当前位置:文档之家› 三产用地承包合同

三产用地承包合同

承包合同

(2012)承字第号甲方:南宁市XXXXXXX村队

乙方:

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上通过友好协商,并经过村民大会会议讨

论同意,现就乙方承包甲方三产用地的有关事宜签订本合同,合同具体内容如下:

第一条、承包范围

甲方愿意将位于南宁市XXXXXX区(以规划部门核定为准),属于队第三产业用地约亩(具体面积以土地管理部门

核定面积为准)承包给乙方,该地四至范围是东临南临西靠,北临,在地号为地块内(四至范围详见南宁市XXXXXXXX区农民安置回建用地分布示意图)。《集体土地使用证》证号为南宁集用()字号,地号。

第二条、建设期、承包期限

1、建设期:从甲方获得该地块使用证并交付给乙方之日起计算至满贰年止。

2、承包期限:年(即建设期届满之日起至满年止)。

第三条、承包金、合同保证金及其他税费的约定

1、承包期期间第一年土地承包金标准为万元/亩。

2、承包期承包金计算时间:从建设期届满之日起计算承包金至年满年止。

3、合同签订15个工作日内,乙方必须向甲方交纳人民币10万元合同保证金。合

同期届满在乙方没有违约的情况下,甲方在15个工作日内将保证金退还乙方(不计利息)。

4、承包期该地块承包金标准:

1)、第一年承包金是人民币万元。

2)、承包金没满两年递增一次,每次递增X%,每次递增均以上一年承包金为

基数,以此类推。

即承包期每年应缴纳承包金数额如下表所列:

序号年度承包金(元/年)

年度承包金(元/年)

1 第一年16 第十六年

2 第二年17 第十七年

3 第三年18 第十八年

4 第四年19 第十九年

5 第五年20 第二十年

6 第六年21 第二十一年

7 第七年22 第二十二年

8 第八年23 第二十三年

9 第九年24 第二十四年

10 第十年25 第二十五年

11 第十一年26 第二十六年

12 第十二年27 第二十七年

13 第十三年28 第二十八年

14 第十四年29 第二十九年

15 第十五年30 第三十年

合同期内承包金总额(人民币)= 万元

(大写:千佰拾万千佰拾元整)

5、承包金每半年交纳一次,每次交纳本年度承包金的一半。每年度承包金交纳时间

分别为在每年的X月X日和X月X日前交清,如遇节假日则提前到节假日前的法定工作日。

6、乙方按甲方提供的指定账户交纳承包金,甲方收到乙方承包金7个工作日内向乙方出具收款收据。

7、乙方交纳给甲方的承包金营业税费由乙方交纳。

8、合同期内,以法律规定,属甲方应交纳的税费,有甲方交纳。

第四条、该地块基础设施配套、建设和装修

1、该地块由乙方负责三通一平(即通水、通电、通路及地块平整),由此涉及费用全部由乙方负责。若该地块交付给乙方前地面有建筑物和临时搭盖物,甲方负责拆除,拆除费用甲方自负。

2、甲方同意乙方根据乙方的经营需求,乙方可在该地块自行规划、设计、建设市场、

商业项目等,建筑面积以政府规划、土地等部门批准为准,主体建筑必须以南宁市XXXXX 村坡队名义报建。

3、该三产用地开发、建设、装修资金由乙方自筹(允许乙方与第三方合作共建);同意乙方采取自营、合营、出租的方式运作、管理、经营本地块。

4、涉及本地块建设装修的所有规划、勘察、设计、报建、审批、备案、工程验收相关

费用全部由乙方自筹。

5、以甲方名义报建项目,乙方在报建过程中以甲方名义向政府相关部门交纳的押金,

工程竣工后,政府相关部门退回押金转到甲方账户,甲方应在收到押金7个工日内将此款退回给乙方。

6、乙方在办理项目规划、勘察、设计、报建、审批、备案、建设、工程验收及公共设

备设施安装过程中如需要盖甲方村委公章、法定代表人签字等手续时,甲方应及时配合办理;如甲方逾期一个月不提供相关手续而延误设计、报建和项目开工、竣工验收等,乙方的承包期限相对延长。

第五条、甲乙双方权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方保证对该地块具有绝对所有权、发包权,及乙方承包前没有设定抵押或其他任何形

