工程合同样本
建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
式计算。3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。第六条合同争议各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。第七条附则本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年
____月____日工程合同范文3甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_________元大写：____________;装灯时，甲方应付乙方工程款__________元大写：____________;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同的人还：1.工程服务合同范本2.个人施工合同3.简单工程合同书样本4.包工包料施工合同范本5.包工工程承包合同范本x，，xx建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
式计算。3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。第六条合同争议各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。第七条附则本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年
____月____日工程合同范文3甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_________元大写：____________;装灯时，甲方应付乙方工程款__________元大写：____________;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同的人还：1.工程服务合同范本2.个人施工合同3.简单工程合同书样本4.包工包料施工合同范本5.包工工程承包合同范本x，，xx建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
式计算。3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。第六条合同争议各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。第七条附则本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年
____月____日工程合同范文3甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_________元大写：____________;装灯时，甲方应付乙方工程款__________元大写：____________;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同的人还：1.工程服务合同范本2.个人施工合同3.简单工程合同书样本4.包工包料施工合同范本5.包工工程承包合同范本x，，xx建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
式计算。3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。第六条合同争议各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。第七条附则本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年
____月____日工程合同范文3甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_________元大写：____________;装灯时，甲方应付乙方工程款__________元大写：____________;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同的人还：1.工程服务合同范本2.个人施工合同3.简单工程合同书样本4.包工包料施工合同范本5.包工工程承包合同范本x，，xx建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
式计算。3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。第六条合同争议各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。第七条附则本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年
____月____日工程合同范文3甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_________元大写：____________;装灯时，甲方应付乙方工程款__________元大写：____________;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同的人还：1.工程服务合同范本2.个人施工合同3.简单工程合同书样本4.包工包料施工合同范本5.包工工程承包合同范本x，，xx建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
式计算。3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。第六条合同争议各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。第七条附则本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年
____月____日工程合同范文3甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、承包范围及承包方式1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。2、承包方式：本工程采用包工。三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。四、付款方式：进场甲方应付给乙方生活费_________元大写：____________;装灯时，甲方应付乙方工程款__________元大写：____________;工程完工后付清余款。五、双方责任：1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同的人还：1.工程服务合同范本2.个人施工合同3.简单工程合同书样本4.包工包料施工合同范本5.包工工程承包合同范本x，，xx建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。工程合同范文1发包人全称：以下简称甲方承包人全称：以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包方式：五、合同工期：六、质量标准：七、合同价款：八、付款方式：九、双方责任和义务1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。2. 按合同及时拨付工程款。3. 提供施工需用的水电源。4. 由于甲方原因含停工待料、中途更改施工方案、临时停工等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。5. 由于天气原因含雨雪、雷电。风暴工期顺延。十、违约责任1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的违约金。十一、本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程
完工双方必履约后自动生效。甲方公章：_________乙方公章：
_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：
__________________年____月____日_________年____月____日工程
合同范文2甲方：乙方：为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。第一条工程项
目一、工程名称：冷干机安装工程二、承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。三、工程地点：甲方公司内空压机房甲方指
定的地点第二条施工准备一、甲方责任：指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。二、乙方责任：1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。第三条工程期限1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期
顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而
延误工期的。第四条工程价款的支付与结算。1. 工程造价：2000.002. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%
责任即承担甲方80%损失费用。2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方
工程设计合同范本(2020) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
工程设计合同范本(2020) 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填) 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局监制 发包人： 设计人： 发包人委托勘察人承担工程设计，
经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容 2.1工程名称： 2.2设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1 用地方案图
2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 3 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费 20定金 20定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任
编号：BY-HT-01205 2020建筑工程设计合同模 板(通用版) This contract stipulates the obligations and rights that both parties should perform 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020建筑工程设计合同模板(通用版) 建设单位：_________，以下简称甲方；设计单位：_________，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。 二、甲方义务 1．在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1．乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。2．乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3．乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020年建设工程合同样本(合同 示范文本)
2020年建设工程合同样本(合同示范文本)说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 【篇一】 发包人（全称）：____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 结构形式：_____层数：_____建筑面积：_____ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围
承包范围： 三、合同工期 工期：_____天 开工日期： 竣工合同： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价（大写）：_____（人民币）元（小写）：_____元 （其中：工程暂列金额_____元，计日工_____元，材料暂估价和专业工程暂估价_____元，安全文明施工措施费_____元，总承包服务费_____元。） 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：） 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： （1）本合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附件；
合同备案编号： 建设工程施工合同 （正本） 工程名称： 发包人： 承包人： 年月日
附件一：合同协议书 合同协议书 编号： 发包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人(全称） 法定代表人： 法定注册地址： 发包人为建设(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同形式 本合同采用合同形式。 六、签约合同价 金额(大写）：(人民币) (小写)￥：元 其中：安全文明施工费：元 暂列金额：元（其中计日工金额元） 材料和工程设备暂估价：元 专业工程暂估价：元 七、承包人项目经理： 姓名：；职称：； 身份证号：；建造师执业资格证书号：； 建造师注册证书号：。 安全生产考核合格证书号：。 八、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件： 1、本协议书； 2、中标通知书； 3、投标函及投标函附录； 4、专用合同条款； 5、通用合同条款； 6、技术标准和要求； 7、图纸； 8、已标价工程量清单； 9、其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。 十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。 十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式肆 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。 十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。 发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章) 法定代表人或其法定代表人或其 委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字) 合同员： (签字、盖章) 合同员： (签字、盖章) 年月日年月日 签约地点：
编号：YW-HT-0553 2020标准设计合同范本(最 新版) The contract can be established only when the two parties reach an agreement. No matter how the contract is concluded, it must go through the offer and commitment phase. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020标准设计合同范本(最新版) 设计合同范本(一) 甲方： 乙方：____有限公司 甲、乙双方在良好合作的基础上，本着平等互利、荣辱与共的原则，甲方决定委托乙方为甲方进行cis建设设计工作，同时甲、乙双方组成作业小组，为了便于沟通、高效、高质量地完成该计划，特订立如下协议，双方遵照执行： 一、甲方权益与责任： 1、甲方提供与cis相关的企业视觉、行为、理念资料以及与企业环境设计相关地楼体结构图、平面图等相关资料，并阐述该企业项目的市场定位、商品构成和运营策略; 2、甲方有权对乙方的工作进行监督，但原则上不随意干涉乙方的工作，同时应将甲方的有关规定及要求向乙方明示;
3、甲方需组成专门的工作小组并指派专人负责该项目的实施，与乙方一起共同完成; 4、甲方需按合同规定内容按时付款。 二、乙方权益与责任： 1、乙方成立专门为甲方服务的项目小组，可根据实际情况派出外驻人员，甲方协助提供必要的工作、住宿、交通、生活条件; 2、乙方应进行前期市场调查、项目实地考察; 3、乙方根据甲方要求严格执行合同条款，保质高效地完成合同约定的任务; 4、乙方在本项目协议签定之日起一年之内为甲方提供不限次数的ci咨询服务; 5、除了ci设计导入以外，乙方应尽可能的调动一切资源为甲方的发展战略服务。 三、项目具体内容： (一)乙方向甲方提供如下(mi)设计工作内容： 1、撰写企划书、ci观念教育课程、成立ci推广委员会、计划命名、设计ci news 三期、设置ci意见箱，并协助甲
LOGO 建设工程设计合同书样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程设计合同书样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、
电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
最新工程施工合同范本发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。工程项目第一条一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方
应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场 1 因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内 无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购
YOUR LOGO 2020新版设计合同(示范文本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版设计合同(示范文本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规中的规定，乙方需要接受甲方的委托，就委托的设计事项，双方需协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容和要求： 二、设计与制作的费用： 设计与制作的费用总计为：人民币￥×元，(大写：元整)。 三、付款的方式： 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作的总费用的50%即人民币￥×元，(大写：)。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整(大写：)。 四、设计与制作作品的时间及交付的方式： 乙方需在双方的约定的时间内完成设计的方案。因甲方反复的提出修改的意见导致乙方的工作不能按时的完成时，可延期的执行，延期的时间由双方协商后确定。 五、知识产权的约定：
1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-038287 2020年最新版工程施工合同Construction contract of the latest edition in 2020
2020年最新版工程施工合同(合同示范 文本) 发包人（全称）：______________________________________ 承包人（全称）：______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：______________________________ 资金来源：______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：______________________________________ 三、合同工期： 开工日期：______________________________________ 竣工日期：______________________________________
工程设计合同（通用版） 场景 不适用于建筑主体设计 要点 本合同适用于除建筑整体设计外的其他各专业工程设计（如装修设计、园林景观设计、幕墙设计等），甲方（发包方）委托乙方（设计方）提供工程设计服务，甲方支付费用。 工程设计合同（通用版） 合同编号： __________________ 甲方（发包方）： 乙方（设计方）： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用 原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包工程（以下简称本工程”或工程”）设计事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。 第1条本工程概况，设计依据及标准，设计范围、内容及设计要求 1.1工程名称：。 1.2工程地点：___________________ 1.3工程规模：。 1.4设计依据及标准： 按照国家、行业、工程所在省及市的相关标准、规范、规定、甲方及合同要求完成本工程设 计工作，包括但不限于： （1 ）《 ________________ 设计任务书》（以下称设计任务书”）及甲方对其调整、修改的 内容。 （2）甲方提供的建筑设计图等设计基础资料。
（3 ）甲方对乙方设计成果提出的设计修改意见。 1.5设计范围及内容： 1.5.1设计范围 本工程设计范围为___________________ 及设计任务书中包括的范围，包括但不限于以下范围：（1） -- 。 1.5.2设计内容 乙方负责本工程范围内的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等设计工作，负责做 好本工程各专业设计的统筹协调工作，按合同要求提交甲方书面确认合格的设计成果；提供招标及施工阶段的配合及服务；提供设计交底及竣工验收服务等，以及设计任务书中还包括 的内容，包括但不限于以下内容： （1）° （2）° （3）° 1.5.3本工程乙方设计工作与其他专业设计单位工作的分界 （1）° （2）° 1.6甲方有权进行工程变更、修改，或增、减乙方设计范围和内容，乙方应按甲方指令按时完成设计工作，不得以任何理由拒绝，若出现按合同约定应予增、减费用且合同未有适用单价的，乙方在设计的同时按合同约定向甲方报价，由甲方审核确定。否则，视为该等价款已 经包含在设计费总额中。 1.7设计要求： 1.7.1工程造价限额： （1）本工程造价限额为万元。乙方应在保证满足甲方要求和造价限额的前提下， 根据设计区域及价值不同，优化分配不同位置的造价。若工程造价超限的（若甲乙双方对本工程造价无法达成一致，以双方同意委托的造价咨询单位编制的工程预算总价或中标单位的报价为准），乙方自费返工，确保设计成果满足工程造价限额要求，设计工期不予顺延。 （2 ）为确保每阶段设计成果符合前述工程造价限额要求，乙方在提交概念设计成果时需提 交工程造价估算，提交方案设计成果及初步设计成果时需提交工程造价概算，提交施工图设计成果时需提供工程造价预算，其中提交工程造价概算和预算书时，必须提供计算依据（电 子表格及计算式、套价、主材价格表等），以便于甲方复核（甲方复核发现乙方提供的工程概算或工程预算质量不合格，乙方需重新调整合格后提交），未提供者，视为该阶段的成果
编号：HL202030783 2020建设工程设计合同书样本(标准 版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
最新建设工程设计合同 甲方：xxxx市第中学(以下简称甲方) 乙方：xxxx有限公司xxxx分公司(以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：xxxx市第中学建设工程 二、工程地点：xxxx市第中学 三、承包范围：xxxx市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料。 第三条工程方案设计及变更 一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
编号：_________________ 标准版建设工程合同样本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
合伙人（以下简称甲方）：____________身份证号码：________________ 合伙人（以下简称乙方）：____________身份证号码：________________ 为建设好房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。一、工程概况工程名称：__________________ 工程地点：__________________工程内容：__________________资金来源：__________________ 二：工程承包范围承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用）三：工程承包方式承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量所购材料市场___%取费进入决算，（材料费检测和马造________年___号文件的收费由甲方一次性支付______万元人名币包干价）。水电主材（计取___%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付___%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外，电梯按每台______元人民币付配合费。四、合同工期开工日期：甲方通知进厂为准竣工日期：___层___个月完成，___层___个月完成。（从乙方破土动工开始计算）。（指承包的土建、安装工程）。五、合同价格本工程合同金额：暂定价约为______万元，具体数额按以下条款予以确定。六、
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：20 年月日 竣工日期：20 年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候
乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？） 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？） 第五条施工与设计变更
编号： JS-20212282 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 设计合同范本通用版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 乙方： 依据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用： 设计费用总共为：人民币______元，(大写：_______ 圆整)。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____ 元，(大写：_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______ 元，(大写：______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行， 延期时间由双
方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
合同编号：WU-PO-580-42 建设工程施工合同书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设工程施工合同书标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：_________ 承包方（乙方）：_________ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：_________。 （二）工程地点：_________。 （三）工程内容：_________层栋，建筑面积 _________平方米，其它_________。 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规
2020工程施工合同最新范本 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务， 特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方 应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题 由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年月日
建筑工程施工合同意向书 甲方(发包方)：乙方(承包方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关 法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方 2.工程地址：公园道西侧 3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡. 4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费 用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电 损耗支付水电费，具备施工条件)。 6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。 7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二.承包范围及承包方式 1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、 电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分 a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据 实签证为准。 b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整 三.付款方式 乙方收到工程款同时提供正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后 每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日 内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。 3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年 十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保 4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。 四.结算方法：
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 室内设计合同参考正式版
室内设计合同参考正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_______ 工程地址：_______ 第二条设计收费及支付方法 （一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元/平方米（套内使用面积），估
算总收费元，金额大写 元。 （二）付款方式 甲乙双方经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去） 1、双方另定。 2、按下列方式执行。 （1）上门测量，价格：元 （2）定金：元 （3）出平面方案图，方案：份，价格：元/份 （4）出平立面图及剖面图，价格：元 （5）出水电施工图，价格：元 （6）出效果图，价格：元/张
第三条设计内容及完成日期的约定 （一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 （二）平立面图 （三）剖面图 （四）水电施工图 （五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，天内完成平面方案图；平面方案通过后天内完成全套施工图。 第四条双方责任 （一）甲方责任 1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。 2、按约定的日期和数量付给乙方定金