当前位置:文档之家› 建设工程勘察设计合同

建设工程勘察设计合同

建设工程勘察设计合同

工程名称:花都区园林绿化景观提升建设工程-马鞍山公园维修改造工程

工程地点:广州市花都区马鞍山公园

合同编号:

勘察证书等级:

设计证书等级:

发包人:广州市花都区城市管理局

承包人(勘察人、设计人):

签订日期:2018年月日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

目录

第一章合同协议书

第二章勘察合同条款

第三章设计合同条款

附件一发包通知书

附件二工程勘察费用计算表

附件三工程设计费用计算表

附件四廉政合同

第一章合同协议书

发包人:广州市花都区城市管理局

承包人(勘察人、设计人):

本项目经勘察设计招投标,《发包通知书》广州公资交(小额)字【2018】第【】号。发包人广州市花都区城市管理局确定承包人承担花都区园林绿化景观提升建设工程-马鞍山公园维修改造工程的勘察、设计任务,工程地点为广州市花都区马鞍山公园。经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订依据:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条本合同的组成文件及优先次序:

2.1本合同协议书。

2.2勘察合同条款。

2.3设计合同条款。

2.4发包通知书。

2.5 发包人要求及技术规范。

第三条本合同项目的名称、规模、特征:

1、项目名称:花都区园林绿化景观提升建设工程-马鞍山公园维修改造工程

2、项目规模、特征:本工程位于广州市花都区马鞍山公园,主要建设内容为:对公园主园路进行改造,主园路长约1700米、在主园路旁增设4个休息亭廊、厕所升级建设、绿化景观带建设等工程。工程总投资约996.64万元。

第四条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间:

签定合同后2天内,发包人将线路平面图、地形图提交承包人。

第五条费用及支付方式:

5.1 费用:

5.1.1本项目勘察设计费(中标价)为人民币万元(大写:),其中:勘察费为人民币万元;设计费为人民币万元(勘察费、设计费为暂定费用,作为合同签订后发包人向承包人支付定金的依据)

5.1.2本工程勘察费、设计费依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》

计价格[2002]10号文收费标准计算。

5.1.3结算原则:按上述5.1.2收费标准进行结算,工程设计基价以花都区财政

投资评审中心审核的施工图预算价为基数核算设计费;工程勘察费按实际完成勘察工作

量(经发包人确认的量)进行结算;国家规定的收费标准中没有的收费项目,由发包人、

承包人另行商定。

5.1.4勘察费、设计费结算价最终以花都区财政投资评审中心审核价意见书为准。

5.2 支付方式:

5.2.1勘察费支付方式:

(1)合同签订并已生效,勘察人已完成进场,具备开工条件,发包人向勘察人支

付合同价的20%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费)

(2)勘察工作全部完成,勘察人提交所有合格的勘察成果报告给发包人,发包人根据实际完成工作量进行审核确认,工程经花都区财政投资评审中心预算审核后,发包人向勘察人支付由区财政投资评审中心预算审核的勘察费总额的80%(含定金)。

(3)待工程竣工验收结算后,按照本合同条款5.1.2、5.1.3的原则结算,并经花

都区财政投资评审中心结算审定后,发包人向勘察人结清全部勘察费用(无息)。

5.2.2设计费支付方式:

(1)合同签订并已生效后,发包人向设计人支付设计费合同价的20%的定金,计万元(合同履行后,定金抵作设计费);

(2)承包人向发包人提交完经相关部门评审通过后的方案设计、初步设计、施工

设计图和施工图预算书及相关电子文件,工程预算并经花都区财政投资评审中心审核后,设计费可支付财政预算评审设计费总额的 50 %(含定金);

(3)待本工程施工进度完成50%时,发包人向设计人支付区财政预算评审设计费总额的 65 %。

(4)待工程竣工验收合格后,发包人向设计人支付区财政预算评审设计费总额的80 %。

(5)待工程竣工验收结算后,按照本合同条款5.1.2、5.1.3的原则结算,经花都区财政投资评审中心结算审定后,发包人向设计人结清全部设计费用(无息)。

5.2.3财政投资项目付款时间以财政部门批准为准,具体支付规定见“广州市花都区城市管理局关于明确合同中支付条款相关规定的通知”

5.2.4双方委托银行代付代收有关费用。

5.2.5承包人收款时需提供合法票据。

5.2承包人收款时所使用的“开户银行名称、账户名称及账号”必须与发包人签订合同时所填写的“开户银行名称、账户名称及账号”一致、且签订后不得变更,否则发包人有权拒绝付款,所造成的一切后果由设计人承担。

