当前位置:文档之家› 工程履约委托保证合同

工程履约委托保证合同

工程履约委托保证合同

已出版

要点

乙方(受托方)为甲方(委托方)的工程项目提供连带担保责任,并保留对甲方的追偿权。本文本约定了债务追偿、担保费、保证金、反担保措施等条款。

工程履约委托保证合同

甲方(委托方):

统一社会信用代码:

地址:

联系人:

联系方式:

乙方(受托方):

统一社会信用代码:

地址:

联系人:

联系方式:

上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。

一、委托事项

1. 保证担保的范围

乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务,在保证期间,若甲方未能履行上述义务,乙方承担保函金额人民币(大写)(¥元)的保证责任。

2. 保证方式

乙方提供的保证为连带责任保证。

3. 保证期限

乙方保证担保的期限为保函的有效期,自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之日后天,即年月日止。

二、履行保证责任的方式

乙方有权选择以下方式履行保证责任:

(1)采取措施继续履行甲方的合同义务;

(2)在保函金额内赔偿受益人的损失。

三、债务的追偿

1. 一旦乙方履行保证责任,便有权开始对甲方的追偿程序。乙方向甲方追偿债务时,应向甲方出具:

(1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件;

(2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知;

(3)乙方履行保证责任的有关证明。

2. 乙方向甲方追偿债务的范围包括:

(1)乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息;甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后,应在个自然日内履行清偿义务;

(2)逾期违约金。若甲方不能在指定期间内履行清偿义务,应向乙方支付逾期违约金,违约金按照欠款金额的 %计算;

(3)乙方实现债权的一切费用;

(4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。

四、保证担保费

本项目保证担保费按核算,费率为保函金额的‰,即为人民币(大

写)(¥元),甲方应在本合同签订之日起个自然日内一次性交纳。

五、保证金

1. 保证金按保函金额的 %交存,共计人民币(大写)(¥元)。

2. 甲方自本合同签订之日起个工作日内,将该保证金一次性存入乙方帐户。

3. 该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管,甲方不得以任何理由要求支配该笔款项。

4. 经乙方确认,甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后,或保证期限届满,保函失效,乙方未履行保证责任,乙方将保证金及利息退还甲方,保证金利息按中国人民银行公布的同期企业活期存款利率计算。

5. 若因甲方违约,造成乙方承担保证责任,乙方无需经过甲方同意,有权用保证金优先受偿或履行债务,甲方对此不提出异议。

6. 若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产生的一切后果由甲方承担。

7. 甲方退还保证金时须提交以下资料:

(1)保函原件;

(2)本项目的建委竣工备案的证明;

(3)乙方开给甲方的保证金收取凭证。

六、反担保措施

1. 甲方除向乙方交存保证金外,向乙方提供如下反担

保:

2. 反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。

3. 设立反担保的有关费用由甲方承担。

4. 若因甲方原因未能落实反担保措施,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产生的一切后果由甲方承担。

七、保函的出具

乙方在以下条件成就后出具保函:

1. 甲、乙双方签订本合同后,甲方依约交纳保费并交纳保证金;

2. 乙方与反担保人签订反担保合同。

八、声明与保证

1. 甲方声明与保证

(1)甲方系依据中华人民共和国法律法规登记注册的企业法人,具备所有必要的权利及资格,以自身名义承包工程建设项目,并对其经营管理的财产享有合法的处分权。

(2)甲方签订和履行本合同是自愿的,是自身真实意思的表示。本合同的签订和履行未违背甲方的公司章程或任何对甲方有约束力的法律法规或合同。

(3)甲方向乙方提供的所有文件、资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。

(4)在保证期间,甲方如进行任何产权变动或经营方式的调整,须事先书面通知乙方;甲方如发生分立、合并,由变更后的机构承担本合同项下的义务。

2. 乙方保证

(1)遵守国家法律、法规和地方政府的有关规定;认真履行本合同中约定的义务。

(2)严格履行保证合同所约定的保证责任。

九、权利、义务的转让

未经乙方书面同意,甲方不得将其权利、义务转让给第三人;若经乙方书面同意转让,该转让行为在受让方与乙方重新签订全部有关文件并办理全部有关手续后生效。

十、违约责任

1. 本合同生效后,甲、乙双方均应完全履行本合同约定的义务,不得因其法定代表人的变动、产权或经营方式的调整而影响对本合同项下义务的履行。

2. 甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务的,应当承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

