建设工程检测试验合同项目名称:
项目建设地点:
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：年月日
本合同签订地址：
委托方信息经办人：
电话：
开户银行：
帐号：
通讯地址：
承接方信息资质证书：
法人代表：
联系人：
开户名：
帐号：
开户银行：
联系电话(传真)：
通讯地址：
委托方（以下简称甲方）：
承接方（以下简称乙方）：
经甲乙双方友好协商，甲方承建的（）项目由乙方负责检测，特订立本合同。
检测范围
1、常规建筑材料类：工程所使用的水泥、砂、石、混凝土（抗压强度和抗渗试验）、钢材（原材、焊接、机械连接）、砖、砌块、配合比（混凝土和砂浆）、防水卷材、保温材等材料进行常规试验等。
2、现场实体检测类：回弹法测砼强度、钢筋保护层、楼板厚度（钢筋扫描法）门窗五性检测。
3、专项检测类：桩基低应变、桩基超声波、桩基钻芯、桩基静荷载、建筑物沉降观测等
二、检测主要依据的规程规范
必须满足委托检测事项相关的国家、行业现行有效的检测技术标准和规范。
三、双方的主要义务
1.甲方的主要义务：
（1）工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行;
（2）按照本合同约定支付费用；
（3）指定取样、送样、见证取样人员保证样品符合有关标准的规定并保证样品的真实性；
（4）为乙方提供施工设计图纸等资料，现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
（1）所有检测设备由乙方自行负责。按期完成甲方委托，按甲方规定的时间向甲方提交试验检测报告；
（2）严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案；
（3）乙方对甲方提供的技术资料和检测结果保密，乙方违反检测合同或因职员失职、渎职造成甲方经济损失的，应根据其所承担的责任给甲方赔偿经济损失。
（4）向甲方提供必要的检测咨询服务。
（5）若检测项目属于乙方资质范围外，可由乙方自行联系其他外检单位、并报该单位资质给甲方存档备案，单价及计量按本合同执行。
四、项目基本信息
五、检测程序
1、由甲方将受检产品送到实验室实施检测。
2、需乙方现场进行检测，甲方须提前一天（扣除节假日）通知乙方。
3、一切检测报告及资料均由甲方到乙方固定办公场所处领取。
4、乙方不得在自己资质范围内将业务分包，否则甲方有权单方面解除合同。
5、每次送样或乙方现场检测，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信
息及检测要求。
6、甲方明确检测标准情况下，按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测
标准，按工程施工验收规定的标准执行。各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>企业标准。
四、履行方式及期限
本合同的履行期限自年月日开始，至工程竣工、乙方向甲方提交完所有检测报告及甲方付清合同余款止。
五、合同价款和支付方式
1、检测费计费方法：常规建筑材料类、现场实体检测类实行单价包干形式计
算、按元/m2计算，约人民币：大写：【】，专项检测类：桩基低应变元/根、桩基超声波元/剖面、建筑物沉降观测元/点/次、桩基钻芯按元/米计算。
2、检测费用的支付：
○1常规建筑材料类、现场实体检测类基础完成甲方向乙方支付至合同总价的30%，主体工程施工至1/2工程量时甲方向乙方支付至合同总价款的60%，主体工程完工甲方支付至合同总价款的90%，直至所有检测完毕、提交最后一次检测报告时甲方一次性支付完所有检测费。专项检测类在每次提交完检测报告时甲方在15个工作日内付清检测费用。
○2甲方向乙方支付检测费时乙方应向甲方提供检测费等额凭证，否则，甲方有权拒绝付款，乙方不能因此拒绝提供检测报告。
○3检测费以现金、支票或转账方式支付。
六、争议解决
履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，双方一致同意提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。
七、其它
1、本合同自双方签署之日起生效，自双方的合同义务履行完毕之日起终止。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
委托方（签章）：承接方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
建设工程检测委托合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程检测委托合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号：__________ 委托方：_________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称 乙方） 项目名称：________________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑 实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的 检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并 按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友 好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：_________
施工单位：_________ 施工单位项目负责人：_____________ 联系电话：_________ 检测报告提交对象：_______________ 联系电话：_________ 报建面积：_____________（平方米） 二、检测服务范围及时间 见证取样检测：1．水泥物理力学性能检测；2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测；4．建筑用卵石、碎石常规检测；5．砼强度检验；6．砂浆强度检验；7．简易土工试验；8．掺和料（粉煤灰）检验；9．沥青检验；10．防水卷材检验；11．墙体材料（强度）检测 主体结构检测：1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；2．砼保护层厚度（钢筋扫描）检测；3．砼楼板厚度检
金秋铸造35KV变电站 站 内 基 础 设 施 建 设 部 分 （合同）