第六条当项目的建设发包人变更时,发包人应书面通知承包人并协商合同终止或变更事宜。

第七条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

第八条本合同发生争议,发包人、承包人应及时协商解决,协商不成时,发包人、承包人同意由广州仲裁委员会仲裁。

第九条合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效;本合同项目的服务至施工竣工验收合格为止。本合同一式捌份,其中正本贰份,合同双方各执壹份,副本陆份,发包人执叁份,承包人执叁份。

(以下本章无正文)

发包人名称:承包人名称:

广州市花都区城市管理局

(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:510060 联系人:联系人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:

户名:

银行帐号:

第二章勘察合同条款

第一条工程勘察任务(内容)与技术要求:本次勘察,应在发包人向勘察人提供的文件资料的基础上,根据已确定的设计方案对工程范围内进行工程勘测及地质勘察工作,以便为确定工程构造的布置及编制工程设计文件,提供准确完整的勘测及地质资料。技术要求执行《岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》、《城市测量规范》等。

第二条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料十份及电子文件一份(在标签处加盖公章),勘察成果资料中要列明具体子目。发包人要求增加的份数另行收费。发包人若有要求提供过程资料,勘察人有义务按发包人的具体要求(包括内容、格式等)提供。

第三条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

3.1开工及提交勘察成果资料的时间

3.1.1本工程勘察工期:合同签订后,勘察人收到发包人发出的进场通知起计10日内提交勘察成果文件。并应完全满足设计工作进度的需要,由于勘察人的原因未能及时提交成果资料,导致工程设计进度受到影响时,按本合同第二章第五条规定处理。

3.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

3.2收费标准及付费方式:按第一章第五条执行。

3.2.1本工程勘察费暂定为人民币万元(大写:)

勘察费按实际完成勘察工作量结算,结算价以花都区财政投资评审中心审核价意见书为准。

3.2.2勘察人应于每月18日前将“勘察设计进度月报表”一式四份报送给发包人。

第四条发包人、勘察人责任

4.1发包人责任

4.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,

并按第二条规定提供文件资料。

4.1.2发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等),并承担相关费用。

4.1.3若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应协助安全保卫工作,按国家有关规定,协助勘察人对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

4.1.4勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

4.1.5由于发包人原因造成勘察人停工、窝工,工期顺延。

4.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

4.2勘察人责任

4.2.1勘察人应在进场前编制勘察方案送发包人审批,按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求并经建设管理单位审定的勘察方案进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

4.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;勘察人因勘察质量造成重大经济损损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为直接损失部分勘察费的300%。造成第三方损失的,由广州仲裁委员会进行仲裁,并根据仲裁结果承担责任。

4.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,报发包人或技术咨询公司审核,发包人批准后方可实施。

4.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

4.2.5勘察过程中,勘察人应做好现场管线等的保护工作,勘察施工前应做好探管工作。由于勘察人的原因而造成对管线或第三者财产的损坏,由勘察人负责赔偿。

4.2.6在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务,所有勘察成果未经发包人书面同意不得向第三方披露。

4.2.7勘察过程中,在有毒、有害等危险场所现场作业时,勘察人应对现场作业人员做好保护措施,并配备安全防护设施。

4.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第五条违约责任

5.1由于发包人未协助勘察人解决工作条件而造成停工、窝工或来回进出场地,发包人应将工期按实际工日顺延。

5.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时提供合格的勘察成果资料给发包人,每延迟一天,发包人扣除合同勘察总价的5‰作为罚金。

5.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

5.4本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第六条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第七条其它约定事项:

7.1考虑此类工程常受场地条件限制、规划调整及方案或设计评审要求修改等多因素影响,引起工程变更致使勘测工作量增加或减少。当出现上述情况时,双方应及时确认实际发生的勘测工作量,并按实际完成工作量与本合同条款5.1.2、5.1.3条结算勘测费。

7.2关于勘察深度的要求:

(1)按国家现行的勘察深度要求规定.

