室外工程施工合同-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
合同编号： 2012-D11 美景国际生态城·美景绿洲室外工程
施
工
合
同
发包方：河南美景房地产开发有限公司
承包方：河南美景安装工程有限公司
美景国际生态城·美景绿洲室外工程
施工合同
发包人：河南美景房地产开发有限公司
承包人：河南美景安装工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就美景国际生态城·美景绿洲室外工程建设施工事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：美景国际生态城·美景绿洲室外工程。
二、工程地点：河南省驻马店市。
三、工程内容：室外雨水、污水、给水、暖气、道路、路灯工程，详见施工图纸及工程量清单。
第二条承包范围
一、承包范围：发包人提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。
二、承包方式：承包人施工总承包，包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
第三条合同工期
一、开工日期： 2013 年 9月 25 日
二、竣工日期： 2014 年 02 月 5 日
三、本合同总工期： 96 日历天，即保证在 2014 年 02 月 5日前完成本工程范围内所有工程内容且移交发包人，其中1#、3#楼给排水工程于2013年11月30日前完成竣工验收、道路工程于2013年11月25日前完成，满足发包人交房条件。
四、承包人的施工进度应满足总体施工进度要求，不得影响项目的竣工交房，否则视为逾期完工。如遇下列情况，经发包人签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
1、发包人原因发生在关键线路及关键工序上的,且将实际影响原排定工期进度计划的；
2、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
3、不可抗力。
承包人在上述情况发生后 7 个工作日内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告并送达发包人，未提出的或逾期提出的，视为不涉及工期顺延，在工程结算时，不给予工期顺延。
第四条工程质量与检查
一、本工程质量标准：合格。承包人应建立有效的质量保证系统，严格接受质量监督。承包人应对整个现场的施工组织、施工方案和已完工程的适用性、稳定性、安全性及工程质量负全面责任。
二、承包人必须确保工程一次性通过验收。因承包人的原因致使工程未一次性通过验收并导致工期不能按计划工期办理竣工验收，影响售楼的交付（交房），承包人按第十二条有关工期及质量违约条款承担违约责任。
三、双方对工程质量有争议时，双方同意由新郑市建设工程质量安全监督站裁定。
四、隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时通知监理工程师和发包人，并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行报验，由监理工程师通知并会同发包人项目负责人一道进行验收，经监理工程师确认后，才能施工下道工序。不合格工程必须无条件、立即返工。经监理工程师或发包人项目负责人三次书面通知整改仍无进展的，发包人有权解除本合同并要求承包人无条件立即退场，承包人应无条件立即清场退出，并赔偿一切损失及所有费用。
五、按国家现行有关施工规范及及发包人与监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承办人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不顺延，费用由承包人支付。
第五条合同工程量、合同价款及计价结算方式
一、本合同暂定总价为：人民币壹佰万元整（￥元）。
二、合同总造价的确定：
1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准。
2、单价：按照《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2008）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省统一施工机械台班费用定额（2008）》及取费标准；2013年8月份《河南省工程造价信息》、人工费标准按豫建标定【2012】34号文执行。
3、计价软件：采用广联达计价软件。
4、经发包人审核后的总造价优惠百分之柒（7%），优惠后的总造价应包括完成工程量清单及工程承包范围所需的全部费用（含税金）。
5、室外雨水、污水工程：详见附件《分部分项工程量及综合报价表》。
三、承包人作为一个有经验的承包商，在签订本合同前已充分了解、研究并考虑到对承包人的施工会造成的各种影响因素和与本工程的相关的所有费用，并均已在《分部分项工程量及综合报价表》中综合考虑，不再另行计费。
四、承包人应在发包人付款前，向发包人提供合法有效足额税务发票。发票未提供或金额不足，发包人有权不予支付相应款项。
五、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
1、承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到20万元不予支付。
2、监理工程师接到当月进度款报告后3个工作日内予以审核确认，发包人在5个工作日内予以审核，经报批后30日内（节假日顺延）支付当期工程进度款。
3、以银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期已核定实际完成合同工程量的80%。
4、工程完工并竣工验收合格付至实际完成的工程价款85%时，停止支付进度款。
5、发包人在出具竣工结算审核结论书后，且承包人向发包人办妥一切移交手续以及发包人要求的承包人需与其他专业工程施工单位办理移交手续后的28天内按审核结果支付至结算总价的95%。
6、预留结算总价的5 %作为质保金，待本工程保修期满并经发包人确定已完成质保任务后十日内支付完毕，质保金预留期间不计息。
第六条双方职责
一、发包人
1、施工合同签订后7日内，向承包人提供施工图伍套（含编制四套竣工图纸使用的图纸），承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。
2、发包人指派马永为发包人的现场负责人，行使本工程《施工合同》、《建设工程委托监理合同》中发包人授权范围内的权限和工作，负责本工程施工阶段的全部工程项目管理。
3、提供施工场地、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及水电费用由承包人负责。
4、工程地质和地下管线资料的提供时间：施工合同签订后7日内以书面形式提交承包人，并办理交接手续。承包人应自行调查工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料场、水源、电源、通讯、交通条件等情况并对调查结果负责。
5、水准点与坐标控制点交验要求：施工合同签订后5日内（进场施工前三天）发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
6、图纸会审和设计交底时间：施工合同签订后,向承包人提供施工图纸后5日内由发包人监理单位组织进行。
7、发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，其费用已含在合同总价中。如因承包人保护不力而造成的损失和责任由承包人承担，工期不顺延。
8、协助解决本项目与政府部门相关的协调工作。
9、及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况。
10、协调并配合与主体承包人及其它专业承包人的进度计划。
11、按合同约定向承包人支付工程款。
