作量单价：元/工作量，大写： 元/工作量。 5、相关费用约定 （1）设备进场费用元，由方承担；出场费用元，由 方承担。安装检验费用元，由方承担。 （2）设备租赁期间，设备操作者的食宿由方负责，工资、保险、劳动保护等相关费用由出租方负责。 （3）设备租赁期间，设备的主燃油费、耗电费由方负责。 6、租金标准：按附表一确定的单价(附表一的单价所包含的月租赁费用、运杂费、运损费、装卸车费用、喷涂费、XX操作员及现场管理人员工资、食宿费、补助、每月定期例行维修保养的材料费及人工费等各种管理费用、国家规定的各种税金、风险等一切费用。)。 7、甲方付款前，乙方应按照合同约定提供符合甲方要求的增值税发票。甲方收到乙方提供的增值税发票后，启动认证程序，认证通过后办理付款事宜。 五、设备交付方式、地点 1、交付方式：A.承租方自提自运（）;B.出租方代运（）；C.出租方送货（）。（在约定方式括号内打√）。 2、交付地点：。 3、运费及运输风险由出租人负责。 六、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修 1、设备交付后承租人后，出租人对设备的瑕疵承担责任。 2、设备的安装、调试、使用、保管、保养、维修等均由出租方负责。 3、出租人承担设备灭失和毁损的风险。在发生设备及设备件灭失或毁损时，承租人应立即通知出租人，以便出租人获得保险赔款，出租人对设备投保意外损失险是本全同生效的前提，否则，视出租方为违约，承租方可以随时解除合同。 七、甲方的权利与义务 1、甲方提前3天通知乙方进场设备规格型号及梳理，并有权要求乙方
编号：_________________ 农村土地租赁合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
农村土地租赁合同书 村( )农包字第号 发包方： 租赁方： 根据《中华人民共和国农村土地租赁法》、《山东省实施<中华人民共和国农村土地租赁法>办法》等法律法规的规定，为农村经济发展的需要，发包方将村集体有所有权的耕地租赁给租赁方种植经营。为明确双方的权利和义务，经双方协商1致，签订合同如下：
1、租赁地名：面积： 界止： 2、租赁形式：家庭租赁外其他方式租赁 3、租赁期限：年月日至年月日止( 年)。(双方约定不得超过3年) 4、上交租赁款：共计人民币(大写) 元。 交款方式及时间：
5、发包方的权利与义务： 1、发包方有权监督租赁方按合同约定履行合同。 2、发包方有权监督租赁方合法使用租赁土地。 3、发包方有义务维护租赁者的合法权益。 4、创造条件，尽可能为租赁方提供生产经营服务。 6、租赁方的权利与义务：
1、租赁方有经营自主权。 2、租赁方有权享受发包方提供的各项服务。 3、租赁方必须按合同约定上交租赁款。 4、租赁方未经发包方书面允许不得在租赁地内种植林木，不得搭建任何建筑物，不得擅自取土或改变地貌，只允许种植庄稼，严禁将租赁地用于违法经营。 5、租赁方在租赁期间，如遇意外，其继承人可以继续租赁，直至合同期满。
建筑设备租赁合同范本 建筑设备租赁合同范本 租用单位： （以下简称乙方） 根据《合同法》及有关规定，按互惠互利的基本原则，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，签订本合同。 一、乙方因承建工程，施工需要租用甲方＿＿＿＿＿＿，甲方同意租借。因此，双方需共同遵守本合同的各项条款及规定。 二、租赁品种、租赁价格及修理赔偿费用以合同附件为准。所租赁的品种、规格、数量及租赁日期以双方签收送货单位或提货单为准。 三、租赁期限＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿＿日止．如果租用时间不足按约定时间，延长按送货租用实际天数计算．租赁期限需在＿＿个月以上，不足＿＿个月，按＿＿个月租赁收费，租赁物资退完前合同一直有效，租费持续计算。 四、甲方必须按乙方供货计划提供设备，如期保证质量为乙方提供符合乙方要求的产品。 五、租费每季度按实际租借数量结算一次，并结清租赁费用，押金当抵作租费处理，甲方开出结算单十五个工作日之内乙方付清款项，逾期每天加收欠租金额百分之二的违约金． 六、违约责任：
在租赁期间，乙方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或变作抵押品，否则，给甲方造成的经济损失和产生的一切经济纠纷由乙方一方承担。 七、乙方租甲的租赁物到甲方租赁站提货或退货，双方当场点清数量，退货单由双方签字生效，乙方工程结束后，乙方应提前10个工作日通知甲方，由乙方负责组织车辆将物品送到甲主租赁站，并按规格、品种堆放，以方便甲方及时清点验收。 八、如发现质量、规格有误可拒收，所用的费用自负，包括装卸费、车运费、修理费、赔偿费、违约金等一切费用均由乙方承担。 九、租赁价格等费用，均不含税。 十、本合同经双方签字后或盖章后方可生效。本合同一式多份，根据需要各执数份，本合同履行地在。 十一、乙方指定材料员负责提货及租金结算等相关手续的签收确认。 甲方： 乙方： 201X年X月X日 建筑设备租赁合同范本 附送： 建筑设计专业大学生求职信 建筑设计专业大学生求职信 第一篇：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 北京建委房屋租赁合同