(2)初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘察和水文地质勘察,基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质

资料和地震资料时,必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测,对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况。

(3)初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察,较准确标定其坐标位置及走向。

(4)初步勘察时,应将平面控制点、必要的水准基点,准确地测放在地面上并加以保护。

(5)详细勘察时,对建筑物基础及软土地基处理的深度,应进行详细的工程地质勘探,不得以钻探困难为理由留给施工处理(有征地拆迁困难的除外)。

(6)勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标,以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

7.3后期工作

7.3.1配合施工

(1)当工程进入施工阶段,勘察人必须配合施工,发包人不另支付配合施工费用,此期间工作内容如下:

(2)对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底;

(3)现场交桩;

(4)勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作,并对因勘察原因造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。

7.3.2勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查,并提出勘察文件质量检查报告,在竣工验收前交发包人。

工程完工后,勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结,并于竣工后三个月内完成初稿,交发包人。

7.4勘察质量监控

7.4.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确,并能满足国家有关法规及技术标准的要求,满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

(4)勘察人应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度,满足施工图设计中计算的工程数量、建设用地征用的需要。

(5)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近,满足设计要求,最低限度减少不必要损失。

7.4.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批

程序,并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经设计咨询单位或发包人签认后才能开展下阶段工作。

7.4.3勘察工作管理及质量控制

(1)编制勘察文件,应以下列规定为依据:

1)项目批准书;

2)城市及管网规划;

3)工程建设强制性标准。

4)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

(2)发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制,勘察人应接受其监督,并无偿提供所需要的文件、数据、图表(包括原始数据和图表)和样品等。

(3)要求勘察人与设计人相互协作、紧密配合。

(4)勘察人必须按发包人的既定勘察工期目标与设计工期目标,按质按量完成勘察任务,不得拖延设计工作的开展。若勘察人由于勘察质量问题引起工程返工量达工程总量的20%,或因自身原因延期提交勘察文件超过一个月,致使设计工作无法正常开展,则按勘察人违约处理,发包人有权采取调整勘察队伍等措施以完成既定的工作目标,以保证整个工程的顺利实施。

(5)勘察人在进行勘察工作中,为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用,由勘察人承担,发包人不予支付。

(6)对有特殊要求的专业勘察工作,经发包人同意后,允许勘察人将该部分勘察工作分包给有相应资质的勘察单位完成,勘察人对其勘察质量和勘察工期负责,否则,视为违约,并承担由此造成的一切损失。

(7)勘察人须熟悉并执行发包人制定的《变更设计管理办法》、《竣工档案整理验收管理办法》、《竣工实物验收管理办法》等管理办法。

(8)勘察人必须服从发包人审核确认的设计咨询单位制定的《勘察设计咨询工作大纲》中的要求,并接受设计咨询单位的检查、验收。

(9)勘察人必须遵守所提交的勘察计划的规定,不得无故更换合同内的勘察参与人员。

(以下本章无正文)

第三章设计合同条款

第一条设计依据

1.1发包人给承包人的委托书。

1.2发包人提交的基础资料。

1.3承包人采用的主要技术标准是:

1、

2、

第二条本合同项目的名称、规模、投资及设计内容(根据行业特点填写)

1、项目名称:花都区园林绿化景观提升建设工程-马鞍山公园维修改造工程

2、项目规模、投资:本工程位于广州市花都区马鞍山公园,主要建设内容为:对公园主园路进行改造,主园路长约1700米、在主园路旁增设4个休息亭廊、厕所升级建设、绿化景观带建设等工程。工程总投资约996.64万元。

3、设计内容:花都区园林绿化景观提升建设工程-马鞍山公园维修改造工程设计图纸(包括方案设计、初步设计、施工图设计)。

注:1、上述文件份数,发包人有权根据实际需要增加或减少4份的范围内调整,承包人不得有异议或要求增加费用。

第四条收费标准及付费方式:按第一章第五条执行。

4.1本合同的设计费暂定人民币万元(大写: ),

设计费结算价以花都区财政投资评审中心审核价意见书为准。

第五条承包人应执行发包人制定的《变更设计管理办法》中的规定,任何类别的变更设计必须按发包人规定的程序和审批进行,严格遵守“先批准、后变更”的纪律,未经发包人批准自行变更,承包人需承担责任,且发包人不予支付费用。

第六条双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正

确性及时限性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第三条规定

的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设

计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资

料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

6.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。

6.1.5在施工过程中需设计人到现场的,设计人应派员参加。

6.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人向发包人

提供解决。

6.2设计人责任

6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第

六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、

规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。

6.2.2设计合理使用年限按国家规定执行,年限为≧50年。

6.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

6.2.4计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的300%。造成第三方损失的,由广州仲裁委员会进行仲裁,并根据仲裁结果承担责任。