12、工程竣工后及时组织竣工验收。
二、承包人
1、指派李英为承包人驻工地代表，负责合同履行。按施工有关图纸、技术安全交底、及有关规范要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决施工过程中的各项事宜。
2、工程开工前7日内，承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将授权书、施工管理人员的资格证书及承包人施工资质证书复印件（复印件必须加盖公章）报监理工程师审批后送发包人备案。
3、向发包人及监理工程师提交年、月、季、月度工程计划及相应进度统计报表，并同时提供有关电子文本，如不按时报送，发包人有权不予支付当期工程进度款：
⑴、工程开工前7日内向发包人及监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计、施工总进度计划（横道图和网络图）和资金使用计划（包括年度计划及季度计划）各壹式肆份；
⑵、工程开工后承包人应在每月25日前向发包人和监理工程师提供当月已完成施工工程量统计报表和下月工程施工进度计划表、工料机计划表及资金使用计划表各壹式肆份；
⑶、每周五上午9：00时前向监理人及发包人报送下周施工周报壹式肆份。
4、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫工作，并承担相关费用。
5、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用，若有发生，由承包人承担。
6、已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；因发包人提前使用而发生的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。
7、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，由承包人负责保护的项目，承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。
8、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施，采取有效措施，确保安全无事故，否则由此引起的责任和经济损失均由承包人负责。
9、未经发包人同意，承包人不得将图纸擅自使用或擅自许可或透露给第三人使用。
10、负责施工所需的水、电接引，以及库房搭设，并承担相应的费用。
11、对于隐蔽工程在隐蔽前，应提前通知发包人，经发包人代表签字认可后方可隐蔽。做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。
12、做好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。
13、协调解决施工中与当地居民发生的矛盾，服从发包人、工程监理单位及总包单位关于现场施工的管理。
14、自开工之日起，至竣工验收合格并可以启用时止，承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续，包括根据发包人的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续，并承担相关费用。
15、配合发包人的室外工程验收和工程整体竣工验收。
16、承包人应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资，如因承包人未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，发包人可从应向承包人支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，发包人可要求承包人承担违约责任、赔偿损失，工期不予顺延。
第七条安全施工
一、承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
二、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。
三、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
第八条材料设备供应
一、本工程材料、设备的采购、运输、保管、检测由承包人负责。
二、承包人应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明、质量保证书及产品说明等相关资料，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人及监理工程师清点。
三、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
四、承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
五、发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
六、承包人需要使用代用设备材料时，必须经发包人书面认可，由此增减的合同价款，按本合同规定进行调整。
七、承包人采购的材料设备的品牌必须是发包人确定的《材料设备品牌选用表》中的品牌。
八、无论工程材料、设备是承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料、设备按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，均由承包人承担相应责任。
第九条工程变更与签证
一、施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知书。变更超过原设计标准或标准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知书及有关要求，进行下列需要的变更：
1、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
2、增减合同中约定的工程量；
3、改变有关工程的施工时间和顺序；
4、其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
二、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
三、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师及发包人书面同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
四、承包人提出变更设计，必须经得发包人书面同意后，由设计单位出具设计变更通知书。
五、承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师及发包人书面确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师及发包人书面确认后执行。
六、发生增加工程时，发包人需作书面通知，承包人报价经发包人确认后，承包人必须在所工程量完工后7天内如实、严谨地向发包人报送工程签证，否则发包人有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。
七、发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，竣工结算时支付。
八、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、本工程如有发生签证，必须同时具备以下条件：
1、承包人应在7日内书面提出；
2、经承包人项目经理签字盖章；
3、经总监理工程师签字盖章；
4、经发包人现场负责人、成控部经理、工程副总、董事长助理签字且公司盖章备案。
第十条竣工验收与结算