编号：FS-DY-20200 北京建委房屋租赁合同 出租方(以下简称甲方)：***************** 承租方(以下简称乙方)：*************公司 甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，达成本协议。 第一条房屋的基本情况 1、甲方出租的房屋位于：****路***号***楼整层、****北面4间办公室、**号会议室及商铺。 2、出租房屋建筑面积总共为：*****平方米。 第二条甲方拥有该房屋的完全产权，乙方应提供转授权经营证明文件，包括被转授权人身份证复印件、公司执照复印件、企业代码证复印件等，作为本协议的附件。 第三条租赁期限、用途 1、该房屋租赁期为*** 个月，自****年**月***日起
至****年**月**日止。 2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为营业职场等用途。 3、租赁期满前1个月，双方再协商租赁事宜，乙方有有限租赁权。 第四条租金及支付方式 1、租金起算日为：****年**月**日。 2、租金为每平方米元，月租金为元，大写：，个月租赁期的总租金为元，大写：。本租赁期内，租金不做调整，租赁期满后，如乙方续租，则租金单价上调15%。 3、房屋租金支付方式，租赁合同签订后，乙方在20天内一次性支付个月的租金。 4、甲方须提供国家认可的专用房屋租赁发票，在房屋租赁过程中产生的印花税双方各承担50%。 第五条交房 1、甲方须在**** 年**月**日前将该房屋交于乙方使用。 2、乙方在合同期满后如无续租意向，乙方应在期满3个月前通知甲方，并在XX年4月24日前将房屋归还于甲方。
附件一: 中铁一局 设备租赁合同 （本合同仅适用集团公司作为承租方时采用） 合同编号：_____________________ 签订地点：______________________ 签订时间：______ 年_____ 月 ____ 日 出租方（甲方）：_______________ 承租方（乙方）：_______________ 依据《合同法》及有关法律法规，为明确甲方与乙方的权利和义 务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就___________________ 租赁事宜协商一致，订立本合同。 第一条设备名称、型号、规格及数量
第二条租赁期限 1、设备租赁期限自—年—月—日至—年—月—日。 【注：或以完成工作时间为准。】 2、租赁期满乙方如需继续租用，应于合同到期日前 _日内书面向甲方提出，甲方在收到乙方通知后—日内作出书面答复，如同意继续出租，则双方续签租赁合同。 3、如乙方在承租期内提前退租，则乙方按照实际租用时间支付甲方租赁费。 第三条租金及支付 1、租金及计算：租金_________ 元/月。如设备实际租赁期不足一 个月，按 _______________________ 。 【注：实际使用不足月部分可按照月租费+ 30天X实际使用天数计算，或按一个月计算。】 2、租金结算：每月的_____ 日由甲方开具当月租费结算单交乙方办理结算手续。 3、支付方式：（现金、支票、汇票、转账等） 第四条租赁设备的交付和验收与退场 1、交付方式：__________ （甲方送货到场/乙方自提），租赁设备 进场费由 __________ （甲方/乙方）承担。 2、交付地点：_____________________________
个人土地租赁合同范本 土地租赁合同范本模板 出租方：___________________（以下简称甲方） 承租方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国》及相关法律、法规和规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本，共同信守。 一、土地的面积、位置 甲方自愿将位于，面积_________亩农用耕地承租给乙方使用。土地方位东起_________，西至____________，北至________，南至____________。（具体以合同附图为准） 二、土地用途及承租形式 1、土地用途为___________________。 2、承租形式：家庭承租经营。 三、土地的承租经营期限及承租金交付： 该地承租经营期限为年，自年至年。每年租金为元/亩，乙方应在本合同签订之日起日内一次性向甲方支付十年的承租金，共计人民币元。 四、甲乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。 2、提供最新和免费范文模板参考按照合同约定收取承租金；在合同有效期内，甲方不得提高承租金。
