建设工程施工合同
甲方：南通市城镇房地产开发公司
乙方：南通市八建集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》等法律法规，及（GF-91-0201）建设工程施工合同条件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.1：工程名称：铝合金百叶窗
工程内容：铝合金百叶窗的制作及安装
工程数量：按实量施工面积结算
承包范围：新苑华庭铝合金百叶窗
1.2 质量标准：满足国家规范及行业标准。
1.3 质量等级：符合国家及行业标准，一次性验收合格
1.4合同价款：单价为216.00元/m2,施工面积约988.26m2，总价约为213464元，结算时按监理及甲方的确认的面积为准。以上价格中含材料制作、运输、安装、税费、利润、配合费等所有完成此工程所需的费用。
1.5 承包方式：甲方委托乙方采购产品及安装。
第二条甲方驻工地代表：任东军
第三条乙方驻工地代表：吴进国
第四条甲方工作
4.1 施工完成时间的要求：具体进场时间按甲方项目部通知为准，接通知后5个日历天内必须进场施工，30天内施工完毕。
4.2 协调好现场提供产品堆放的仓库；
4.3 在乙方开始施工前协调好供乙方施工所需的水电接口；
4.4 施工场地内主要干道不影响乙方车辆通行及能正常卸货；
4.5 协调、配合乙方施工；
第五条乙方工作
5.1施工图和配套设计要求：按施工图要求施工。
5.2提供计划、报表的名称、时间的份数：/
5.3施工保护工作的要求：同总承包单位协商，做好施工保护工作，要求在施工过程中总包单位应避免人为损坏成品。
5.4向甲方提供办公和生活设施的要求/
5.5对施工现场交通和噪音的要求/
5.6成品保护的要求：交付用户前由乙方自行负责，甲方不承担
任何责任。
5.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求/
5.8施工场地整洁卫生的要求工完料尽，卫生文明施工。
5.9 承担该分包项目招投标及总包合同报建时发生的相关费用。第六条工期延误
按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额：总造价的千分之一，另由于乙方原因造成总包单位的有关罚款由乙方承担。
第七条工程款支付
7.1 工程款支付金额和时间：工程结束后付合同总价的50%,竣工验收合格审计后付至审计额的95%，余款在工程验收合格并交付后两年内付清.
第八条甲方供应材料设备
甲方供应材料设备的要求：/
第九条乙方采购材料设备：本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场。不按要求退场的，造成的损失由乙方负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，造成的损失由乙方负责。
第十条竣工验收
10.1 分项验收必须在初验前10天完成
10.2 乙方在其分项验收后5天内将相关验收资料一式肆份交于甲方及总包单位。
第十一条保修
11.1保修内容及范围：乙方所制作安装的铝合金百叶窗，乙方应当在接到保修通知之日起２天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，有关费用由乙方承担。当出现影响住户生活时，应急维修应随叫随到，或甲方可委托他人应急修理，费用由乙方承担。
11.2保修期：质量保修期自工程竣工验收合格后实际投入使用之日起计算，工程保修期为两年。
11.3保修金额和支付方法:保修金为经审计通过的工程总造价的5%，在保修期满后结清。
第十二条争议或违约
争议或违约的解决程序：双方协商解决，解决不成提交南通市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第十三条担保
本工程双方约定担保事项：乙方向甲方提供履约担保，担保金为人民币壹万元整，如在本次工程中有违法违纪现象发生，则由甲方没收该保证金。
第十四条安全施工：按“合同条件”执行
按有关国家规范进行施工，遵守工地各项规章制度安全施工。凡由乙方造成的安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
施工现场安全管理要求：
1、分包单位施工方案应明确安全措施和管理制度、操作工人应进行安全交底；
2、进入施工现场的人员必须服从总包管理，正确佩戴安全帽。）
3、施工过程中应认真检查安全措施落实情况，确保无安全事故发生（按照土建单位的合同约定执行）。
第十五条其它
18.1由于土建或其它方配套工作的延误则安装期相应顺延，但需得到相关方面的书面认可
18.2产品进场后，由甲方、监理进行抽查；
18.3质量要求按行业规范验收；
18.4结算时以甲方及监理核定数量为准。
18.5乙方进入施工现场后必须服从甲方及总包单位的统一管理。第十六条合同一式柒份，双方各执叁份，经甲、乙双方代表签字盖章后生效，另送一份至港闸区纪委备案。
甲方（章）：乙方（章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
订立日期：年月日