发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
由甲方总承包施工的工程项目，经双方协商，将本工程部分楼栋的劳务作业分包给乙方施工。为明确工程内容及双方责任，达到
工程项目合同要求及本公司施工管理目标，按照国家有关法律、法规，本着公平自愿的原则，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务清包（包括辅材、小型机械设备）
四、承包范围：根据工程项目部提供的施工图纸包含的所有劳务工作。
A、木工工程内容：木工劳务工作内容，包括施工图纸所有的一次结构二次结构的木工工作及剃凿、清理等（含铁钉、铁丝、海绵条、胶带、小型手用机具、支模脚手架工作、模板及其支架制作、安装、拆除、整理等）。（包括塔吊基础、垫层、主体结构、二次结构栏板、装饰线、挑檐、挑线、挑板、花架、压顶、过梁、构造柱、空调板等所有的支模工程及文明施工有关人工费、临时设施工程人工费、本工程范围内所有相关的木工工作等）
B、泥工工程内容：桩头清除、开挖基槽清槽、修坡、降水排水、室内外回填土（包括夯实、不包括机械运土）、垫层、基础及主体结构二次结构浇捣、养护、墙体砌筑、室外工程台阶、通风道的安装、全部的泥工劳务工作内容及小型施工机具。（包括文明施工有关人工费、临时设施工程人工费、本工程范围内所有相关的泥工工作等）
C、装饰装修工程内容：包括楼地面、内外墙面、天棚、屋面、挑檐、楼梯、散水、装饰性工程的全部装修劳务内容。包括清理基层、搅拌砂浆、抹面、压光、养护。（包括文明施工有关人工费、临时设施工程人工费、本工程范围内所有相关的装修工作等）
D、脚手架工程内容（包工包料）：包括临时设施工程、各种洞口防护、防护棚、外墙脚手架等搭设与拆除、木工所用的支撑体系和加固所用的钢管和配套构件（包含配套的安全立网、平网、脚手板、槽钢、钢丝绳、丝扣、油漆、钢管、扣件、顶丝、垫片等，材料的租赁、采购、运费等）的挂设与拆除及全部工作内容的所需劳务、辅材及小型机具，包含所需要的一切材料（包括文明施工有关人工费、临时设施工程人工费、本工程范围内所有相关的架子工的工作等）
E、钢筋工程施工内容：包括除钢筋由甲方提供外，其余完成本工程内钢筋制作、安装、连接、焊接等所需全部材料、机具及劳务（￠14mm及以上的钢筋必须焊接），焊接形式满足设计及规范要求。（包括文明施工有关人工费、临时设施工程人工费、本工程范围内所有相关的钢筋工工作等）
F、本条针对所有班组：安全文明施工、临时设施包括：满足建设单位提出的文明工地统一标准（详见附件3）及现场安全文明施工要求所需的人工（外架、上下人行道的维护栏杆等人工）：承包范围内所需进出场的材料、设备装卸与倒运、加班、夜施、酷热及冬、雨季施工措施及防护，现场施工道路、场地硬化施工的人工等（含施工所需的小型机械及工具）。
J、本条针对所有班组:后勤保障包括对临水、临电、施工用水、施工用电的全部设施、工人床铺的使用时得维护保管，后勤保障的卫生打扫等。
H、其他包括：试验所需试件、试样的制作与搜集。防水工程、门窗工程等其他
专项目标的有关配合，土建部分机械设备基础制作安装所需人工、保护层垫块的制作与安装人工；钢筋棚、木工棚等其他机械、设备所需棚、房的搭设与拆除；井架及临时护栏、通道的搭设与拆除等全部材料及人工；满足安全文明施工形象的需要。
五、合同价款
1、本工程班组合同总价为元。
大写：人民币元
2、承包单价：
列单价按每平方米造价一次性包死方式确定，乙方为完成上述承包范围内的工程所付出的所有费用均包含在上述项目综合单价中，在结算时不得在单独列出及计算。
3、此承包单价包工、包工期、包数量、包工资、包质量及施工管理费、所有间
接费、大型机械进退场费、安拆费、高层建筑人工降效和施工措施所发生的人工费及施工不可预见费、抢工费、措施费、机械费、文明施工费、水平及垂直运输费、场地清理费、工具加工费、成品保护费、管理费、各种办证费、节假日补助费、误餐费、医疗费、差旅费、利润、奖金和国家及地方规定的任何收费、税金，必须加班费费率或汇率的变动等等，除合同条件另有说明外，乙方不得以任何方法调整或变更合同价款。
六、工程管理要求：
1、质量要求：工程质量达到合格等级。（按国家现行施工及验收规范标准以及甲方、业主、监理单位、质监部门的合格要求）
2、安全、文明施工要求：现场戴安全帽达到100%，无安全事故。创XXX市安全文明标准化工地。
七、工期要求
1、总工期历时天，开工时间 20XX 年月日，竣工时间20XX年月日。
2、工期要求：
设备、材料、资金等资源的投入，涉及到费用增加均由乙方自行承担，承担价格不做任何调整。
4、合同工期计划中得冬雨季施工，乙方需按甲方和监理审核确定的冬雨季施工法案进行冬雨季施工，由此而增加的所有费用已经包括在合同价款的包干中。
5、对于乙方未按照上述工期要求完成竣工验收合格，乙方每天向甲方支付合同总价5‰的违约金。
6、乙方必须按甲方、监理确认的进度计划（其中应包含甲供材料和甲方分包进场时间节点）组织施工，接受甲方、监理的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，乙方应按甲方、监理的要求提出改进措施，经监理确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
7、甲方不因节假日、法定假日、周末、夏收、秋收人员短缺而向乙方支付任何补偿，乙方并不应因此而造成工期拖延。因抢工所发生的费用已经包括在合同造价内。
8、如果乙方的实际施工进度滞后与合同规定的进度计划，同时甲方和监理均认为乙方很难保证合同工期，那么甲方有权将乙方所承包的工程部分或者全部委托给其他单位负责施工，乙方须无条件接受。
9、乙方承诺不在因春节假期、节假日、麦收、秋收等原因减少在现场施工劳力，否则甲方有权视情况处以违约金。
10、为配合展示、政府领导检查、配套施工等原因，甲方有权要求乙方调整施工工序。
11、尽管合同已有其他规定，若因乙方工期延误而引发业主索赔时，乙方应承担由此给甲方带来损失，乙方同意甲方有权在任意一次对乙方的付款审核中扣除该损失，同时甲方有权保留向乙方进一步追偿的权利。
