桥梁工程劳务分包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对三亚市区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。
有关本项工程施工及责任义务等，经甲、乙方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。
一、工程项目和承包范围
1、工程名称：三亚市迎宾路拓宽改造工程
2、工程地址：三亚市迎宾路
3、承包范围：完成本工程K1+31
4、K2+060处桥梁的施工图纸及相应范围内的设计变更和甲方要求增加的所有工作内容。
4、施工内容：包括但不限于场地清理整修、围堰、桩基础、承台、桥墩、桥柱、系梁、盖梁、预应力箱梁制安、桥台搭板、防水、桥面铺装（不含沥青面层）、片石挡墙及其附属工程等并达到最终竣工验收条件。
二、承包方式
1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包相应零工、包验收、包与其他专业工种的配合；
2、乙方包括除桥梁栏杆、全桥装饰装修工程以外的所有桥梁施工项目。
3、除钢筋、混凝土、水泥、钢绞线、波纹管、锚具、钢板、橡胶支座、伸缩缝、超声波管等主材由甲方提供外，其它所有辅材、人工、机械设备及相应工具均由乙方负责。
4、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的
现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。
5、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不管任何原因，均不予调增，单价为平米包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。
6、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。
7、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖项目章及项目管理人员签字无效，若签证，变更工作内容或需修改单价时须经公司补签合同，补签合同作为合同附件原合同有通道的法律效力。
三、合同单价
1、本合同计价采用固定包死价方式，承包固定总价元。
2、除工程量变更签证外，总价不作调整。
3、本工程清单报价表为本施工合同附件，双方签字确认后有效。最终结算数量以经甲方签认的本合同项目的实际完成数量为依据；以乙方合同清单报价表的项目单价为计算工程价款的依据。
四、结算方式
1、甲方根据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的实际已完成工程量，乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作，并验收合格。工程量计算依据实际完成面计取。
2、施工进度款：本合同施工项目完工后，甲方支付本合同总价款的给乙方。通过验收后，乙方应向甲方提交分包工程完整的竣工结算资料。甲方与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待甲方收到建设单位支付的工程结算款后一个月内，甲方将扣除分包工程款5%的工程保修金和其他应扣款项及分包工程结算款之后支付给乙方。
3、因供料不及时造成的误工，乙方应提前15天上报所需材料的施工计划，并注明到场时间，否则出现滞工现象乙方负全责。甲方不支付任何补偿费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，。如项目部另行安排的计时工按大工元/工日、小工元/工日（每工日按10小时计）。现场签证单中，未标注大、小工日时，一律按小工工日单价计算。
4、分包合同价款支付的手续为：乙方应向甲方出据合法有效的劳务发票，甲方须将填写齐全的、收款人为乙方全称的票据以汇款方式汇至乙方银行帐户。
5、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工程量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。
6、乙方工作人员办理各种证件的工本费自行承担。如甲方垫付，在结算时扣除。
五、工程质量
1、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准及验收规范进行施工，工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定，达到合格标准。
2、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，申请监理单位检验合格后方可进行下一工序的施工。
3、若验收不合格，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费、材料费、检测费等均由乙方承担。如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
4、对结构缺陷修补应及时按要求进行修复。
5、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范及技术规格说明书要求的质量、技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托修改施工发生的费用加15%管理费由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
6、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。若因此出现工人上访，原则上甲方按监控打卡人数先行垫付农民工工资，然后甲方可以按合同向法院起诉，追回代发工资部分。
7、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识。
8、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工并签署《工作任务单》，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足，甲方有权调整乙方合同施工范围。
9、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行违约索赔处理。乙方对所承担的工程，应先进行自检，如有质量问
题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。
六、工程工期
1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。
2、若乙方拖延工期，不能按期完成。每拖延一天处以合同总价的3%罚款，累加计算；对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。
3、若乙方劳动力无法满足项目要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担。
4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。
七、施工安全
1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施。
2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”用品，确保人身安全。
3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中，非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。
八、文明施工
1、做到工完场清料净，工完场清，乙方在完工后清理当天所有与乙方施工有关的材料，按甲方指定地点堆放整齐，如在甲方规定的时间内不进行清理或清理不到位，甲方有权另行安排人员清理，所发生费用加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。
2、对不按甲方要求施工，现场零乱，文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，所发生的费用加15%管理费，由乙方承担，不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣
除。
九、材料供应及管理
1、乙方应在接到图纸3天内，向甲方提交甲供材料供应计划或提前十五天申报甲方。甲方应按供应计划要求的材料质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给乙方保管、使用。甲方保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时以书面形式提出，甲方负责在十日内更换或调整。
2、乙方自购的设备必须符合国家标准、规范和设计要求，必须附有产品合格证及说明书，需要备案审批的设备，由乙方自行处理，甲方配合工作。
3、除甲供材料外，工程所需其它全部材料、设备均由乙方自行采购、运输，按规定需复试的材料须经有相应资质的二检试验（试验费由乙方负责）。
4、乙方自购材料必须符合国家技术质量标准，符合设计质量要求。在采购前必须与甲方有关部门负责人取得联系，并经部门负责人和甲方现场管理人员认可后方可采购和使用，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。
5、竣工结算审核时，甲供材料按图纸核算，如有明显浪费甲方按乙方浪费的材料价款双倍处罚，直接在工程款中扣除。
6、进入现场的材料，乙方须派专职的材料员参与验收并负责保管。
7、乙方授权为现场材料负责人。身份证号____________电话__ _____。
十、甲方权利与义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为：，电话：。
2、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求。
3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总、月、周、日施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。
4、负责工程提供测量控制轴线及标高点、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地；
6、按时提供图纸及设计变更，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
7、乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
9、提供乙方住宿，并在工人生活区设工人食堂，伙食费由乙方自理。
10、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
11、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。
12、在施工过程中，除工程量变更外，乙方不得另外要求增加费，例如提出若不增加费用将停工或指使工人堵路等行为，要求甲方口头或书面增加费用，甲方为应付乙方及维护社会安定被迫签署书面补偿或口头承诺的，在结算时一律不予支付此部分费用，并从乙方结算款中扣除总产值的2%作为违约金。
13、凡该项目乙方施工人员与甲方管理人员发生冲突（打架、斗殴），非甲方主要责任，乙方除负责所有医药费用外，并单次支付2万元违约金给甲方，并承担一切责任及后果。
14、负责提供施工临时用电至二级配电箱，现场开关箱及临时照明灯具等均由乙方负责。
十一、乙方权利与义务
1、负责编制施工专项方案、雨季施工应急预案、按项目部要求上报本工程所需的人员、机械机具、施工进度计划表、节点内完成进度计划表及未完成的原因和补救措施等等，对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；必须持有劳务公司或企业有效证件[营业执照、资质证书、法人授权委托书等]，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量
和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。
3、乙方现场代表为：____________电话:_____________，乙方现场代表必须常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加甲方的工程会议、质量安全文明检查等，迟到或早退按200元/次、无故未到按500元/次进行违约索赔，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500元/次至1000元/次进行违约索赔。甲方工程会议记录（含生产会、专题会等会议）作为合同的有效部分对双方具有约束力。
4、乙方必须组织有相当实力的施工管理班子，生产、技术、安全等管理人员健全，有丰富的相应施工经验，且必须为专职，不得兼任。
5、乙方进场施工时，需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份，并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地，花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人，应立即向甲方提供人员变更花名册，否则未办相关手续的乙方人员，甲方有权拒付工资。
6、若甲方为乙方提供统一的安全帽（黄色）、安全带、工作服等，费用按实从乙方当期工程款中扣除。
7、乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档，如乙方工人有不办理者，甲方可认为该工人不在本工地工作，工资不予发放，委托书为本合同的组成部分。
8、如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为违约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
9、乙方进入工地绝对不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于10000元的违约索赔；乙方不得以工程款支付不及时等任何理由而停工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情况之一，将予以不少于10000元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔1000—10000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。
10、甲方所提供乙方使用的大型机械，如不是正常使用的损坏，而是乙方维护不到位或人为损坏，维修费用加15%管理费从乙方劳务费中扣除。
11、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行1000~10000元/次的违约索赔，索赔款项在下次拨款时扣除。情节严重者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。
12、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。对甲方所供材料，乙方应限额领用妥善保管，节约使用，甲方定期对乙方所用材料进行核算（加定额损耗），超出部分加15％管理费从乙方工程款中扣除，节约部分予以奖励。
13、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作而不另外发生费用。
14、竣工交付及其他工序完成后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准的要求，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
15、乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，绝对不能入住小孩。否则一经发现，对乙方每留宿一人一天（或一人一次）违约索赔100元/次至1000元/次。
16、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线，否则一经发现，违约索赔200元/次至1000元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
17、乙方每天所有作业工人，都要到甲方制定监控下打卡，如乙方不能遵守规定，甲方有权终止合同，并认定为乙方故意破坏合同规则，视为乙方违约。
十二、合同有效期
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满之日终止；
十三、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁，
（2）甲方所在地人民法院提起诉讼，
（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。
（注：签订合同时，乙方已熟读本合同条款，并已预测自供材料及人工费的波动等因素）甲方：乙方：
甲方代表签字：乙方代表签字：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
架子工劳务分包合同范文 （完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
架子工劳务分包合同范文（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依 据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和 国安全生产法》及其他有关法律法规，结合项目部有关管理条例，本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。双方同意签订本合同，以资共同遵照执行。 具体条款如下: 第一条工程概况 1、工程名称: 星空、观源21#、24#楼 2、工程地点: 山东省德州市平原县南外环北面 3、分包性质: 星空、观源21#、24#楼外架搭设 工程劳务分包
4、架子类型：钢管扣件、双排落地式外脚手架。 （包括悬挑架） 第二条承包内容 1、本工程为包清工，外脚手架搭设、拆除、刷油 漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除, 提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。【注】；包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。 2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星 期申报，反之如有出现待料情况乙方自理。 第三条结算及付款办法 1、本工程按建筑面积每平方米11元。 2、本工程无预付款。 3、基础工程（±0.000）封顶完成验收后，由甲方 将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%; 4、三层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算 上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;（扣除上
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 桥梁工程劳务分包合同-完整版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 签约地点：_________________________________ 签约时间：年月日 根据本工程的具体情况，遵循平■等、自愿、公平■和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 （一） ______________________________________________________________________ 工程名称： （二） ______________________________________________________________________ 工程地点： （三）工程内容：包括桩基钢筋、承台（桥台）、墩身、箱梁，支座垫石，耳背墙，桥面铺装，伸缩缝，防撞护栏，挡墙，场地活理，钢筋加工及安装，模板加工安装拆除，脚手架（含碗口架）搭拆整理，附届工程等项目。 注：以上工作任务仅为暂定，甲方有权根据乙方机械设备能力、施工进度、施工质量、施工安全、履约能力、现场管理能力等做出调整，乙方必须无条件服从。 （四）工程数量： 实际结算数量依据技术计量规定，以可计量的施工设计图纸数量并经甲方确认的已完合格工程数量为准，不符合技术计量规定的将视其已包含在相关单价或费用之中，不再另行计量。变更工程数量需经业主批复且在甲血计确认后再给予结算。 （五）承包方式：劳务承包。（乙方包工、包辅助材料、包部分工程材料及小型机具设备 的方式，本合同劳务分包单价在合同执行期间不作任何调整） 第二条合同工期 具体工期以甲方下达的施工计划以及阶段性的工期目标为准，甲方下达的施工计划以及阶 段性的工期目标甲方将书面通知乙方，该书面通知为本合同的组成部分。 工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 第三条合同价款 （一）本工程为固定单价合同，合同单价（详见后附综合单价表）均为一次性包死，不予调整（本合同活单单价是双方在充分考虑市场环境和生产要素价格变化的风险对合同价的影响后，商定的合同价格。活单单价已经充分考虑了自乙方进场到工程验收期间包括但不限丁因变更设计、自然灾害、征拆等各种因素造成停工而导致乙方所有损失，乙方不得以任何原因引起的停工为由向甲方
（提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在 使用时删除。） 合同编号: 甲方（提示：项目部名称）： 乙方（提示:劳务分包人）：（提示：乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）签约地点：签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：房屋建筑工程 1.2劳务作业地点： （提示:必须注明确切施工地点或施工里程）； 1.3劳务分包内容： （提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容）。 1.3.1基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部 工作内容。 1.3.2模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工 程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 134完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日（提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工, 确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方每提 前一天奖励元。（提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额） 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误； 2.3.2 业主同意的工期顺延；
外脚手架工程分包合同 甲方（发包方）：(以下简称甲方) 乙方（承包方）：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。 1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程： 1.1外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢，钢丝绳设置，所有临边防护(含基坑及地库顶板上防护)，电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。 1.2所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。 以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，
包质量、包进度、包验收的形式承包。 三、承包内容及单价 1、承包内容： 1.1随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码；所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网、密目网及扎丝；含硬质防护的人工；铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装；钢管刷标识漆；安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设；卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设；木工棚、钢筋棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。 1.2按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理； 1.3乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。 1.4负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。 1.5严格按施工规范和施工方案施工。 1.6乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。 2、综合单价包干价： 2.1外墙综合脚手架±0.00以上按建筑面积计算：元/M2；地下室部分按 实际搭设面积计算：元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。
桥梁工程劳务分包合同 甲方: （以下简称甲方） 乙方：(以下简称乙方) 本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状,并已经对三亚市区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围,乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场,严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排. 有关本项工程施工及责任义务等，经甲、乙方双方经过认真协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称：三亚市迎宾路拓宽改造工程 2、工程地址:三亚市迎宾路 3、承包范围:完成本工程Ｋ1＋31 4、K2＋060处桥梁的施工图纸及相应范围内的设计变更和甲方要求增加的所有工作内容。 4、施工内容:包括但不限于场地清理整修、围堰、桩基础、承台、桥墩、桥柱、系梁、盖梁、预应力箱梁制安、桥台搭板、防水、桥面铺装(不含沥青面层）、片石挡墙及其附属工程等并达到最终竣工验收条件。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包相应零工、包验收、包与其他专业工种的配合; 2、乙方包括除桥梁栏杆、全桥装饰装修工程以外的所有桥梁施工项目。 ３、除钢筋、混凝土、水泥、钢绞线、波纹管、锚具、钢板、橡胶支座、伸缩缝、超声波管等主材由甲方提供外,其它所有辅材、人工、机械设备及相应工具均由乙方负责。
4、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。 5、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工(现场工长指令无效）,否则甲方不予承认乙方所完成工程量,另合同内单价不管任何原因,均不予调增,单价为平米包干价(含人工、机械、燃料动力费涨幅风险)，合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价,否则甲方一律不予承认。 6、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配,不得以任何理由借口要求增加费用等． 7、任何合同外增加总价五万元以上内容,盖项目章及项目管理人员签字无效,若签证，变更工作内容或需修改单价时须经公司补签合同,补签合同作为合同附件原合同有通道的法律效力． 三、合同单价 1、本合同计价采用固定包死价方式,承包固定总价元。 2、除工程量变更签证外,总价不作调整。 3、本工程清单报价表为本施工合同附件，双方签字确认后有效。最终结算数量以经甲方签认的本合同项目的实际完成数量为依据；以乙方合同清单报价表的项目单价为计算工程价款的依据。 四、结算方式 1、甲方根据乙方工作内容,结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的实际已完成工程量,乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作,并验收合格。工程量计算依据实际完成面计取。 2、施工进度款:本合同施工项目完工后，甲方支付本合同总价款的给乙方。通过验收后,乙方应向甲方提交分包工程完整的竣工结算资料。甲方与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待甲方收到建设单位支付的工程结算款后一个月内，甲方将扣除分包工程款5%的工程保修金和其他应扣款项及分包工程结算款之后支付给乙方。 ３、因供料不及时造成的误工,乙方应提前１5天上报所需材料的施工计划，并注明到场时间，否则出现滞工现象乙方负全责。甲方不支付任何补偿费用;未经甲方现场负
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
建设工程施工（防水班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围：防水施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）的要求的防水施工 2.承包内容：包含不限于地下室基础、底板、顶板、侧墙，上部结构阳台、露台、雨棚（外挑构件）、屋面、（厨房、卫生间材质为JS-2防水涂膜）等防水工程施工（其他需要做防水施工的部位以甲方书面确认为准）。
施工前场地清扫，工完场清，乙方施工完成后需按甲方要求对剩余材料进行清理并堆放至场内甲方指定地点。 3．承包方式：包工、辅材、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包质量缺陷修、质量保证期的维修等。 三、工期要求 1．开工日期：乙方进场正式施工时间以甲方书面通知为准。 2．竣工日期：以本合同约定工程承包内容全部完工，并通过业主组织各方的工程竣工验收合格之日为准。凡承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为工程未竣工，乙方不得以各种纠纷等借口，拖延竣工日期。 3．合同工期控制：防水工程具体工期进度要求以土建工程为准，不能耽误土建工程进度。(因乙方原因耽误土建工程进度按1000元/天,向甲方支付违约金)。 4．因甲方原因或不可抗力因素，造成工程工期延误，经甲方书面确认后，工期予以顺延，其它原因造成的工期延误，由乙方承担全部责任。 5、乙方承诺为满足工期质量要求,必需随时按甲方指定无条件追加现场用的设备、机具、灯线、辅材、安全设施及人员投入,以达到甲方的要求为止,且不再增加任何费用； 6、乙方须满足甲方对质量、工期、安全的管理要求,不得以任何原因为由,拖延工期、影响施工正常进行,否则,甲方有权更换分包,同时甲方只按所做工程量价款的70%的款付给乙方；
编号：_____________ 脚手架分项工程劳务分包 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 工程名称： 工程地址： 乙方： 联系电话： 甲方将承建的工程的脚手架分项工程承包给乙方，根据《合同法》有关规定，本着平等互利的原则达成以下协议： 一、工程承包内容 包括外架在内的所有脚手架、安全防护、卸料平台、上人斜道等，其具体内容是： l、外架的搭拆、维护、砌墙、抹灰改架直至主体及装饰完工。 2、安全通道、塔吊附着安装架搭设、拆除等。 3、安全网、密目网及周边平台搭设的布置、拆除等。 4、型钢卸料平台安装、拆除、埋设预埋件。电梯井的安全防护。 5、施工现场“四口”“五临边”防护栏杆搭、拆及维护。 6、场地内所有各种的防护棚搭、拆及维护。 7、外架安全宣传条幅、标语、警示牌挂设。 8、上人斜道的搭拆及维护。悬挑脚手架预埋件埋设、槽钢、钢丝绳等安装、拆除。 9、脚手架除钢管、扣件、安全网、架板外的各种低值耗品由乙方购置。 10、钢管、扣件等的水平、垂直运输，现场堆码及装、卸车。 11、所有外架及防护架按甲方要求刷油漆(油漆由甲方提供)。
12、所有操作人员的劳保用品，如安全帽(由甲方指定地点)、安全带的购置由乙方负责。 13、配合其它分包安装搭架及钢筋的插筋技术措施脚手架。 14、深基坑护栏、斜道的搭、拆及维护。 本工种所需材料在施工现场的水平、垂直运输等全部操作挝程在内的工作。现场不产生任何计时工。项目部也不另外安排杂工。 二、承包方式及承包单价： (一)、承包方式：人工费承包。 (二)、承包单价： 承包单价 m2。 三、价款的结算 1、如工程质量未达优良，只按基价的％结算；如工程质量达到优良，可获得全额质量保证金。 2、凡施工期间无经济损失2000元以上的安全事故可全额获得安全保证金；反之，不能获得安全保证金。 3、凡施工进度能按项目部要求工期完成，与其他工种配合协调得好的，可获得工期保证金；反之不能获得工期保证金。 4、凡标准化文明施工能通过验收可获得文明施工保证金；反之不能获得文明施工保证金。 四、价款的支付： 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的出支付。未付的人工费待工程完工，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待竣工后
协议编号：LX-FS-A70109 桥梁工程劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
桥梁工程劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 根据施工实际需要，甲方将工程中所涉及的全部劳务部分交由乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》及业主招标文件和总承包合同等有关规定和要求，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程名称、地点、范围及内容 l、名称： 2、工程地点： 3、工程范围：
4、工程内容： a、为完成全部图示内容中的直接工程、间接工程施工所需全部劳务。 b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作(含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作)、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“一体化”管理等全部劳务工作。 乙方根据甲方提供的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求，组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。 第二条：工程价款 1、乙方为完成上述工作内容，其工程总价约元(RMB：)。本合同为总价合同，除非本合同另有约定，本合同价为最终结算总价，乙方确认本合同价
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
建设项目（本项目） 脚手架工程劳务分包合同 合同编号： 总包单位：（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程的具体情况，经甲方程序确定，选择乙方为建设项目（本项目）（以下简称本工程）脚手架工程劳务分包商。为明确双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，依据甲方的要求和乙方的报价，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：建设项目（本项目）（以下简称本工程） 2、工程地点： 3、工程概况：总建筑面积为244174.01平方米。其中地上建筑面积约为103612.81平方米，地下建筑面积约为60561.2平方米；地下室2层，局部3层（含自行车库夹层），地上有9栋。
第二条劳务资质情况 2.1、资质证书号码: 2.2、发证机关: 2.3、资质专业及等级: 2.4、安全生产许可证及有效期: 第三条承包范围 本工程承包范围为以下内容： 1、承包范围： A、外脚手架工程：为落地架或悬挑架形式，外脚手架的搭设与拆除（外架搭 设高度以及连墙件按甲方施工方案执行）； B、其他脚手架：所有基坑及楼层临边围护、楼梯间临边防护、预留洞口临边 围护、临时围护、安全防护、安全通道、卸料平台、上人跑梯爬梯、施工电梯（井架）进料平台、塔吊附墙平台、临时建筑物加工棚、楼层内“四口五临边”防护、室内电梯安装脚手架及各类防护棚等的搭设与拆除； C、钢管、扣件、踢脚板刷油漆。 2、工作内容： ①材料进场卸车、施工现场水平、垂直转运，材料上车退场。 ②落地架、挑架搭设：包括平土（如若基层硬化，费用另行计算）、安装底座、选 料、挖坑埋杆（或搭设扫地杆）、立杆、找正、绑拉杆、横杆、斜杆、打顶撑、拉铁丝、接杆、架子留门、绑护身栏杆、安放拉结点预埋件、搭拆上人跑梯、外架涂刷油漆，踢脚板加工及安装，踢脚板及防护刷油漆，水平兜网的安装拆除，外架外立面立杆及伸出安全网的钢管和剪刀撑搭拆，等全部操作过程。 ③挑架工字钢制作、安装及拆除，挑架的埋件安装及拆除（抱箍或者螺栓），建筑 物与架体之间挂拆安全网兜，斜挑架及斜挑网搭拆，硬隔离架子搭拆和模板铺拆。 ④铺翻板子：包括拆、绑排木、绑门，窗口吊杆，铺、翻、搭脚手板、安全挡板、 竹笆、挂设安全网，绑扎铁丝等全部操作过程。 ⑤所有基坑及楼层临边围护、楼梯间临边防护（含电梯门洞、楼梯间、楼层水平洞 口的封闭防护、结构四周及结构高差部位的临时防护栏杆）、预留洞口临边围护、临时围护、安全防护、安全通道防护棚、卸料平台、上人跑梯爬梯、施工电梯（井架）进料平台、塔吊附墙平台、临时建筑物加工棚、灯笼架、楼层内“四口五临边” 防护、室内电梯安装脚手架及各类安全防护棚等的搭设、维护与拆除。
桥梁劳务合同范本 发包方（以下简称甲方）： 代表人： 电话： 承包方（以下简称乙方）： 代表人： 电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等，鉴于甲方承接了_______市_______段桥梁的建设，在乙方充分了解了施工现场条件后，根据自愿、公平和诚实信用原则，双方就_______段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、合同内容 1、工程名称： 2、工作范围：_______全部桥梁的钢筋制作安装，混凝土的浇筑（模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除，养护等），钢绞线的制作安装。 3、工期：自_______年_______月_______日至_______年_______
月_______日止。 二、甲方权利和义务 1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 2、向乙方创建开工条件及施工条件，向乙方交付相关主要材料及机具。 3、统一制定各项管理目标，实施对工程质量，工期，安全生产、文明施工，计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对乙方工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理。 4、负责技术安全交底，组织图纸会审，交工验收，但并不免除乙方应承担的责任。 5、甲方按照总体进度要求向乙方下达施工任务，当乙方不能满足甲方总体施工进度时，甲方有权调入其他施工队以达到加快进度，由此造成乙方的损失，由乙方自行承担。 6、按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。 三、乙方责任和义务 1、负责招工，作用人员要求：年龄在18岁以上，50岁以下的男工；身体健康；能胜任本合同工程体力劳动；技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书。 2、乙方必须每月在施工现场_______天，甲方考勤，如缺勤一天罚_______元，并建立劳务人员档案，每月编制工资表，每月同甲方
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
- 精品文档- 脚手架工程劳务分包合同 二o—年八月
脚手架工程劳务分包合同 发包人（甲方）：________________________________________ ____ 承包人（乙方）：______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、 公平、诚信的原则，甲方将__________________________________________ 工程脚手架工程分包给乙方施工，为明确双方责任，在充分协商达成一致的前提下，达成一下合同条款： 一、工程概况 工程名称：______________________________________________ 建筑面积：________________ m2（以最终图纸面积结算）； 承包单价：_______ 元/m 2（大写：___________ 元每平方米） 二、承包工程内容 1、室内木工所用的钢管及扣件（几套）； 2、外墙脚手架所用的钢管、扣件（安全网、工字钢及搭设，工字 钢悬挑层数）； 3、楼梯井及外围安全护栏所用的钢管、扣件及搭设； 4、（外墙钢管油漆及涂刷；） 5、卸料平台（临时平台、成品平台），“四口”防护、 基础临时外架； 三、甲方责任 1、乙方在进行材料转运及吊装过程中，甲方需提供相关机具（塔吊或
其他）及人员协助，提供安全的施工环境，并配合乙方进行防盗抢 管理； 2、提供乙方施工及常驻人员的住宿； 3、甲方如变更原设计图纸导致建筑面积或者建筑形状发生变化，面积减 少，总造价维持合同造价不得变更；如建筑面积增加，则结算以增加后的建筑面积计算。 4、甲方在施工过程中，不得随意破坏脚手架连墙点与加固点。 5、甲方有义务指导脚手架施工，对脚手架施工人员有义务进行安全教育 并监督安全保护措施的完备，承担施工过程中的安全责任。 6、甲方无权将乙方材料擅自挪用，脚手架相关材料的转运必须经由乙方 人员监督进行。若发现甲方人员偷卖乙方材料，甲方有责任进行处理，并对违规班组进行处罚，以弥补乙方材料损失。对偷盗人员每人次罚款起点为1000元，对责任班组罚款起点为3000元，情节严 重，移送司法机关。 四、乙方责任 1、乙方需按照国家相关规范要求进行脚手架搭设，并为甲方现场施工提 供相应协助，配合甲方应对主管部门管理及检查，如因乙方责任出现质量问题，乙方无条件返工；乙方人员无条件配合项目部进行安全文明施工管理，并接受项目部对此类事件的处罚措施； 2、外墙脚手架及四周搭设的安全防护网必须整齐美观，搭设牢固稳定； 3、外墙脚手架必须保持超出施工层 1.5 米以上，以保证施工人员安全， 不得延迟搭设； -精品文档-
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
房屋建筑劳务分包合同 （提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红 色斜体字应在使用时删除。） 合同编号：__________________ 甲方（提示：项目部名称）： ___________________________________ 乙方（提示：劳务分包人）：（提示：乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）签约地点： _________________ 签约时间： ______ 年_____ 月______ 日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： _______ 房屋建筑工程___________ 劳务作业地点： ___________________________ （提示:必须注明确切施工地点或施工里程）； 劳务分包内容： ___________________________ （提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容）。 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 总日历工作天数为：天。 开始工作日期： _____ 年—月—日（提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可 采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：_______ 年—月—日。乙方应 按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款 _________ 元，乙方 每提前一天奖励_______ 元。（提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额）
双排及脚手架工程承包合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律规定，发包人将_______________________________________________________ 双排脚手架工程（建筑面积约________ 平方米，脚手架面积以主楼________ 平方米为准，群楼不计算面积）的劳务承包给承包人。本着平等互利的原则，为明确双方权利和义务， 经双方商定特依法订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方单包的工作内容： 1、乙方必须严格按照甲方《外脚手架施工方案》、安全技术交底及相关的技术规范标准执行，严格遵守各级安全监督的有关规章制度，服从各级有关部门的监督和检查，做好本班组的安全技术交底、班前活动记录、安全教育工作。 2、乙方应在甲方的口头通知2天内组织工人及材料进场，密切配合甲方的施工要求。保质保量完成合同的要求的任务，外架子搭设应随主体的工程施工层同步，超过主体施工层1.2米，屋内部分乙方应根据甲方的实际要求搭设，不得影响施工进度，否则拖延工期间造成损失由乙方负责。 3、架子经甲方验收合格后交付使用时，乙方应在施工期间负责对架子工程的巡查，维护和加固。若因搭设质量和防护不到位，引起的安全事故由乙方负责。 4、乙方对甲方有关部门提出外脚手架、安全防护的安全隐患应及时整改、消 除隐患，并做好整改后复检工作，平时应主动配合做好架子搭设、临边及沿口防护的分段验收、做好交接手续。 5、乙方应按照甲方的相关规定自觉会好施工现场安全生产、文明施工等工作；堆放材料应根据现场管理人员指定的位置堆放，材料分类堆放整齐，做到工完料尽。做好安网的挂设，保证整个外架的垂直、牢固、整齐和清洁。 6、乙方应按照甲方的施工人员的要求搭设安全通道的防护棚、钢筋制作场、