当前位置:文档之家› 集中供暖工程施工合同

集中供暖工程施工合同

供热设施工程

发包方:xxxxxx有限公司

承包方:XX市XX热力有限公司

工程施工合同

甲方: xxxxxx有限公司

乙方: xx市xx热力有限公司

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1.工程名称: xxxxxxxx 集中供暖。

工程地点: xxxxxxxx。

工程规模:高层x 栋,建筑面积约 xxxxx ㎡, xxxxx户。

2.工程范围:

整体规划换热站(不包括机房土建部分施工)设施的采购、安装、调试。

庭院一级网、二级网、楼内采暖设施采购、安装及调试。

户内采暖方式:地面辐射式、分户计量(不含户内填充层回填)。

二、承包方式:

包工包料。

三、工程价款和付款、结算方式:

1.工程价款:

本工程共计 x 栋楼,总住宅建筑面积约为 xxxxxxxxxxxx ㎡,工程价款高层为120元/㎡。

工程价款: xxxxx ㎡×120元/㎡= xxxxxxx 元,

热量表: xxx 户×1700元/户= xxxxx 元,

工程总价款: xxxxxxx 元(含税价,增值税税率11%计)。

大写人民币: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。

2.付款方式:

(1)合同签订后十五日内,甲方向乙方支付工程总价款的30%。

(2)施工进场前三十日,以甲方书面进场通知为准,甲方向乙方支付工程总价款的30%。

(3)室内辐射地暖管施工过半,甲方向乙方支付工程总价款的40%。

3.结算方式:工程最终造价按各楼房产部门实际界定的住宅建筑面积和户数据实结算(多退少补),但甲方有义务提供真实有效的面积界定书。

四、增值税发票:

1.乙方向甲方提供合规的增值税专用发票。

2.乙方需要开具红字发票或重新开票时,甲方有义务退回乙方开具的发票或向税局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。

3.甲方开户行:银行账号:

税号:电话:

地址:

五、工期与施工、质量要求:

1.根据甲方对项目各栋楼竣工期限的要求,按时竣工。每年一月份、二月份、十二月份因天气寒冷不具备交工条件,此时段不施工、不交工,工期相应顺延。

2.凡具备施工条件每栋楼安装工期多层四十天,一级网、二级网施工随小区基础配套管线同步进行,原则上不影响小区道路、绿化建设。

3.工程质量严格按甲乙双方共同确认的设计图纸、国家施工及验收规范执行。

4.工程质量:合格。

六、甲方的权利义务:

1.提前30日书面通知乙方进场施工并按合同约定支付工程款。

2.提供乙方所需机具、材料的存放地点并不得随意要求移动直至施工完毕。

3.提供施工所需电源、水源,所产生的水、电费用由乙方负责。

4.清理非现场施工人员进场阻扰施工。

5.指派专人负责工程监理、协调工作。

6、完成小区换热站以下工作:

(1)机房选址根据供暖设计标准及要求,有规划和环评批复手续(如无环评手续今后如有问题由甲方负责协调并承担全部费用)同时向乙方提供换热站规划管网图一份,并加盖公章。

(2)完成小区机房土建工作,完成机房室内独立照明、插座系统。

(3)负责机房专用电源、水源的申请工作。

(电源:开封供电公司热力供暖专用电源,独立使用、独立计量,水源:开封市供水总公司直供水源,小区开始供暖水、电费由乙方直接向开封供电公司、开封市供水总公司交费。)

甲方有义务协助乙方供暖用电的价格依据《河南省城镇新建住宅项目电力设施建设和管理办法》(xxx〔2016〕33号)执行。

机房专用电源入机房内,并设置动力计量盘一面,自来水公司专用水源管道(DN50)至机房建筑物内 (用电负荷由乙方技术部提供)。

(4)机房内设排水地沟(上加篦子),引出机房并排入庭院污水或雨水系统。

(5)机房内须移动信号覆盖,并预留光纤或宽带接口。

(6)机房大门为防盗门、外窗加防盗网。

(7)以上(1)至(6)项所产生的费用均由甲方负责。

(机房平面图、排水沟槽图由乙方技术部提供)

如机房设在地下建筑内(须设在带有汽车坡道的地下建筑内),设排水地沟(上加篦子)、集水坑并配置专用抽水设备(自吸式离心热水泵、口径65mm),一用一备,引出机房并排入庭院污水或雨水系统并负责机房各种管道的预埋套管施工,设置机房相关排风设施。(机房地下条款)

7.进入小区一级网(蒸气)、二级网管道,必须留出检修通道,住户不得在管道上搭建建筑物,或将管道圈入住户个人庭院。

8.楼内管井或转向平台必须预留足够的采暖设施安装、检修空间, 由甲方工程部协调管井内其它配套管线,共同商定方案。

9.楼内供暖管道安装,依照其它管道避让供暖管道的原则,由甲方负责协调工作。

10.凡建筑内设有供暖管道井的,管道井内须设排水系统,否则今后如因供暖管道发生漏水事故造成甲方设施损坏,均由甲方负责,乙方不承担责任。

11.因小区供暖采用分户计量,甲方同意乙方在各单元管井内或楼梯间进行远程抄表装置的布线工作,并在每单元一层处预留专用电源接口﹝交流(单相)220V、15W﹞,使用电费由乙方负责。

12.乙方室内进场施工前,甲方必须将室内其他配套管线全部施工完毕,卫生间闭水试验完毕,室内建筑垃圾清除、地面落地灰清理达施工标准,以便乙方进行室内采暖设施施工,未达到标准,乙方有权不进入施工,工期相应顺延。