第一部分协议书 发包人（甲方）：泽州县金秋铸造有限责任公司 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：金秋铸造35KV变电站工程 工程地点：泽州县南村镇东常村 承包形式：包工包料（除回填土方属于甲方外） 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：1 施工设计土建部分第一卷第一册，总交及屋外架构设备部分，图纸共计20张 2 施工设计土建部分第一卷第二册，主控楼建筑部分，图纸共计10张 3 施工设计土建部分第一卷第三册，主控楼结构部分，图纸共计11张 4 施工设计照明部分第一卷第二册，照明部分，图纸共计10张 以上四套施工图设计范围内的所有建筑、装饰、安装工程，雨篷
及钢结构工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。本合同圈定施工范围以站内外围墙以内（包含围墙）的所有建设项目；如图纸内对于某分项部分未设计详图但是图纸内提到的施工内容也属于乙方施工范围，并要按照本分项工程的国标图集做法施工；所有工程内容乙方包工包料包设备包验收。 三、合同工期 1桩基工程2017年9月10日至2017年9月30日完成； 2 主控楼工程2017年11月20日前完成并具备安装机电条件； 3 2017年12月20日完成所承包范围的所有分项工程。 合同工期总日历天数：天 四、质量要求 工程质量要求：合格 五、合同价款 金额（大写）：人民币壹佰陆拾伍万元整（大包干） ￥：1650000元整（如按期完工并验收合格甲方奖励人名币壹拾万元整） 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 4、标准、规范及有关技术文件
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程严格工程鉴定合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（合同编号：） 工程名称: ********* 工程 工程地点: *****高新技术开发区 委托单位: ********* 房地产开发有限公司 检测单位: 青岛市建筑材料质量监督检验站 青岛市建筑材料质量监督检验站 年二月二十四日 检测（鉴定）合同 委托单位（甲方）：***** 房地产开发有限公司__________________________
检测单位（乙方）：青岛市建筑材料质量监督检验站________________________ 甲乙双方根据〈〈经济合同法》的规定，签订工程检测（鉴定）合同，并商定如下条款，共同遵守执行： 乙方受甲方的委托，就位于青岛市高新技术开发区 的世茂新城2母fe块会所工程进行检测。 一、拟进行检测（鉴定）项目 1. 地基情况检查； 2.基础混凝土强度检测： 3.主体混凝土强度检测： 4.钢筋保护层厚度检测； 5.钢筋配置检测； 6.混凝土构件截面尺寸检测； 7.基础主体施工技术资料检查； 8.结构外观、连接构造及构件裂缝情况。 二、双方责任 （一）甲方责任 1、甲方在委托乙方工作前，应如实填写下表： 工程项目概况表 2乙方在进场检测前，甲方应按要求提供本次检测工程的技术资料、图纸以 及出厂检测报告等。 3乙方在进场检测前，甲方应为检测做好准备，并应做好以下辅助工作：
建筑工程防水工程分包合同 篇一：防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方（甲方）：河南省仁景建筑工程有限公司 承包方（乙方）：上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围：南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式：包工包料。
4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水（含点粘350号石油沥青油毡一层）包干价单价为 46 元/m2 （含税价）。材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定：2万㎡； 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2， 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为：锦绣牌；材料规格： 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费（包含所有材料，比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料（汽油）、结合层用料等）、材料复检实验费、施工用机
. 建筑工程检测合同合同编号： 工程名称： 建设地点： 委托方： 承接方：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司签订日期：年月日
资料word . 委托方（以下简称甲方）：黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司：承接方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 一、检测范围： 1.1、乙方的检测能力范围（(见附件1，计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容： 1.3.1、甲方委托乙方检测项目主要内容： 1.3.1．1、见证取样检测：水泥、砂、石、砖及砌块（指水泥砖和青水砖）、建筑钢材、钢筋及钢筋焊接、钢筋连接、砂浆、混凝土、沥青、沥青混合料、防水卷材、土工试验及其他需要检测的内容。1.3.1．2、建筑工程主体结构检测：混凝土强度、砂浆强度、砌体强度、钢筋保护层无损、后置埋件抗拔及其他需要检测的内容。
1.3.1．3、门窗及型材检测：建筑外窗三性及其他需要检测的内容。 1.3.1．4、设备安装检测：建筑给、排水；电线、电缆及其他需要检测的内容。 1.3.1．5、室内环境检测：室内空气及其他需要检测的内容。 1.3.1．6、地基基础检测及其他需要检测的内容。 1.3.1．7、路基路面现场检测及其他需要检测的内容。 1.3.2、本工程未进行招投标之前，乙方必须配合甲方完成检测项目，提资料word . 供可行的各类有效可靠的检测报告，待本工程的招标投标完善后，乙方应根据甲方提供的具体施工时间，再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后，按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。 二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》 DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006