12、凡由于乙方自身施工组织原因未能按本合同各种约定分部分项进度计划时间节点完成施工任务，造成工期延误的，乙方需向甲方支付违约金，支付方法为：工期延误5天以内，按3000/天计算；工期延误5天以上，按5000/天计算。
八、付款方式
1、乙方满足工程进度要求的前提下，甲方每月支付乙方工程款的万元
2、施工至主体封顶并合格且符合工期要求的情况下，甲方支付至乙方合同总价款的 %
3、内外檐抹灰（含墙楼地面的各种做法）施工完毕并合格且符合工期要求的情况下，甲方支付乙方合同价款的20%
4、竣工验收合格并办理结算，支付至结算总价的97%，剩余3%质保金在质保期责任满后，扣除相应费用后支付。
5、乙方因自身原因中途退场的，则按乙方已完合格的70%结算。
九、双方责任
1、甲方责任义务
①负责组织图纸会审，技术和安全文明施工交底，编制施工组织设计和总工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。
②负责工地现象的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、监督与管理。
③提供工程所需要的材料：模板、木方、辅助材料、相应机械。
④提供水准点，坐标点，检查轴线施测、标高控制点的施测。
⑤提供施工图1套
⑥水电设施：甲方提供电源至二级箱、水源接至现场。
⑦按合同约定及时支付工程款。
2、乙方责任义务
①负责进场工人的食宿（现场不准自设食堂，任何时候承包方不得安排工人住在施工现场）、暂住证办理、上岗培训等、费用已包括在承包价格内。
②乙方使用甲方提供的床铺，床铺在使用期间，乙方负责妥善保管。工程完工后，乙方需保质保量的退还所领床铺，损坏床铺以每套200计价，并从工程结算款中扣除。
③乙方必须制定专职管理人员，负责安排施工、人员调动、技术管理、安全文明施工和工程质量管理工作。
④乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式两份。
⑤乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、知道及管理，遵守甲方现场的各项管理制度。准时参加公司召开的各项会议，服从业主、监理单位公司、项目部的现场管理。
⑥严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工质量验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方现场管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优质等级。
⑦严格进行本班组人员的安全生产教育。每个工人入场时，都必须进行安全教育，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡因一切违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任，与发包方无关。
⑧必须做到文明施工，遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，工完场清。搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个人工人遵守纪律，不打架，不生滋惹非，若违反，乙方要承担一切责任。
⑨绝对服从甲方的工程进度安排、质量管理、安全管理。班组长必须在操作作业现场，未经项目经理和现场施工管理人员统一不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
⑩负责组织工人调迁，安排所有机具的操作人员（特殊工种须有上岗证和资格证），费用已包括在承包价格内。
11乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款○
处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清退离场。
12乙方确认为派驻工人的施工代表负责同常施工管理、协调工作。○
13在甲方、监理及有关部门检查质量、轴线施测时，乙方必须无条件及时主动派○
专人（二~三人）配合
14乙方应负责自身和所有分包商的成品保护工作，对于因乙方原因造成的成品损○
坏，由乙方负责修复，并且甲方有权视损失程度要求乙方支付违约金，并保留进一步追偿的权利。
十、施工人员管理
1、本工程采取实名制，承包方的用工人员备案率要达到100%，发生人员变动时必须在十内办理备案手续，否则视为严重违约，承包方应按200元/人向发包方支付违约金。
2、承包方必须与每一名员工签订劳动合同，劳动合同一式三份，甲方、乙方、员工各持一份。承包方必须按法律规定办理有关证件。
3、承包方在施工过程中，需安装XXX市建设委员会的要求，每月向发包方呈报施工人员名单，身份证复印件，施工人员工资表，考勤表，施工人员变动申请表，严禁承包方随意变动施工人员及转包。发包方若发现承包方未达到XXX市建设委员会要求，发包方有权终止合同（决算已完成工程量，按照合同单价和已完建筑面积，承包方还应承担由此给发包方造成的一切损失费用）。
十一、结算要求
1、结算时间：工程竣工验收合格之日后，乙方将办理好的工程竣工结算交给甲方，甲乙双方在10天内审定完毕，并经双方有关负责人签字。
2、结算对象：甲方结算专业人员与乙方签约代表，任何其他人员不得参与结算。十二、履约保证金
1、乙方确认按3万元作为本工程的履约保证金，以现金或完成工作量，按规定程序办理，保证金的履约条款。（详见附件）
2、；履约保证金返还条件：乙方按期竣工且质量达到合格。
3、履约保证金的返还时间：履约保证金在由乙方承包施工的工程全部竣工验收合格之日起1个月内返还。（竣工验收合格之日指竣工验收合格证书所示日期为准）
十三、其他有关规定
1、乙方必须严格遵守执行各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者予以清退离场。