13.室内其它配套管线需地坪打眼前,甲方须与乙方进行沟通,以防在打眼过程中损坏地暖管。

14.施工过程中,甲、乙双方做好对方成品的保护并遵照如下细则:

(1)PE-RT管施工中,不宜与其他工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏PE-RT加热管。

(2)施工完注意保护,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。

(3)已完工地坪上严禁放置高温物体和高温加热设备,严禁高温烘烤地坪,严禁楼内地面生火。

(4)不得有刮、压、碾、折、烫等损坏地暖管材的行为。

(5)地面填充层(混凝土)回填前,根据相关规范及要求,由回填施工方做好伸缩缝材料的安装后,方可地面回填。

(6)地面填充层施工时,须采用泵送回填,回填时甲方通知乙方现场监督,乙方在接到通知后3日内达到回填现场配合回填。

(7)地面填充层施工时,严禁使用机械振捣设备。

(8)浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿着软底鞋,采用平头铁锹。

(9)注意管线位置及固定卡钉,不得移动和破坏。

(10)面层施工完,不得剔、凿、割、钉、钻填充层。

(11)若不慎破坏地暖管,必须及时通知乙方,便于采取补救措施。

15.乙方室内敷设地暖管并保压0.6MPa,交与甲方进行填充层回填。甲、乙双方相关部门进行交接手续,待交接完成后甲方全权负责成品管的保护及相关回填事宜,如有损坏甲方应及时与乙方联系,双方协商补救措施。

16.合同工期内施工全过程甲方及甲方其他承包单位不收取乙方施工配合费。

17.顶层阁楼若按正常房屋安装暖气设施,以阁楼建筑实际面积(甲、乙双方共同认可)作为依据正常结算。如阁楼不安装暖气,请业主自行装修封闭,否则,不确保室内温度。

18.小区供暖前,如甲方尚未结清全部工程款项,乙方有权不予供暖,由此出现的所有责任由甲方承担。

19.按合同约定的时间及时向乙方支付工程款项。

20.甲方不得干涉乙方在不影响该小区正常供暖情况下,利用本小区换热站向外扩容,发展新用户。

七、乙方的权利义务:

1.工程保修期:两个实际采暖期。

2.施工中严格按照甲乙双方共同确认的设计图纸和国家相关建筑安装、验收规范组织施工。

3.施工中有关图纸设计及变更,需报经甲方审核同意后实施。甲方无正当理由不予确认的,工期相应顺延,给乙方造成损失的应予赔偿。

4.提供小区换热站有关技术要求并经甲方技术确认。

5.施工中所需材料乙方自购,甲方应及时验收,经甲方验收合格后,方可使用。

6.工程施工及验收过程中,乙方提供符合国家验收标准的完整工程资料。

7.指派专人负责工程监理、工程协调工作。

8.乙方应提供热交换站土建(平面图)、给水、供电详细的技术要求。

9.在室外管网施工中任意一方因故把配套工程管线挖断、碰伤,由甲方、乙方及事故各方对损伤管线破损情况现场斟查后,定出损伤结果,并由造成事故的责任方承担相应返工维修费用。

10.甲方未按本合同约定及时向乙方支付工程款项,乙方有权不予施工或停止施工,造成的损失由甲方自行承担。由此造成乙方损失的,由甲方承担赔偿责任。

八、材料使用、工程验收、移交:

1.材料使用:

工程材料进场由甲方人员验收,并在“工程材料进场验收单”签字认可,甲方不得以不正当理由拒绝验收,若因此造成误工而拖延工期由甲方负责,如材料不符合国家相应标准,乙方必须更换合格材料,由此造成的损失由乙方承担。

2.工程验收:

(1)工程分部验收,隐蔽部分验收,由甲乙双方共同进行,分别在验收报告中签字认可。

(2)工程验收按国家相关标准执行。

(3)工程完工验收合格,甲方应当日在验收报告及移交清单上签字。工程验收实行逐楼验收移交,工程完成一栋验收移交一栋,甲方不得以不正当理由拒绝验收移交。甲方无正当理由拒绝验收移交,在乙方施工完成之日起7日内视为合格验收移交。

(4)验收合格后,由乙方提供《供暖用户须知》壹份/每户。

九、其他:

1.本合同甲乙双方签章前,甲方需执该项目城市基础配套费缴费发票复印件(加盖公章)并交于乙方。凡甲方未缴纳城市基础配套费的工程项目,乙方有权不履行本合同。

2.小区供暖前入住率应大于60%,如未达到,甲、乙双方另行协商供暖相关事宜。

十、违约责任:

1.由于乙方原因造成的工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的实际损失。

2.由于甲方原因(包括但不仅限于未按本合同约定及时支付工程款项、违反本合同约定的甲方义务的情形)造成的工期延误,由甲方承担违约责任。因甲方原因导致工期延误,乙方发出工期停工通知及索赔通知可发送至本合同甲方的地址或甲方其他项目售楼地址或甲方邮箱;甲方拒绝签收,视为已经送达。

因甲方原因导致工期延误并造成乙方停工的,何时再开工,乙方根据甲方付款情况或根据甲方履行本合同第三条和第六条约定的义务情况决定开工日期。

3.施工过程中,因甲方原因造成乙方停工的,停工在 90日内的,复工时甲方按5000元/日向乙方承担违约责任;停工超过90日的,甲方在向乙方按照前述规定承担违约责任外,乙方有权另行确定合同的履行时间、工程造价等。

4.本合同甲乙双方签订之日起,甲方应按本合同约定的期限向乙方支付款项,如不按合同约定期限支付,甲方按5000元/日向乙方支付违约金。

5.由于不可抗力或其他原因造成的工期延误,双方共同协商解决,互不承担违约责任。

十一、争议解决:

甲乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或请有关主管部门调解,当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时,任一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、合同组成:

1.本合同;

2.经甲、乙双方认可的本工程设计施工图纸;

3.图纸会审记录、设计变更;

4.甲、乙双方之间各类往来函件及工作联系单等。

十三、附则:

1.合同履行过程中,甲乙双方可就本合同未约定的事项进行协商订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

2.甲乙双方订立的补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

3.工程竣工验收后,小区后期供暖协议由甲方和乙方另行签订。

十四、合同生效:

本合同一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):乙方(公章):

地址:地址:

电话:电话:

法人代表人:法人代表人:

委托代理人及联系电话:委托代理人及联系电话:

邮箱:邮箱:

年月日年月日

附件:xxxxxxxx各楼分户面积明细表

环氧地坪施工合同范本

工程合同 项目名称:西安市蓝田县蓝桥河水电站厂区环氧地坪项目地点:陕西省西安市蓝田县 日期:2016年月日

工程施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本地坪项目相关事项协商一致,订立本合同。 第一条项目概况 1.1 项目名称: 1.2 项目地点: 1.3 项目面积:约计 m2 (结算按实际测量数据为准) 第二条合同期限 2.1 乙方进场日期为2013年月日至2013年月日交付验收,合同期限总日历 天数天。 2.2 如遇到下列情况,合同期限天数应予自动顺延: 2.2.1 甲方在合同规定进场前一天,未能将待施工区域场地交给乙方,或有非本项目服务人 员及物品进入或存放于待施工区域; 2.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通,影响乙方正常工作; 2.2.3 由于项目本身或总体项目发生变更,变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及 工作量; 2.2.4 因天气影响(如气温、温度达不到项目施作要求)或因不可抗力(如:台风、暴雨、 水灾、火灾、地震、战争、暴乱等)而影响合同进行; 2.2.5 其它突发事件(如:停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等)影响工作进度; 2.2.6 甲方未按合同规定付款; 2.2.7 其它影响合同条款执行的情况出现。 第三条合同价款 备注:此价格不包含任何税金税票,如需开票另加6%税金。

4.2 工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。 4.3 如果经甲乙双方协商同意,在施工中增加了新项目或工艺发生变更,合同单价及工期应 作相应调整。 第四条双方配合 4.1 甲方指定为本项目驻现场代表,乙方指定为本项目驻现场代表,代表 双方在遇到各种问题时协调解决。 4.2 甲方应使现场具备作业条件,必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理, 以保证项目如期进行。 4.3 甲方应提供标准混凝土基面,质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资 料),混凝土已做过耐磨和其他养护处理的,甲方应做出书面通知,若做过水性养护处理的基础,会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任,因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时,双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》,于完工后立即按照实测面积结算。 4.4 甲方免费提供安排现成220V或380V用电连接点及照明设备,供应量必须保证项目正常 进行的需要。 4.5 甲方应协调处理现场,保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通,以满足本项目作 业及运输的需要,约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。 4.6 甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。 4.7 甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题,门窗齐全可阻挡户外风雨, 乙方应指定专人监护。 4.8 在乙方完成作业后的初步养护期内,甲方有义务协助乙方保护现场,禁止其他人员进入 作业区域;养护期后方可搬入重物,如需提前,应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。 4.9 地面使用过程中,地面发生硬伤情况时,维修费用由甲方自行承担。 4.10原有施工缝、伸缩缝等不做处理。 4.11乙方做好作业组织管理,维持现场整洁、道路畅通,项目完成后清理现场。 4.12如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限,乙方应书面通知甲方。 4.13乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。 4.14在项目完成后规定的保修期内,由于乙方原因造成的质量问题,乙方于接到通知后应 提供无条件保修。 4.15乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。 4.16 如双方未能履行以上义务,导致给对方造成损失的,责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。 第五条项目验收 5.1 在项目完成后三个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊 情况甲方需推迟验收的,应书面通知乙方,经乙方同意后,延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。 5.3 本项目做为单项专业项目只做单项验收,与甲方的其它项目无关,不得与整体工程或其 它项目做捆绑验收及结算。 5.4 如有下列情形之一,应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格: 5.4.1 甲方已在乙方作业材料层的基础上进行其它工序的操作; 5.4.2 甲方超过规定的时间不做验收的; 5.4.3 乙方的作业区域已经被投入使用的。 第六条质量保证 6.1 以项目完成之日起计算,乙方提供保修期限为十二个月整。

集中供热工程施工合同标准范本

编号:QC/RE-KA5330 集中供热工程施工合同标准范本 The agreement rights and obligations between the two parties not only restricts the performance of responsibilities of the two parties, but also provides a written basis for their differences (标准合同示范文本) 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签署日期:________________________

集中供热工程施工合同标准范本 使用指南:本合同文件适合在生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:一工程概况: 1、工程名称:***集中供热改扩建工程 2、工程地点:*** 3、工程承包范围:换热站设计图纸范

围内的土建施工 二工期(日历日)要求: 1、开工日期:***年**月*日 2、竣工日期:****年**月**日 3、总工期:**天。 三质量标准:合格 四工程承包方式及工程内容: a、工程承包方式:包工包料单价*****元/m (建筑面积、含税价) b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。

农村山林买卖合同简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 农村山林买卖合同简易版

农村山林买卖合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方:(卖方,以下简称甲方) 乙方:(买方共三人,以下简称乙方) 经甲乙双方共同协商,现阳新能及儿子阳 开江将自家位于九内组(小地名:摆磅高坡又名 杨梅树)的一片约有3000棵幼杉木林地卖给乙 方,双方经实地勘查,自愿买卖此处山林。为 保证买卖双方土地,收益、处置等权利事宜, 防止日后发生争执,特定立本合同。 一、双方协议此处山林总价为人民币大写 肆万贰仟圆整。(420xx.00元)。双方签字之日 一次付清。 二、山林四抵界线:(坐山向)左抵沟(与

