合同登记编号：NO：JRFD-92

技术服务合同

（开发建设项目水土保持工程监理）

项目名称：风电场水土保持监理

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

中华人民共和国水利部监制

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，合同双方就风电场开发建设（建设期和运行期的第一年）的水土保持工程监理技术服务，经双方协商一致同意，签订本合同。

一、技术服务内容、方式和要求：

1、对该项目的水土保持工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则进行核准，向设计人提出建议；当发现工程设计不符合质量标准时，应报告甲方，并要求设计人更正。

2、监理内容：对该项目的水土保持方案所列水土保持责任范围内的水土保持措施（植物措施，弃土弃渣处理），以及核对水土保持有关的排水、护坡、挡墙等是否达到水土保持功效的认证。

3、在施工中对不符合水土保持要求的措施、方案等经甲方同意，乙方有权对施工方发布开工令、停工令、复工令。

4、乙方具有工程上使用的材料和施工质量的检验权，对不符合设计要求的材料，乙方有权通知承包人停止使用；施工中对不符合规范和质量标准的工序、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工等。承包人得到乙方复工令后，才能复工。

5、对水土保持工程施工时乙方有权行使检查和监督权，对工程实际竣工期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认。

6、在水土保持工程施工合同约定的工程价格范围内，对该工程

款支付时监理人进行审核和签认，以及工程结算的复核确认与否决，未经总监签字确认，甲方不支付工程款。

7、在水土保持工程监理过程中，如发现工程承包人员工作不力，监理人可要求承包人调换有关人员。

8、监理方式：采取巡回式监理，关键时段进行旁站监理。

9、约定外的附加合同（协议），根据委托的工作内容及工作量，乙方应收取相应的报酬。（由双方另行协商决定）

二、履行期限、地点和方式：

本合同履行期自2010年1月起至该项目建设水土保持专项验收通过日止在该电场建设（地点）履行。

本合同的履行方式：乙方承担该项目建设期施工阶段的水土保持工程监理工作任务。

三、工作条件和协作事项：

1、本合同签订后在开展水土保持工程监理业务之前，甲方应向乙方支付预付款，（按以下支付方式）。

2、甲方负责水土保持工程建设过程中所有外部关系的协调，为水土保持工程监理工作提供良好的外部条件。

3、甲方向乙方提供与工程有关的水土保持监理工作所需的工程资料。

4、甲方应为乙方开展服务工作提供方便。

四、技术情报和资料的保密

双方可以约定不论合同是否变更，解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义

务。所有资料仅用于本工程，不得用作其他用途。

五、验收标准和方式：

该工程完工时由监理单位牵头组织有关人员对该工程进行监理总验收，通过监理验收后编制监理报告，供给委托方作为该工程竣工验收和专项验收依据。

六、监理酬金及其支付方式：

1、本项目报酬（监理服务费）经双方协商定为人民币：万元总价承包。

2、支付方式：（分期付款）

第一次支付按合同总额的70%，金额为：万元，支付时间：自合同签订生效之日起十个工作日内支付。

第二次支付按合同总额的30%，金额为：万元，支付时间：就该工程完成并通过专项验收通过后十个工作日内支付。

3、付款前，乙方应提供等额税务发票。

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。

（一）违反本合同第一条约定，乙方应承担以下违约责任：承担违约金为合同总额的10％。

（二）违反本合同第五条约定，甲方应承担以下违约责任：承担违约金为合同总额的10％。

（三）其它：

八、解决合同纠纷的方法：

在执行本合同中若有发生争议，由当事人双方协商解决，也可以请求调解。双方当事人协商或调解不成，再采用以下第二种方式解决。

（一）双方同意由仲裁委员会仲裁。

（二）向市人民法院诉讼。

九、其他（含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等上述条款未尽事宜）：

（1）本合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。

（2）合同经双方签字盖章后，即开始生效，合同权利、义务履行完毕后自然失效。

（3）双方应对各自的资料、文件、报告承担保密责任，未经双方同意，有关资料和文件不得提供第三方。

（4）其他未尽事宜，双方另行协商。

甲方：乙方：

代表：代表：

签订地点：

签订日期：年月日