3、保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。 （二）乙方的权利和义务 1、按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承租的土地。 2、享有承租土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。 3、保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。 五、合同的转租 在本合同有效期内，乙方有权将承租的土地全部或部分转包给第三人，无需征得甲方同意。 六、合同的变更和解除 1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。 2、本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。 3、本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，本土地租赁合同自行解除。甲方应按照实际未履行的承租期限返还乙方已支付的承租金。同时甲方还应支付乙方在承租土地上各种建筑设施的，并根据乙方承租经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。 4、范文参考写作网，教您怎样写范文本合同期满，如继续出租，乙方有有权权，双方应于本合同期满前三个月签订未来承租合同。
建筑设备租赁合同 出租方: (以下简称甲方) 合同编号： 承租方: （以下简称乙方) 施工单位: 工程名称: 签订地址： 工程地址: 签订时间：年月日 乙方因建筑施工需要，需向甲方租用建筑机械和周转工具（以下简称租赁物)，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致， 签订本合同。 第一条租赁物名称、数量、租赁价格 以上租赁物的类别、数量根据乙方的预计而填写、其具体规格、数量以双方签字收货确认单为准。 第二条租赁期限、货物要求 1、租赁期限。具体以乙方将甲方租赁物从仓库拉走之日起到乙方用完租赁物,并将租赁物送回甲方指定仓库按甲方规定验收完为止。 ２、如乙方要求提供特种规格,由长钢管截断,需经甲方书面同意，方可截断。 第三条租赁费的结算标准及押金收取标准 1、租费的结算以双方签字的出库单、入库单填写的时间、数量和本合同第一条规定的租赁单价为依据。 2、租费按租赁的实际天数计算。 ３、租费结算:乙方在前将租赁物归还甲方并结清所有租赁费用（最迟不超过年月日结款）。 如逾期未付清租赁费用，每天加收１％的滞纳金,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。 4、乙方向甲方支付万元整，作为所租赁货物的押金。 第四条租赁物的使用、维护与保养、 乙方对所租用租赁物的使用、维护与保养负有全部责任。乙方对所租赁物要正确使用,合理使用，妥善保管,按时维修涂油。钢管不准切割、打孔。送回租赁物前，应对租赁物进行维修整理、清理、涂油,达到甲 方的租赁物验收标准。如有损坏，要按甲方的维修规定交纳维修费，如有丢失或严重损坏，要按甲方的赔偿规定执行。 第五条缺损赔偿及修理费计算标准 1、租赁钢管不得截断,归还时必须以出库单上注明的尺寸归还。如以另外规格代替，应在甲方 允许的前提下,按照以长代短的原则,若以短代长,每米赔偿8元或拒收。 2、钢管缺损每米赔偿18元。钢管变弯校直每米收取0.５元,自行纠正后，不收取整理费。
建委房屋租赁合同范 本 （合同文档资料，供大家下载使用，可直接编辑）
建委房屋租赁合同范本 出租方（以下简称甲方）：_________________________ （本人）（授权代表）姓名：__________国籍：__________ （身份证）（护照）（营业执照号码）：___________________ 地址：_______________________，邮政编码：______ 联系电话：_______；传真：_______；E-mail：__________ 承租方（以下简称乙方）：_________________________ （本人）（授权代表）姓名：__________国籍：___________ （身份证）（护照）（营业执照号码）：___________________ 地址：_______________________，邮政编码：______ 联系电话：_______；传真________；E-mail：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：
第一条房屋基本情况 甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于________；位于第____层，共______ 〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米（其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米）；该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二；〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：__________. 第二条房屋用途 该房屋用途为____________________. 除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。 第三条租赁期限 租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。 第四条租金 该房屋租金为（币）___万___千___百__拾__元整。 租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。 第五条付款方式