阳志品的山相临),右抵两组坟山梁(以大岩石为界)直下转阳新恩独田上坎,(独田右上角湾距离田16米,中间距离田14米,左田角平过湾7米处向上斜向田中距离14米处靠拢。注:左田角平过湾新恩只有三棵杉木。)之后直下湾至三岔湾处向左出坳再下湾直至抵排内组山界,上抵大路,下抵排内组山界。 三、购买期限从20xx年元月1日至2040年元月1日止,共20xx年;如果到期由于各种原因无法砍伐,乙方可自行延长砍伐期限,直至采伐条件成熟为止,甲方不能拒绝;延长砍伐期限后,乙方每年须付给甲方贰仟圆(20xx.00元)人民币作为借土养木费进行补偿。 四、在乙方拥有林权期间,国家、企事业单位、个人如征用此处山林,清苗补偿归乙方

环氧地坪施工合同

环氧地坪施工合同 1 环氧地坪施工合同 甲方电话 乙方电话根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定,经友好协商,甲方委托乙方,负责环氧地坪的供应和施工,达成如下协议: 第一条:施工面积和合同价格:面积为: ,单价元/平方,(决算面积按实际面积计算),总价为: 元第二条:材料: 第三条:工程质量标准 本工程质量经双方研究达到:乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀;基本平整;但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其他质量问题,与乙方无关,建议混凝土标号不低于C25, 地面要平整,有光度,若在室外施工,甲方要做好防护措施,若在防护措施不完善的室内施工,即雨天可能遭受雨水侵袭时,也必须停止施工,若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。 即雨天可能遭受雨水侵袭时,也必须停止施工,若甲方执意要求施工 2 出现的质量问题与乙方无关。 第四条:施工与验收 施工开始日期,甲方必须通知乙方。开工日期总工程期天。 甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收,如三日内未能对工程进行验收,或者在没有验收情况下,使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。 第五条:付款方式

合同签订后,甲方应支付乙方合同的,计人民币大写 第六条:终则 1:本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,同具有法律效力。一方违约,赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议,应当首先协商解决,协商不成,可以向当地法院提出诉讼。 2:本合同自签字或盖章即日起生效至全款项付清后为止 甲方代表签字; 乙方代表签字; 3 年月日 4

合同范本之环氧地坪漆施工合同

环氧地坪漆施工合同 【篇一:环氧地坪工程施工合同范本】 合同号: 工程合同 项目名称:项目地点: 日期:月 年日 工程施工合同 甲方: 乙方:深圳市惠特普地坪材料有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目地坪和内墙涂料的材料供货 及提供相应配套、服务事项协商一致,订立本合同。 第一条项目概况 1.1 项目名称: 1.2 项目地点: 1.3 使用区域: 第二条项目承包范围 2.1 承包范围: 2.2 项目面积:环氧地坪漆 m(按验收实测数据调整)。第三条合 同期限 3.1 乙方进场日期为2010年月日至2010年月日交付验收,合同期 限总日历天 数天。 3.2 如遇到下列情况,合同期限天数应予自动顺延: 3.2.1 甲方在合 同规定进场前一天,未能将待施工区域场地交给乙方,或有非本项 目服务人 员及物品进入或存放于待施工区域; 3.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通,影响乙方正常工作; 3.2.3 由于项目本身或总体项目发生变更,变更的内容直接影响本项 目的工艺规格、内容及 工作量; 3.2.4 在施工过程中停电连续三个小时以上,或有房屋漏水、渗水、 进水而阻碍项目进行; 3.2.5 因天气影响(如气温、温度达不到项目 施作要求)或因不可抗力(如:台风、暴雨、 水灾、火灾、地震、战争、暴乱等)而影响合同进行; 3.2.6 其它突发事件(如:停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭 不严等)影响工作进度; 3.2.7 甲方未按合同规定付款;

3.2.8 其它影响合同条款执行的情况出现。第四条合同价款 2 4.2 工程竣工时根据实际施作面积和数量进行按实调整后结算。 4.3 如果经甲乙双方协商同意,在施作中增加了新项目或工艺发生变更,合同单价应作相应 调整。 第五条双方配合 5.1 甲方指定为本项目驻现场代表,乙方指定为本项目驻现场代表,代 表双方在遇到各种问题时协调解决。 5.2 甲方应使现场具备作业条件,必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理, 以保证项目如期进行。 5.3 甲方应提供标准新作混凝土基面,质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案 及资料),否则由此出现的一切问题乙方不承担责任,因甲方提供 的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质 量时,双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》,于完工后立即按照实测面积结算。 5.4 甲方免费提供安排现成220v用电连接点及照明设备,供应量必 须保证项目正常进行的 需要。 5.5 甲方应协调处理现场,保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通,以满足本项目作 业及运输的需要,约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或 影响作业。 5.6 甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。 5.7 甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题,门窗齐全可阻挡户外风雨, 乙方应指定专人监护。 5.8 在乙方完成作业后四十八小时的初步养护期内,甲方有义务协助乙方保护现场,禁止其 他人员进入作业区域;养护期后方可搬入重物,如需提前,应在确 认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。