3. 在此甲方公司就履约保函向乙方公司如下条款:

(1)若甲方公司违约,导致乙方履行保证责任时,乙方可在履约保函额度内就发包人损失部分,要求甲方公司赔偿;

(2)在发包人根据履约保函向乙方索赔工作日内,甲方公司应将赔付金额、利息(按中国人民银行公布的同期贷款利率计算)和发包人实现债权的费用汇入发包人指定帐户。否则,甲方公司须向乙方支付延期支付上述款项的违约金,违约金按延期的支付金额

的 %计算。

(3)甲方按照乙方要求提供的所有的企业资料、证照、等情况均为真实、完整、合法的,无隐瞒、虚假、欺诈行为。

(4)乙方依据本合同向甲方公司要求连带清偿责任时,甲方公司无条件履行,放弃一切抗辩,不提出任何异议。

(5)甲方公司若违反上述条款,愿承担由此产生的一切法律责任无条件接受。

十一、管辖

1. 本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

2. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;

(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、合同生效

1. 本合同一式二份,各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。

2. 本合同经各方签署后生效。

签署时间:年月日

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

建筑工程履约担保合同书范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-031827 建筑工程履约担保合同书范

建筑工程履约担保合同书范本(2020 版) 合同编号: 保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方) 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》

(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %,数额最高不超过(大写),币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责

销售合同,合同履约保证金意思

销售合同,合同履约保证金意思 合同履约保证金的定义及特点 合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证,并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。那么合同履约保证金的定义是什么呢?合同履约保证金的特点有哪些呢? 履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。一般情况下履约担保是在保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天退回。 一、定义 简介 什么是履约保证金

商业合同 1.(商业合同)合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证。并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。它不是法定的债的担保方式,其性质和效力都缺乏法律依据。 期货领域 2.(期货领域)为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付,也不是为交易该商品而预付的定金,而是一种良好信誉押金。 详解 履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金,保证金数额由提供合约交易的交易所制定,其金额通常为合约总值的5-15%,当然,经纪商或委托经纪商还会自选制定额外保证金,这种额外保证金数额不会低于交易所规定的水平。另外,保证金水平还受市场交易风险大小所影响,在波动较大的市场中通常要付较多的保证金。同时,对套期保值和投机交易的保证金要也有所不同,一般前者所收保证金相对低些。保证金又分为初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者

合同履约情况证明[工作范文]

合同履约情况证明 篇一:合同履行情况说明 合同情况说明 由于本行业性质的特殊性,钢材价格随着市场的价格变动而变动,每天的价格都不固定,在签订购买合同的时候是框架协议,合同起着一定的制约双方的作用,制约货物的质量,价格标准,款项拖延的处理办法等。 20XX年与客户履行合同实际发生及剩余完成合同明细上游客户 下游客户 本公司销售回款的方式多种,主要分为:按照工程完工结款;工程进度结款;直接销售时间、数量结款。本企业回款比较及时,客户信誉良好是多年合作伙伴。 本公司与多家公司长期合作,签订大批量购销合同,因为上游进货需要现金交易,有时出现流动资金紧张。此笔贷款更能保证供货,本企业现金流量大,有正常利润和回款资金,还款没有压力。 北京诺亚腾商贸有限公司 篇二:履约情况证明 履约证明 xxxxxx有限公司(以下简称“xx”)于20XX年5月18

日与我项目部签订了劳务分包合同,负责xxxxxxx项目的施工。 xx公司在合同履行过程中,能严格按照施工图纸、施工组织设计、施工验收规范要求,组织具有相应资格证书、上岗证书的技术熟练的人员进行施工,工程质量可达到约定的标准,能按时完成项目部下达的施工节点任务。该公司拥有一定的承包资质和流动资金,能够及时支付农民工工资、材料款、设备款等其他款项。 xx公司在我项目部合同履行过程中履约情况良好,特此证明。 xxxxxxxxxxx20XX年9月3日 篇三:合同履约证明 篇四:信誉声明及履约情况证明 信誉声明 经本投标人认真核查,本投标人在20XX年-20XX年中没有出现过违法违规或失信行为,没有拖欠劳务费的败诉记录,没有无辜弃标的不良记录,也没有受到任何行政处罚。如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。 投标单位:××××建筑工程有限公司 日期: 20XX年02 月24日