2、按照XXX市安全文明工地标准和项目部具体要求进行文明施工。乙方如未达到项目要求标准，乙方同意按照5 元/㎡建筑面积给甲方经济补偿。在结算款中一次性扣除。
3、项目部有关管理人员有权对以下情况进行违约处理：
①不戴安全帽或安全帽不系帽带者，每人每次违约金100 元。
②严重个违反有关操作规程者，每人每次违约金500 元。
③不听从指挥，冒险作业或对下达的安全整改要求不认真执行者，每次违约金500元。
④因乙方施工班组人员不足、管理不力等影响工期，每拖延一天，违约金2000 元。情节严重的，甲方有权部分或全部收回所发包的工程，另行发包。由此所造成的损失由乙方承担。
⑤乙方必须保证轴线、垂直度、构件尺寸、标高符合规范要求。每出错一处违约金500 元。
⑥每层拆模后三天内，乙方必须清理干净并通知项目部验收，否则不得办理结算，且每拖延一天违约金1000元。
⑦现场未经甲方批准不得住人，每发现一人次，违约金500元。
⑧承包商严禁雇佣童工及未成年人，若承包方使用，一经发现，除立即解除合同外，还对承包方处以2000元/人的违约金。
⑨承包方如不按照安全文明施工要求施工，出现较严重的安全隐患时承包方按500 元/处进行处罚。
⑩特殊工种必须持有效证件上岗，若发现无证上岗或持假证上岗，发包方有权立即解除合同并给予500元/人次的罚款。
11本工程采用实名制，承包方的用工人员备案要达到100%，发生人员变动时必○
须在十日内办理备案手续，否则视为严重违约，承包方应按200元/人支付违约金
12承包方在施工中得文明标化未按发包方要求完成，发包方有权调配其他队伍完○
成，并按实际用工从承包方劳务费中扣除；发包方，建设单位等单位通知考察或检查，由于承包方平时施工不到位，发包人要求突击清理现场等，一切用工承包方不得另行计取；承包方在施工中应严格控制好施工现场内的环境污染，如因此被业主单位、政府部门查处，由此造成的一切费用均由承包方承担，并按有关规定改至通过。
13工程质量一次性达合格，若乙方达不到此规定，乙方除了返工直到达到合格外○
（费用由乙方负责），乙方给甲方10元/㎡建筑面积的补偿。由此超过工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。
4、主要材料管理规定：
①按照XX市20XX年定额中规定的损耗率（定额中未包括部分双方协商确定）核算乙方应领数量，超领量扣款从结算中扣除，按如下公式计算：
超领扣款额=｛∑【各种甲供材（实际领用量-包干量-变更签证量）*甲供价格】｝*1.25（25%为甲供材超领管理费）
○2每次钢筋进场由双方签收，供货厂家数量。
③商品混凝土损耗在1.5%以内。
④奖励措施，各种材料用量的按节省额的50%作为奖励。
5、承包方未达到双方所签合同的要求，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂停施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同，所造成损失由承包方承担。
6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其一切损失均由承包方承担。
7、出现以下情况时，甲方有权解除合同
①承包方没有能力继续履行合同，如工期严重滞后、出现严重质量问题、出现重大安全事故且主要责任是承包方管理不力的。
②不服从甲方现场管理、不参加甲方组织的各种会议的。
③业主或者监理认定承包方存在严重质量问题的。
④对劳务人员的管理出现严重混乱的。
十四、安全生产方面约定
1、安全生产必须符合国家和XXX市有关标准。
2、安全事故的处理规定：乙方人员在工地施工期间内，如乙方违规施工，则一切责任由乙方承担。
十五、治安、保卫
1、在工地内严禁打架斗殴。
2、不论在何种情况下，凡因打架造成的一切损失，除肇事者本身负责外，承包
人必须承担全部责任，根据项目部内部协商、或经地方司法调解、或经法院裁决，所有损失如肇事者无力赔偿，甲方有权直接扣罚乙方的工程款。
十六、违约责任
1、合同生效后，乙方不履行合同或单方面终止合同或因乙方违反本合同约定造成甲方终止合同的，应向甲方承担总承包造价的10%的违约金并赔偿甲方损失。
2、当本合同约定的解除条件成熟，甲方行使合同解除权同时，只需向乙方发面通知，合同自通知发出一时解除，乙方应在接到甲方通知后三天内完成退场，否则乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
十七、工人工资条款
甲方按本合同约定付款，乙方不得任何理由拖欠工人工资；乙方不得以任何方式鼓动、暗示工人作出影响甲方利益的任何行为，否则，甲方有权以违约论处，全额扣除乙方的履约保证金。
十八、保修
1、保修期间，因乙方原因造成的工程承包范围内的任何部位出现质量问题，均属乙方的保修范围。
2、保修期内发生保修事项，乙方应在接到甲方或建设单位的物业管理公司通知后24小时内派人赶到现场进行处理，否则，甲方有权雇佣第三方处理，发生的费用由乙方承担，如保修金不足以补偿所发生的费用，该费用作为乙方的债务，甲方有权追偿。
3、保修金返还方式：工程竣工验收合格满三个月时余额一次付清。
十九、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
工程施工劳务合同书范本(合 同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-090424
工程施工劳务合同书范本(合同范本) 合同编号：__________ 甲方：____________________ 乙方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔
甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款，双方共同遵守： 第一条、工程概况 1、工程名称：____________________________。 2、工程地址：____________________________。 3、建筑面积：____________________________。 4、结构类型：____________________________。 5、工程造价：____________________________。 第二条、承包方式 承包方（乙方）对_______________工程项目劳务人工费总承包。 第三条、承包范围 1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）。 第四条、承包工期 1、开工时间：______年______月______日 2、竣工时间：______年______月______日 第五条、费用标准 1、劳务费按实际施工建筑面积每平方米______元。 2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。
3、工程在施工过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币______以内，甲方不另外补份，变更量在______元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。第六条、工程质量 在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。 第七条、履行保证金及劳务人工费及支付： 1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币______万元整。 2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币______万元整。 3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的______%支付乙方劳务费，以每本月_____日进行工程量的结算，次月五日内支付____%人工工资。 4、现场除合同包干外的另外用工，每日平均_____元，技工为每日_____元。 5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。 6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 第八条、甲、乙方的职责 1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的材料，其余均由甲方负责。 2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。 3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。 第九条、违约责任 甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。 第十条、纠纷解决方式 因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。 第十一条、附则 1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。 2、本合同自双方签署之日起生效。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-028397 建筑施工劳务承包合同(合同
建筑施工劳务承包合同(合同范本) 甲方：___________________（以下简称甲方） 乙方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按_______元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
编号： LW-20219891 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 建筑工程劳务承包合同书范本最新 This contract will be effective after being signed by both parties.
[标签:titlecontent] 甲方（发包方）： 代表人： 乙方（承包方）： 责任人： 以合同法为依据，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就___________工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）承包范围： （四）承包金额： 第二条、工期 （一）开工日期：____________________________ （二）竣工日期：____________________________ 第三条、施工技术要求
（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 （二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 （三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第四条、双方职责 （一）甲方工作 1、提供食宿条件； 2、为乙方施工协调有关工作关系； 3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。 4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。 （二）乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。 2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。 4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。 第五条、工程质量与验收
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械
设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。