一、发包人应在收到承包人验收报告后3天内组织相关单位进行验收，验收通过的，签发验收合格证明并确定承包人签发竣工验收报告之日为竣工日期；验收未通过的，承包人应按发包人的要求进行整改并承担整改费用，整改完成后，承包人应向发包人提交整改报告，由发包人组织重新验收，验收通过的，签发竣工验收合格证明并确定验收通过之日为竣工日期。
二、工程竣工验收合格 7 日内，承包人应向发包人提交《工程质量保修单》作为保修凭证，逾期提供的，发包人有权顺延结算期限。
三、工程验收通过后 7日内免费向发包人提供完整竣工图纸和竣工资料肆套以及应由承包人提供的其他文件。
四、承包人应于工程竣工验收通过之日起 10天内清退所有人员、机械及剩余材料，拆除临时设施，施工现场清理干净令发包人满意，未按时完成清退的，发包人有权强行予以清退，承包人留置现场的所有机械、材料视为废弃物由发包人自行处置，由此造成的所有损失由承包人承担。
五、承包人应在工程验收合格之日起 15日内，向发包人办理工程移交，承包人逾期未办理移交的，应承担相应的违约责任。
六、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付。
七、工程竣工验收合格28日内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。
八、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
第十一条工程保修
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容、保修时限
1、合同约定承包范围内的工程内容以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：
由承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形时：
（1）、室外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；
（2）、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；
（3）、道路及其他配套设施出现质量缺陷；
（4）、施工产生的其他质量缺陷。
2、保修时限 (自接到保修通知起) ：雨、污水道及其它管道渗、漏水或堵塞的一天以内必须完成，其余的土建修复工作三天内完成。
3、本工程保修负责人：赵德伟。
二、质量保修期
1、本工程的质量保修期为贰年。
2、质量保修期自如下规定日期起计算：
（1）、质量保修期限在工程取得竣工验收证明、承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包人的次日起算（以双方的交接记录为依据）；
（2）、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到通知5小时内派人保修。承包人未在约定的期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理，费用从保修款中支付。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金
1、本工程双方约定：发包人预留本工程结算总价款的5%作为本工程质量保修金，质量保修期满二年后，发包人应将预留保修金余额无息返还承包人。
第十二条违约
一、承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则视为承包人违约，发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。
二、因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任：每逾期一天，按工程总造价 3 ‰向发包人支付违约金；逾期超过30天，发包人有权解除本合同，承包人应向发包人支付合同总价 10 %的违约金，并退还发包人已付款项。
三、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任：承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准，并向发包人支付违约赔偿金直至最高赔偿额，其违约的最高赔偿额为合同价的5%。
四、因承包人未在合同约定的时限内向发包人提交竣工验收报告，致使工程竣工验收无法正常进行的，每延迟一天，应按 1000 元/天的标准向发包人支付违约金。
五、工程验收合格后，承包人未按合同要求按时向发包人提交竣工资料及竣工图的，每拖延一天，应按 1000 元/天的标准向发包人支付违约金。
六、工程移交发包人之前，发包人提前使用或擅自动用而发生损坏的，由承包人负责修复，费用由使用或动用方承担。
第十三条争议
一、发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
二、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
2、调解要求停止施工，且为双方接受；
3、法院要求停止施工。
第十四条其他
一、工程分包
承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。若确需分包，必需满足《建筑法》分包条件，并经发包人书面同意。
二、不可抗力
1、不可抗力包括：
⑴、七级以上（含七级）地震（以气象台提供的资料为准）；
⑵、九级以上（含九级）大风（以气象台提供的资料为准）；
⑶、24小时内降雨量达到100mm以上（含100mm）大雨（以气象台提供的资料为准）；
⑷、战争、动乱、罢工、空中飞行物坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾。
2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知承包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
⑴、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
⑵、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
⑶、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
⑷、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
⑸、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
⑹、延误的工期相应顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
三、保险
1、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事件发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
四、合同解除
1、发包人承包人协商一致，可以解除合同。
2、承包人将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
3、有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
⑴、因不可抗力致使合同无法履行；
⑵、因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
4、一方依据上述第2、第3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十二条关于争议的约定处理。
5、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
五、合同生效与终止、合同份数
一、本合同经双方签字盖章后生效，至本工程竣工验收合格，承包人将工程交付发包人后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。结清尾款后自动失效。
二、本合同正本一式两份，双方各执一份；副本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
三、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
法定代理人（签字）：法定代理人（签字）：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
开户行：开户行：中国银行新郑支行
帐号：帐号：123 456 789 412
年月日年月日
篇一：室外管网建筑工程施工合同 建筑工程施工合同 建设单位：山东省*** 承包单位：山东****集团有限公司 日期：二0一一年六月二十日 第一部分协议书 发包人（全称）：山东省*** 承包人（全称）：山东****集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：山东省********************室外工程 工程地点：山东省**** 工程内容：施工图全部工作内容。 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围 承包范围：图纸范围内室外管网、道路、墙体及大门、细部景点、景观及构筑物、照明等。详见工程量清单。 三、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数 50天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：壹佰陆拾肆万柒仟肆佰柒拾元肆角陆分（人民币） ￥： 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2011 年 6 月 20 日 合同订立地点：山东省*** 本合同双方约定自双方签字、盖章之日起生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人：
室外工程施工合同范本 室外工程施工合同范文篇一甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 4.1承包方式：包工包料。 4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入
第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人: 委托代理人: 年月日年月日 室外工程施工合同范文篇二发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
入户大厅及室外维修改造工程施工合同 xx社区入户大厅及室外维修改造工程施工合同 发包方（甲方）：xxx(集团)有限责任公司 承包方（乙方）：xx有限责任公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议： 一、工程名称：xx社区入户大厅及室外维修改造 二、工程地点：xx市白杨二期 三、承包范围：xx小区维修改造项目 四、承包方式：施工总承包（包工包料） 五、合同订立时间: 年月日 六、合同订立地点：xxx(集团)有限责任公司 七、本工程工期：年月日至年月日 八、工程质量： 1. 乙方采购本工程使用主要材料，乙方对其采购的材料、设备，产品质量负责。 2. 工程验收标准，双方同意按照国家的相关施工规范规定执行。 3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应签证确认，增加的费用，据实计价。
九、工程计量与计价 1、计价方式：按投标时，乙方“报价表”单价,工程量据实结算,审核单价及总价结算工程价款； 2、“报价表”中未包含的甲方需增加工程,按甲方《零星工程计量计价办法》计量计价结算,《零星工程计量计价办法》中没有的项目参照市场价，双方现场议价，减少的工程量按“报价表”中扣减; 3、清单中综合单价包含:人工费、材料费、机械设备费、运输费、管理费、文明施工费、成品保护费、材料转运费、税金、各类行政收费及利润等相关一切费用。 十、合同金额与付款方式 合同暂定价：叁拾肆万伍仟元整（￥345000.00），最终价款以甲乙双方确认通过的实际完成工程量计算。 付款方式：本工程完工并验收合格后支付已完工部分工程款80%，通过审计决算出据报告后十天内付清工程尾款。留5%的质保金,一年后退还,付款前应根据国家税务管理要求提供完税发票，否则甲方有权拒付。 十一、甲方责任 1、由甲方给乙方提供施工的装修方案和施工图，指定施工用水、电接入点，费用乙方承担。 2、指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜,对乙方完骏工移交部分及时进行接管。 3、甲方负责协调现场其他单位相关设备及与施工场地有关联的一切事
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 绿化管网室外工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。 第_条工程概况 1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围 墙工程。 2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。 3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称 工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。 第二条合同价款（工程款）及支付
1.合同总价（大写）：元整；（小写）: 元。 2.工程款支付： 1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的20%的预付工程款。 2）施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。 4）付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供本项目施工图 3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。 4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施
室外雨污水管网及道路工程施工承包合同 甲方（全称）：龙元建设集团股份有限公司装饰分公司 乙方（全称）：沈荣伟（土石方班组） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方在杭州天溪湖酒店会所工 程室外配套工程中的权利、义务和经济责任，就本工程施工合作事项经双方友好协商，达成 一致，订立本合同（具体事宜及未尽事宜详见2015年3月27日《杭州天溪湖酒店工程室外配套工程建设工程施工合同》）。 一、工程承包范围及其他 1.工程概况 1.1、工称名称：杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程 1.2、工程地点：桐庐县分水镇 1.3、工程内容：_________ 湖酒店会所工程室外配套工程项目依据《室外排水平面图》、《管道综合平面图》的室外雨污 水管网及沥青道路工程，包括杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程项目室外雨污水及沥青道路工程的深化设计、制作、安装、测试、验收及保修维护等工作。 1.4、现场条件：主体工程已完工同时具备外围施工条件 2.工程承包范围及方式 2.1、工程承包范围与其他工程承包范围界面划分：根据汉嘉设计集团股份有限公司设计的 “杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程”施工图纸（2014.09 ）确定的范围。详见图纸和 招标工程量清单。 2.2、工程承包方式：包工包料，承包范围内的施工内容固定总价，施工过程中不作调整（甲 方认可的变更、签证和合同外的内容除外）。 2.3、开工日期及竣工日期：开竣工日期从2015年月日至2015年月日结束, 工期________ 天。 2.5、工程质量：一次性验收合格率100% 二、分包施工方式 包工包料，包质量、进度、安全，甲方收取乙方管理费及各项税费等按照审计单位最终结算造价20% 收取（经业主确认），乙方上交以上管理费用后自负盈亏，工程决算工作及审计费用由甲、乙双方共同负责并且所产生的费用各承担50% 。 三、工程造价及结算、付款办法 1）工程造价：暂定合同总价人民币为：柒佰叁拾陆万陆仟玖佰肆拾捌元整（7366948元）。2）工程款支付方式：每次业主支付甲方工程款后，甲方扣除乙方应扣除的20%税费后支付给乙方，具体见甲方与业主签订的总包合同付款方式。
室外工程合同样本通用版3篇 General version of outdoor engineering contract sample 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
室外工程合同样本通用版3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：室外工程合同例文 2、篇章2：室外工程合同文档 3、篇章3：室外工程合同范文 篇章1:室外工程合同例文 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况
1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款（大写）：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：。 二、合同价款及支付方法 1、合同总价款：大写：元玖角整小写：（）元。其中： ①小区路面共m2，共计：元 ②水沟Φ波纹管米、Φ波纹管 米、Φ波纹管米，共计：元 ③围墙米，共计：元。 2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。 3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15 日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5%保修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式 乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。 四、开竣工日期 开工日期：。 竣工日期：。 总工期日历天。 五、工程质量 乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。 六、双方责任和义务 1、甲方负责与其他各施工方协调工作。 2、负责及时组织对以上工程的验收工作。 3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。 4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。 5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。 6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。 7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。 七、保修 本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%；保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维
（项目名称） 施工合同 发包人： 承包人： 合同编号：
合同协议书 发包人：儋州市城市建设投资有限公司 承包人： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目承包事宜协商达成一致，同意签订如下合同，以便共同遵守执行。 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、项目工程承包内容和性质 按施工图纸设计范围工程量及编制的工程预算书所包含内容施工，承包性质为乙方总承包。 三、工程造价 根据编制的工程预算造价元下浮为合同签约价，即人民币元（大写：），其中：安全文明施工费为人民币元。 最终造价以政府审计部门审定的造价为准，其中审计核减金额超过总造价5%的核减部分的审计费用由承包人承担。 四、工程质量要求 以施工图纸确定的范围，符合国家相关质量标准，甲方、监理及项目施工单位等相关部门验收合格并同意接收为准。 五、工程量的增减
在施工过程中，如有工程量发生增减，经甲方、监理及乙方三方签证确认后予以认可，最后按已确定的实际工程量结算。 六、施工期限 年月日开工至年月日完成，合同工期总日历天数为天，因政府征地拆迁和甲方原因或者不可抗力导致工程延误的，乙方施工工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1、工程合同价按项目预算造价为准，根据工程进度分期付款，乙方进场施工后，每次工程进度款按审定月报的85%比例支付。 2、工程竣工验收，经结算审计后，双方签订结算协议书后三十天内支付至结算审核价的95%，余下5%作为质保金在工程保修期满后14日内一次性支付（不计利息）。 3、工程结算以海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》和海南省建设工程标准定额站主办的《海南省工程造价信息》同期信息价为依据。 4、需专项施工组织方案确认的工程部位或设计变更，应按程序报批完善手续后，方可中期计量，未完善手续，不能以暂定金额先予计量。 八、甲方的权利及义务 1、甲方有权监督乙方按确定的设计图纸要求进行施工。 2、为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的施工进度。 3、为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分有权指令返工、修改。 4、甲方必须办理好本项目施工建设的各种手续。
XX道路及厂区管网工程施工承包合同 合同编号： 签约日期：年月日
第一章合同协议书 发包人（又称甲方）： 承包人（又称乙方）： 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于年月日在签署本合同。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.3.1承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供 货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少 工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围：，本工程性质 为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。 2.2承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。 具体包括但不限于：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路边石安铺、防滑面包砖铺设、排水明沟、给排水管网、热力管网、消防管网、厂区电缆铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平) 2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人 的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。
宇达创意中心A、B区物业维修 施工合同 发包方（甲方）: 北京宇达房地产开发有限公司 承包方（乙方）: 北京鑫日伟业装饰设计有限公司 物业方（丙方）: 第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公 司东方梅地亚分公司 签订日期 : 年月日 工程维修施工合同
发包方(甲方):北京宇达房地产开发有限公司 承包方(乙方):北京鑫日伟业装饰设计有限公司 物业方(丙方):第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司东方梅地亚分公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》相关规定，经三方进行友好协商，签订本合同。 一、工程概况 (1)工程名称: 宇达创意中心园区综合维修工程 (2)工程地点: 北京市朝阳区豆各庄乡久文路 二、工程承包范围 装修范围: 生活水箱间管道维修、中水机房维修、污水井配电箱维修、车库照明维修、A 区路灯维修、消防水泵机房维修、污水井井盖维修、配电柜处绝缘垫铺装、室外配 电柜下口封堵、配电室维修、室外消火栓井维修。 三、承包方式 甲方以固定总价的方式承包给乙方，总造价共计人民币: 260000元(大写:贰拾陆万元整)。 四、工期 (1) 工期定为 60 天(日历天)：自 2016 年 7 月 20 日起至 2016 年 9 月 17 日止。 (2) 实际开工日以乙方提供进场报告经甲方批准之日为准。 五、付款方式 (1) 签订合同施工队进场施工后，无预付款。 (2)进度款按月进度支付。每个25日上报本月工程量产值预算，经甲方审核后次月10日前支付上月已完工程量产值的60%，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不再增加其它资料十五天内付至合同价的80%，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95%。 (3)质保金为合同金额的5%. (4) 工程进度须由甲方指定跟进人员签核认可，经甲方核实并验收合格后方可支付进度款。 该工程项目甲方指定人员为_ 王威 _。（该人员权限范围以授权委托书为准），如该人员签核的权限范围超过授权委托书的，除非甲方在一个月内予以追认，否则甲乙双方认可该人员的签核为无效。
室外工程施工合同 发包商（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 兹因甲方将室外工程施工委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书： 一、工程内容 室外雨水管道、污水管道、雨水、污水井、管沟开挖、回填、道沿、室外散水、化粪池、围墙等室外安装配套工程。 二、承包方式包工、包料。 三、合同工期 （一）乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。 （二）因乙方原因导致延误工期，乙方除按甲方要求抢工外，还承担由此造成甲方的一切损失。 （三）因不可抗力因素导致工期延误，工期可以顺延。 四、工程造价 （一）结算办法： 、根据图纸结算，由甲方工程部协同乙方共同确认，不明确的地方甲、乙双方现场签证。
、结算价格及计价依据： （）材料甲方认质认价； （）人工费执行政府最新文件； （）工程量现场签证； （）取费按定额取费； （）工程造价不含税，养老保险统筹、四项基金、安全文明施工、贷款利息等不取费。 、付款方式： 本工程为全垫资工程，无预付款及进度款，待工程竣工，全部通过验收，在交房后个月之后付款项，剩余的款项在个月之后付清，留作为质保金，等保修期满后一月内退还保证金。 五、工程质量标准 （一）质量等级： 质量合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。 （二）质量控制： 、严格按照国家规范要求进行质量控制； 、乙方必须按照施工图纸进行施工； 、乙方必须接受甲方的质量监督、检查、改进措施以及验收； 、严格执行“三检制”，即班组初验、工队复检、质检员终检的制度。对于未验收的工序和不合格的工序不得进入下道工序。 、乙方必须严格按照有关技术规范进行施工，如果发现质量低劣、偷工减料等现象，甲方有权处以罚款并下达“停工令”。
合同编号：YT-FS-3425-52 配套工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
配套工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方(下称甲方)：泉州市天宇房地产开发有限 公司受委托方(下称乙方)：王阿宾 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施 工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称: 感德〃一品茶都施工用电配电房 2、工程地点: 3、建筑规模: 二、承包方式、合同价款及总承包范围 1、承包方式：包工包料 2、合同造价：人民币大写：错误!未找到引用源。 元(￥11800元)
3、承包范围：根据甲方提供的施工图纸进行施工(整幢配电房及室外散水施工等). 三、付款方式： 支付方式：工程竣工验收合格后一次性付清(.支付款项时乙方应开具所在地税务统一正式发票)。 四、合同工期： 竣工日期：合同总日历天数： 五、工程质量及工程验收 1、工程质量：合格 2、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，提前24小时以书面形式通知甲方工地代表，经验收合格并有甲方代表签字后即可进行后序施工，若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收合格手续。隐蔽工程质量符合要求，经甲方验收合格后，乙方可进行后续施工，甲方验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收。 六、安全生产 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，
室外工程合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019307
室外工程合同通用版 室外工程合同范文篇一 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日;
计划完工时间：20xx年7月6日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。
室外工程施工合同 甲方：_________________ 乙方：_________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，同意签定本合同。 第一条:工程基本情况 一、工程名称：___________学校室外管线、室外道路绿化工程。 二、工程地点： 三、工程暂估总造价：556155.00元（人民币大写：伍拾伍万陆仟壹佰伍拾伍元整）。最后结算价以审计单位结算额为准，甲方收取乙方管理配合费为合同价的10%，在第一次拨款时扣除。 四、工程内容: ____________学校室外管线、室外道路绿化工程。 第二条：施工准备 一、乙方准备工作： 乙方负责同使用单位《______学校》协商本工程的的相关施工资料（图纸、洽商等）及设计文件所涉及的内容，进行施工安装。 第三条：工程工期 施工期限：2011年月日至2011年月日。 第四条：工程付款方式 甲方预付给乙方15万元作为工程的启动资金，乙方在每个月25日申报当月完成工程量产值，甲方审核乙方所报产值，支付审定额的70%给乙方，在审计单位完成对本工程审计和相关单位验收合格后付至合同额的
95%，预留5%的质保金。 乙方在领取工程款时，必须出示正式有效的发票，否则乙方须按照发票金额的双倍向甲方支付违约金。 第五条：工程竣工验收及结算 工程竣工后，由乙方和建设单位完成本工程的验收结算工作，相关资料按照甲方要求提供给甲方。 第六条：违约责任 一、甲方责任： 1、由于甲方的原因不能按照合同约定的开工日期开工，应相应顺延工期。 2、由于甲方原因认为确有必要暂停施工时，应当提前通知乙方暂停施工，并相应顺延工期。 3、甲方 二、乙方责任： 1、乙方应严格按照合同约定完成各项工作，乙方除第六条第一款第1、2项规定的原因外，不得顺延工期。 2、工程保修期为一年，保修期内如非人为损坏，乙方负责免费维修，保修期满后，乙方负责长期维修，维修时收取相关材料费用。保修期内，乙方自接到甲方的报修通知后，正常情况下应在24 小时之内到达工程现场对工程进行修复；紧急情况下应在12小时之内到现场维修。 3、乙方在施工过程中应服从甲方监督与管理，对甲方提出的合理的建议和要求应予服从。
信阳市水榭龙庄配套工程 合同编号： 施 工 合 同 河南省立厦防水防腐工程有限公司 信阳分公司
室外配套工程施工合同 甲方：信阳安佳房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：河南省立厦防水防腐工程有限公司信阳分公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方将水榭龙庄小区1#、2#、3#、4#、5#、6#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议： 一、工程名称：水榭龙庄小区室外配套工程。 二、工程地点：信阳市狮河北路水榭龙庄小区内。 三、工程内容：室外给排水、小区道路、砌筑围墙及电缆沟等。 四、承包方式：包工包料。 五、工程造价：按实际工程量，清单报价结算（材料及人工按市场价， 另加6%税金和5%的利润据实结算）。 六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。 七、结算依据：按实际完成工程量执行结算，另外，材料除甲方提供外， 其余材料均按市场价，并经甲方认可。 八、安全责任：乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造 成的安全事故均由乙方负责（施工后清理施工垃圾）。甲方应提供乙方施工人员的住宿和办公用房，水电费用由乙方承担。 九、付款方式：按工程进度付款，（每次付款乙方应提供主管税务部门开具的 正规发票）。工程完工后，由乙方提供竣工资料结算并报送甲方，结算书审定后，甲方按结算书造价的95％拨付给乙方，余下5％作质保金，保质期满
后7个工作日内，质保金退回给乙方。保修期为一年。 十、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保 证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。 十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 十二、本合同双方签字后生效。 十三、工程完工后付清余款，本合同自行解除。 十四、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商后另行签订补充协议。 甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）： 日期年月日日期：年月日
小区室外工程施工承包合同 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________
签订日期：__________ 年 ______ 月_______ 日
甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条 例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情 况协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 二、合同价款及支付方法 1、合同总价款：大写：元玖角整小写：（ ） 元。其中： ①小区路面共m2共计：元 ②水沟①波纹管米、①波纹管 米、①波纹管米，共计：元 ③围墙米，共计：元。 2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月 信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。 3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%下余的5%呆修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式 乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全 四、开竣工日期 开工日期：。 竣工日期：。 总工期日历天。 五、工程质量 乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。 六、双方责任和义务 1、甲方负责与其他各施工方协调工作。 2、负责及时组织对以上工程的验收工作。 3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。 4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。 5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。 6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全 权承担。 7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。 七、保修 本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%保
室外管网工程劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据《合同法》、《建筑法》、《建筑施工质量管理条例》的规定，本着自愿、平等、公平的原则，经双发友好协商管网工程事项达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称:西南政法大学渝北校区西园五期学生公寓室外管网工程。 2、工程地点：渝北宝圣大道西南政法大学西园 3、工程工作内容：管底清平，安装管网及砌井、抹灰等分项工程的所有工序。 二、质量标准 质量要求以“甲方”要求为准，符合规范规定分项工程质量验收标准 二、工期要求 乙方配备人员应满足项目需要，配合甲方的临时赶工要求，保证“甲方”的工期要求 四、安全 乙方应按正常操作规程施工，自行负责由自身操作失误造成的安全责任和一切损失。 五、工程单价（包括所有材料人工转运） 1、雨污水管网：污水塑料波纹管网￠300（包括沟道清平、砼垫层、包封管子接头和安装等工序）单价50/M。 2、电力管网：管沟1000×800~1000.包括勾搭清平、砼垫层、包封管子接头和管子安装固定、砼保护层灌实，管道4~8支，单价70元/M。 3、零星工程： 检查污水井砖体：单价270元/M3（包括材料转运） 抹灰：单价10元/M2（包括材料运转） 垫层：单价10元/M。 井盖安装：单价30元/套 雨水管网支墩砖体：单价250元/M3（包括材料转运） 砼水篦子安装费：8元/M。 A、B、C栋埋地通信弱电塑料波纹管、梅花管安装：单价70元/M（包括开挖、平基、回填、安装等工序） 甲方借用计时工： 砖工230元/工日杂工110元/工日。 六、本工程结算计付款方式： 1、工程款结算依据：以双方实际现场收方签认计量为准。 2、付款方式：以每月的收方工程量预付70%，初验合格后支付剩余工程款。 七、本合同一式两份“甲、乙”双方各一份未尽事宜的经“甲、乙”双方协商解决，本合同
“***********项目”室外排水工程施工合同 甲方（发包人）：***********有限公司 地址： 联系电话： 乙方（承包人）：************建安公司 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“***********项目”室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：“***********项目” 2、工程项目：“***********项目”室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查 井的施工；入市政管网的所有手续并承担所有费用；交工前的成品保护；交工后的保修、维护等全过程。
三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1、合同价款为：人民币:贰拾肆万贰仟圆整（￥242000.00）； 2、本合同价款为固定包死价格（包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、 装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用），本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整 （￥20000.00），待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后 7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期（两年）满经物业确认无任何质量责任后7日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量（不包含投标漏项部分），计取方法如下： 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价（2002版）》和《河南省安装工程单位 综合基价（2003版）》计算； 2.2.2、材料价格按《郑州市建设工程材料基准价格信息（2008年二季度）》执行。2. 3.3、土建部分按照四类工程取费：利润取4%，税金3.413%；安装部分按照三类工 程取费：利润38%，税金3.413%。其它费率不计算。 2.2、其它经甲方认可的有效签证价款； 3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证： （1）在5日内书面提出； （2）经乙方项目经理签字及盖章； （3）经总监理工程师签字及盖章；
室外工程合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方（发包方）：乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 第二条工期 计划开工时间：__________ 年________ 月_________ 日; 计划完工时间：__________ 年_________ 月_________ 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1 承包方式：包工包料。 5.2合同价款（大写）： ________________ 元整Y: _________ 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3 在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，甲、乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》、《建筑法》等相关法律和行政法规，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就甲方将建设工程发包给乙方施工事宜协商一致订立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 二、工程承包范围和方式 2.1 承包范围：小区砼道陆工程、室外排污管安装工程、小区强弱电预埋管井工程、回填土（临时）砼道路工程、二处看房停车场（临时）工程。 2.2 承包方式：本工程按综合总价包干即包工、包料、包机械、包运输装卸、包质量、包工期、包安全、包验收合格、包移交、包规定年限内的维护维修、包所有税金等一切费用的承包方式。 2.3 甲方发出的任何变更、指令、回复等函件必须盖有甲方公章才有效，其他不符合上述要求的函件均为无效。 三、合同工期 3.1 开工日期：__________ 年___________ 月（具体以甲方开工通知为准）。 3.2 竣工日期：__________ 年__________ 月（具体以甲方签收竣工的时间为准）。 本工程乙方已充分考虑了各种常规自然现象带来的对工期的不利影响，上述工期乙方已经充分考虑了与其他施工单位交叉施工、夜间施工、场内材料二次搬运、赶工、停水、停电等因素。因甲方原因造成的工期延误一律由乙方在事实发生后三日内进行签认，逾期甲方有权拒签。 四、工程质量标准应符合国家现行《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量检验定标准》等标准，同时
工程施工合同 甲方（发包方）：王强 乙方（承包方）：焦文红 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 2011年6月6日； 计划完工时间： 2011年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整
￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。
甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人: 委托代理人: 年月日年月日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
室外广场混凝土地面浇注工程合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合该工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同： 一、工程概况 工程名称：洛宁信尧城市广场室外广场混凝土地面浇注工程 工程地点：洛宁县兴宁西路 二、工程范围 室外广场混凝土地面浇注（不包括地基工程）。 三、工程承包方式及工程造价 1、承包方式：本工程采用包工包料 2、承包价格： （1）本工程实行固定单价，每平方48元。 （2）工程交工时以实际发生，并经双方测量认可的工程量据实结算。 四、付款方式 1、乙方开始施工甲方按批次付乙方工资款，工程竣工后工资款结清。 2、混凝土材料款年底结清。 五、工期 本工程有效期20天，即从2015年8月25日至9月15日。
六、质量及技术要求 1、严格执行国家和相关行业质量评定标准及施工技术验收规范。 2、本工程必须达到《国家施工验收规范》规定的合格标准。如达不到，甲方有权拒付工程款，由此引发的一切损失费用由乙方承担。 七、工程保修 该工程保修期为一年，保修期从施工综合验收合格并取得验收合格证之日算起。 八、工程管理及双方权利和义务 搞好现场管理做到文明施工。 甲方：1、按时支付工资款。 2、施工过程中及时为乙方提供方便。 乙方：1、要认真对待甲方与监理方的监督管理，保质保量如期交工。 2、精心组织，自行承担现场材料看管，且承担由此发生的费用。 九、安全 本工程的施工安全由乙方全权负责。施工中安全制度、安全设施的设立要符合相关法规的规定和要求。施工中所有的人身事故、机械事故均由乙方承担。监理方、甲方有权参与施工过程的安全管理工作。 十、违约责任 合同生效后，双方应本着平等、互利的原则相互配合。如发生违约，应由先违约方承担全部责任。 十一、争议 因履行本合同，发生纠纷，双方应本着互谅互让，协商一致的原则进行协商解决。若协商不成诉讼的，由洛宁县人民法院进行管辖。