集中供热工程施工合同通用版

合同编号:YTO-FS-PD773 集中供热工程施工合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

集中供热工程施工合同通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行: 一工程概况: 1、工程名称:***集中供热改扩建工程 2、工程地点:*** 3、工程承包范围:换热站设计图纸范围内的土建施工 二工期(日历日)要求: 1、开工日期:***年**月*日 2、竣工日期:****年**月**日 3、总工期:**天。 三质量标准:合格 四工程承包方式及工程内容: a、工程承包方式:包工包料单价*****元/m (建筑面

积、含税价) b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。 五合同价款及付款方式: (1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积×****元/m (2)付款方式:基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的**%;房屋主体完工付三日内工程总造价的**%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的**%。剩余**%作为质量保修金,在房屋投入使用满一年后如无质量问题付清。 六双方驻工地代表: 1、甲方项目负责人:****联系方式:******* 2、乙方项目负责人:联系方式: 3、上述人员如有变动,双方均应以书面形式通知对方。 七甲方工作: 1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。 2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1

标准山林买卖合同模板

标准山林买卖合同模板 标准山林买卖合同篇一 出卖人:(以下简称甲方) 住所地: 法定代表人: 购买人:(以下简称乙方) 住所地: 法定代表人: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就乙方购买甲方杉树林达成以下合同条款。

一、甲方山树林位于省县乡村组小地名为的地方,东至,西至,南至,北至,共亩,约为株,此片杉树林为,由户人家于年共造,林里面不杂其他人造的林。 二、经双方协商甲方愿将此片杉树林以总价款为:元的价格出售给乙方。 三、双方同意: 1、乙方付清总价款之日起,甲方此片林地上的土地所有权仍归甲方所有,此片林地上的所有林木所有权即归乙方所有,乙方有权做任何形式的处置,甲方不得干涉。 2、工程林还款由乙方负责。 3、若有纠纷、界限不清引起的各种问题由甲方负责。 4、甲方负责提供林权证、身份证、造林合同证等证件给乙方办理砍伐许可证 5、此山砍伐期至年底,若办不到砍伐许可指标可延期至年底砍完,租地养树费由乙方负责,由乙方按每年每株一元补付给甲方。 6、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方发现有人有意偷盗、灭失、毁损林木的,甲方有责任及时告诉乙方。

7、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方有意偷盗、灭失、毁损林木的,甲方承担造成的全部损失。 四、违约责任 本合同签订后,任何一方违约,都应当承担违约金元。若违约金不足以弥补守约方损失的,违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。 十、其他约定事项 2、本合同未约定的事项,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力。 3、乙方在砍伐林木时要主动告知甲方并提供其合法证明文件(砍伐证)。 十一、争议解决 本合同履行过程中产生争议的,双方可协商解决。协商不成 十二、明示条款:

环氧地坪工程承包合同---恒广地坪

工程承包合同 合同编号:发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:长沙市恒广地坪涂料有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着“平等互利”的原则,以互惠互利的基础上,甲方同意将本工程项目交由乙方负责包工包料施工。甲乙双方经协商,并结合工程具体情况,一致同意签订以下合同条款。 第一条、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程数量: 4、工程总造价: 第二条、工程期限: 1、本合同工期暂定为天,从实际开工之日算起;工程 开工日期:2012年月日,完工日期:2012年月日。 2、如遇下列情况,工期相应顺延; ①因气候或其他意外原因,下雨,地面出现湿水,受潮等; ②因甲方原因不能如期腾出施工 场地; ③施工中因停电、停水连续影响24

小时以上,或间歇停电三天以上; ④甲方未按合同规定支付工程款 项而影响施工进度。 第三条、双方责任: 1、甲方责任 ①合同签订时,向乙方提供施工图 纸; ②施工前,保证接通电源到施工现场,并且承担水电费用; ③施工期间不安排交叉施工;参与 工程质量和施工进度的监督,负 责竣工验收; ④工程完工 3 天内,甲方组织工 程验收。 2、乙方责任: ①必须做到文明、安全施工,并遵 守甲方的规章制度; ②施工中安全责任事故由承包方 承担全部责任及赔偿; ③保证施工现场整洁,工程完工后 负责清扫施工现场; 第四条、工程款项结算及支付

1、自材料、设备、人员进场后,甲方应主动向乙方一次性支付总工程款的 30%,即元(¥元)。 2、工程项目进展到最后一遍面漆施工前,甲方应主动向乙方一次性支付总 工程款的40%,即元(¥元)。 3、乙方施工完成后,由甲方组织验收,验收合格后,甲方将本工 程合同的余款一次性支付乙方。 4、结算方式:转账或现金结算。 第五条、违约责任 1、正常使用情况下,本工程可用期限为5年,如在使用过程中因甲方使用不当造成的地面损伤,由甲方自身负责。本工程免修期为12个月,在此期间如因乙方施工不当等原因引起的重大开裂、起砂、脱层等质量问题,由乙方免费进行工程维修。 2、甲方未能按合同规定进行付款,合同工期相应顺延。 3、合同双方当事人中任何一方未履行合同约定或违反法律、法规及政策,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 第六条、未尽事宜,双方另行协商。本合同一式两份,双方各执一份。本合同由双方代表签字并加盖公章之日起生效。

集中供热工程施工承包合同协议书范本

发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 兹因甲方将项目集中供热工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽商达成如下协议。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程概况: 项目总建筑面积平方米(依据施工图纸现场核实为准),其中居民住宅建筑面积平方米,非居民建筑面积平方米本工程内容为该项目的采暖,不含生活热水。 4、工程内容: 该项目的一次供热管网工程安装及配套土建的施工(包工包料)及调试运行。 二、工期: 本工程涉及的规划、市政道路开挖及交警等相关手续由甲方自行办理,手续办完后书面通知乙方。乙方在接到甲方书面通知后天内开始组织施工,总日历工期为天(如因不可抗拒因素,工期自然顺延)。 三、合同价款: 工程承包总价为¥元人民币,(大写:整)。 四、甲方的责任: 1、工程施工前,负责办理施工场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物,并承担相关费用,且在开工后解决以上事项的遗留问题。

2、工程施工期间负责协调周边住户的关系,由此产生的费用由甲方承担。 3、负责联系施工现场所需的道路、水源、电源,并保证满足施工期间的需要。 4、协调处理施工现场周围地下市政管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,应承担由此造成的经济支出,赔偿由此给乙方造成的全部经济损失,同时工期相应顺延。 五、乙方的责任: 1、向甲方提供施工、用电、用水计划,乙方按现市价直接向相关行政部门缴纳所用水、电费。 2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定,并承担由此产生的有关费用。 3、保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场的建筑垃圾。 4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。 六、质量与验收: 1、乙方在施工过程中,应严格遵守施工操作规程,按照提供的图纸及国家颁发的施工验收规范进行施工,施工中应接受甲方代表或委派人员检查、检验。乙方必须保证工程质量符合相关施工规范要求。 2、乙方施工竣工后5日内,应由甲方代表、乙方代表、监理人员共同对工程进行验收。若甲方代表未能按时参加验收,乙方可自行组织验收,且可视为甲方已认可并已同意乙方自行验收的结果。 七、付款方式: 本合同签订后个工作日内甲方向乙方支付工程款¥元人民币(大写: 整)。 八、保修:

山林无偿转让合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-3602-68 山林无偿转让合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

山林无偿转让合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 转让方:(以下简称甲方) 受让方:(以下简称乙方) 甲方在榕江县乐里乡乐里村12组,购买山林一 片,石昌兵、石伟等户,面积350亩,自愿转让给乙 方经营管理。乙方愿意接受,经双方协商,有关事项, 特拟订如下协议条款: 一、山林四底界,按原先甲方与乐里村所签的合 同规定的四底界为准。 二、双方议定该片山林价格为人民币贰佰壹拾万 元整,付款方式:双方签字后甲方将应有的手续全部 交给乙方,一次性付清,付款时必须要有甲方的领条。 三、甲方保证该山林在合同期内无任何争议和纠 纷,如在本协议规定内出现纠纷等问题造成乙方不正 常操作,所造成的经济损失,由甲方承担责任,并双

倍返还的购山林款。 四、该山林转让期限自合同签字日起20xx年3月3日止,乙方必须将木材砍伐完毕,如有延误罚款伍拾万元。 五、涉及该山林原来的债权债务均由甲方承担,乙方概不负责。 六、该山林自转让之日起,合同规定该山范围内的一切杉松木,均归乙方所有,(包括合同内的土地使用权)。 七、甲方保证乙方通行(包括拉木材车辆通行)不受任何阻拦。但公路桥梁修整和公路跨方由乙方承担。 八、甲、乙双方签字后,甲方应向乙方提供山林的林权证书,先林合同以及其它与此山林有关的所有证件等;都交归乙方。 九、违约规定:以上条款双方必须严格遵守,若有一方违约毁约,罚违约方伍拾万元给守约方。 该合同双方签字生效,一式二份,双方各执一份为凭证,均具有同等法律效力。

环氧地坪施工合同(专业版)

环氧地坪施工合同 (甲方)委托方:________ (乙方)承接方:________ 甲、乙双方经充分协商,同意签订以下各项合同条款,供双方执行。 一、工地名称:________________________ 二、地址:________________________ 三、产品颜色:________________________ (以甲方指定颜色为准,色差不超过20%。) 四、承接方式:包工包料 五、地坪地面工程量:________________________ 环氧砂浆地坪:____元/㎡,面积约800㎡;(注以施工结束后实际测量面积为准) 1、工程总价:计¥________元(大写)。 (1)进场款付至30%,计¥________,人员入场后二日内支付; (2)进度款付至80%,计¥________,做面漆层之前支付; (3)完工款付至____%,计¥________,地坪验收合格后三日内支付(地坪施工完毕二日内甲方组织验收); (4)结算方式:现经双方商定采用方式付款结算。 2、如遇下列情况,合同总价作相应调整。 (1)在施工中增加新项目; (2)经甲乙双方同意之非本工艺工法变更; 3、运输费用:乙方自行承担。 4、施工工期: 乙方收到地坪地面工程预付款后,由甲方提前三天通知、安排进厂日期。 地坪自______年____月____日开工,至______年____月____日竣工。

如遇下列情况,甲方同意乙方延期: (1)甲方在合同规定开工日期前1天地面未净空不能交乙方施工场地的 (2)含水率未达到标准8%以下的; (3)动力电源及照明未能安装接通的; (4)不属于本工艺设计内的重大设计变更,或施工方法与设计不符而增加工程量影响进度的;(5)现场施工条件与原设计相违背从而容易产生质量隐患的; (6)施工时停电连续3小时以上的; (7)未按照合同规定拨付款的; (8)遇人力不可抗拒的自然灾害等,影响工程进度的; 六、工程配合 现场代表:________________ 甲方委派________为工地全权代表;乙方委派________为工地全权代表; 七、部分完工: 在地坪项目未完成前,如甲方提出部分地区先行使用,或部分区域延后施工时,甲方须提前 3日书面通知乙方;因停工而发生的额外费用,由甲方承担,且先行支付已完成的工程款。 八、甲、乙双方责任 1、甲方责任:在乙方进入工地前做到如下事项: (1)施工区域封闭; (2)地面保持干燥及净空; (3)充足的动力电源及照明; (4)确保施工区域的温度不低于15℃; (5)确保地面含水量低于8%以下; (6)如果实际施工面积小于合同面积的,由委托方承担相应材料损失费; 2、乙方责任: (1)按甲方的要求保质保量,按时完成合同的工程项目; (2)维护成品,做到不损坏施工区域内的设施; (3)保持施工区域内的清洁卫生; (4)配合甲方工作人员进行工作协调; (5)遇突发事件,要急时与甲方现场领导进行汇报、沟通解决。