劳务施工承包合同范本 劳务施工承包合同范本第1篇 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须
确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____
内部编号：AN-QP-HT358 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建筑施工劳务承包合同通用范本
建筑施工劳务承包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围
施工劳务承包合同范本 甲方：___________________（以下简称甲方） 乙方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的木塑板加工及安装工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 商洛市滨江银杏公园五标段马连峪人行栈道桥和构峪河人行桥。 二、承包方式与要求 该工程甲方采用包工包料一价清的方式将本项目的木塑板材料，安装、人工、运输以及工人食宿承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按照完工后实际完成量据实结算，综合价为_______元/㎡的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：木塑板原材料，木塑板运输费用、图纸木塑板安装所需的各种辅料、木塑板安装所需的一切劳务用工、正常施工工艺下的所需辅料、劳务人员食宿等，甲方只提供木塑板安装所需的电源。 四、工程质量与安全
乙方必须严格按照图纸设计以及相关规范要求施工，所有的原材必须按照合同签订时决定的原材供料，不得私自更替变动。 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方原材队伍进场后，其先期费用由乙方负责，待人料到位后甲方适当支付乙方部分生活费用，待木塑板安装施工后甲方按照
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 房屋建筑劳务承包合同正 式版
房屋建筑劳务承包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 工程发包人： (以下简称甲方) 工程承包人： (以下简称乙方) 身份证号码：住址：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同遵守。 一、工程名称：住房 二、工程地点：板桥珠西 三、承包方式：劳务承包(即包人工、
包设备、包质量、包安全文明生产、包工期。如图及式样变更在现浇前由甲方验收后可浇筑，浇筑后可视为现实标准)。 四、承包总价：该工程承包总价为人民币 1、不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2、承包范围：建筑按檐口各层的实际面积计算，单价为每平米实际面积按测量为标准。不包括内外墙以及所有装潢。结顶、阳台、瓦片各按半层计算。 3、所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护由甲方专人养护，但乙方有权指导及时间规定，如果发现养护不到位，质量出现问题，乙方承担一定责任。
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)：(提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：房屋建筑工程 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。
2.2开始工作日期：年月日(提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方每提前一天奖励元。(提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额) 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误； 2.3.2 业主同意的工期顺延； 2.3.3 因重大变更引起工程量增加或减少。 如业主要求工期提前或缩短时，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，确保合同工期。 2.4详细施工计划（含节点计划），甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 2.5本合同执行过程中，如遇发包人调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 第三条双方驻工地代表 3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。 3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，身份证号：，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。 3.3双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。 第四条保证金
