北京2016年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试
卷
一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制
B．前馈控制
C．闭环控制
D．事后控制
2、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位
B．监理单位
C．项目经理
D．监理工程师
3、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师
B．项目法人
C．监理单位
D．项目经理
4、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针
B．参谋与咨询
C．组织与调配
D．操作与完成任务
5、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责
B．由总包单位与分包单位承担连带责任
C．由分包单位负责
D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
6、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性
B．波动性
C．影响多样性
D．影响复杂性
7、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标
B．实施不同阶段
C．施工阶段 D．季节变化
8、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否
B．认定承包商索赔理由成立
C．同意接受承包商索赔要求
D．审核承包商提出的索赔报告
9、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表
B．承包商项目经理
C．专业监理工程师
D．建设单位负责人
10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。 A．资金筹措能力
B．管理和协调能力
C．各种风险因素对计划实施的影响
D．规划和计划的可行性
11、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。 A．管理层次
B．管理跨度
C．管理部门
D．管理职能
12、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。 A．国务院
B．工商行政管理部门
C．国务院安全行政主管部门
D．国务院建设行政主管部门
13、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲
B．监理计划
C．监理规划
D．监理细则
14、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出
B．建立非基金储备
C．自我保险
D．母公司保险
15、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩
B．与其协商
C．不得压缩
D．不得延长
16、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修
B．30年
C．50年
D．设计文件规定的年限
17、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月
B．以两次为限，每次不超过3个月
C．次数不限，每次不超过3个月
D．次数不限，总期限不超过3个月
18、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段
B．项目投资决策阶段
C．施工阶段
D．施工招投标阶段
19、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关
B．成正比
C．成反比
D．有多种关系
20、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性
B．明确性
C．现实性
D．层次性
21、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员
B．专业监理工程师
C．总监理工程师
D．项目业主负责人
22、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单
B．变更单
C．通知单
D．回复单
23、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段
B．性质
C．范围
D．规定
24、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试
B．向本地区或部门注册机关重新申请注册
C．重新进行监理工程师资格考试和注册
D．人事调动
25、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移
B．非保险转移
C．风险回避
D．损失控制
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、工程量清单计价格式的填写，应符合的规定有（）。
A．工程量清单计价格式由投标人填写
B．封面应按规定内容填写、签字、盖章
C．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写
D．单项工程费汇总表中的单位工程名称应按措施项目清单中的相应内容填写 E．分部分项工程量清单综合单价分析表，应由监理工程师根据需要提出要求后填写
2、为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括（）等部分。
A．质量策划
B．组织结构
C．程序
D．过程的资源
E．质量改进
3、标底价格的编制步骤包括__。
A．准备工作
B．收集编制资料
C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价
E．审核标底价格
4、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。
A．财务费
B．工会经费
C．脚手架费
D．劳动保险费
E．住房公积金
5、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。
A．避免损失的发生
B．降低损失发生的概率
C．降低损失的严重性
D．使损失后果减少到零
E．遏制损失的进一步发展
6、物资储备计划的编制依据包括（）。
A．物资供应计划
B．物资需求计划
C．施工图纸
D．工程合同
E．物资供应方式
7、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。
A．审核承包商的工程核算成本
B．审查结算
C．用技术经济方法组织评选设计方案
D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷
E．编制施工组织设计
8、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A．竣工财务决算说明书
B．工程竣工图
C．工程造价对比分析
D．竣工财务决算报表
E．建设项目财务结算书
9、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此__。
A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责
B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔
C．不仅可以另行委托其他施工单位，还应就造成的损失提出索赔
D．处理完原施工单位质量问题后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位
E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位
10、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。
A．编制施工组织设计
B．签署工程付款凭证
C．执行工程承包合同
D．审查工程结算
E．审查施工技术方案和施工进度计划
11、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。
A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人
B．送验要有见证取样监理工程师的签字
C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存
D．见证取样的试验费用由建设单位支付
E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检
12、建筑工程质量事故，可按（）分类。
A．事故造成损失的严重程度
B．事故造成的损失
C．事故产生的原因
D．事故造成的后果
E．事故的责任
13、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。
A．安装单位质量管理检查资料
B．分包单位的技术资料
C．安装依据
D．设备、材料的质量证明资料
E．安装设备验收资料
14、常用的投资估算方法有（）。
A．生产能力指数法
B．加权平均法
C．资金周转率法
D．比例估算法
E．综合指标投资估算法
15、施工图审查的主要内容包括（）。
A．建筑物的稳定性、安全性审查
B．施工图是否达到规定的深度要求
C．建筑设计方案是否符合建设单位要求
D．是否符合消防、节能、环保等有关强制性标准规范
E．是否损害公众利益
16、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。
A．现场调查取证
B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施
C．事故原因分析
D．组织必要的技术鉴定
E．监督施工单位实施技术处理方案
17、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析
B．收集实际数据
C．进行项目计划值与实际值的比较
D．不断地与质量目标进行对比
E．采取控制措施以确保投资目标的实现
18、工程计量的依据一般有（）。
A．质量合格证书
B．工程量清单前言
C．工程量清单技术规范
D．设计图纸
E．施工图纸
YF-ED-J8544 可按资料类型定义编号 北京车牌转让协议实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
北京车牌转让协议实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 北京车牌转让协议 出让人：（以下简称甲方） 受让人：（以下简称乙方） 甲方和乙方在充分协商的情况下达成以下 协议：甲方将本人拥有产权的一辆发动机号 为：车架号为：的轿车一辆转让给乙方，现签 订本协议，供双方遵照执行： 一、该车出让价人民币（大写）（￥：） 二、付款方式及时间：乙方于xx年xx月 xx日付给甲方现金人民币（大写）作为购车款 项。（另有收据为凭）
三、xx年xx月xx日以前，甲方将该车的各种有效手续（1、行驶证；2、附加费证；3、相关证件、保险过户费用由甲方承担）和随车工具移交给乙方，甲方在xx年xx月xx日前还清该车银行按揭本金利息并办理好过户手续，费用由甲方承担。如果甲方不能及时办理过户手续，则甲方赔偿乙方所有经济损失，乙方协助甲方办理过户手续。 四、本协议在过户前因该车产权引起或发生的债权债务、经济责任由甲方承担，车辆移交给乙方后该车车祸事故的法律和经济责任由乙方承担。在该车辆未过户之前乙方同样不得以该车作为任何形式的抵押或偿还任何债务。 五、本协议发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成的，向受让人住所地人民法院提
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
1.单选题【本题型共60道题】 1.钻孔灌注桩导管法灌注水下混凝土，应保证导管插入混凝土（C ）以上。 A．1.0m B．1.5m C．2.0m D．2.5m 2.水泥搅拌桩施工完成（C）天后，进行质量检验，静载试验、抽芯检验频率必须符合设计及规范要求。 A．15 B．20 C．28 D．30 3.现浇钢筋混凝土构筑物池壁和顶板连续浇筑时，模板和支架应该是（A ）的系统。 A．两个混合 B．两个独立 C．两个相同 4.底基层稳定土摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量（D），以补偿摊铺及碾压过程中的水份损失。 A．2％～4％ B．1％～4％ C．1％～3％ D．1％～2％ 5.底基层稳定土的施工气温应不低于（B）℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。 A．0 B．5 C．-5 D．10
6.城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于（B）为宜。 A．5m B．10m C．20m D．25m 7.根据2004年3月18日建设部发布的218号公告，对塑料管道在市政给水排水管网系统中使用的规定是（B ）。 A．继续使用 B．推广使用 C．禁止使用 8.洒布沥青材料时，气温不应低于（A ）。 A．10℃ B．15℃ C．20℃ D．25℃ 9.热力站和中继站内管道和设备进行水压试验时，环境温度不宜低于5℃，否则应采取（C ）。 A．吹扫措施 B．防渗措施 C．防冻措施 10.管道工程的施工工序有测量放线、开挖沟槽、排管、管道安装连接、（A ）、沟槽回填等。 A．水压试验或闭水试验 B．吹扫或清洗 C．焊接或防腐补口 11.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设计无要求时，应不低于（C）。 A．20MPa B．25MPa C．30MPa
YOUR LOGO 北京车牌号转让协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
北京车牌号转让协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 北京车牌号转让协议 出让人：（以下简称甲方） 受让人：（以下简称乙方） 甲方和乙方在充分协商的情况下达成以下协议：甲方将本人拥有产权的一辆发动机号为：车架号为：的轿车一辆转让给乙方，现签订本协议，供双方遵照执行： 一、该车出让价人民币（大写）（￥：） 二、付款方式及时间：乙方于xx年xx月xx日付给甲方现金人民币（大写）作为购车款项。（另有收据为凭） 三、xx年xx月xx日以前，甲方将该车的各种有效手续（1、行驶证；2、附加费证；3、相关证件、保险过户费用由甲方承担）和随车工具移交给乙方，甲方在xx年xx月xx日前还清该车银行按揭本金利息并办理好过户手续，费用由甲方承担。如果甲方不能及时办理过户手续，则甲方赔偿乙方所有经济损失，乙方协助甲方办理过户手续。 四、本协议在过户前因该车产权引起或发生的债权债务、经济责任由甲方承担，车辆移交给乙方后该车车祸事故的法律和经济责任由乙方承担。在该车辆未过户之前乙方同样不得以该车作为任何形式的抵押或偿还任何债务。
1.《中华人民共和国招标法》规定，招投标必须遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。 2.《国电大渡河流域水电开发有限公司招标管理细则》对必须招标的工程建设项目的规模进行了规定：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元币以上的；勘察、设计、监理等服的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资等项目必须进行招标。 3.公司总分职责规定：公司本部负责单项概（估）算金额200万元及以上的工程施工项目、50万元及以上的土建工程施工监理项目的招标，负责30万元及以上设计咨询项目和工程科研的发包，负责对招标文件内容的审核把关；本部负责单项概算在100万元及以上的机电工程、50万元及以上的机电物资采购和机电监理项目招标。基层单位配合上述项目招标文件审查，负责招标文件中技术条款及清单的准确性及现场实施条件的确定。 4.公司总分职责规定：电力生产方面，公司本部负责审批技术改造单项在20万元及以上合同变更；基本建设封面，公司本部负责审核（批）单项金额500万元及以上合同变更，负责审批合同备用金额度使用完毕后发生的全部单项变更、负责对合同备用金使用情况的复核、审查与备案工作；负责所有修改、调整合同条款事项的立项审批、审核（批）200万元及以上的补充合同；基层单位全面负责职责范围内的合同签订、变更处理和备用金使用情况上报备案工作。 5.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 6.水电工程招标示范文本合同通用条款3.4规定：监理人受发包人委托向承包人发出指示，监理人的指示应该有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按变更处理。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 7.水电工程招标示范文本合同专用条款规定：承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在合同约定的变更而监理人未按合同规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后7天内或开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后，与发包人共同研究，若同意作为变更的，应在收到承包人通知后14天内答复承包人，并按合同规定补发变更指示；经研究后不同意作为变更的，亦应在上述期限内，由监理人书面答复承包人。若承包人未按照上述约定的时限和要求提出变更或提交变更资料