6.2.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

6.2.6设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加交(竣)工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.2.7本项目设计人必须配合发包人指定的设计审查及认证单位做好设计咨询工作,向其提供有关的图纸、文件、工程量计算书(含电子文件)等资料;并必须按其要求修改技术文件、图纸、技术规范、工程量清单等,直至重新设计至通过审查。

6.2.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人向发包人提供解决。

6.2.9设计人必须配合发包人做好本工程的各项招标工作及工程预算评审。

第七条其他约定的事项:发包人的要求

7.1关于设计深度的要求

(1)按照建设部文件《关于颁布〈市政公用工程设计文件编制深度规定〉的通知(建质[2004]16号)规定执行。

(2)按有关技术标准、设计规范(标准)要求。

(3)各专业设计应同步进行,设计单位应指定总体设计人,统筹布局,做好各项设施的协调和衔接、位置预留,不得留待施工中临时变更。

(4)对技术复杂或规模较大的主要分项工程应作方案比较。

(5)初步设计文件的深度,应当满足编制施工招标文件,主要设备材料订货和编

制施工图设计文件的需要。

(6)施工图设计文件的深度,应当满足设备材料采购,非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

(7)相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

7.2设计后期工作

1、配合施工

施工图设计完成并经有关单位审查后,进入施工阶段,设计单位必须按投标文件的承诺负责配合施工,建设管理单位不另外支付配合施工费用。设计单位配合施工的工作内容如下:

(1)施工图设计(技术)交底;

(2)配合勘察单位现场交桩;

(3)变更设计和补充设计;

(4)会签设计变更审批表;

(5)参加处理施工中发生的工程质量和安全事故;

(6)参加隐蔽工程及工程竣工验收;

(7)解决与设计有关的施工问题;

(8)做好配合施工日志;

(9)配合质量检测;

(10)参加审查施工单位的施工组织设计。

设计单位应安排各专业设计人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工,并安排一名设计代表驻发包人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和发包人的要求,每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要,随时到现场配合施工。

2、设计技术总结

设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出设计文件质量检查报告,交建设管理单位。工程完工后,设计单位应组织设计人员在工程设计、配合施工和设计回访的基础上,撰写工程设计技术总结,并于工程竣工后三个月内完成撰稿工作,交建设管理单位。

设计技术总结分二部分:第一部分为纳入完工报告的设计总结;第二部分为纳入工程建设技术总结的设计技术总结。

7.3质量监控

1、设计质量要求

(1)设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。

(2)符合规划、合同和有关协议要求。

(3)设计方案案总体布置合理,技术先进,经济合理,项目齐全。

(4)设计按规定进行计算分析,计算依据和结果正确,书写齐全。

(5)各相关专业协作配合周全。

(6)设计符合环保要求。

(7)工程数量基本准确,无漏项。

(8)不用通用图代替设计图。

(9)初步设计应符合经批准的可行性研究报告要求。

(10)工程概算符合现行编制规定,计算正确无误,技术经济分析合理,评价正确。

(11)设计文件组成及深度符合第一项要求,各专业设计有完整的工程项目数量汇总资料,图面清晰,签署齐全,其设计图封页必须有注册结构工程师章。

(12)施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及建设管理单位、设计咨询单位对初步设计的评审(审查)意见和批复意见。

2、设计质量审查和监督方式

(1)建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审初步设计;

(2)发包人及设计咨询单位审查初步设计;

(3)发包人及设计咨询单位审查施工图设计;

(4)监理单位审查施工图;

(5)设计人、发包人、监理单位与施工单位会审施工图;

(6)施工全过程监理、设计咨询及建设管理单位对设计文件考核。

7.4工作管理及设计质量控制

1、编制设计文件,应以下规定为依据:

(1)项目批准书;

(2)城市规划;

(3)工程建设强制性标准;

(4)国家规定的建设工程设计深度要求及本合同第三篇第一

条建设管理单位对项目设计深度的补充要求;

(5)经审查确定后的勘察成果。

2、设计每阶段工作必须经设计咨询单位签认才能开展下阶段工作,设计图应经设计咨询单位签认。

3、设计在审查考核过程,若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时,应充分讨论研究解决,若仍不能统一意见时,由发包人裁决。设计人应按裁决意见办理。

4、必须按发包人的既定设计工期目标,按质按量完成设计任务,若设计人由于设计质量问题引起工程返工量达工程总量的20%,或因自身原因延期提交设计文件超过一个月,则按本合同第一篇中6.2.4条之规定办理外,发包人并有权采取调整设计队伍等措施以完成既定的设计目标,以保证整个工程的顺利实施。