履约保证金协议合同书

精心整理 履约保证金协议 甲方(全称):原乡安吉旅游管理有限公司 乙方(全称): 本履约保证金协议由双方于年月日订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方已于年月日签署了关于CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目(休闲度假综合体)施工合同协议,乙方在对建设工程施工合同协议条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同协议中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同协议签订后3日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目(休闲度假综合体)项目施工合同协议自行终止。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币壹仟伍佰万元(¥元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后3日内。甲方直接将履约保证金(无息)归还给乙方。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 精心整理

精心整理 精心整理 第六条其他 本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。甲方:(公章)乙方:(公章) 原乡安吉旅游管理有限公司 地址:湖州市安吉县溪龙乡地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:法定代表人 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:浙江安吉农村商业银行开户银行: 股份有限公司溪龙支行 帐号:帐号:

工程履约担保合同

承包人履约保函 尊敬的______________ (业主): 鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于______年月______日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额: 1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。 2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币元(大写:)。 二、保证的方式及保证期间 1、我方保证的方式为:连带责任保证。 2、我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任: (1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。 六、免责条款

履约保证金合同

履约保证金合同 合同编号:__________ 甲方: **贸易有限公司 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为 %/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):年月日年月日 合同签署地:东莞市莞城区

【最新推荐】企业合同履约情况说明怎么写-word范文 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 企业合同履约情况说明怎么写 篇一:执行施工合同履约情况说明 执行施工合同履约情况说明 一、第35.2中14.2及15.1款及补充条款关于承包人违约应承担的违约责任: (1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺 延的工期竣工的,承包人承担违约责任; (2)工程质量应达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国 家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任; (3)承包人的投标文件中确定后的建造师在施工期间不能更换,建 造师在整个施工期间离开现场不能超过总过去的15%,否者没超过一天,应向发包人支付违约金1000元,违约金由发包人从工程结算款中直接抵扣(特殊情况经业主同意除外) 以上三条违约情况,我方均未违约,按照施工合同如期完成所有施工任务。 福建省永凯建设工程有限公司 201X年11月15日 篇二:信誉声明及履约情况证明 信誉声明 经本投标人认真核查,本投标人在201X年-201X年中没有出现过违法违规或失信行为,没有拖欠劳务费的败诉记录,没有无辜弃标的不良记录,也没有受到任何行政处罚。如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。

投标单位:××××建筑工程有限公司(来自: : 企业合同履约情况说明怎么写 ) 日期: 201X年02 月24日 履约情况证明 经本投标人认真核查,本投标人在201X年-201X年所承建的工程项目以及招投标活动中,履约情况良好,设计质量良好,没有发生过向招投标行政监督部门投诉的情况,如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。 投标单位:××××建筑工程有限公司 日期:201X年 9月17日 篇三:工程合同履约情况表 上海国际建设总承包有限公司 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:01# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:02# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:03# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:04# 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部

工程建设招标投标合同(履约银行保证书范本正式版

YOUR LOGO 工程建设招标投标合同(履约银行保证书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

工程建设招标投标合同(履约银行 保证书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据本保证书,我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。 根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款,或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或

工程施工合同履约保证金的交纳

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事

活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一, 订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容 由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可 以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决 争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平 原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当 事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确 定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履 行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事 人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其 他违背诚实信用的行为。

工程履约担保保证合同协议书范本

工程履约担保保证合同 甲方(委托方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(受托方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 一、委托事项 1、保证担保的范围 乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务,在保证期间,若甲方未能履行上述义务,乙方承担保函金额人民币(大写)(¥元)的保证责任。 2、保证方式 乙方提供的保证为连带责任保证。 3、保证期限 乙方保证担保的期限为保函的有效期,自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之日后天,即年月日止。 二、履行保证责任的方式