建筑施工承包合同 发包方：_______________（以下简称甲方） 承包方：_______________（以下简称乙方） 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况： 1.工程名称：____________________ 2.工程地址：____________________ 3.工程结构：____________________ 4.建筑面积、层数：______________ 二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程：钢筋进料打算提供,翻样、制作、安装和校正；场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程：模板进料打算提供,配制、拼装、校正和清理；现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、白费等事项,甲方有权罚款,每次罚＿＿＿元。 2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨,做好成品爱护）。 2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运；砌体足手架搭拆,清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程：包括主体施工所有内足手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢足板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式：劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
总包单位：(以下简称甲方) 业主指定分包商：(以下简称乙方) 为了更好的完成广东省工伤康复中心易地新建项目一期工程的建设任务，本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和费用，经甲乙双方的友好协商达成如下协议：乙方进场前，必须先向甲方办公室提交进场施工人员的花名册，以及进场机具的规格数量，由办公室登记备案，未经登记的备案的人员及机具禁止进入施工现场。 一、合管理范围 同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应给乙方一份副本。二、包工程质量 乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标，总包方不承担任何责任，乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方及业主所带来的一切损失。 三、分包工程进度 3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方和监理单位确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失； 3．2乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如果因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失。 四、甲方的配合服务内容及协调责任 4.1配合服务内容： 1）对整个工程施工现场各洞口及“临边”提供有效保护，其他承包商的结构上的孔洞或临边除外；提供中央废物收集处，并由中央废物收集处移走垃圾。 2）重整因进行市政配套槽沟开挖工程，受影响的红线处车道及人行道；提供场地并指导各其他承包商按统一标准兴建办公室、工场、仓库及工人宿舍；维护及拆卸包括发包人、监理单位的现场办公室及宿舍等；提供、维护临时道路及停车区、停车棚；其他承包商的特殊机械、设备进退场及施工造成损坏除外。
技术合同书 项目名称： 委托单位： （甲方） 承担单位： （乙方） 签定日期：年月日 有效期限：年月日至工程完工费用结清止 制
合同范围 一、技术合同包括技术咨询合同和技术服务合同。 二、技术咨询合同指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可性论证、技术预测、专题技术调查、分析评定报告所订立的合同。 三、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同，不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。 违约责任（基本责任） 一、技术咨询合同的委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料，影响工作进度和质量的，所付报酬不得追回，未付的报酬应当如数支付。 技术咨询合同的顾问方未按期提出咨询报告或者所提出的咨询报告不符合合同约定的，应当减收或者免收报酬，支付违约金或者赔偿损失。 技术咨询合同的委托方按照顾问方符合合同约定要求的咨询报告和意见作出决策所造 成的损失，应由委托方承担。但是，合同另有约定的除外。 二、技术服务合同的委托方违反合同的，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受服务方工作成果的，应如数支付报酬。 技术服务合同的服务方未按照合同约定完成服务工作的，应当免收报酬并支付违约金或者赔偿损失。 填写说明 一、“违约责任（基本责任）”是法律规定的不可撤销责任，合同内容第七项填写当事人约定的具体实事项。
一、工程概况： 二、鉴定项目及要求： 甲方委托乙方根据国家现行相关技术标准、规范，对 的结构安全性进行检测、鉴定，并提出合理建议。 三、承接单位的责任： 3.1 按照国家现行相关技术规范规程要求，对 的结构安全性进行检测、鉴定，并提交鉴定报告； 3.2 对检测数据和鉴定报告负责； 3.3 按时提交检测、鉴定报告一式份。 四、委托单位的责任： 4.1 指派专人积极配合乙方完成各项检测鉴定前的准备工作； 4.2 提供现场检测所需辅助工具（含辅助工人），如架子、楼梯等； 4.3 按时支付合同费用。 五、履行合同的计划、时间、期限、地点和方式： 5.1 承接方：按委托方的要求，在合同签订后按约定时间进行检测工作，全部现场检测工作完成后，在15个工作日内提交检测鉴定报告； 5.2 委托方：按检测方的要求，按时提交有关技术资料，在约定的时间内做好现场检测的一切准备工作。