劳务承包合同 发包方： 承包方： 鉴于甲方承建工程，因施工需要，经双方协商，拟由乙方进行劳务承包，甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺，双方达成如下协议。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 第二条承包范围 合同工序及项目范围包括： 第三条承包方式及价格 单价包干：本合同采取单价包干，在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。 （总价包干：合同范围内工程项目，采取项目总价包干，在整个合同执行期间，价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础，固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少，应以实际完成工程量结算合同价款，相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。
本合同总价包干为：＿＿＿＿万元。） 本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用，以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 第四条履约保证金 本合同履约保证金为现金＿＿万元，由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。 第五条质量保修金 本合同质量保修金为合同总价的＿＿%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的＿＿%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。 本合同质量保修期为一年，从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后，如无质量问题，退还乙方质量保修金本金，不计息。如涉及隐蔽工程，乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明，否则，不予办理退还手续。 第六条材料供应 为保证工程材料质量，本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料，超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。 甲供材料以外的其他材料，由乙方自行采购，也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可，方可投入使用，必须保证将合格材料用于工程。 第七条工期进度 本工程自＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。 （本工程工期共＿＿天，自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。） 乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目，按期开工，并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。 乙方根据合同项目工期的要求，上足机械、人员、材料，乙方不能满足合
建筑工程劳务承包合同书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第一款：工程概况 １.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3结构类型：框剪结构 1.4合同工期：按总包方的要求确定。 第二款：承包范围 施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容： 2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。 2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。 2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对
拉杆并堆放到指定地点。 2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。 2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。 2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。 第三款：承包价款 3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 3.2+0.00以上按模板接触面积计算。 第四款：质量要求 4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。 4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。 第五款：工程工期 5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。 5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
施工劳务承包合同 甲方：____________________ （以下简称甲方） 乙方：___________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的________ 程的劳务承包给乙方，为明确双方权 力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 、工程名称与地点 该工程为______________ 工程，地点___________________ 二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该________ 程按________ 元/ （m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证”严禁有非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。