集中供热工程施工合同完整版

集中供热工程施工合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

集中供热工程施工合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行: 一工程概况: 1、工程名称:***集中供热改扩建工程

林地买卖合同范本

林地买卖合同范本 林地,作为林业发展必要的生产要素,是国家重要的自然和战略资源,关于林地买卖合同你了解多少呢?以下是在小编为大家 整理的林地买卖合同范文,感谢您的阅读。 林地买卖合同范文1 甲方:即转让方 乙方:即受让方 甲乙双方根据相关法律法规的规定,本着平等、自愿、有偿的原则,协商后达成如下协议: 一、甲方将坐落于村用材林(东至:南至:西至:北至:森林类别:,地类:林地) 二、转让期为年;自年月至年月日为止。 三、转让费于协议签定之日一次性付清,共计人民币:大写元(小写元)。 四、林地面积、四至以林权证及其附图为准。 五、甲乙双方的义务与权利。

1. 甲方保证本次流转的林地承包经营权在原取得过程中合法有效,并保证本次流转的林地符合林权的有关法律,法规,转让年限不得超过甲方剩余承包年限。 2.乙方对已转让林地依法享有使用权、经营权、收益权,有权依法自主生产经营和处置林木及其产品。 3.合同生效后,甲方终止与发包方的承包关系,由乙方与发包方确立新的承包关系。 六、其他条款。 1、双方应严格履行本协议。如一方当事人违约,应向守约方支付违约金。违约金数额为元。 2、本协议自双方签订之日起生效。 3、本合同未尽事宜,可经双方协商制定补充协议,依法订立的补充协议与本合同具有同等的法律效力。 4、本协议一式三份,甲乙双方、中证方各执一份。 甲方(公章):_________乙方(公章): _________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年 ____月____日 林地买卖合同范文2 甲方:(卖方,以下简称甲方) 乙方:(买方共三人,以下简称乙方) 贵州省三都水族自治县都江镇巫不社区高尧村九内组阳新灿,身份证号为:。经甲乙双方共同协商,现阳新能及儿子阳开江将自家位于九内组(小地名:摆磅高坡又名杨梅树)的一片约有3000棵幼杉木林地卖给乙方,双方经实地勘查,自愿买卖此处山林。为保证买卖双方土地,收益、处置等权利事宜,防止日后发生争执,特定立本合同。 一、双方协议此处山林总价为人民币大写肆万贰仟圆整。(420xx.00元)。双方签字之日一次付清。 二、山林四抵界线:(坐山向)左抵沟(与阳志品的山相临),右抵两组坟山梁(以大岩石为界)直下转阳新恩独田上坎,(独田右上角湾距离田16米,中间距离田14米,左田角平过湾7米处向上斜向田中距离14米处靠拢。注:左田角平过湾新恩只有三棵杉木。)之后直下湾至三岔湾处向左出坳再下湾直至抵排内组山界,上抵大路,下抵排内组山界。

环氧地坪漆现场施工协议合同协议书

环氧地坪漆现场施工协议合同协议书 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

施工合同 委托方(甲方): 承接方(乙方):西安佳鑫地坪材料有限公司 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行地坪施工,为工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合 同),以便共同遵守。 第一条:工程概况 1. 2.面积:M2。 3.施工内容:(平涂或自流平颜色)。 4.委托方式:。 第二条:工程价款 工程价款(单价):(含税需加3%开3%专票)。(总价金额大写):。 第三条:质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。以本合同第一条第4项委托方式为准。 2.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。 第四条:付款方式 1.签订合同后,甲方必须付定金给乙方订金不低于总工程款的10%,不交定金示合同无效,甲方单方毁约定金不予退还。 2.施工设备进场开始施工,甲方付乙方总工程金额30%。 3.施工完成当天付清剩余60%。

4.施工完毕后甲方验收合格,甲方付清总工程款后,在乙方报价含税的情况下,乙方以快寄方式邮寄发票给甲方。 5.甲方在付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工,损失由甲方承担。 6.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具 施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。 7.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的5%支付给乙方。 8.付款银行:建设银行武警路支行户名:西安佳鑫地坪材料有限公司账号:61050174740000000045 第五条:工程工期 1.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工 期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠 纷,以继续施工。 2.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期 的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,工期顺延。如因乙方的原因造成返 工,由乙方承担责任,工期不变。 3.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。 第六条:工程验收 1.工程质量验收: (1).表面无明显滚筒印。(2).无浮色变色起壳现象。(3).10M2允许有一个 气泡。(4)表面平整度与基面原有平整度有关,原来地面平整度加地坪的厚度等做好的平整度。

集中供热工程施工合同协议书范本

甲方(发包方) : 乙方(承包方) : 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方热力安装,及室内装修,等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行: 一工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包范围:热力安装,室内装修 二工期(日历日)要求 1、开工日期:年月日 2、竣工日期:年月日 3、总工期:天 三质量标准:合格 四工程承包方式及工程内容 A、工程承包方式:包工包料单价元/m?(建筑面积、含税价) b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。 五合同价款及付款方式 (1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积元/m?

