施工合同违约责任条款
篇一:工程承包合同范本
工程承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在施工过程中的(:施工合同违约责任条款)权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,特签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程范围:
工程地点:
第二条工期:
从年月日开始至年月日结束。工期天。在合同签定后3天内,乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没
有入施工场地,则视为违约,并承担违约金。甲方有权终止
合同并另行发包
第三条工程质量和技术要求:
施工要求:
第四条合同价款:
第五条甲方责任:
第六条乙方责任:
1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严
格按照甲方的要求和设计进行施工。
2、做好施工记录、隐蔽工程记录。
3、做好施工组织管理、维持现场整治,做到“工完场清、道路畅通”。
4、工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责养护,乙方保护期间发生损坏(景
观损坏、苗木死亡),乙方负责恢复。
5、进入
所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故,均由乙方自行承担全
部责任,并立即报告甲方。
第七条工期顺延:
1、除自然灾害和甲方原因外,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任
每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的
违约金。
2、工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要
求乙方停工或返工,
返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
第八条工程付款及竣工结算:
1、
2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递
交竣工结算报告及完
整的结算资料,甲方自签收之日起7天内将结算审核完
毕,审定后的结
算书作为双方结算工程款的有效依据。
第九条竣工验收:
乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前7
天内向甲方申请验
收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。
第十条违约责任:
1、违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。
违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造
成工期延误责任
分担:甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不得
顺延。
2、违约金的标准:合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同
均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部
经济损失外,还
必须向对方支付合同价款20%的违约金。
第十一条安全施工:
1、乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
2、施工期间,乙方在甲方工地要注意自身安全,乙方所有人员施工期间造成任何地点出现任何事故,均甲乙方自理,甲方概不负责。
3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。
第十二条合同的生效与终止:
1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同
的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形
式进行。
第十三条争议:
双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,如协商不好,可持本合同到当
地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。
第十四条合同份数:
本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,附加条款与本合具有同等法律效力。第十五条未尽事宜,另行商定甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表:
电话:电话:
合同签定日期:年月日
篇二:施工合同中承包人的其他违约责任及合同补充条款
施工合同中应约定的承包人
其他违约责任和补充条款
一、施工合同专合条款第35.2条双方约定的承包人其
他违约责任
承包人违反下列约定,发包人有权对承包人进行处罚,每月发生的罚金在当月申报工程进度款前必须支付给发包
人,否则发包人不审批当月进度款。承包人一旦违反下列规定,经监理、发包人核实后书面通知承包人,至通知之时起
生效,承包人若有异议,必须在接到通知后24小时提出。
1、承包人应按规定全额交纳民工工资保证金和缴纳办
理施工许可证所需的费用及己方人员应办理的保险费用等,
及时提交办理施工许可证所需的资料。若因承包人原因未及时办理施工许可证,发包人暂不支付进度款,工程不得继续施工,工期不予顺延。
2、若承包人未按国家规定的安全文明施工标准施工,
每次罚款500元,累计达三次以上发包人不支付安全文明施工专项费用。
3、承包人项目经理在施工过程中不得随意更换,且必
须常驻施工现场,每周出勤天数不得少于5天,否则,每发
现一次罚款200〜500元。
4、因承包人原因每月工程施工进度达不到施工组织设
计要求,发包人有权暂不支付当月工程进度款,并每延误1
天罚款200〜500元。
5、承包人所采购的材料、半成品、成品必须经监理检查,并按规定在监理的见证下送样试验,合格后方可使用,
若未经检查或试验便擅自用于工程的,每次罚款500元,累
计达三次以上发包人有权扣罚30%勺履约保证金。
6、上一工序或上阶段工程必须经有关部门验收合格后
方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道
工序或下阶段工程施工,未造成质量安全问题的,每次罚款
1500元,造成质量安全问题每次罚款2000〜5000元,累计达三次以上,发包人有权扣罚50%的履约保证金。