式的担保物权,不存在任何经济纠纷。如由于产权不清导致乙方不能正常使用、经营,甲方应负全部责任,赔偿乙方全部损失并支付违约金。

2、甲方有权依照合同规定向乙方收取承包金。如果乙方不按时交纳承包金则视乙方单方违

约,如逾期不超个月的,每天按尚欠承包金的百分之三(3%)向甲方支付滞纳金;如逾

期超过个月的,甲方有权终止合同。

3、合同期内,甲方除乙方违约外不得干涉乙方正常经营管理活动。

4、该地块周边居民无故闹事、甲方上级无故摊派各种费用的,由甲方配合调解,同时乙方

有权拒付任何摊派、乱收费用。

5、合同期内甲方不得无故终止本合同。甲、乙方法定代表人的改变不影响本合同的履行。

6、乙方办理开工建设及相关营业证照手续需甲方签字盖章或提供相关材料,甲方应积极协

助。

7、由于国家建设需要征用该地块时,甲方应按国家建设征用范围内乙方上月所收的承包金

为基数除以该地块总面积平方数,得出每平方的承包金后,按实征面积减除乙方承包金。如政府有置换地,甲方应按原承包地的条件将置换地交由乙方承包。

8、甲方村民或外单位的人来干涉该地块建设,甲方有义务协调解决。

9、乙方配合甲方办理土地证、房产证,费用由甲方承担。

10、合同其他条款另有约定的,从其约定。

(二)乙方权利和义务

1、合同期内乙方对该地块享有合理规划、建设开发、充分利用、独立经营管理权力,但乙

方不能改变该地块用途。

2、乙方必须按规定办理开工建设相关手续和有关营业证照,所有费用自理。

3、合同期内,乙方有权对承包场地内所有物业具有使用、出租、收益、经营、管理的权力,

乙方在行使经营权时可以采取转包、出租、合作的方式流转。

4、乙方在该地块建设的物业与经营户签订的房屋、场地租赁合同不得超过本合同期限。

5、合同期内,依法律规定,属乙方应交纳的税费,有乙方交纳。

6、乙方工作人员因工受伤或发生意外事故所需一切费用由乙方支付,甲方不负任何责任。

7、承包期内,乙方聘请人员、办公费、广告费、电话费、水电费等所有经营管理费用支出

全部由乙方支付。

8、该地块所有配套的水电设施,合同期内维修、维护更换费用由乙方自理。

9、合同期内,乙方的债权、债务不得以该地块作抵押或抵债。乙方的债权、债务与甲方无

关。

10、合同期内该地块所有物业的维修、保养由乙方负责,所需费用乙方自理。

11、合同期满后,如甲方继续发包该地块,乙方在同等条件下,享有优先承包权。

第六条、拆迁补偿分配

合同期内,如果遇到国家征用时,土地补偿归甲方所有,经营户安置费归乙方所有,

乙方在该地块所建建筑物及基础设施的拆迁补偿按如下比例分配:

合同期内,前十年补偿全部归乙方,从第十一年起,补偿分配比例甲方占补偿总额

15/20,乙方占补偿总额10/20,第十二年甲方占补偿总额2/20,乙方占补偿总额18/20,往后以此类推(即每增加一年,甲方分配比例增加1/20,乙方分配比例减少1/20)。

拆迁补偿时间核定以上政府下文拆除通知至日为准。

第七条、不可抗力

1、任何一方由于政府行为、不可抗力(地震、水灾、战争、自然灾害等)造成的部分或全

部不能履行本合同不负违约责任,但应在条件允许下采取一切必要补救措施以减少因不可抗

力造成的损失。

2、遇有不可抗力的一方应在36小时内将事件的情况以书面形式通知另一方,并且在事件发生后7个工作日内,,向另一方递交合同不能履行或需要延期履行理由的书面报告。

3、按照不可抗力对履行合同影响的程度,有双方协商决定是否解除合同,部分免除履行合

同的责任,或延期合同。

第八条、违约责任

1、未经甲乙双方一致同意,任何一方不得在对方没有违约的前提下解除本合同。任何一方

擅自解除合同的,均视为违约,守约方有权解除本合同并追究违约方的违约责任,同时违约方赔偿守约方的经济损失(按本合同第八条第4款、第5款违约责任赔偿)。

2、合同任何一方有下列行为,该行为视为违约:

1)、除本合同另有约定外,甲、乙任何一方将本地块抵押给第三方。

2)、甲、乙双方任何一方因与第三方产生纠纷,导致本合同不能履行。

3)由于一方过失,造成合同及其附件内容不能履行或不能完全履行的,由过失方承担违约

责任;如属双方过失,根据实际情况,由双方分别承担各自应负违约责任。

4)甲乙双方签订合同书后,甲方交付场地给乙方建设前,若甲方不履行合同义务单方面终

止本协议或延期交付场地的,则视为甲方违约,甲方应以合同保证金的200倍即人民币2000万和乙方投资总额的10倍赔偿经济损失给乙方(乙方的投资额包括支付的承包金、办理建

设项目各种费用等)。若甲方无违约的情况下,乙方单方面终止合同,则视乙方违约,乙方

应以合同保证金的200倍即人民币2000万元作为经济损失赔偿给甲方。

5)甲方交场地给乙方改造、建设后,如乙方无违约的情况下甲方单方面终止本合同或因甲

方原因、责任造成本合同无法履行的,甲方应以合同保证金的200倍即人民币2000万元和乙方投资所建建筑物的市场价值(以终止合同之日为市场价值基准日)赔偿经济损失给乙方。若甲方无违约的情况下,乙方单方面终止合同或因乙方原因、责任造成本合同无法履行的,

乙方投资所建的固定建筑物将无偿归甲方所有,同时乙方应按合同保证金的200倍即人民币2000万元作为经济损失赔偿给甲方。

第九条、合同期满

1、合同期届满,甲方应在合同期届满前二个月通知乙方,同时乙方做好撤离工作,合同期

届满之日起15个工作日内乙方撤离完成。

2、本合同期限终止后,乙方应将该地块的全部建筑物及附属物,包括室外装饰、水电设施

及室内全部固定设施全部由甲方无偿收回。

第十条、争议的解决

因履行本合同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成的,任何一方都可依法向

人民法院提起诉讼的方式解决。

第十一条、附则

1、本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

2、本合同必须由甲方代表签字、村民会议同意后才能生效。附件是本合同的组成部分。

3、本合同连同附件共页,一式四份,具同等法律效力,乙方执二份,甲方及龙岗村委

各执一份。

4、本合同自双方签字之日起生效。

甲方:乙方:

甲方法定代表(签字):乙方法定代表(签字):甲方村民代表(签字):

甲方联系电话:乙方联系电话:

签订日期:年月日签订日期:年月日

附件:1、总平面图

2、村民会议决议书及签字

3、集体土地使用证

4、南宁市XXXXXXX村坡队三产用地规划图

5、合同地界图

土地承包合同详细版

土地承包合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-076608

土地承包合同详细版 依据_________省_________农场_________文件规定,为明确土地所有权与土地承包经营权,特订立本合同。 一、合同双方 发包方(甲方):____________________________ 承包方(乙方):_________住所:_____________ 二、承包土地名称:甲方将_________大队_________号地耕地面积_________公顷承包给乙方。 三、承包期限:自________年_________月_________日至 _________年________月________日。 四、承包土地用途:种植业生产经营。 五、地租价格:按_________省_________农场当年度规定的价格执行。

