花园景观合同
服务合同书
项目名称:
委托方:
承接方:
签订日期:年月日
重庆木林森花木有限公司
委托方:
(以下称“甲方”)
承接方:
(以下称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条:工程概况
1.1 工程平面面积后花园㎡
1.2 承包范围:景观装饰(植物、假山、花箱、配景)
1.3 工期:天。
1.4 工程总造价(大写):
第二条约定
2.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费用;
2.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期应顺延;
2.3 因甲方未按合同规定时间拨付工程款项停工,工期应顺延。
2.4 因甲方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延;
2.5 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨天不能施工及不可抗拒力影响(地震、洪灾等),导致停工8小时(一周内累计
计算),工期相应顺延;
2.6 乙方将在合同签订日起,一个星期内入场施工;
第三条工程质量及竣工验收
3.1 本工程以施工图纸、做法说明及业主要求制定的施工及验收规范为质量评定合格标准;
3.2本工程质量应达到双方约定质量评定合格标准;
3.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中期工程的检查与验收手续,甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认,若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延;
3.4 由于乙方原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;
3.5 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知二日内组织验收并办理验收、移交手续;
第四条工程款项支付方式
4.1 本工程由乙方包工包料,乙方必须按照工程项目保质保量施工;
4.2 本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款
4.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在三天内结清尾款;
第五条关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,增加工程量及造价按调整量重新计算;
第六条双方的工作
(一)甲方工作:
6.1 开工前确认施工图纸或做法说明,全部腾空或部腾空施工场地,清除影响施工的障碍物,向乙方提供施工所需的水电说明使用注意事项;
6.2 负责到有关部门办理报建手续及办理乙方进场施工手续;
(二)乙方工作:
6.3 指派乙方驻工地代表,负责履行合同,按照要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜;
6.4 严格执行施工规范,安全操作规范,防火安全规范,环境保护规定。严格按照图纸或做法(说明)进行施工,做好各项质量检查记录;
6.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古木名树不受损坏,做好
施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系;
6.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种管线;
6.7 工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护;
(一)甲方施工负责人:
(二)乙方施工负责人:
(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表;
第七条材料的认定及采购
(一)乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购;
(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买;
第八条违约责任
(一)甲方违约责任:
8.1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
8.2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
8.3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超
(二)乙方违约责任:
8.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿;
8.5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原由建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
8.6乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进
第九条争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉;
第十条本合同经双方签字盖章后生效;
第十一条未尽事宜,双方协商解决;
第十二条:其他约定
12.1 加量项目按照实际增加工程量计算增量费用;
12.2对于甲方提供的植物,乙方栽植不保成活。甲方要求移栽的植物,乙方栽植不保成活;
第十三条本合同一式贰份,双方各执一份,均具同等法律效力;
甲方(盖章): 乙方(盖章):
电话:电话: