建设施工合同履约注意事项
目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。在新的施匚任务不断承接的同时,施工企业作为承包人能否进一步加强建设施工合同管理,有效避免建设施匚合同履行的法律风险,已成为当务之急。
一、审査建设施工合同发包人与承包人履约情况:
1、对建设施工合同发包方主要应了解两方面内容:
①建设施工合同主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否己经批准?是否列
入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。
②履约能力即资金问题。建设施工合同施工所需资金是否己经落实或可能落实等。
2、对建设施工合同承包方主要了解的内容有:
①资质情况:②施工能力:③社会信誉;④财务情况
建设施工合同承包方的二级公司和工程处不能对外签订建设施工合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。
二、建设施工合同履约管理之工期
(一)建设施工合同工期和施工进度
K 建设施工合同实际开工日期的认定
①建设施匚合同承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包
人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证
等;
②建设施匸合同承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报
告中记载的开工日期为实际开工日期:
③若建设施工合同承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的
开工日期为准。
2、建设施工合同竣工日期的认定
《最高人民法院关丁•审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报
告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位來报送):
③建设施工合同承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日
为竣工日期:
④未经过竣工验收,发包人擅口使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响建设施工合同工期的因素
K建设施工合同施工许可证:
①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;
②但如未取得IL已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。
2、建设施工合同关于拖欠工程款的问题:
拖欠工程款II导致停工或缓慢施工,则建设施工合同工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误夭数之因果关系。
3、建设施工合同设计变更:
①建设施工合同设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变
更与延误天数之因果关系:
4、建设施工合同图纸延误:
①建设施工合同设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的夭数及设计变
更与延误天数之因果关系:
②建设施工合同设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
5、建设施工合同关于增加工程量:
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的夭数及设计变更与延误夭数
之因果关系:
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
6、建设施工合同关于质量鉴定:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
①鉴定合格,顺延工期;
②鉴定不合格,视情况而定。
7、建设施工合同建设单位的其他原因:
如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行:建设单位未按照建设施匸合同约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检査通知,建设单位未及时检查等。
①建设施工合同设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的夭数及设计变
更与延误天数之因果关系:
8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工囂计超过8小时。
9、发生不可抗力事件:
无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照建设施工合同约定的程序和时限报告。
三、关于建设施工合同工程签证与索赔
1>建设施工合同工程签证
①可以直接作为结算凭据。如进行建设施工合同审价,审价部门对签证不作另行审查;
如引起诉讼,该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。
②是施工过程中的例行工作,一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互
确认,只要签字即视为认可,不必对具体的调整内容再行审查。
2、建设施工合同工程索赔程序
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-O2O1)有关索赔的程序为:发包人未按照建设施工合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔:
①有正当索赔理由,J1有有关证据:
②索赔事件发生后28 (均)夭内,向建设施工合同发包人提出索赔意向通知(注意工
期索赔的具体夭数及其理由(施工关键线路和程序);
③发出索赔意向通知后28(14)夭内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔
报告及有关资料;
④建设施工合同发包人在接到索赔通知后28(14)夭内给「批准,或要求承包人进一步补充