乙方有权选择以下方式履行保证责任: (1)采取措施继续履行甲方的合同义务; (2)在保函金额内赔偿受益人的损失。 三、债务的追偿 1、一旦乙方履行保证责任,便有权开始对甲方的追偿程序。乙方向甲方追偿债务时,应向甲方出具: (1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件; (2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知; (3)乙方履行保证责任的有关证明。 2、乙方向甲方追偿债务的范围包括: (1)乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息;甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后,应在个自然日内履行清偿义务; (2)逾期违约金。若甲方不能在指定期间内履行清偿义务,应向乙方支付逾期违约金,违约金按照欠款金额的%计算; (3)乙方实现债权的一切费用; (4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。 四、保证担保费 本项目保证担保费按核算,费率为保函金额的‰,即为人民币(大写)(¥元),甲方应在本合同签订之日起个自然日内一次性交纳。 五、保证金

1、保证金按保函金额的%交存,共计人民币(大 写)(¥元)。 2、甲方自本合同签订之日起个工作日内,将该保证金一次性存入乙方帐户。 3、该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管,甲方不得以任何理由要求支配该笔款项。 4、经乙方确认,甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后,或保证期限届满,保函失效,乙方未履行保证责任,乙方将保证金及利息退还甲方,保证金利息按中国人民银行公布的同期企业活期存款利率计算。 5、若因甲方违约,造成乙方承担保证责任,乙方无需经过甲方同意,有权用保证金优先受偿或履行债务,甲方对此不提出异议。 6、若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产生的一切后果由甲方承担。 7、甲方退还保证金时须提交以下资料: (1)保函原件; (2)本项目的建委竣工备案的证明; (3)乙方开给甲方的保证金收取凭证。 六、反担保措施 1、甲方除向乙方交存保证金外,向乙方提供如下反担 保: 2、反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。 3、设立反担保的有关费用由甲方承担。

合同履约保证金管理规定

关于规范合同履约保证金管理的通知 基层各单位、项目经理部: 为规范合同履约保证金的管理,对化建发2011年70号《工程分包管理办法》中合同履约保证金的规定进行补充和完善,现予下发,望遵照执行。 项目管理处 2011年9月30日 合同履约保证金管理规定 一、合同履约保证金的收取 1、收取时间与收取程序 1.1合同签订以后投标保证金转为合同履约保证金,不足部分10日内由分包单位向项目部或基层单位财务补足。履约保函到期前30日,财务部门通知分包方重新办理。 1.2未足额缴纳履约保证金或履约保函的,财务部门不得支付任何工程款项。不得以扣除工程款的方式抵缴履约保证金。 2、收取金额 2.1合同价款低于1000万元时,收取合同价款10%的履约保证金;合同价款高于1000万元时,收取100万元履约保证金。 2.2合同履行中,如果合同价款变化幅度大于20%,应按照变化后的合同价款调整合同履约保证金额度。增加时由项目部或基层单位

通知分包单位补缴,降低时由分包方提出申请,项目部或基层单位、预算中心同意后,退还降低部分履约保证金。 二、合同履约保证金的退还 1、退还条件 1.1工程分包类施工完成,经建设单位、监理单位、项目部或基层单位工程验收合格,竣工资料整理完成并验收合格后退还; 1.2专业分包类施工完成,经监理单位、项目部或基层单位验收合格,完成中间交接手续后退还。 2、退还程序 由分包单位提出申请,经项目各责任部门及项目总工、质量安全经理、项目经理签字确认,到财务部门办理退还手续。

合同履约保证金退还申请表 说明:1、申请方应如实填写项目基本情况,并向项目部或基层单位提供完工证明。 2、项目部或基层单位应如实评价合同履约情况,提出退付意见,如有扣罚应提供相关证明材料,涉及多个专业时应增加相关专业工程师意见。

工程履约担保合同

承包商履约委托保证合同 (试行 ) 编号:(工 字)第 号 委托保证人(承包商,以下称甲方): 所: 法定代表人: 真: /、 ? 保证人(以下称乙方): 所: 法定代表人: 真: /、 ? 的《建设工程施工合同》 (以下简称主合同),乙方接 受甲方的委托, 同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。 甲乙双 鉴于甲方与 以下简称业主) 就 项目于 年 月 日签订编号为