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 农村土地租赁合同书标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 为了发展地方经济，合理利用土地资源，并明确甲乙双方权利义务，保护双方合法权益，根据有关法律法规的规定，甲乙双方当事人秉着诚实、自愿、等价有偿的原则，订立本协议： 一、租赁土地的详细情况： 甲方将承包经营的______市县镇______村____亩土地(详细情况如下表)的使用权租赁给乙方建立驾校及综合利用： 租赁土地所有权的详细情况 总面积：_____亩其中：田：_____亩，土：_____亩;地块共数：____块 二、租赁期限 本协议项下的土地使用权租赁期限为________年。从________年____月____日至________年____月____日。 三、租金标准 乙方按每亩_1500___元支付租赁费用，一次性付清，按期限的租金共计______元，大写____________. 四、土地用途 地下资源：乙方经相关部门批准后开发、利用。 五、相关税费缴纳 (一)政府及相关部门的相关税费由乙方负责; (二)村社相关费用按村社每年规定的标准，乙方须按时缴纳。 六、其他事项声明 (一)在租赁期内，甲方不得随意收回土地使用权;
(二)未经甲方同意，不得将本协议项下的土地使用权转租或许可任何第三人使用。 (三)租赁期限届满后，在同等条件下，乙方享有优先承租权。 (四)如遇政府征收或征用，补偿款由甲方所有，甲方退还乙方剩余租赁期限租金。 (五)租赁期间承租人死亡或者成为无行为能力人，或者被相关部门取消使用资格，合同终止，由甲方收回土地使用权，租金作为甲方恢复整改费用，不予退还。 七、违约责任 甲、乙双方任何乙方不履行本协议下的任一义务，均构成违约，应承担违约责任，即应向对方赔偿其违约行为造成的一切损失。 八、争议的解决 (一)甲、乙双方如果履行和解除本协议发生争议时，应首先通过友好协商解决; (二)若双方在30天内未能协商一致的情况下，任何一方均有权向人民法院提起上诉。 九、附件 (一)本协议未尽事宜，可由甲、乙双方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力; (二)本协议由双方签字、盖章，并经所在村社同意盖章之日生效; (三)本合同一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，其余报有关部门备案核查。 村社意见(盖章) 甲方代表： 乙方代表： 见证人：
建筑设备租赁合同范本通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-063139
建筑设备租赁合同范本通用版 出租人(简称甲方)_______________ 承租人(简称乙方)_______________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备，甲方同意有偿出租给乙方使用。 二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准： 种类 数量 押金标准 计量单位
租金单价（元） 赔偿价（元） 钢管 扣件 应收押金（共计） 特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。 三、租赁物的用途和使用方法：乙方应将租赁物用于承建 工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。 四、乙方应在合同生效后立即向甲方提交一份各种规格、数量的租赁物使用时间表，以便甲方按时、按量的供应。 五、租赁期限：年月日至年月日，共计天。承租人因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。 六、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方
关于建委房屋租赁合同的 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
关于建委房屋租赁合同的示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 出租方(以下简称甲方)___________ (本人)(授权代表)姓名：__________国籍：__________ (身份证)(护照)(营业执照号码)____________ 地址：_________，邮政编码：______ 联系电话：_______;传真：_______;e-mail：__________ 承租方(以下简称乙方)___________ (本人)(授权代表)姓名：__________国籍：___________ (身份证)(护照)(营业执照号码)____________ 地址：_________，邮政编码：______ 联系电话：_______;传真________;e-mail：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平