2016年监理工程师考试<建设工程质量、投资、进度控制>真题及试题答案 1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工 【答案】B 2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A、影响因素多 B、质量波动大 C、检验特殊性 D、终检局限性 【答案】D 3、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A、监理单位 B、施工单位 C、设计单位 D、工程质量监督机构 【答案】A 4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。 A、生产厂 B、规格和型号 C、供应商 D、使用年限 【答案】B 5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。 A、过程方法 B、持续改进 C、过程评价 D、管理的系统方法 【答案】D 6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A、质量计划 B、质量方针 C、质量策划 D、质量要求 【答案】B 7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。 A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同
【答案】C 8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。 A、极差 B、中位数 C、算术平均数 D、极值 【答案】D 9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。 A、主要因素 B、次要因素 C、一般因素 D、基本因素 【答案】A 10、工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（）。 A、因果分析图法 B、相关图法 C、直方图法 D、控制图法 【答案】B 11、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长l率不应小于（）。 A、3% B、5% C、7% D、9% 【答案】D 12、根据《建设g工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。 A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位 【答案】C 13、图纸会审的会议纪要应由（）负责整理，与会各方会签。 A、监理单位 B、建设单位 C、施工单位 D、设计单位 【答案】C 14、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。 A、法定代表人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、x项目技术负责人 【答案】B 15、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见
LOGO 北京车牌出租合同 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________北京车牌出租合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（车牌拥有方） 身份证号码： 通讯地址： 联系电话： 乙方：（车牌租赁方） 身份证号码： 通讯地址： 联系电话： 根据《民法典》、《道路交通安全法》及有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方将其持有的机动车号码租赁给乙方使用一事达成如下协议： 一、甲方将号牌为：京的机动车牌照租赁给乙方使用，甲方应保证该
号牌为合法取得且该号牌无任何纠纷；在乙方使用该号牌前产生的一切费用由甲方承担。 二、乙方以自有资金购买机动车：品牌类型车架号为，发动机号为，机动车登记证号为：.乙方并需自行缴纳购买机动车所需的保险费（包括但不限于交强险及商业险）购置税、契税、车船使用税及登记费等一切费用。 三、租赁期限年：自________年____月____日起至________年____月____日止；本车牌租赁费用为人民币元/年，首年租赁费由乙方自其完成验车上牌后三日内支付至甲方下列账户： 开户行： 开户名： 账号： 后续租赁费，乙方应在应在每________年____月____日之前缴纳。 四、租赁期满后，本合同自行终止。甲乙双方协商一致继续租赁该车牌的，应另行签订租赁协议。如乙方在租赁期满后继续使用该车牌并
支付租赁费用，甲方未提出书面异议满1个月的，视为本合同自动延续________年。 五、乙方所购机动车登记在甲方持有的上述号牌之下，该机动车归乙方所有，乙方拥有机动车的占有、使用、收益、处分的权利。乙方购买机动车并登记后，该机动车的购车发票、车辆行驶证、机动车登记证、契税完税证等全部有关证件、资料均由乙方持有。 六、乙方使用机动车过程中发生的各项费用，包括但不限于交通事故、违法违章等所需支付的赔偿金、罚款等各项费用。均由乙方自行承担，甲方无需承担任何经济及法律责任。 七、在乙方购置车辆后，甲方应积极配合乙方办理车辆登记、上牌，在乙方使用车辆号牌期间积极配合乙方完成车辆的投保、理赔等各项相关事宜。在乙方取得本市小客车指标后，甲方应将机动车无偿过户至乙方名下，所需费用均由乙方承担。 八、甲方将机动车过户给乙方之前，乙方因使用机动车（包括但不限于出租、出售等）需甲方出具授权委托书的，甲方应予以配合。 九、租赁期间乙方要妥善保管车辆牌照，未经甲方同意不得将其转让、转借等。