六、租金交付时间:当年_________月_________日前由乙方以现金方式交与甲方,以甲方出据的收款凭证为准。 七、合同保证金:为保证乙方认真履行合同条款,甲方按每公顷_________元的标准,收取保证金;乙方交付的保证金,甲方按当期银行利率计息,在双方解除合同时,甲方退回乙方。如乙方在承包期内违约,保证金做为违约金没收。 八、双方的权利和义务 (一)、甲方的权利和义务 1.发包国家所有依法由本单位使用的土地; 2.监督、检查乙方依据承包合同约定的用途合理有效使用土地,制止乙方损害土地和农业资源的行为; 3.按合同约定的租金价格和应交方式收缴租金; 4.维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同; 5.依照合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务; 6.尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

场地平整施工合同协议书 完整版

甲方: 乙方: 根据国家法律及建筑行业标准的相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经过多次协商,就本工程施工事项,达成以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:场地平整。 2、工程地点: 3、施工范围:由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围 4、工程内容:甲方所属整个电站场地的平整,按照自然地势,高地挖土,低洼地填土,填方区应分层回填、分层碾压。要求完成场地平整局部高差不超过±15cm,要求做到场地基本平整(斜平面);乙方给甲方做彩门;电站的主路及环形辅路推平。 二、工程承包形式 甲方将该工程承包给乙方,由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。乙方应做好安全生产,严禁违章作业。在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。由于乙方原因造成停工,所造成的损失由乙方全部承担;由于甲方的原因造成停工,所造成的损失由甲方全部承担。 三、施工工期 年月日至年月日,工期为 天。超出工期一天扣除乙方工程总价款%。 四、质量标准 根据本工程的实际地形,按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。

五、工程总价 本工程为包干价(燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等)均由乙方负责。合计万元(元)。其中:油料款甲乙双方协商定为万元,其他费用 万元。若乙方节省油料未达到万元,余额归甲方所有;元至 万元之间归乙方所有;超过万元由乙方承担超出部分;超过万的由甲方承担超出部分。如果甲方要发票,则甲方承担%的税金。 六、付款方式 工程开工之后,年月日前付乙方万元,剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。 七、违约责任 在施工过程中,甲乙方因故没有履行施工合同,另一方有权终止施工合同,并要求对方赔偿损失。 八、本合同双方未约定的,甲乙双方协商解决。 九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。 本合同一式两份双方各持一份。 甲方:乙方: 年月日

林地承包合同补充协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 林地承包合同补充协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》、《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,经甲乙双方充分协商,特订立本补充协议,以便双方共同遵守。 订立合同双方: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 第一条承包林地内容、面积和地点 甲方将归所有的,座落在的林地亩,林种为 林,主要树种为,承包给乙方经营和管理,四至是: 南至 北至 西至 XX 第二条承包期限 承包期为年,从年月日起,至年月日止。 第三条权利和义务 1、甲方保证该林地界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理。

2、承包期间,林地的使用权归乙方所有,乙方不能擅自改变林地的用途。乙方应以植树造林、发展林下经济为主,若有需要改变林地用途的生产经营计划,需经甲方同意后报林业主管部门审批。甲方要尊重乙方所承包林地的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对林地的开发治理成果全部归乙方所有。 3、在承包期内,林地内的森林和林木使用权归乙 方所有。甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐、间伐或渐伐)进行采伐。由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林,更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己更新的树木委托给乙方更新的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。 4、乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一旦发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。如因乙方的责任造成火灾,对于烧毁树木,应视乙方责任的大小,决定其应付赔偿的数额。 本补充协议一式三份,甲乙双方各执一份;街镇政府留

农村集体土地承包合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 农村集体土地承包合同

编号:FS-DY-62617 农村集体土地承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《山东省农村集体经济承包合同管理条例》和中办发[1997]16号、鲁办发[1998]1号文件等有关规定,在双方自愿平等协商的基础上,订立如下合同,双方共同信守。 第一条甲方将亩的土地发包给乙方从事。 第二条承包期限为年,自年月日起至年月日止。 第三条承包指标:每年应上交的国家税金、农产品定购任务及提留统筹费等,按照国务院《农民承担费用和劳务管理条例》和国家有关政策规定确定。 第四条甲方的权利和义务: (一)对发包的耕地和随耕地一并法宝的其它集体资产拥有所有权,对乙方承包经营活动有监督权,对乙方违背有关

政策规定,私自流转土地或改变农地性质及用途、掠夺式经营、弃耕荒芜等行为有处理权。 (二)有权统一规划农田基本建设及其它公益事业,组织农田基本建设、灌溉、农机、农艺等活动。有权督促乙方按时完成农产品订购任务,按期按规定收取国家税金、提留统筹费等。 (三)维护乙方的经营自主权和合法收益权,帮助乙方处理生产经营中的纠纷,在承包期内为乙方的生产经营创造条件,提供有关方面的服务。 第五条乙方的权利和义务: (一)对所承包的土地有使用权、经营自主权、产品收益处置权。 (二)在承包期内经甲方同意,可依法对其承包土地的使用权转包、转让、入股、出租、兑换等。 (三)按规定交纳税金,完成国家农产品定购任务,依法按照《农民承担费用与劳务合同》的要求,承担提留统筹费等合理费用及劳务。有权拒绝一切非法集资、摊派、罚款、收费等项目。

林业承包合同(农业承包合同)

