合同书

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：铁艺招牌制作安装工程

数量：暂定138个，单价900元/个，（包安装）不含税金

建设地点：龙楼镇

承包方式：乙方包工包料维修安装

工程范围：施工总承包。

工期：本工程自签订合同起2014年5月31日前竣工。

工程质量：合格

合同总价：￥124200.00（大写：壹拾贰万肆仟贰佰元整）。

二、工期约定

（一）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

（二）因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

（三）乙方计划2014年5月21日开始安装（实际安装时间以铁艺招牌进场为准），在乙方安装期间，因台风、天气恶劣、下雨不能安装情况下，工期顺延。

（四）因乙方原因工期顺误，每延误一天罚款5000.00元。

三、验收标准及付款方式

（一）验收标准

1. 验收标准：附件《铁艺招牌制作方案》。

2. 本工程质量达到国家质量评定合格标准。

3. 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担费用，由此造成停工，工期顺延; 若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

3. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4. 关于保修:保修期为一年,自验收合格之日起算,保修期内发生质量问题时，乙方应立即采取其相关措施进行维修或返工处理，材料费由乙方负责。属于人为破坏及自然灾害损坏不属于乙方责任。

（二）付款方式

1、双方同意工程价款按下列方式进行确认：

2、合同签订后3日内，甲方向乙方支付62000.00工程款。

3、工程竣工并通过发包人验收后，发包人30天内支付至总工程款的95%，余下工程款保修期满后7日内付清。

四、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决。

（1）提交地区经济仲栽；

（2）依法向建设工程所在地人民法院起诉。

五、其他约定

1.其他未尽事宜，双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，协商解决。

2.本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包方（盖章）：承包方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

年月日年月日