2004年度建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为 2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动 3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A．保证 B．定金 C．留置 D．质押 4．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B．投保人和被保险人是保险合同的当事人 C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承
担保险义务 D．保险合同的有效期至工程保修期满为止 5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任． B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任· C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。 A．以自己的名义向人民法院主张该购房款 B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款
2016年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程合同管理》 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）。 1.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A.行政手段 B.合同 C.诚信 D.道德 2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A.取得相应的执业资格证书 B.有依法成立的公司 C.具有中华人民共和国国籍 D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力 3.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A.借款合同 B.勘察合同 C.施工合同 D.技术转让合同 4.下列引起合同法律关系产生变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A.因国际禁运解除进口设备运输合同 B.因战争导致在建工程合同工期延长 C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 5.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后***的合同义务由（）c承担。 A.施工企业法定代表人 B.拟派项目经理 C.施工项目部 D.施工企业 6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担 保法律关系中，抵押人为（）。 A.公司甲 B.公司乙 C.银行 D.登记机关 7.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A.4月30日 B.5月5日 C.5月15日 D.6月14日 8.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是 （）。 A.大雨造成现场档案资料损毁 B.雷电击毁现场施工用配电柜 C.设计错误导致部分工程拆除重建 D.施工机械过度磨损需要停工检修 9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》 和《标准施工招标文件》中的（）。 A.申请人须知前附表 B.资格审查办法 C.投标人须知前附表 D.资格预审公告 10.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。
出卖人（以下简称甲方）： 买受人（以下简称乙方）： 依据有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致地基础上，就甲方转让二手车及该车牌照给乙方地相关事宜，签订本合同. 第一条当事人及车辆情况 （一）甲方基本情况： 身份证号码 现居住地址联系电话 （二）乙方基本情况： 身份证号码 现居住地址联系电话 （三）二手车地基本情况： 车辆牌号车辆类型 厂牌、型号颜色 初次登记日期登记证号 发动机号码车架号码 行使里程 使用年限至年月日 车辆年检签证有效期至年月 排放标准 车辆购置税完税证明证号（征税、免税）. 车船使用税纳税记录卡缴付截止期 车辆保险险种 保险有效期截止日期年月日 配置 其它情况 第二条车辆价款 本车价款为人民币元（大写元），该车牌照价款为人民币元（大写元），总价格元（大写元）. 第三条价款地支付 （一）甲方在乙方交清钱款地同时将车辆及其牌照、车钥匙及备份钥匙，此车辆所拥有地机动车产权证书、行驶证、保险单、完税证明等相关证件和原车主地二代身份证移交与乙方，车辆地所有权（包括报废车辆地所有权）虽然姓名是甲方，但实际所有权，处置权归乙方，甲方不得干涉. （二）乙方就车辆问题及指标事项使用甲方地二代身份证，甲方应无偿提供. （三）车辆移交前，因该车产权引起或发生地债权债务、经济责任由甲方承担，车辆移交给乙方后该车车祸事故地法律和经济责任由乙方承担.在该车辆未过户之前乙方同样不得以该车作为任何形式地抵押或偿还任何债务. （四）本合同签订当时，乙方将全部价款全部交付于甲方. 第四条双方地权利义务 （一）甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上地法律问题和尚未处理完毕地道路交通安全违法行为或者交通事故；应提供车辆地使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息. （二）虽然该车辆（包含更换机动车购车指标）购买后在甲方名下，但甲乙双方一致确认该车辆地所有权、使用权、处分权等均属于乙方，（更新指标过程中产生地所有费用包括车辆费用、登记费用、保险费、相关税费等均由乙方承担）.
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 北京汽车牌照转让协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
出让人：（以下简称甲方） 受让人：（以下简称乙方） 甲方和乙方在充分协商的情况下达成以下协议：甲方将本人拥有产权的一辆发动机号为：车架号为：的轿车一辆转让给乙方，现签订本协议，供双方遵照执行： 一、该车出让价人民币（大写）（Y：） 二、付款方式及时间：乙方于________ 年____ 月____ 日付给甲方现金人民币（大写）作为购车款项。（另有收据为凭） 三、________ 年 __ 月___ 日以前，甲方将该车的各种有效手续（1、行驶证；2、 附加费证；3、相关证件、保险过户费用由甲方承担）和随车工具移交给乙方，甲方 在__________ 年 ___ 月___ 日前还清该车银行按揭本金利息并办理好过户手续，费 用由甲方承担。如果甲方不能及时办理过户手续，则甲方赔偿乙方所有经济损失，乙 方协助甲方办理过户手续。 四、本协议在过户前因该车产权引起或发生的债权债务、经济责任由甲方承担，车辆 移交给乙方后该车车祸事故的法律和经济责任由乙方承担。在该车辆未过户之前乙方 同样不得以该车作为任何形式的抵押或偿还任何债务。 五、本协议发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成的，向受让人住所地人民法院 提起诉讼。 六、本协议甲方一份、乙方一份，双方签字及手印后生效。 甲方：_______ 乙方：_______ 年月____ 日
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
合同编号：_________北京小客车指标转让协议 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共4 页
北京小客车指标转让协议 北京小客车指标转让协议 出卖人：__________ 买受人：__________ ______有限公司，现将______车转让于买受人。该车车牌号为码为______，发动机号为______，车架号为______。现订立合同如下：第一条汽车质量 该车于______年______月登记，检验合格期至______年______月。汽车的发动机，变速箱工况较差。车身车架有锈蚀。 第二条汽车价格 该车委托太仓价格认证中心进行价格鉴定，受托方经鉴定后得出该车的现价为_________元。经双方协商该车的转让价为人民币______元。 第三条权利义务 1．出卖人向买受人转让车辆时向买受人提供车辆证件；说明汽车的现状。 2．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。买受人在购买该车后，负责车辆的维修，及相关规费的缴纳。 第四条车辆过户 第 2 页共 4 页
双方共同到车管所办理车辆过户手续，费用各半承担。同时，双方共同到保险公司办理保险变更手续，如有费用，各半承担。 第五条合同文本 本合同一式______份，双方各执______份，另______份备用。 第六条合同效力 本合同经买卖双方签章后生效。 出卖人（签章）：______ 买受人（签章）：_____ ______年___月____日 ______年___月___日 签订地点：__________ 签订地点：_________ 第 3 页共 4 页
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 北京车牌转让协议
编号：FS-DY-93103 北京车牌转让协议 甲方(出让人)： 乙方(受让人)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，就汽车指定永久使用等事宜订立本>，经甲乙双方友好协商，就乙方使用甲方指标购买车辆(具体车型以实际购买车辆为准)等事宜，甲方自愿将本人名下的北京车牌指标及北京车牌号:京的所有权和使用权终生转让给乙方，双方经过充分协商达成如下意见： 一、甲方必须保证拥有的车辆指标具有合法性、真实性、有效性，并积极配合乙方完成车辆购买登记，保险等所有相关手续。甲方将该北京的北京车牌指标及车牌号:京转让给乙方终生使用权(即：乙方买断该车牌使 用权)，费用为万千元人民币整，由乙方一次性支付完
成。 二、甲方同意，由乙方出资购买的车辆悬挂上述北京车牌号的车牌。悬挂上述车牌的车辆实际所有权和使用权为乙方，甲方不对上述车辆所有权持任何疑义。甲方及其厉害关系人不享有该车任何权利，只是该车辆的登记人，不享有该车辆所有权和使用权，甲方不得对该车辆进行买卖、扣押、资产抵押及任何附加义务，乙方为该车辆的唯一债权人(包括付款转让后的车牌)。 三、在车辆购买过程中所产生的一切费用由乙方全部承担，甲方不承担任何费用。 四、车辆购买后，非因甲方原因，由于车辆所发生的一切风险、责任由乙方承担，甲方不承担责任(包括车辆的损毁、失窃，及财产损害纠纷等)。 五、车辆指标购买如遇出让人发生意外(受让人依然继承车牌、车辆的所有权和使用权)、国家政策、方针等变化或乙方在为该车辆的车牌办理年检、保险、交通事故理赔、更换车辆等需要甲方配合的事宜时，甲方无条件予以配合，并不再收取任何费用。
北京二手车及购车指标转让协议 出卖人（以下简称甲方）：____________________ 买受人（以下简称乙方）：____________________ 依据有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就甲方转让二手车及该车牌照给乙方的相关事宜，签订本合同。 第一条? 当事人及车辆情况 （一）甲方基本情况： 身份证号码____________________ 现居住地址____________________联系电话____________________ 备用联系地址____________________联系电话____________________ （二）乙方基本情况： 身份证号码____________________ 现居住地址____________________联系电话____________________ 备用联系地址____________________联系电话____________________ （三）二手车的基本情况： 车辆牌号_____________车辆类型_____________ 厂牌、型号 _____________颜??? 色_____________ 初次登记日期_____________登记证号_____________ 发动机号码_____________车架号码_____________