林业承包合同(农业承包合同) 订立合同双方:. __县__乡__村__组(以下简称甲方): __县__乡__村__村民(以下简称乙方): 为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央(83)、(84)一号等有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条^承包内容、面积和地点甲方将座落在__的林地(山地)__亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至__,北至__,西至__,东至__。第二条^承包期限承包期为__年,从__年__月__日起,至__年__月__日止。 第三条^林木收益分配 1.承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。 2.承包期内乙方新植树木,成材林木实行___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。 3.对原有林木的修枝材、脚材,按___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。 第四条^种植密度、采伐与纳税

1.承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于___株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。 2.在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐、间伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。 3.采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。 第五条^双方的义务 1.承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到三有,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。 2.乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土和进行其它毁林行为。 3.乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一旦发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。4.上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理分配给乙方。 5.承包期内的林木治虫费用,由甲方承担__%,乙方承担__%。 第六条^奖惩1.承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币__元。如乙方发现或抓住偷树人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款__倍,罚款全部(或部分)奖

场地平整(含土方外运)工程合同(1)

Xxx场地平整(含土方外运)工程施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人决定委托承包人承担xxx场地平整(含土方外运)工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称:xxx旁场地平整(含土方外运)工程 工程地点: 2、工程承包范围及要求 2.1 本合同项目范围:xx与xx之间土方场地平整约xxx㎡及土方外运至甲方指定地点约xxxm3。 3、合同工期 3.1 x 年x 月x 日开工,x 年x 月x 日竣工交付。 3.2 遇人力不可抗拒的因素,则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形:(1) 自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工;(2)政府行为,如征收、征用; 4、承包方式及合同价款 5.1 本合同采用总价包干承包方式,总包干金额为人民币(大写)xxx元整(¥:xx)(不含税),该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响,即为固定不变价。

在合同执行期内,承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化,由此引起的费用不作调整,请在风险费中一并考虑,合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1 本工程无预付款 6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后,承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%,(监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题,如有应给予相应比例的扣款); 6.3 质量保证:5%质保金,质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作,则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管,且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后,经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担,发包人不承担任何责任,也不支付差价。 8、施工质量及技术要求 8.1承包人负责本工程的负责人为xxx ,在工程施工过程中,承包人不得擅自更换负责人,若因特殊情况更换负责人,必须经监理及发包人认可。若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要,监理及发包人有权要求承包人撤换。承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。

林业用地承包合同书

林业用地承包合同书 甲方: 乙方: XXXX生物科技有限公司 二〇一五年月日

林业用地承包合同书 甲方(发包方): 乙方(承包方):XXXX生物科技有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农业法》及有关法律、法规之规定,双方本着平等自愿、有偿、诚实信用的原则,经平等协商,双方签订林业用地承包合同如下: 1、甲方自愿将座落在的林地发包给乙方用于改造侧柏林、饲养鼯鼠,建造XXX原生态中药种植养殖生产基地。发包林地应具备如下条件: (1)林地权属为甲方所有,四至界线清楚――出示山界林权证书原件,并提供复印件。如没有山界林权证书,甲方必须出具村委会、村民小组和村民个人签名(盖章)的证明,经乡(镇)政府和县林业局盖章确认。 (2)无纠纷、争议,没有被抵押、查封、租赁承包给他方或与他方合作经营等。 (3)经上级业务部门批准的分类经营划定的商品林林区的林地。 2、具体地点、面积和面积测量: (1)四至界址以双方签名确认的1:10000地形图现场勾绘的界线。 (2)总面积亩(初步勾绘面积),其中:扣除小地类面积亩,实际承包面积(结算租金面积)亩(造林验收后填入)。

小地类指:坟地、输电线路占地、通讯线路占地、岩石裸露地、农田边、水源林预留的田边地和不能列入造林范围的其他用地。 实际承包面积(结算租金面积)指:在造林结束后,以双方到现场验收的实际造林面积。 (3)、面积测算方法:用1:10000地形图勾绘的界线按水平面面积(坡面的水平投影面积)进行求算,或用GPS(卫星定位仪)到现场测算。 3、甲方的林地发包给乙方后,林地使用权归乙方,具有完全的自主经营权,林地的规划、投资和经营由乙方负责,收益亦由乙方享有。在履行本合同的基础上,乙方可以转租或与第三人联营合作,但所形成的一切债权债务与甲方无关。 4、承包期限: 自年月日起至年月日止,共计年( 年)。 5、承包费的支付: (1)从甲方交林地之日起(具体日期年月日),乙方向甲方交林地承包金按每年每亩人民币元整,结算承包金的面积以双方到现场用1:10000地形图或用GPS核定的实际造林面积为准,结算租金面积亩,计总承包金人民币元,大写: 。 (2)林地承包金由乙方直接支付给甲方或委托发放给甲方,甲方收到地租,提供等额有效票据(开具票据的税费由甲方承担)并在地租支付凭证上签字确认。承包金由乙方通过银行转账到甲方指定账户(甲方账户变更时应及时通知乙方):

农村集体所有经济土地承包合同书(范本)

库车县农村集体所有经济土地 承包合同书 合同书号码: ________________________________

库车县农村合同管理委员会 库车县农村集体所有经济土地承包合同书 合同书号码: 发包方(以下简称甲方): 乡(镇)村 法人代表: 承包方(以下简称乙方):详细地址: 身份证号码: 为了规范农村集体经济组织所有的土地承包制度,提高农业生产发展水平,充分调动农民生产积极性,根据《中华人民共和国农村土地承包法》有关规定,为了明确甲方和乙方义务和权力,经双方共同协商特制定如下条款,供双方共同遵守执行。 、甲方发包土地: 现有_______ 亩面积的土地承包给乙方,此地所有权归 甲方所有,乙方只有使用权及经营管理权。 、承包期限:定为 ______ 年,从______ 年 ____ 月 ____ 日 至_____ 年____ 月____ 日为止。