建筑工程分包合同 深XXX闽碧合同NO: 201300 号 合同名称： ______________________________________ 工程分包合同 总包方： ____________________________________________ 住址： ______________________________________________ 法人代表： __________________________________________ 分包方： ____________________________________________ 住址： ______________________________________________ 法人代表： __________________________________________ 鉴于总包方已同业主就_______________________________________ 建筑工程项目的建设签订了施工合同；鉴于分包方在充分了解工程内容的基础上考察了施工现场，掌握了所有与分包工程施工有关和对分包方施工有影响的情况；鉴于分包方就其分包施工的工程及分包工程所包含的工作内容向总包方递交了有关议标资质文件，总包方已接受了分包方的文件，并同意分包方承担本合同项下的分包工程。为此，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规，参照有关总包方与业主签订的施工合同有关条款，经双方协商一致，签订本合同： 第一条本合同组成及解释顺序
1.1本合同所列的全部条款1.2分包方递交并被总包方批准、接受的有关资质及议标文件、已标价的工程量清单1.3分包工程的施工图纸及以上述文件中要求的技术标准、规范； 1.4在本合同履行期间，总、分包双方发生的会议纪要、补充协议； 1.5总、分包双方约定的其它文件：________________________________ _________________________________________________________________________________________ O 第二条定义 2.1本合同中以下用语和用词，除根据本合同上下文另有要求者外，应具有下面所赋予它们的含义： 2.1.1业主：指与总包方签订了建设工程施工合同的工程所有者。 2.1.2监理工程师：由业主指定的为执行业主与总包方签订的施工合同规定的职责、义务，对业主的建设工程项目施工进行监督、检查的人员。 2.1.3总包方：指其被业主接受，并与其签订了施工合同，承担业主的建设工程项目施工的企业法人或授权代理人。 2.1.4总包方代表：指经总包方法人代表授权，代表总包方履行本合同权力和义务的总负责人或项目经理。 2.1.5总包方工程师：由总包方代表委派，代表总包方履行对分包工程的施工进度、质量进行监督检查协调及执行本合同规定的总包方责任和义 务的人员 2.1.6分包方：指其报价已被总包方接受，具有承担总包方承建的建设工程项目中部分或全部永久性工程施工能力的当事人或其法定继承人。本
建设工程检测委托合同模板标准版Construction project testing commission contract template Standard Version 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
建设工程检测委托合同模板标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号：__________ 委托方：__________（以下简称甲方） 服务方：__________建设工程质量检测中心（以下简称乙方） 项目名称：__________ 乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：______________________________ 施工单位：______________________________
施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________（平方米）二、检测服务范围及时间 见证取样检测： 1．水泥物理力学性能检测； 2．钢筋（含焊接及机械连接）力学性能检测；3．建筑用砂常规检测； 4．建筑用卵石、碎石常规检测； 5．砼强度检验；6．砂浆强度检验； 7．简易土工试验； 8．掺和料（粉煤灰）检验； 9．沥青检验；10．防水卷材检验； 11．墙体材料（强度）检测 主体结构检测： 1．回弹法检测混凝土抗压强度检测；
建筑施工总承包合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-076413
建筑施工总承包合同通用版 第四部分 一、合同专用条款 （采用建设部推荐99版《建设工程施工合同》专用条款的格式） 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义： “合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体项目费（除工程量）、措施项目费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。 本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即《发包人对措
施项目的一般要求》部分和构成实体项目费的分部分项《工程规范和技术说明》部分。 “合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因而不能确定总承包价。总承包人承诺接受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格，作为投资控制和办理竣工结算的依据。以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。 “合同价格组成实体项目费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×（基价＋主材、设备费）]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。 “合同价格汇总表”是指实体项目费、利润、措施项目费、价差、其它项目费、行政事业性收费和税金组成。但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款计划时有参考作用。 “发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。