行使里程_____________km??? 车辆年检签证有效期至______年______月______???????????? 车辆保险险种______ 保险有效期截止日期 ______年______月______日 其它情况______ 第二条? 车辆价款 本车价款为人民币 _____ ___元（大写__ _________ _____ _____），该车牌照价款为人民币___ _____元（大写___ ______ _____），总价格__ _____元（大写____ ______ _ ____） 第三条?价款的支付 （一）甲方在乙方交清钱款的同时将车辆及其牌照、车钥匙及备份钥匙，此车辆所拥有的机动车产权证书、行驶证、保险单、完税证明、原车主的二代身份证交与乙方，乙方使用甲方指标以及身份证所购买车辆的所有权（包括报废车辆的所有权）虽然姓名是甲方，但实际所有权，处置权归乙方，甲方不得干涉。 （二）本合同签订当时，乙方将全部价款全部交付于甲方。 第四条? 双方的权利义务 （一）甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故；应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。 （二）虽然该车辆（包含更换机动车购车指标）购买后在甲方名下，但甲乙双方一致确认该车辆的所有权、使用权、处分权等均属于乙方，（更新指标过程中产生的所有费用包括车辆费用、登记费用、保险费、相关税费等均由乙方承担）。 （三）甲方保证其个人以及利害关系人不得对此车辆（包含更换机动车购车指标）主张任何
单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。 A．物 B．施工 C．行为 D．智力成果 2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。 A．代理的民事责任由被代理人承担。 B．代理人以自己的名义实施代理行为 C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．土地所有权 C．抵押人所有的机器设备交通工具 D．抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。 A．合同 B．连带责任保证 C．法律 D．一般保证 5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．业主 B．承包人 C．监理人 D．发包人 6、公证机关进行公证一般适用（）原则。 A．公平 B．诚实信用 C．自愿 D．公开 7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。 A．中标通知书 B．招标公告 C．商业广告 D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。 A．签订合同之前 B．合同成立之后 C．要约发生法律效力之前 D．要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。 A．有利于格式条款提供一方 B．不利于格式条款提供一方 C．不利于格式条款接受一方 D．格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。 A．违约 B．隐瞒 C．缔约过失 D．违法 答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。 A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A．原价格 B．交付时的价格 C．原价格和交付时价格中的较高者 D．原价格和交付时价格中的较低者
?单选题【本题型共 ?道题】 ? ?给水排水构筑物基坑开挖冬期施工时，应采取?）。 ??．防渗措施? ??．防晒措施? ??．降温措施? ??．防冻措施? ?下列??不属于天然气。 ??．纯气田天然气? ??．石油伴生气? ??．油制气? ??．煤矿矿井气? ?液化石油气由液态转为气态时，体积会增加??。 ??． ??????倍?
??． ??????倍? ??． ???????倍? ?道床混凝土强度达到设计要求（）以上，放可行驶轨道车或承重。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到???以上时，方能进行切割或锯切。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?给水管道压力试验相对于预应力混凝土管，其工作压力≤ ???时，试验压力为?????为工作压力?
??． ???? ??． ???? ??． ????? ??． ???? ?从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有??、盖挖法和暗挖法三种。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖顺做法? ??．盖挖顺做法? ??．盾构法? ???法是先明挖至车站顶板底面标高后，即完成顶板结构施工，并恢复道路交通。然后在顶板保护下自上而下逐层开挖并同时完成车站主体结构直至底板。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖法? ??．盖挖顺作法? ??．盖挖逆作法? ?路侧绿化带宽度大于 ?时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地
面积不得小于该绿化带总面积的?? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到??的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形。 ??．加固? ??．支撑? ??．保护? ??．平衡? ??城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于??为宜。 ??． ?? ??． ???