三、付款方式: 1、每年承包费________ 元,每亩地承包费________ 元。 2、每年的承包费_______________________________________ 四、承包方式: 1、招标。 2、公开协商。 3、农民代表签名:____________________________________ 五、甲方和乙方义务和权力: (一)甲方义务和权力: 1、甲方有权收回承包地。 2、甲方有权监督乙方生产经营活动,但不干涉乙方正常生产经营活动。 3、甲方有权制止乙方破坏土地及制止破坏设施。 4、如果第三者损害乙方正常生产经营活动,甲方一定 要配合保护乙方的合法权益。 (二)乙方义务和权力: 1、乙方有权要求甲方制止第三者破坏土地行为,并要求甲方保护自己的合法权益。 2、乙方有权依法自主经营进行生产,有权对自己生产的产品进行销

农业承包合同仲裁裁决书执行中存在的问题及对策

农业承包合同仲裁裁决书执行中存在的问题及对策 根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第四十八条规定:“当事人不服仲裁裁决的,可以自收到裁决书之日起三十日内向人民法院起诉。逾期不起诉的,裁决书即发生法律效力”。该法第四十九条规定:“当事人对发生法律效力的调解书、裁决书,应当依照规定的期限履行。一方当事人逾期不履行的,另一方当事人可以向被申请人住所地或者财产所在地的基层人民法院申请执行。受理申请的人民法院应当依法执行”。但在司法实践中,由于涉及农业和农村土地承包的政策、法律、法规、司法解释、部门规章、地方性法规等法律文件众多,有些内容相互之间还不配套,加上有的农业仲裁裁决书、调解书制作得不规范,造成当事人拿着生效的农业承包合同仲裁裁决书、调解书到法院申请执行时,法院却因为仲裁书、调解书的内容与配套的法律规定有冲突,或因裁决书、调解书制作不规范等原因而无法执行,造成了司法资源的浪费。以河北赵县为例,2012年该院执行局共受理申请执行农业承包合同仲裁裁决书的案件5件,全部因种种原因不能立案执行,往年的情况也大致相同。这样很容易引起当事人的误解,甚至被认为是故意刁难,不但引起当事人的申诉、上访,法院为此类案件制作审查意见、驳回裁定和做当事人说服工作也浪费了大量精力。造成农业承包合同仲裁裁决书、调解书无法进入执行程序的原因主要有以下几个方面: 一是因当事人没有实际取得土地承包经营权而不能执行。根据最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款规定:“集体经济组织成员因未实际取得土地承包经营权提起民事诉讼的,人民法院应当告知其向有关行政主管部门申请解决”。民事诉讼包括审理和执行活动,执行程序是审判程序的延伸,某类案件不能进行诉讼程序,自然也就不会产生执行行为。根据《中华人民共和国农村土地承包法》第二十二条规定:“ 承包合同自成立之日起生效。承包方自承包合同生效时取得土地承包经营权”。该法第二十三条规定:“ 县级以上地方人民政府应当向承包方颁发土地承包经营权证或者林权证等证书,并登记造册,确认土地承包经营权”。我国《物权法》规定:土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立。由以上法律规定可以看出,土地承包户与发包方签订土地承包合同是取得承包经营权的要件,而不是以一般想象中实际耕种该土地为要件。需要说明的是:我国土地承包形式分家庭承包和其他方式承包两种,家庭承包经营权依法获得物权方式保护,不以取得土地承包经营权证书为要件,给承包土地发证的登记行为仅起公示、证明的补强作用。而以其他方式取得土地承包经营权的,申请执行仲裁裁决书、调解书时还须取得土地承包经营权证书。根据《中华人民共和国农村土地承包法》第四十九条规定:“ 通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地,经依法登记取得土地承包经营权证或者林权证等证书的,其土地承包经营权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转”。最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定:“承包方未依法登记取得土地承包经营权证等证书,即以转让、出租、入股、抵押等方式流转土地承包经营权,发包方请求确认该流转无效的,应予

建设工程场地平整合同

工程 场地土方平整承包合同 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,甲乙双方本着自愿、公平、互惠互利、友好合作的原则,并结合本工程的具体情况,经双方充分协商,一致同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包范围 1、工程范围内的前期土方场地平整。 2、工程范围内基础回填土方的开挖装车运至需回填。 三、承包方式及结算价款 本工程采用固定综合单价包干方式。包干单价包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、与周边单位、个人的协调补偿、一定范围内的风险等全部费用。 1、场地内土方平整:建筑砖渣,砼,挖机开挖运输,填筑夯实按现场实际填方量(或挖方量)每立方米元综合包干单价结算;工程量按本工程勘察测量成果计算。 2、基础回填土方:项目范围内回填土方开挖装车运至需回填指定地点,按每立 方米元包干(基础场内调整填平、夯实由土建施工队负责)。工程量按经发包单位签证认可是回填竣工测量记录或发包方通知单计算。

四、付款方式 在本合同签订之日起三日内乙方必须交纳质保金万元到甲方账上,合同签订十日之内乙方未进场,则视为放弃本项工程,押金不退。工程全部竣工验收合格后,甲方一次性退还押金给乙方,不计利息。由乙方备齐资料,并开具建安发票移交给甲方,由甲方支付工程总款的95%,剩下5%为质量保证金,待竣工一年保质期满后无质量问题时如数退还给乙方。 合同工期:201 年月日至201 年月日交验,合同有效期为天。 五、甲方的责任和义务 甲方负责协调承包方与土建、钢结构等事故单位的关系,甲方按合同约定付款。 六、乙方的责任和义务 1、在施工过程中,必须服从甲方和监理人员的指挥,不违法乱纪,精心施工,如期如质完成好本合同签订的工程任务,并接受甲方和监理及有关部门对工程质量的监督检查。隐蔽工程应及时通知有关部门验收签证,验收签证合格后,方可进行下一道工序施工。同时做好真实、齐全的技术资料,以备验收结算。 2、乙方必须负责本工程所在地的权益,以及施工围栏边的拆迁和临时占用道路的协调解决工作,如有纠纷或补偿费用,全部由乙方自理,甲方概不负责。 3、遵守当地政府和有关部门对施工场地、交通和施工噪音以及环境保护、清洁卫生、安全生产的管理规定。按规定办理好有关手续和证件(包括夜间施工证),由此发生的费用及罚款由乙方负责。 4、在施工过程中,采取有力措施,保护好场地周围的地下管道、管线、市政设施和邻近建筑物、构造物等,如有损坏、须修复,其费用由乙方负责。

林业用地租赁合同

林业用地租赁合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:赣县田村镇坪坑休闲农庄(以下简称乙方) 为充分利用林地资源、发展林业经济,本着互利互惠的原则,甲方同意将其拥有合法使用权的老油茶林地(包括荒山)以租赁方式流转给乙方营造脐橙.油茶林,经双方平等协商,达成如下条款。 1、租赁的林地面积、范围 1.1 合计亩。 1.2 甲方租赁林地的位置、四到界线、面积及相关具体情况附件一:《租赁林地界址与位置图》和《林权使用证》。 1.3 租赁林地的最终面积以甲、乙双方经过实地测量的面积为准。 2、租赁期限 租赁期限年,自年月日始,至年月日止。 3、租赁林地原有的地上物状况、地上物处理方法和期限、实际交地时间见附件二《交地确认表》。 4、租赁费及支付方式 4.1 年甲方按每亩100元付给按改梯有山甲方(签订合同之日支付)。 4.2 年国土局培绿肥款230元归坡改梯有山甲方所有(次年月日前支付) 4.3 年国土局培绿肥款230元归坡改梯有山甲方所有(次

年月日前支付)。 4.4 年由乙方按每亩、每年40元支付当年租金。 4.5 年由乙方按每亩、每年40元支付当年租金。 4.6 年至2053年按乙方和杨柳平村、组签订的(新造油茶合同)比例分成方案进行分成,即:2-8分成(即:二成的方式以当时的市场价格折合成人民币付给甲方),乙方拿八成。 4.7 乙方在签订林地租赁合同后,经过砍山、炼山之后,在林管站确定面积之后15天内向甲方逐年支付前伍年的租金。 5、双方权利义务 5.1 甲方权利与义务 5.2 甲方有权按合同约定向乙方收取林地租金及分成毛利。 5.3 甲方租赁给乙方的林地应符合以下条件 5.4 权属合法、界址清楚,并未对该林地所有权或使用权作过任何处置。 5.5 林地立地条件须适于营造经济林。 5.6 如甲方为集体经济组织,须提供集体村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表同意租赁的村民决议作为本合同的附件三。 5.7 甲方及成员不得干涉或阻碍乙方对林地的合法经营管理,不得以任何理由在本合同有效期内终止本合同。 (1、仅限当地居住村民;2、坟地范围不得超过一丈即3.3m; 3、损坏的苗木每座坟不得超过4株苗木,如有超出部分,

农业项目承包合同

农业项目承包合同 甲方(出让方)__________________ 乙方(受让方)__________________ 为了规范公司农业项目承包,切实维护农业项目承包双方的合法权益,根据有关政策、法规的规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下。 一、农业项目承包经营权流转方式 甲方采用租赁方式将其承包经营的农业项目土地流转给乙方经营。 二、承包经营权流转期限和起止日期 合同双方约定,土地承包经营权流转期限为____年,从____年____月____日起(秋收结束),至____年____月____日止。(注:先期承包年限为二轮土地承包结束,如国家对土地承包经营权无调整则后延;如二轮土地承包结束后国家对承包经营政策调整,则乙方享有优先承包权。) 三、流转价款及支付方式、时间 (一)合同双方约定,甲方转让给乙方土地___亩。土地前五年的租金按每亩____元支付;后期租金按每亩____元支付。土地流转费用现金支付,每年一付。乙方每年公历元月____日前一次性付甲方年土地流转费:转让费总额按每户实际流转土地面积计算。 (二)合同双方约定,公司按照乙方承包农业项目土地面积或其它经营项目收入收取管理费用。 四、甲方的权利和义务 1.权利。按照合同规定收取土地流转费和公司管理费,按照合同约定期限收回流转的土地。按照公司规定,统一规划、指导和管理经营农业项目。 2.义务。协助乙方按合同行使经营权,提供帮助池塘、坝库与流转土地配套,使用,调解本区和其它承包户之间入发生的用水,用电等方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。 五、乙方的权利和义务 1.权利。自土地流转正式实施之日起,具有自主生产经营权和收益权;具有享受国家各种惠民政策补贴、扶持、奖励权及国家征用土地付属物补偿权等。 2.义务。在国家法律、法规和政策允许范围内,自主经营,自负盈亏,承担各自承包经营范围内的风险和责任;从事生产经营活动,按照合同规定按时足额付清土地承包费和公司管理费用,对承包的耕地进行有效保护,不能依法保护,造成损失的,乙方自行承担责任。 六、禁止行为 1.未经公司授权,禁止任何承包人私自以公司名义进行业务活动,禁止私自转包土地经营权或其它经营业务,私自进行业务获得利益归公司,造成的损失由该承包个人全额进行赔偿。 2.未经公司授权,禁止承包人参与经营与本公司项目相似或有竞争的业务,如违反规定经营,应向本公司支付经营所得利润最高月份利润(或平均利润)10倍的违约金。 3.除公司协议另有约定意外,承包人不得同本公司合作单位进行交易,如有违反,交易所得利益归公司所有,给公司造成的损失应该____倍赔偿。 4.承包人不得从事损害本公司利益的活动。 4.1承包人未经公司同意而转让其财产份额的,如果公司不愿接纳受让人为新的承包人,则按违约处理。

