明光万里红牡丹园园区
排水沟工程合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程
2、工程地点：安徽省明光市管店镇
3、工程范围：项目园区内砖砌排水沟施工
4、承包方式：甲方仅提供水泥砂石材料，其他均由乙方负责采购及施工
5、工艺及技术要求包括但不仅限于：高度1000mm；净宽度600mm；两侧240mm 砖砌体排
水沟，含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶，沟底铺设厚10CM 砂浆等工作。
&施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，水泥砂浆抹面，保
证抹面的厚度，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、无起伏。
二、合同工期
1、开工日期：_____ 年—月______ 日，竣工日期_______ 年____ 月____ 日，合同
工期总天数_______ 天（以实际进场施工之日算起）；
2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸；
b设计变更或工程量增加；
c不可抗力；连续2天以上雨雪天；
三、质量标准
工程质量标准：合格。
四、工程量及合同价款
本合同采用固定单价，计量支付的方式。
本工程除发包方提供的材料以为，工程单价105元/M （不含税金）按上述技术
要求施工，若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M，若减少100mm 单价则随之减少10元/M，以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。
五、工程款结算及支付
1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程竣工验收合格后，甲方支
付95%T程款，工程质量保修期满后，支付总额的5% （质量保修期为1年）。
六、施工管理
1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。
2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员，不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚，并更换施工方管理及施工人员。
3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象，一经发现，将按原材料的5倍进行处罚
&施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动，对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚
7、乙方作好安全防护，并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责
8、对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行500元/次处罚，由此造
成的工期延误由乙方负责。
9 、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改
否则处罚500元/次。
10、本工程必须达到合格标准，若因施工方原因未达到，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并承担因此造成发包方的损失。
七、发包方方义务
1、负责提供施工图纸一套（乙方施工中所有图纸由乙方自己负责，费用已包含合同价款中）
2、组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按
图施工的情况。
3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
4、按照合同要求支付工程款。
八、施工方义务
1、负责合同范围工程施工有关的各项工作。
2 、已方未按甲方要求的合同日期进场，造成的一切损失由施工方承担。
4、施工方应严格按照国家规范及安徽省属有关规定组织施工，并对其工程质量、工期、安全全面负责。
5、对甲供材料办理好交接程序后，作好有效的管理工作，最终使用量超过设计量及定额规定的损耗，所产生的材料费用由乙方承担。
九、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，发包人应及时验收。如发包人不能按期参加验收，以承包人提出的结论，视为合格；
2、本项目规模小，保修期为12个月。
3、保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费维修；因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏，施工单位不承担责任；因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的，由乙方完全承担。
4、保修期内，工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理，逾期由乙方承担全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。
九、现场代表
承包人现场代表___________ ，承包人代表的权利义务按本合同约定，解决工程中
所遇问题的协商及决策意见的签证、处理
十、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人
民法院起诉。
十一、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。
发包方：施工方：
负责人：负责人：
电话：电话：
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的
好评和关注，我们将会做得更好】