方经协商一致,订立本合同。

第一条定义 本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实 际损失。 2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的%,数额最高不 超过人民币元(大写:)。 第三条保证的方式及保证期间 3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。 3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程 竣工 日期后日内。 3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期 间按照变更后的竣工日期做相应调整。 第四条承担保证责任的形式 4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任: 1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙 方支 付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。 2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。 第五条担保费及支付方式 5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2 双方确定的担保费率为: 5 .3 本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写:)。 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。 第七条乙方的追偿权 乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代 偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行 同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。 第八条双方的其他权利义务 8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起内,向业主出具《承包商履约保函》。 8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。 8.3 甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。 8.4 甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。 第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:

2020年施工合同履约保证金

施工合同履约保证金 最近发表了一篇名为《施工合同履约保证金》的范文,好的范文应该跟大家分享,重新了一下发到。 履约保证金合同 : : 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民 ___合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决

本合同适用中华人民 ___有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地 ___提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字): 关于规范合同履约保证金管理 ___ 基层各单位、项目经理部:

履约保证金合同范本_保证合同

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 市订立。月日在本履约保证金合同由双方于年为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法 律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。施工合同,乙方在对建设工程日签署了月第一条鉴于甲方与乙方于年施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的 () 履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限第二条于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。保证金额第三条 )作为履元(¥乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设第四条 工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保第五条 证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。乙方向甲方提供履约保证金后,第六条甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 争议的解决第七条 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠 纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。生效条件第八条本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履 约保证金之日起生效。A4大小\ 自由编辑\ 最新最热\ 标准模板第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 精品合同文档 1 甲方(盖章): 乙方(盖章):

履约保证金合同协议书范本 通用版

编号:_____________履约保证金协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(全称): 乙方(全称): 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币_________元(¥_________元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币_________元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币_________元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条其他 本协议一式_________份,具有相同法律效力。甲方执_________份,乙方执_________份。 甲方:(公章)乙方:(公章) 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人法定代表人 或授权代理人(签字):或授权代理人(签字): 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

履约担保合同范文

履约担保合同范文 履约担保协议书一 合同编号:______________ 委托人:___________________________________________ 地址:_____________________________________________ 受托银行:_________________________________________ 地址:_____________________________________________ 委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函,受托银行同意出具此项保函。 双方就有关事项签订协议。 一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函,受益人为 _________,担保金额_________元人民币。 二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为_______年______月______日。 三、委托人在受托银行开立保证金存款户,帐号_________,并一次存入_________元人民币。 该存款只用于支付受益人的索赔 四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的,委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保,受益人为_________(受托银行),担保额度为_________元。

委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时, _________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。 受托银行出具保函之前,委托人以可转让的自有资产 ____________元(其中企业债券____________元,金融债券 ____________元,国库券_________元)作为抵押,当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后,受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖,并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。 第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。 五、保函有效期内,受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件,有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。 受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。 保证金存款户不足支付的,可从委托人其他存款户支付。 六、委托人存款不足支付的,由受托银行垫付。 委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。 受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。 超过30日不还,加收20%利息。 七、委托人按担保金额的_________‰×_______(年)支付保费,共计_________元人民币。 保证费在每年______月______日交纳。 如过期不交,受托银行有权从委托人的存款中划拨。

工程履约担保协议

承包商履约委托保证协议(试行) 编号:(工字)第号 委托保证人(承包商,以下称甲方):住所: 法定代表人: 电话: 传真: 保证人(以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于年月 日签订编号为的《建设工程施工协议》(以下简称主协议),乙方接 受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保?甲乙双方经协商一致,订立本协议. 第一条定义 本协议所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主协议的约定履行主协议义务给业主造成损失时,由乙方按照本协议约定承担保证责任的行为. 第二条保证的范围及保证金额 2.1乙方保证的范围是甲方未履行主协议约定的义务,给业主造成的实际损失. 2.2乙方保证的金额是主协议约定的协议总价款的%,数额最高不超过人民币元(大写:). 第三条保证的方式及保证期间 3.1乙方保证的方式为:连带责任保证. 3.2乙方保证的期间为:自本协议生效之日起至主协议约定的工程竣工日期后日内. 3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整. 第四条承担保证责任的形式 4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任: (1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本协议第二条规定的保证金额. (2)由乙方在本协议第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失. 第五条担保费及支付方式 5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定