林地承包合同(篇)

林地承包合同(3篇) 订立合同双方: _____县_____乡_____村__________组,以下简称甲方 _____县_____乡_____村________村民,以下简称乙方 为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条承包内容、面积和地点 甲方将坐落在_____的林地(山地)_____ 亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至_____,北至_____,东至_____,西至____。 第二条承包期限 承包期为________年___个月,从________年________月___日至________年________月________日止。 第三条林木收益分配 1.承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定),实行_____:_____分成,分成甲方得___成,乙方得___成;幼林实行___:___,甲方得___成,乙方得___成。 2.承包期内乙方新植树木,成材林木实行___:___分成,甲方得___

成,乙方得___成。 3.对原有林木的修枝材、脚材,按______:______分成,甲方得 ______成,乙方得______成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关规定执行。 种植密度、采伐与纳税第四条 1.承包期间,乙方必须保证承包林地范围内每亩植树不少于______株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。 2.在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐、皆伐或渐伐)进行采伐,对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活,甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。 3.采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。 第五条双方的义务 1.承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。 2.乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土和进行毁林行为。

土地承包合同书84410

土地承包合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,经公开协商讨论同意,甲方将土地使用权以租赁的形式租给乙方使用,为明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。 一、土地的面积、位置 面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准) (土地类型)承包给乙方使用。土地方位如下: 附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式 1.土地用途为绿化苗木、树木种植和养殖。 2.承包形式:个人承包经营。 三、土地的承包经营期限 止。 四、承包金及交付方式 2.承包金每年支付一次。 五、地上物的处置 乙方有权处理承包区域内现存地上物及其他植被,在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物所有权亦为乙方所有。 六、甲乙双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1.对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用,并使乙方取得土地承包经营权。 2.按照合同约定收取承包金,在合同有效期内,甲方不得提高承包金。

3.保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益,承包期间,如乙方需砍伐树木,甲方应当配合乙方向有关主管部门申请办理采伐许可证。 4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。 5.按照合同约定,保证电路畅通,并无偿提供通往承包地的道路。 6.按本村村民用水、电价格收取费用。 7.为乙方提供所在地村民的其他同等待遇。 8.在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块, 在承包期限内,如因承包范围出现土地纠纷,由甲方负责解决,若致使乙方遭受经济损失,由甲方按国家相关规定进行赔偿。甲方必须确保乙方在承包期内不受任何干扰。 (二)乙方的权利和义务 1.按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。 2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。 3.乙方在承包地范围内可以种植速生树种和其他林木、果树,并可以养殖家禽、家畜及鱼类等动物,但不得污染饮食水源和村民的住宿环境。 4.乙方对承包地有独立自主经营权、林木所有权、林木处分权和收益权,任何单位和个人不得干涉。承包经营,独立核算,自负盈亏,所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。 5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

场地平整工程施工合同协议书

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就花城湖停车场扩改建项目场地平整工程施工事宜协商一致,订立本协议,以共同遵守。 一、工程概况 1.1工程地点: 1.2工程内容: 停车场场地平整、停车场边线、分界线及主要停车线和交通标志的设置。 二、工程造价及工程付款方式: 2.1场地平整: 装载机:元/小时 挖掘机:元/小时 翻斗车:元/小时 平地机:元/小时 压路机:元/小时 2.2停车线和交通标志的设置: 设施设备由甲方采购,乙方负责安装施工。 人工工资:元/天 技工:元/天 普工:元/天 2.3工程付款方式: 工程预算总造价包括平整场地相关的工、料、机,管理费、利润、保险及地方税金费用。工程结

算时单价不变,以实际工程量为准 本协议签订,现场具备施工工作面后,乙方进场施工,甲方即支付万元给乙方作为预付款,之后每次结算按已经完成实际工作量的%支付,全部工程完工验收合格天内甲方一次性付清余款。 三、施工日期: 年月日开工至封冻,春节后复工,至 年月日之前完成。 四、技术质量要求 按设计图纸和现场甲方经理意见进行施工。 五、甲方责任 5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。 5.2负责组织工程量现场确认工作。 5.3货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责,但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。 5.4负责按时支付工程款。(如未能按时付款,在宽限期内经催促仍未付款的,乙方有权拆除并回收所提供产品,不予退还预付款,且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。) 六、乙方责任 6.1乙方对甲方负责,按时保质保量完成本项目。 6.2本协议中,项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。 6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工,否则每延期一天应支付甲方已付工程款 的违约金。

林业用地承包合同书

林业用地承包合同书 甲方发包方: 乙方承包方:深圳市恒芝堂生物科技有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农业法》及有关法律、法规之规定,双方本着平等自愿、有偿、诚实信用的原则,经平等协商,双方签订林业用地承包合同如下: 1、甲方自愿将座落在发包给乙方用于改造侧柏林、饲养鼯鼠,建造恒芝堂原生态中药种植养殖生产基地。发包林地应具备如下条件: 1林地权属为甲方所有,四至界线清楚――出示山界林权证书原件,并提供复印件。如没有山界林权证书,甲方必须出具村委会、村民小组和村民个人签名盖章的证明,经乡镇政府和县林业局盖章确认。 2无纠纷、争议,没有被抵押、查封、租赁承包给他方或与他方合作经营等。 3经上级业务部门批准的分类经营划定的商品林林区的林地。 2、具体地点、面积和面积测量: 1四至界址以双方签名确认的1:10000地形图现场勾绘的界线。 2总面积亩初步勾绘面积,其中:扣除小地类面积亩,实际承包面积结算租金面积亩造林验收后填入。 小地类指:坟地、输电线路占地、通讯线路占地、岩石裸露地、农田边、水源林预留的田边地和不能列入造林范围的其他用地。 实际承包面积结算租金面积指:在造林结束后,以双方到现场验收的实际造林面积。 3、面积测算方法:用1:10000地形图勾绘的界线按水平面面积坡面的水平投影面积进行求算,或用GPS卫星定位仪到现场测算。 3、甲方的林地发包给乙方后,林地使用权归乙方,具有完全的自主经营权,林地的规划、投资和经营由乙方负责,收益亦由乙方享有。在履行本合同的基础上,乙方可以转租或与第三人联营合作,但所形成的一切债权债务与甲方无关。 4、承包期限: 自年年月日止,共计年年。