5、各阶段设计文件经评审或审查,应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求,并应是最合理、最优化的设计(按通过设计咨询单位审核确认为标准)。否则,设计人应无条件进行修正、改进,其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述,则按该条办理。

6、足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料,以保证发包方招标工作的顺利进行。经审查通过的施工图设计文件应能满足发包人进行总价承包合同的要求。

7、设计人对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加工程质量检测及工程竣工验收。

8、设计人设计任务分包须经发包人同意,分包单位必须具备所承担分包项目的相应资质,分包项目的设计质量和设计工期由本合同设计人负责。该项分包合同原则上由设计人与另一方签订。发包方因特殊专业指定的设计分包(其指定的设计分包单位须具备所承担分包项目的相应资质),设计人必须接受。若设计人违反本条,视为违约。

9、设计人须熟悉并执行发包人制定的《变更设计管理办法》、《竣工档案整理验收管理办法》、《竣工实物验收管理办法》等管理办法。

10、设计人必须服从设计咨询单位制定的《设计咨询工作大纲》的要求,接受和配合发包人委托的设计咨询单位开展设计咨询工作,提供必要的技术和经济资料。

11、设计人在设计过程中,应特别注意周边生态环境及现有城市设施,尽可能避免对城市建成区和居民生活的干扰和影响,注意环境保护和景观设计。

12、设计人应配合业主,向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等管理程序必须的技术文件,并按发包人要求准备汇报资料。

13、设计人应在广州进行现场设计,自行解决现场设计的办公、交通、通信、食宿等工作和生活条件。

14、设计人必须遵守所提交的设计计划及设计工作人员分工表中的规定,其设计参与人员必须具备设计资质,设计人不得无故更换合同内的设计参与人员。发包人有权要求设计人更换不合格的项目负责人与专业负责人,有权根据工程实际需要,要求设计人增加设计人员。

15、如投标文件与招标文件不一致之处,以招标文件为准。

第八条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条其他

13.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题。

13.2设计人为本合同项目的服务至施工竣工验收为止。

13.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

13.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

13.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

(以下本章无正文)

附件一发包通知书

附件二工程勘察费用计算表附件三工程设计费用计算表

附件四

廉政合同

发包人:(全称): 广州市花都区城市管理局

承包人(勘察人、设计人):(全称):

根据国家、省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同。

第一条双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行建设工程勘察设计合同文件,自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获得不正当的利益,损害国家、集体和对方的利益,不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

1.4 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条发包人义务

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动,不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由要求承包人在设计中使用某种产品、材料和设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员(含其配偶、子女、亲属)不得从事与同承包方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。

建设工程勘察设计合同(实例)

合同编号: 建设工程勘察设计合同 工程名称:省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程工程地点:云浮市 发包人(甲方):云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(乙方):广东省衡通路桥设计咨询有限公司 签订日期:年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

发包人(全称):云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(全称):广东省衡通路桥设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程 2.工程内容及规模 本工程桩号范围为K91+700~K114+500,共十四处灾毁,主要工程内容包括边坡防护工程和安全设施等,灾毁修复路段共长0.790km,总造价约为524万元,其中建筑安装工程费约为427万元。 本项目按三级公路标准设计,设计速度30 km/h,路基标准宽度8.5米。 3.工程所在地地址:云浮市 二、工程设计范围、阶段与服务内容 方案设计、预算编制及后续服务、工程勘察(调查)。 三、工程设计周期及提交成果文件数量 双方约定从签订合同30日内完成提交成果,提交份数为 8 份。 四、合同签约合同价及付款方式 经双方协商一致,本项目签约合同价为人民币¥272,500.00元(大写:贰拾柒万贰仟伍佰元整)。 1、合同生效后,乙方向甲方交付设计文件后一个月内结清。 2、甲方向乙方拨付费用时,乙方应向甲方提供等额税务发票。 3、双方委托银行代付代收有关费用。 五、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1、合同条款及其附件;

建设工程勘察设计合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K8620 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程勘察设计合同 标准版本

建设工程勘察设计合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方(甲方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 承包方(乙方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名

称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,

建设工程勘察设计合同(样式一).docx

LOGO 建设工程勘察设计合同(样式 一) WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________建设工程勘察设计合同(样式一) 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方:____________________ 承包方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: 3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术

建设工程勘察设计合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K7544 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本

建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方(甲方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 承包方(乙方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形