上海龙纪建筑设备租赁有限公司与中铁十五局集团第四工程有限 公司租赁合同纠纷案 浙江省高级人民法院民事裁定书（2006 ）浙民二终字第 248 号 上诉人（原审原告）：上海龙纪建筑设备租赁有限公司。住所地。 法定代表人：郦娜，该公司总经理。 委托代理人（特别授权代理）：叶海娇，女。委托代理人（特别授权代理）：胡力明，浙江素豪律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：中铁十五局集团第四工程有限公司。住所地。 法定代表人：谢金康，该公司总经理。委托代理人（特别授权代理）：徐海明，浙江天程律师事务所律师。 上诉人上海龙纪建筑设备租赁有限公司（以下简称龙纪公司）为与被上诉人中铁十五局集团第四工程有限公司（以下简称中铁十五局）租赁合同纠纷一案，不服嘉兴市中级人民法院（ 2006 ）嘉民二初字第 68 号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2006 年 9 月4 日受理后，依法组成由审判员章恒筑担任审判长，代理审判员许江杰、陈玫参加评议的合议庭，于 2006 年 10 月 30 日公开开庭进行了审理。上诉人龙纪公司委托代理人叶海娇及胡力明、被上诉人委托代理人徐海明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定，被上诉人中铁十五局承建嘉兴港区房建工程，郭杭永为该工程的项目部经理，工程的28＃、 29＃、32 ＃楼内部承包给陈仁千施工。陈仁千又将工程交与鲁三喜承建。鲁三喜遂私刻了中铁十五局嘉兴港区房建工程项目部之公章，于2004 年 7 月 15 日以该项目部的名义与龙纪公司订立了租赁合同，在合同上加盖了该私刻之章，鲁三喜以中铁十五局委托代理人的名义在合同上签名，又冒签了郭杭永之名。该合同订立时鲁三喜未向龙纪公司提交中铁十五局的委托书。鲁三喜在公案机关供述： 1 、合同订立时支付的 1000 元押金支票系中铁十五局开给黄建勇的空白支票，其从黄处取得后，用于支付合同押金； 2、该批租赁物， 30 吨存放于被告工地， 200 吨已归还龙纪公司，其余从龙纪公司处提货后直接转卖他人。 2005 年 6 月 30 日，龙纪公司向上海市闵行区人民法院提起诉讼，主张中铁十五局向其租用钢管、扣件，但到期未归还租赁物，未支付租赁费，请求判令中铁十五局支付租金、维修费和违约金等。中铁十五局抗辩鲁三喜私刻项目部公章与龙纪公司订立租赁合同，龙纪公司与中铁十五局间无合同关系。闵行区人民法院（2005 ）闵民二（商）初字第 1092 号民事裁定书确认虽然租赁合同加盖了中铁十五局项目部的公章，但该公章与中铁十五局公司备案的印章不符，且从案外人鲁三喜在公安机关所作的笔录可以得知，该枚公章是由鲁三喜私自刻制。另外租赁物的收料、还料都由鲁三喜个人在一手操作，中铁十五局也从未支付过租赁费，故真正与龙纪公司发生租赁关系的为案外人鲁三喜，并非中铁十五
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 土地租赁协议书 土地出租方：__________________________________（甲方） 身份证号码：________________________________________ 土地承租方：__________________________________（乙方） 身份证号码：________________________________________ 经甲乙双方协商并达成协议。甲方自愿将自己位于____________________土地出租给乙方。租金为每年每亩________元（￥____________元）人民币，租赁期限为__年。即20__年__月__日至20__年__月__日。到期后乙方主动将土地恢复原状交给甲方。如果乙方到期后未能及时恢复好土地或者未达到甲方满意，则乙方继续无条件以每年每亩________元（￥____________元）人民币付给乙方租金。为了甲乙双方以后长期的和谐相处，特达成以下协议： 1、甲方应向乙方提供准确的土地亩数以及明确的四址界畔，不得误报。 土地四界为： 东： 南： 西： 北：
2、在乙方开始使用该土地时候，如果种植有未收的农作物，乙方应向甲方赔偿青苗费。 3、自签字之日起乙方即向甲方付清第一年的租赁费。到第二年的同一个日期主动向甲方付清下一年度的租赁费。 4、协议生效后，双方不得以任何借口反悔，扯皮或阻拦。因此给对方造成的损失则由自己承担。 5、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，具同等法律效力。 甲方签字按手印：____________________ 乙方签字按手印：____________________ 签订日期：20____年____月____日
BF——2008——0603 合同编号： 北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人： 承租人： 北京市建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇〇八年五月修订