(2)付款方式:基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的20%;房屋主体完工付三日内工程总造价的40%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的30%。剩余10%作为质量保修金,在房屋投入使用满一年后如无质量问题付清。 六双方驻工地代表 1、甲方项目负责人:联系方式: 2、乙方项目负责人:联系方式: 3、上述人员如有变动,双方均应以书面形式通知对方。 七甲方工作 1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。 2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份,施工技术资料3份,组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审,设计交底。 3、施工过程中如出现设计变更,甲方应及时通知乙方,乙方按变更后的内容进行施工。 4、工程施工过程中,甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督,甲方对乙方提供的材料有权进行检验,不符合要求的,有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的,甲方代表有权制止,责令乙方停工、返工,乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。 5、负责组织对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。 八乙方工作 1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务,施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。 2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中,乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场,工程施工所需机械设备由乙方自行准备,相关费用由其自行承担。 3、乙方提供材料运送到施工现场后,应及时通知甲方对材料进行验收,如果材料与合

正规买卖合同书详细版

正规买卖合同书详细版 The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期: 精品合同 / Word 文档 / 文字可改

正规买卖合同书详细版 篇一: 买方: (下称甲方) 卖方: (下称乙方) 地址:地址: 电话:电话: 传真:传真: 甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致: 第一条名称、规格和质量 1. 名称: 2.规格:(应注明产品的牌号或商标)。 3.质量,按下列第项执行:

(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。 (2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式,附件略)。 (3)按双方商定要求执行,具体为:(应具体约定产品质量要求)。 第二条数量和计量单位、计量方法 1.数量:。 2.计量单位和方法:_ 。 3.地板合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。 第三条包装方式和包装品的处理。 第四条交货方式 1.交货时间:_ 2.交货地点: 3.运输方式:_ 。 4.保险:。

第五条损失风险 货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。 第六条价格与货款支付 1. 单价:_ ;总价: _(大写)。 2.货款支付: 货款的支付时间:_; 货款的支付方式:; 运杂费和其他费用的支付时间及方式:。 3.预付货款:。 第七条提出异议的时间和方法 1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起 日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。

环氧地坪漆施工合同

环氧地坪漆工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。 第一条工程概况 一、工程名称:环氧地坪漆工程 二、工程地点: 三、涂装颜色:以甲方要求为准 四、工程面积:平方米 五、施工类型:砂浆地面、环氧地坪漆及甲方要求的其它施工内容 六、承包方式:包工包料包验收 七、合同单价:砂浆地坪元整,地面基层处理元整,线 路铺设沟槽修整元整,环氧地坪漆涂装元整,现场垃圾清运元整, 八、总造价(暂定):约元整(说明:本工程实际造价按实际施工面积及甲方签证结算。) 第二条工程期限 本工程合同总工期为天,实际开工日期由甲方提前三天通知乙方; 第三条双方责任 一、甲方责任 1、合同签定时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

2、开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用; 3、开工前,保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质; 4、施工期间不安排交叉施工; 5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排; 6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。 7、协助未验收的完工工程,未验收前不得使用,否则视为验收合格。 8、按商定的付款条款支付乙方工程款项; 9、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收,逾期未验收视为合格。 二、乙方责任: 1、不得将工程转包第三方; 2、按照施工设计图纸或甲方实际现场施工要求工艺施工,并保证施工材料合格; 3、保证涂装工程质量:涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出; 4、必须做到文明、安全施工,严格遵守甲方的规章制度,并接受甲方工程监理的监督和正确的指导; 5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。 6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作; 7、切实做好保修工作。 第四条工程款项结算及支付 一、合同签订后乙方材料进场, 甲方即付给乙方总工程款的70%; 二、施工进度工程款按周工程量计算,甲方支付乙方周工程款的80%(预付款等比例扣除); 三、工程竣工验收合格一周内,乙方编制结算文件至甲方,甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的100%, 一年质保期内出现质量问题乙方应无 条件进行维修整改。

环氧地坪漆工程现场施工协议合同协议书

环氧地坪漆工程现场施工协议合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

项目地下车库环氧地坪施工合同甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本合同依照《中华人民共和国合同法》结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、涂装颜色:草绿色(经甲方确认) 四、工程面积:约计平米 五、施工类型:环氧平涂地坪 六、承包方式:包工包料包验收 七、地坪漆合同单价:元/m2(附件1图纸标注包含的所有指 示牌、护角、减速带、反光镜等以附件1价格为准) 八、合同总价(暂定):,大写:元整,不含税金(说明:本 工程实际造价按实际施工面积结算。) 九、乙方施工严格按国家或市相关规范进行施工,地面打磨、 修补、批刮环氧底漆、滚涂环氧面漆,车位及道路划线等

(本条只注明其中部分施工工艺),严禁乙方偷工减料,甲 方如发现乙方偷工减料甲方有权单方面解除合同,未付工 程款不予结算。 十、乙方施工严格按照双方约定的工期进行施工,如工期延误 甲方按1000元/天罚款,超出5天甲方有权单方面解除 合同,乙方并承担给甲方带来的所有损失,已完成工程量 不予结算,未付工程款不予支付。 十一、施工过程中乙方严禁私自更改,甲方结算时发现实际与图纸不符时按1000元1处扣除工程款。(标识牌等经甲 方同意认可后乙方可进行更改,退减部分按附件1价格扣 除) 十二、在甲方验收合格之前该工程的保管、保修全部由乙方负责,甲方验收合格投入使用后方可进入保修期范围。 合同总价:包括图纸及设计费、安全施工费、施工措施费、人工费、材料费、设备、检验检测费、机械费、安装费、管理费、生产、包装、保险、运输、装卸,不可预见费、各种风险费、及保修期内备品备件发生的费用。 第二条工程期限 本工程合同总工期为40天,实际开工日期自现场具备施工条件,甲方通知日起;

相关主题