5. 2双方确定的担保费率为: 5. 3本协议生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写:)? 第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保协议?第七条乙方的追偿权 乙方按照本协议的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%—次性支付违约金? 第八条双方的其他权利义务 8.1乙方在甲乙双方签订本协议,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向业主出具《承包商履约保函》. 8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方. 8. 3甲方与业主有关主协议的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意? 8.4甲方应全面履行主协议,及时向乙方通报主协议的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合? 第九条争议的解决 本协议发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决: 9.1向法院起诉; 9.2向提起仲裁?(写明仲裁机构名称) 第十条甲乙双方约定的其它事项 第十一条协议的生效、变更和解除 11. 1本协议由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效. 11. 2本协议生效后,任何有关本协议的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议. 第十二条附则 本协议一式份,甲乙双方各执份. 甲方: 乙方:

合同执行情况说明函.doc

合同执行情况说明函 致:广西保利龙湖蓝湾发展有限公司 我司为保利山渐青二期铁艺栏杆制作安装单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆),具体原因系数说明如下: 1、土建原因:由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在 下料过程中尺寸出现一定偏差,以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装,故此批产品不得已只能返厂,然后重新加工生产、发货进场、安装,故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延:我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC 罗马柱没有安装,由于栏杆对于安装精度要求比较高,罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中,因此我司和贵方协商,

最终结论是:GRC安装完成后,具备工作面,栏杆方能安装,此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因:为确保工期,我司要求安装工人加班加点,利用一 切可以利用的时间做工,但事与愿违,一次下雨天做工,我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷,由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果,为避免同类事情发生,确保工人安全,体现甲方文明施工精神,我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工,此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明,呈贵司审阅! 聊城市高力金属材料有限公司南宁分公司 2012年4月26日

2021年建筑工程履约担保合同书范本

合同编号: 合 同 协 议 甲方: 乙方: 2021年03月07日

2021年建筑工程履约担保合同书范本 协议编号: 保证人(以下称甲方): 住所: 法人: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 法人: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方) 住所: 法人: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工协议》(以下简称主协议),甲方接受丙方的拜托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经沟通同意,订立本协议。 第一条定义 本协议所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主协议约定的工程款支付义务。 本协议所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主协议项下的工程总价的%,数额最高不超过(大写),币种。甲方在丙方发生以下情形时负责保证负责:丙方未能按照主协议的约定向乙方支付工程款项。甲方在保证范围内负责连带保证负责。 第三条负责担保负责的形式 甲方负责保证负责的形式:甲方代丙方向乙方支付主协议约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本协议第二条担保范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本协议生效之日起至丙方按照主协议约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必需全面履行主协议约定的义务,若乙方发生下列违反主协议义务的情形,致使丙方不能全面履行主协议,则甲方不再负责本协议项下的保证负责: 1、乙方未按照主协议约定的期限交付工程; 2、乙方未按照主协议约定的质量完成工程建设; 3、乙方未提供等额承包商履约担保。 二、丙方应全面履行主协议,乙丙两方应及时向甲方通报主协议的履行情况,并积极配合甲方进行按期或随时检查和监督。 三、乙方将主协议义务转让给第三人的,需征得甲方同意,否则甲方不再负责保证负责。 四、乙方与丙方合同变动主协议的,需征得甲方同意,否则甲方不再负责保证负责。 五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主协议,并对丙方在履行主协议过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。

履约担保协议书(一)-建设工程合同

履约担保协议书(一)-建设工程合同 根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。 鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速: 1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。 2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。 本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。 担保人(公章):_________承包人(公章):_________ 代表(签名):___________代表(签名):___________ _________年_____月_____日_________年_____月_____日签订地点:_______________签订地点:_______________

相关主题