北京市房屋租赁合同 （自行成交版） 出租人（甲方）：证件类型及编号： 承租人（乙方）：证件类型及编号： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条房屋基本情况 （一）房屋坐落于北京市区（县）街道办事处（乡镇） ，建筑面积平方米。 （二）房屋权属状况：甲方持有（□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件），房屋所有权证书编号：或房屋来源证明名称： ，房屋所有权人（公有住房承租人、购房人）姓名或名称：，房屋（□是/ □否）已设定了抵押。 第二条房屋租赁情况及登记备案 （一）租赁用途：；如租赁用途为居住的，居住人数为：，最多不超过人。 （二）如租赁用途为居住的，甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的，乙方应将居住人员情况告知甲方，甲方应建立居住人员登记簿，并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的，甲方应自合同变更或者终止之日起5日内，到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内，居住人员发生变更的，乙方应当自变更之日起2日内告知服务站，办理变更登记手续。 居住人员中有外地来京人员的，甲方应提供相关证明，督促和协助乙方到当地公安派出所办理
暂住证；居住人员中有境外人员的，（□甲方/□乙方）应自订立本合同之时起24小时内到当地公安派出所办理住宿登记手续。 租赁用途为非居住的，甲方应自订立房屋租赁合同之日起30日内，到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。 第三条租赁期限 （一）房屋租赁期自年月日至年月日，共计年个月。甲方应于年月日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》（见附件一）经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及后视为交付完成。 （二）租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。 乙方继续承租的，应提前日向甲方提出（□书面/ □口头）续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。 第四条租金及押金 （一）租金标准及支付方式：元/（□月/ □季/ □半年/ □年），租金总计：人民币元整（￥：）。 支付方式：（□现金/□转账支票/□银行汇款），押付，各期租金支付日期: ，，。 （二）押金：人民币元整（￥：）租赁期满或合同解除后，房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还给乙方。 第五条其他相关费用的承担方式 租赁期内的下列费用中，由甲方承担，由乙方承担：(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)房屋租赁税费(9)卫生费(10)上网费(11)车位费(12)室内设施维修费（13）费用。
个人房屋租赁合同范本(简版) 出租方(以下简称甲方)：_____________ 身份证：______联系电话： 承租方(以下简称乙方)：_____________ 身份证：______联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产 管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的 基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议： 第一条房屋基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)地址：______________________第二条租赁期限 租赁期限自____年___月___日至____年___月___日止。 第三条房屋租金 该房屋租金为____元整，每月____元人民币。租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准;除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。 第四条付款方式 按____支付，每月日支付，另付押金____元，租房终止，乙方结清各项费用后，甲方将押金退还乙方，不计利息。 第五条关于房屋租赁期间的有关费用 在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款 的违约责任：1.水、电费;2.煤气费;3.电话费。物业管理费和暖气费用由_____支付。