建筑工程合同中总包与分包的关系 根据我国《合同法》第272条规定：“发包人可以与总承包人订立建筑工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承担的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”本条是关于建设工程合同发包、承包和分包的规定。 建设工程合同可以根据承包人承包的工作内容，可以分为直接承包和分包两大类。直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和单项工程承包两种方式。分包是指总承包人、勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 建设工程的总承包，又称为“交钥匙承包”，是指建设工程任务的总承包，即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人，由该承包人负责工程的全部建设工作，直至工程竣工，向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的发承包方式。工程总承包是国内外建设活动中多有使用的发承包方式，它有利于充分发挥那些在工程建设方面具有较强的技术力量、丰富的经验和组织管理能力的大承包商的专业优势，综合协调工程建设中的各种关系，强化对工程建设的统一指挥和组织管理，保证工程质量和进度，提高投资效益。在建设工程的发承包中采用总承包方式，对那些缺乏工程建设方面的专门技术力量，难以对建设项目实施具体的组织管理的建设单位来说，更具有明显的优越性，也符合社会化大生产专业分工的要求。为此应当提倡对建设工程实行总承包，发包人可以将全部工程发包给一个总承包人完成，由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责。与总承包方式相对应的，是单项任务的承包，即发包人将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包方式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。 建设工程的发包是采取总承包方式还是单项工程承包方式，可以由发包人根据实际情况自行确定。但是不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，都
合同编号： 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）：昆山市建设工程质量检测中心签订时间： 签订地点：
委托方： (以下简称甲方) 承接方：昆山市建设工程质量检测中心/昆山市房屋安全鉴定站(以下简称乙方) 甲方委托乙方进行建设工程鉴定任务。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，做好该工程鉴定工作，经双方协商一致，就本工程的鉴定工作签订本合同，共同遵守。 第一条评估内容 备注：对于采用可靠性鉴定标准的应在评估目的中给出双方初步约定的合理目标使用年限，对于不能满足初步约定的合理目标使用年限需降低时，乙方将提前通知甲方。 其他评估内容及目的： 第二条甲方及时向乙方提供下列文件资料
2．1 工程勘察、设计、图审、施工质量监督及材料检测资料； 2．2 建筑使用过程中改造情况； 2．3 其他资料。 第三条乙方按照下列进度完成评估并提交成果 3．1 甲方准备工作完成并按照合同第4.2条要求支付鉴定费用后，提前两个工作日通知乙方进场评估； 3．2 现场评估完成后，乙方一般个工作日内向甲方提供评估报告； 3．3 评估成果提交三份； 3．4 工程现场评估时间以甲方准备工作完毕后下达的进场通知书（电话或者其他有效联系方式均可）为准，如遇特殊情况(委托内容变化、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时（须提供书面文件），工期顺延。 第四条取费标准及支付办法 4．1经甲乙双方协商，本次评估费元（人民币），大写 (包括鉴定和检测费)，支付方式； 4．2 合同生效时，先预付元作为定金（取报告时转为评估费用），余额在取报告时一次付清。 备注：取费标准参照《xx市房屋安全鉴定收费标准》和《xx省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价费[20xx]xx3号）执行。 第五条双方责任 5．1 甲方 5．1．1 甲方委托任务时，及时提供已有工程相关资料，并对提供材料的真实性负责，如由于资料的不实引起鉴定结论的误判，由此引起的一切责任由甲方承担。 5．1．2甲方应按乙方鉴定方案要求布置现场；若房屋评估现场需要检测仪器设备看护及现场协调，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保障工作； 5．1．3 甲方派人员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决评估现场条件（包括鉴定所需的水、电源及登高工具），由此产生的费用由甲方承担； 5．1．4 维护乙方提交的评估成果，不得超出甲乙双方约定的评估目的，不得擅自修改、转让； 5．1．5在无特殊说明的情况下，甲方应及时对乙方在现场检测过程中（按照鉴定方案）造成的构件局部损害（不影响原有结构的安全性）进行修补，如不及时修补，造成构件的耐久性影响，乙方不承担相关责任，相关维修费用由甲方承担； 5．1．6补充协议中甲方应负的其它责任。 5．2 乙方 5．2．1派工程技术人员按委托协议书要求和鉴定要求进行现场踏勘，初步明确鉴定方案；
建筑工程专业分包合同范本 Model subcontract of Construction Engineering Specialty 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
建筑工程专业分包合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一部分协议书 承包人（全称）：_______________________ 分包人（全称）：_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”）,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：_______________________ 分包工程地点： ______________________ 分包工程承包范围： __________________
二、分包合同价款 金额：大写：人民币_____________元,小写： ______________元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于_______ 年_______月 _______日开工; 竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工; 合同工期总日历天数为：_______天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： _________________________ 五、组成分包合同的文件包括： 1.本合同协议书; 2.中标通知书（如有时）; 3.分包人的报价书; 4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