勘察设计合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 勘察设计合同

编号:FS-DY-20860 勘察设计合同 编号:勘字____号 订立合同建设单位(____)与勘测单位(____建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________

第五条取费标准按中财委(____)财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2. 清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料

建设工程勘察设计合同(正式版)文本

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名

称和日期,做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

建设工程勘察设计合同一范本

发包方:_____________________ 承包方:_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________; 工程地点____________________________________; 工程规模____________________________________; 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。 合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: (1)_________________________ (2)_________________________ (3)_________________________ 3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由

安防系统改造合同

安防系统改造施工合同 发包人:长泰中海物业服务有限公司翠溪山庄物业服务处(以下称甲方) 承包人:深圳市瑞迪智能科技有限公司(以下称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:翠溪山庄安防系统改造工程。 工程地点:漳州市长泰县兴泰开发区 二、工程承包范围 1、系统的设计、设备供应、安装调试。 2、承包方式:包工包料(具体以合同附件清单为准) 三、组成合同的文件 1.本合同协议书及乙方编写的《东方欣悦居管理处系统改造系统报价及清单》。 四、合同工期 1、合同签订后30天内。 2、本合同工程开工期为2010 年11月20日,完工期2010 年12月20 日,特殊情况经甲方同意后顺延。 五、质量标准:满足甲方使用需求,产品运行正常 六、合同价款及支付 1、本合同采用固定价格合同。 2、合同价款为优惠价大写:贰拾捌万捌千元整¥:28,8000 .00元 3、币种:人民币 4、工程款(进度款)支付: (1)合同签订后支付合同总金额的30%; (2)竣工验收合格后办理工程结算支付结算审定金额的95%; (3)乙方完成保修约定条款承诺后,甲方于1个月内支付剩余的5%尾款。 七、结算办理方式: 1、合同附件 2、结算价=合同价±工程增减-因承包方造成的损失。 八、安全施工管理 1、乙方应遵循甲方有关的安全管理规定。由于乙方未遵守相关安全管理规定造成安全事故,乙方承担全部责任; 2、乙方有关人员进入施工现场应遵守甲方有关制度; 3、由乙方人员因违反有关管理造成安全事故,责任由乙方负担; 4 严格执行施工流程,安全操作规程,参加竣工验收,编制工程结算。 5 本合同由乙方负责施工材料和设备,施工材料必须使用合格产品,并按时供应到场

第5章 建设工程勘察设计合同管理

第五章建设工程勘察设计合同管理 了解:设计合同的违约责任。 熟悉:发包人应为勘察人提供的现场工作条件;设计合同的生效、变更与终止。 掌握:发包人订立设计合同时应提供的资料和委托工作范围;设计合同履行过程中双方的责任。 第一节勘察设计合同概述 一、勘察设计合同概念 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议。 建设工程设计合同是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的协议。 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施过程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。 为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理,建设部和国家工商行政管理局在2000年颁布了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。 二、勘察设计合同示范文本(了解) (一)勘察合同示范文本 勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本

(二)设计合同示范文本 设计合同分为两个版本。 第二节勘察设计合同的订立 一、勘察合同的订立 依据范本订立勘察合同时,双方通过协商,应根据工程项目的特点,在相应条款内

明确以下方面的具体内容。 (一)发包人应提供的勘察依据文件和资料 (1)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件); (2)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; (3)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; (4)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图; (5)其他必要的相关资料。 (二)委托任务的工作范围 (1)工程勘察任务(内容)。可能包括:自然条件观测;地形图测绘;资源探测;岩土工程勘察;地震安全性评价;工程水文地质勘察;环境评价;模型试验等。 (2)技术要求。 (3)预计的勘察工作量。 (4)勘察成果资料提交的份数。 (三)合同工期 合同约定的勘察工作开始和终止时间 (四)勘察费用 (1)勘察费用的预算金额; (2)勘察费用的支付程序和每次支付的百分比。 (五)发包人应为勘察人提供的现场工作条件(熟悉) 根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括: (1)落实土地征用、青苗树木赔偿; (2)拆除地上地下障碍物; (3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题; (4)平整施工现场; (5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 (六)违约责任 1.承担违约责任的条件。

建设工程勘察合同(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)

建设工程勘察合同(最新版) 建设单位(甲方):________________ 地址:____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人:______________________ 职务______________________________ 勘察单位(乙方):________________ 地址:____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人:______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。