村集体土地承包合同模板

村集体土地承包合同模板 土地是人类最宝贵的稀缺资源,是人类赖以生存和发展的空间基础。农村集体土地是解决三农问题及推进新农村建设的基础,村集体土地承包合同是怎么一回事呢?以下是在为大家整理的村集体土地承包合同范文,感谢您的阅读。 村集体土地承包合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 按照万州区小周镇马道村1组社员大会审议通过的土地承包方案,承包方自愿以家庭承包的方式承包发包方提供的土地。为明确土地承包关系,维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国农村土地承包法》和其他相关法律、法规及政策规定,经双方充分协商,特订立本合同。 一、承包土地的地类、面积和位置 本合同协议承包的土地为耕地和园地,共块,面积亩。其中:田块,共亩;土块,共亩。 二、承包期限 承包期限共30年,从1998年07月01日起,至2027年06月30日止。 三、承包土地的用途 本宗土地的用途为农业生产。

四、发包方享有下列权利 (一)依法拥有集体土地的所有权。国家征用土地时,青苗补偿费归土地耕种者享有,土地征用补偿费的其余部分归发包方所有,按照国家相关法律法规和文件规定使用。 (二)发包方有权监督承包方依照承包合同约定的用途合理利用土地,制止承包方损害承包地和农业资源的行为。 (三)承包方流转承包地和因分户拆分承包地时,如果损害集体和其他社员的利益,发包方有权拒绝批准并制止实施。 (四)用承包土地的经营权抵押融资,必须经发包方同意。发包方将承包地流转给第三方的,流转合同书应予注明发包方的本项权利。 (五)承包方有下列情况之一的,发包方有权解除承包合同:⑴承包方违约以致严重影响发包方和其他社员的经济利益的; ⑵承包人进行破坏性、掠夺性生产经营,经发包方劝阻无效的; (六)法律、行政法规规定的其他权利。 五、发包方承担下列义务 (一)维护承包方的土地承包经营权,不得单方面以承包方家庭人口减少等理由非法变更和解除承包合同。 (二)尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。 (三)执行区、乡镇(街道)土地利用总体规划,组织本集体经济组织内的农业基础设施建设。

农业土地承包合同书.doc

土地承包合同书 甲方:______________ 人民政府(以下简称甲方) 乙方:_____________ 生态农业发展有限公司(以下简称乙方) 为了加快发展______ 市新型高新生态农业及其土地资源,根据《中华人 民共和国合同法》及《中华人民共和国农村土地承包法》(以下简称《承包法》)的有关规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方充分协商,现甲方向乙方发包位于___________ 县____________ 的土地10万亩土地,由乙方 承包建设新型高新生态农业生产及发展用地“生态农业 发展基地”。现甲乙双方就承包合同一事达成以下协议:一、土地用途:构造新型高新生态农业、生物农业及集科研、科教、旅游观光为一体的新型高新生态农业裙带(大庄园)。 三、承包范围及面积: 甲方将位于_____ 县______________ 的土地面积约10万承包给乙方, 东至___________ 南至 ____________ 西至 _____________ 北至 ___________ 为界,具体界限以红线图和双方划定的界线为准。 三、承包期限: 承包期50年(最好70年),从2010年______ 月____ 日起至 _______ 年月____ 日。 四、租金计算方法: 1、生地即新开垦的土地荒地,前七年免地租金,以后每亩每年______ 元(RMB ),每十年递增20%,即第二个十年 ________ 元(RMB ),依此类推。

新开垦的土地(耕地)应享有国家补贴,此款由甲方协助乙方申请办理领取。 2、熟地即已开垦种植的土地,前三年(开发期间)免交地租,以后每 年每亩_______ 元,每十年递增20%,依次类推。 3、乙方将承包的土地分三年开发,第一年开发10000亩至30000亩,第二年开发不少于40000亩,余下的土地第三年开发完毕。以上用地以实际开发面积为准计算租金。未缴租的土地甲方有权继续种植短期作物,但不能种植长期作物,否则开发时不做任何青苗补偿,缴租后甲方需在四个月内移交土地给乙方使用,逾期租金抵下一年地租,并补偿乙方投资损失。 五、缴款方式: 1、每年的承包金一次性付清,即每年的1月10日前缴清下一年度的承包金,乙方不得拖欠。否则甲方有权干扰乙方下一年度的生产及追究由此引起的损失及滞纳金。 2、双方签下合同后十日内,乙方需向甲方缴纳合同保证金,100万元(RMB),待乙方三年内开发完毕退还给乙方。 3、承包范围内的山坟、树木、财产及地面影响种植的附着物等的清场费由甲方负责清理,清场后办理移交手续,给乙方进场。 六、甲乙双方的义务及责任: (一)甲方责任 1、甲方保证对所发包的土地拥有完整的发包权。 2、签订合同后甲方以收到乙方合同保证金之日起十个工作日内需到有关部门办理登记并发放《土地承包经营权证》给乙方(祥见《承包法》第 23条、38条),每1000亩办一个证,第一批办证30000亩(即三十个), 办证费用由乙方负责,之后乙方每开发10000亩甲方就负责办10000亩权

相关主题