第六条租赁期满 租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。如乙 方要求继续租赁，则须提前____个月书面向甲方提出，甲方在合同 期满前____个月内向乙方正式书面答复，如同意继续租赁，则续签 租赁合同。 第七条因乙方责任终止合同的约定乙方有下列情形之一的，甲方 可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿： 1、擅自将承租的房屋转租的; 2、擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的; 3、擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的; 4、拖欠租金累计达____个月; 5、利用承租房屋进行违法活动的; 6、故意损坏承租房屋的; 第八条租赁期间应注意电气防火、防盗、防触电，执行当地有关 部门规定，造成损失由乙方负全部责任 第九条提前终止合同租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前 _____月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同 书签订前，本合同仍有效。如因国家建设、不可抗力因素或出现本 合同第十条规定的情形，甲方必须终止合同时，一般应提前_____个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。 第十条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。本合同连同附 件共___页，一式___份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。 甲方(签章)：乙方(签章)： 年___月___日年___月___日 出租方(以下简称甲方)
建筑设备租赁合同 出租方：（以下简称甲方）合同编号： 承租方：（以下简称乙方） 施工单位： 工程名称：签订地址： 工程地址：签订时间：年月日乙方因建筑施工需要，需向甲方租用建筑机械和周转工具（以下简称租赁物），根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。 第一条租赁物名称、数量、租赁价格 以上租赁物的类别、数量根据乙方的预计而填写、其具体规格、数量以双方签字收货确认单为准。 第二条租赁期限、货物要求 1、租赁期限。具体以乙方将甲方租赁物从仓库拉走之日起到乙方用完租赁物，并将租赁物送回甲方指定仓库按甲方规定验收完为止。 2、如乙方要求提供特种规格，由长钢管截断，需经甲方书面同意，方可截断。 第三条租赁费的结算标准及押金收取标准 1、租费的结算以双方签字的出库单、入库单填写的时间、数量和本合同第一条规定的租赁单价为依据。 2、租费按租赁的实际天数计算。 3、租费结算：乙方在前将租赁物归还甲方并结清所有租赁费用（最迟不超过年月日结款）。如 逾期未付清租赁费用，每天加收1%的滞纳金，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。 4、乙方向甲方支付万元整，作为所租赁货物的押金。 第四条租赁物的使用、维护与保养、 乙方对所租用租赁物的使用、维护与保养负有全部责任。乙方对所租赁物要正确使用，合理使用，妥善保管，按时维修涂油。钢管不准切割、打孔。送回租赁物前，应对租赁物进行维修整理、清理、涂油，达到甲 方的租赁物验收标准。如有损坏，要按甲方的维修规定交纳维修费，如有丢失或严重损坏，要按甲方的赔偿规定执行。 第五条缺损赔偿及修理费计算标准 1、租赁钢管不得截断，归还时必须以出库单上注明的尺寸归还。如以另外规格代替，应在甲方 允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿8元或拒收。 2、钢管缺损每米赔偿18元。钢管变弯校直每米收取0.5元，自行纠正后，不收取整理费。 3、凡赔偿的货物，必须在付清全部租金费用的前提下，方可办理赔偿手续，在办理赔偿手续后
文件编号：RHD-QB-K2106 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 关于建委房屋租赁合同的范本标准版本
关于建委房屋租赁合同的范本标准 版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 出租方(以下简称甲方)___________ (本人)(授权代表)姓名：__________国籍： __________ (身份证)(护照)(营业执照号码)____________ 地址：_________，邮政编码：______ 联系电话：_______;传真：_______;e-mail： __________ 承租方(以下简称乙方)___________ (本人)(授权代表)姓名：__________国籍： ___________
(身份证)(护照)(营业执照号码)____________ 地址：_________，邮政编码：______ 联系电话：_______;传真________;e-mail： ___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议： 第一条房屋基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于________;位于第____层，共______〔套〕〔间〕，房屋结构为 _________，建筑面积_______平方米(其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米);该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得;该房屋平面图见本合同附件一，