合同编号：YT-FS-9474-37 试验检测委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
试验检测委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质 量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌 市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在 施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保 试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建 设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳 池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方
第一部分协议书 发包人（全称）：舟山市恒大房地产开发有限公司 承包人（全称）：浙江恒大建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 工程名称：恒大名城工程。________________________________________________________________ 工程地点：定海东山隧道西南侧。__________________________________________________________ 工程内容：本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下 室工程组成，采用框架结构，建筑面积约53603平方米。__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： _____________________________________________________________ 资金来源：自筹。________________________________________________________________________ 、工程承包范围 承包范围：基坑支护的基础（包括桩基）及上部建筑、结构、水电安装工程。 三、合同工期 开工日期：2007年11月5日。（具体按开工报告日子为准） 竣工日期：2008年11月25日。 合同工期总日历天数380天 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 金额（大写）：捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰 _______________ 元（人民币） ￥：87684200.00 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、标准、规范及有关技术文件;
1与总包专业分包合 同
建设工程施工专业分包合同（GF—2003—0213） 天津市城乡建设委员会 监制天津市工商行政管理局
第一部分协议书 承包人（全称）：天津中发机电工程有限公司 分包人（全称）：天津市锦强建筑劳务服务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：天津市卫生经济学会（天津市医药科学研究所）洁净实 验室空气净化改造工程项目 分包工程地点：天津市和平区多伦道79号 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011 年 11 月 18 日开工； 竣工日期：本分包工程定于 2012 年 01 月 16 日竣工； 合同工期总日历天数为： 60 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：国家验收规范合格标准 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间： 20 11 年 11 月 18 日； 合同订立地点：天津市 本合同双方约定双方盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所：*** 洪路17号 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码：
建设工程检测合同（范本） 甲方（委托单位）： 乙方（检测机构）： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称：标段 工程地址： 检测类别：□验收检测□平行检测□其他 工程类别：□房建□市政基础设施□公路□水运□水利□绿化□民防□房屋修缮 □轨道交通□其他 工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程 建设单位： 设计单位： 见证单位：
总承包单位： 施工单位： 工程报建编号：工程所属区县： 工程投资额：工程建安费： 质监站： 第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目（项目名称按附件一填写）包括： 具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。 第二条检测标准 双方约定的检测标准： 。 第三条检测费用的核算与支付 （一）双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。 1．乙方按照中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 2．本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。
3．总价包干： （二）双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。 1．自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。 2．现场结算 3、分期支付： （三）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 第四条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式贰份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告： 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方送检测报告给甲方。 3 。 第五条检测样品的运输 双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。