第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

安防监控系统合同书

安防监控系统工程 合 同 书 工程名称: 工程地点: 合同编号: 安防及公共广播系统合同书 合同编号: 甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》之规定,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防及公共广播系统工程事宜达成如下条款,以便共同遵照执行. 第一条合同概要 双方同意由乙方承接甲方的安防及公共广播系统工程,由乙方提供系统所需的相关设备及部件,并由乙方负责系统的安装,调试以及开通后系统运行的技术培训服务。 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单应当与所载明的报价清单设备完全一致(详见本合同的附件),该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。 第三条工程款及支付方式 本合同工程款总额为人民币¥元整, 大写: 元

整。 工程款支付方式为分段式付款:预付款前期基础、购买设备、安装调式。 1、第一阶段付款,合同签定之日,甲方支付乙方总工程款的30%作为预付款(前期基础),即_____________元整,大写:人民币_____________________整。 2、第二阶段付款,乙方按甲方提供本工程图纸内所有基础线路铺设完毕后并由甲乙双方验收确认后.甲方应在5个工作日内支付乙方总工程款的40%,即_____________元整,大写:人民币_____________________整。 3、第三阶段付款,工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后,经双方确认。甲方应在5个工作日内支付乙方总工程款25%,即_____________元整,大写:人民币_____________________整;剩余5%作为质保金,保修期一年届满后5个工作日内支付给乙方,人民币大写:元整. 经甲方同意所增加的预算外工料费用,双方应在工程完工后另行一次性结清. 第四条工期 1、本合同签订后,乙方于年月日进场, 到年月日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。 2、乙方确认收到工程款后可进行下阶段.(因甲方阶段付款不及时延误工期,给乙方带来损失的由甲方负者) 3、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。 第五条工程设备的验收 甲方付清阶段付款后,乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,甲方验收后应予确认乙方应要求甲方验收后书面确认,由甲方负责保管,领料. 第六条技术支持及服务 1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度. 2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。 3、乙方在安装完毕后应为甲方培训操作人员. 4、甲方应提供工程相关的便利条件,以便工程顺利进行。

建设工程勘察设计合同管理办法

建设部和国家工商行政管理局 《建设工程勘察设计合同管理办法》 第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理,明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》(以下简称勘察设计合同)双方的技术经济责任,保护合同当事人的合法权益,以适应社会主义市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国合同法》,制定本办法。 第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程(包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等),其勘察设计应当按本办法签订合同。 第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。 第四条勘察设计合同的发包人(以下简称甲方)应当是法人或者自然人,承接方(以下简称乙方)必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门,乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。 第五条签订勘察设计合同,应当采用书面形式,参照文本的条款,明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项,当事人认为需要约定的,也应采用书面形式。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。 双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。 第六条双方应当依据国家和地方有关规定,确定勘察设计合同价款。 第七条乙方经甲方同意,可以将自己承包的部分工作分包给具有

相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。 禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。 第八条建设行政主管部门和工商行政管理部门,应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为: 一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章; 二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本 三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同,监督合同履行,调解合同争议,依法查处违法行为; 四、指导勘察设计单位的合同管理工作,培训勘察设计单位的合 同管理人员,总结交流经验,表彰先进的全同管理单位。 第九条签订勘察设计合同的双方,应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案,也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。 第十条合同依法成立,即具有法律效力,任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的,应当依法承担违约责任。 第十一条在签订、履行合同过程中,有违反法律、法规,扰乱建设市场秩序行为的,建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责,依法给予行政处罚。构成犯罪的,提请司法机关追究其刑事责任。 第十二条当事人对行政处罚决定不服的,可以依法提起行政复议或行政诉讼,对复议决定不服的,可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉,以不执行处罚决定的,由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。

勘察设计合同范本【最新版】

勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________

传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致,达成“_________”工程地质勘察合同,合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合“_________”工程具体情况,经甲、乙双方协商,甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处,占地面积_________平方米,拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场,总建筑面积_________平方米,其中住宅约_________平方米,商场约_________平方米,半地下室停车场建筑面积_________平方米。

工程勘察设计合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-4678-37 工程勘察设计合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程勘察设计合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称: 合同编号: 发包人: 勘察人: 签订日期: 发包人:勘察人: 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点:

1.3工程规模、特征: 1.4工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:详见委托书 1.6发包方式: / 1.7预计勘察工作量: 1.8工程内容:工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责 2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料

建设工程勘察设计合同样式范本

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

建设工程勘察设计合同样式范本 发包方:_________ 承包方:_________ 根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称__________; 工程地点__________; 工程规模__________;

工程投资__________; 第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后__天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条委托方的义务 1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。 提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。 2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: (1) (2) (3)

3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包参加。 4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和

建设工程勘察设计合同示范文本

附件3 合同编号: 建设工程勘察设计合同 工程名称: 工程地点: 发包人: 勘察设计人: 勘察设计证书等级: 签订日期: 签订地:山西晋城

发包人:[与营业执照一致] 勘察设计人:[与营业执照一致] 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察设计质量,经发包人、勘察设计人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条勘察设计依据 2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是:[列明采用的具体技术标准]。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1 合同书。 3.2 中标函。 3.3 发包人要求及委托书。 3.4 投标书。 第四条工程概况 4.1 工程名称:[写明工程名称的全称]。 4.2 工程批准、核准或备案文号:[根据工程具体情况填写]。 4.3 工程内容及规模:[写明工程详细规模、特征等内容]。 4.4 工程所在地详细地址:[写明工程具体地点]。 4.5 工程投资估算:[根据工程具体情况填写]。 4.6 工程进度安排:[根据工程具体情况填写]。

4.7 工程主要技术标准:[根据工程具体情况填写]。 第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容 5.1 工程勘察设计范围:[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.2 工程勘察设计阶段:[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.3 工程勘察设计服务内容:[根据工程勘察设计具体情况填写]。 第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。 6.2 提交地点:[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.3 提交时间:[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.4 勘察设计人指定的接收人为:[据实填写]。 6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码:[据实填写]。 6.6 勘察设计人指定的电子邮箱:[据实填写]。 第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间 7.1 文件份;文件份;文件份。 7.2 文件交付地点:[据实填写]。 7.3 文件交付时间:[据实填写]。 7.4 发包人指定的接收人为:[据实填写]。 7.5 发包人指定的联系电话及传真号码:[据实填写]。 7.6 发包人指定的电子邮箱:[据实填写]。 在提供上述纸质文件的同时,提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。 第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种,也可根据招标等实际情况据实填写,但应明确风险范围和计算、调整方法] 第一种方式: 本合同勘察设计费总价为:人民币(大写)(¥元)包干,包含全部风险,不因工作量增加及工作周期延长而调整。 其中:勘察费:;设计费:。 第二种方式:

设计合同最新范本-勘察设计合同范本最新版

设计合同最新范本 合同编号:_________ 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 现就甲方所委托的_________设计事项,乙方接受设计委托,就 委托设计事项,双方经协商一致,并依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行: 一、委托事项:_____________________________ 二、付款方式: 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的 _________%付给乙方,原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的 开始时间。 2、设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式 确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式,甲方选定委托设计形式,按照甲方所选,乙方应在_______ 个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿 并交于甲方审定,在甲方审定意见基础上,乙方应在_______工作日 内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。 四、知识产权约定: 1、乙方对设计完成的作品享有著作权,甲方在将委托设计的所 有费用结算给乙方后,乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。 2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余 款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

3、未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方。 五、双方的权利义务: 甲方义务: 1、甲方按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 甲方权利: 1、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规 定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 乙方义务: 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 乙方权利: 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品; 六、违约责任: 1、甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前 单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托 设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退 回给甲方。 七、不可抗力因素:

建设工程勘察设计合同条例实用版

YF-ED-J3566 可按资料类型定义编号 建设工程勘察设计合同条 例实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建设工程勘察设计合同条例实用 版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 建设工程勘察设计合同条例 第一条根据《中华人民共和国经济合同 法》的有关规定,结合实行建设工程勘察设计 合同制的经验,特制定本条例。 第二条建设工程勘察设计合同是委托方 与承包方为完成一定的勘察设计任务,明确相 互权利义务关系的协议。 第三条建设工程勘察设计合同的双方必 须具有法人地位。委托方是建设单位或有关单 位,承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单

位。 第四条建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序。 勘察合同,由建设单位、设计单位或有关单位提出委托,经双方同意即可签订。 设计合同,须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独委托施工图设计任务,应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。 第五条勘察设计合同应具备以下主要条款: 一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。 二、委托方提供资料的内容、技术要求及

院区监控系统工程设计合同协议书范本

编号:_____________院区监控系统工程设计合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

工程名称: 工程地点: 设计证书等级: 甲方(发包人): 法定代表人: 乙方(设计人): 法定代表人: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 第1条本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第2条本合同设计项目的内容: 名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第3条发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 第4条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 第5条支付进度 本合同设计收费为万元,支付进度详见下表。

第6条双方责任 6.1 发包人责任: 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

相关主题