合同编号:
****项目
EPC总承包合同
甲方：
乙方：
合同签订地：
签订日期：年月日
第一部分：合同协议书
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则就项目协商一致，签订本合同，以资共同信守。
1、合同工程总承包范围
包括本项目设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、调试、协助甲方完成电网公司并网验收、培训、移交生产、工程质量保修期限的服务过程。设备清单报价详见附件一《 ** 项目设备清单报价》
2、合同由下列文件构成
(1) 合同协议书；
(2) 合同条款及合同附件；
(3) 其他有关文件。
3、总承包合同总价：合同固定总价为人民币元整(￥元 )。
4、安全目标：杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标：本工程质量标准达到中华人民共和国及行业合格标准。
6、工期目标：乙方收到甲方开工申请批复以及甲方按合同约定支付预付款后，个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
7、合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务，且项目质保期（项目竣工验收后1年）结束后，合同终止。
8、项目运营期：项目竣工验收正式并网发电后25年。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
公司
甲方法定代表人（或代理人）乙方法定代表人（或代理人）
签字: 签字:
地址: 地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
联系人：联系人：
电话: 电话:
传真: 传真:
日期：年月日日期：年月日
第二部分合同条款及附件
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
前言词语定义
下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.合同：编号为的项目EPC总承包合同，包括合同协议书、合同条款及附件、变更、补充协议等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
2. 甲方：指公司及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称“甲方”。
3. 乙方：指公司及其财产所有权的合法继承人或合法受让人，以下简称“乙方”。
4. 本项目：KW光伏发电系统项目，系统装机容量 KW。
5.项目经理：指乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。
6.监理工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方约定。
7.合同总价款：指基于甲方与乙方双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。
8.追加合同价款：指在合同履行中因甲方要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用，经甲方确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款。
9.费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
10.施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
11.书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
12.小时或日或工作日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。时限的最后
一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不算工作日。
13. 关键设备验收：指关键设备到达施工现场后，在乙方组织下，由甲方或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。本项目关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器和监控系统。
14. 竣工验收：由甲方组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。
15. 不可抗力:战争、动乱、空中大型飞行物坠落、特大暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
第一条、工程概况
1.1.工程名称：项目
1.2.工程地点：
1.3.工程内容：包含系统设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、并网调试、协助甲方完成电网公司并网验收、培训、移交生产、组件功率质保、工程和设备质量保证期限的服务过程有关事项。
1.4. 光伏电站装机面积：约平米。
1.5. 光伏电站总装机容量： kW。
1.6. 项目运营期：竣工验收完成正式并网发电后25年。
1.7. 承包范围
1.7.1.根据发包方要求对分布式光伏并网发电工程深化设计；
1.7.
2.提供本工程建设所需全部设备和材料，并按国家及有关法规、标准进行施工。包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装，组件支架（含基础）的安装，光伏逆变器的采购及安装，监控系统的采购及安装，汇流箱、配电箱（柜）的采购并安装，电缆安装，光伏电站系统的防雷接地等；
1.7.3.本工程的调试，试运行；
1.7.4.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。
1.8．承包方式：乙方承担本项目的设计、采购、施工总承包工作，双方根据合同价
款按第二条结算。
第二条付款方式和条件
2.1付款形式：电汇
2.2本合同采用分期付款。
2.3本项目光伏发电系统项目,合同总价款￥元，（大写：）
2.3.1 预付款
总承包合同签订后，甲方5个工作日内向乙方支付本项目合同总价款的 %款项，共计：￥元（大写：）。
2.3.2 工程进度款
本项目施工完毕具备并网条件后，经甲方工程师确认后，甲方5个工作日内向乙方支付本项目合同总价款的%款项，共计：￥元（大写：）。
2.3.3 验收款
项目施工完成，电力接入验收完成正式并网发电后，乙方按2.6 约定向甲方开具合同总金额全额发票（开具发票不视为甲方已付款），甲方5个工作日内向乙方支付本项目合同总价款的 %款项，共计：￥元（大写：）。
2.3.4质保金
本项目合同总价款的 %，共计：￥元（大写：），作为质保金，一年后甲方5个工作日内支付乙方（以本工程最终验收日期之日起计算）。
以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。
2.4本合同总价款为固定总价，包括全部工程直接费（含装置性材料费）、间接费、利润、税金等以及政府相关部门规定乙方缴纳的各种费用。在合同有效期内不因市场行情变化、工程变更等任何原因而调整综合单价及固定总价。
2.5上述合同总价款包括所采用主材、设备、辅材等（以下简称标的物）价款，以及与标的物长途内陆运输和多次装卸搬运的坚固包装，以及货物堆放和装卸车辆，运输保险和将货物运到施工现场甲方指定地点、交付、安装、调试和服务有关的一切费用。在保证交货期的前提下，无论采用公路、水路、铁路等何种运输方式，均由乙方负责运输至电厂施工现场甲方指定地点交货，且保持固定总价不变。
2.6上述合同总价款为含税价格，乙方应根据中华人民共和国税法及相关法律的规定，承担因执行本合同而应缴纳的所有税费，要求全部开具增值税专用发票，税率依照国家一般纳税人相应标准：销售及加工17%，建筑安装工程11%。
第三条开工及工期延误
3.1开工：乙方收到甲方开工申请批复后，且甲方执行2.3.1后，乙方组织进场施工。
3.2工期延误。在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：
3.2.1 因不可抗力事件或其他非乙方过错造成的爆炸、火灾等事件，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束 48 小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；
3.2.2 因甲方提出变更计划或变更设计的；
3.2.3 甲方未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；
3.2.4 甲方未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。
3.2.5 其他非乙方过错导致的工期延误。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应按协议条款约定承担违约责任。
第四条关键设备的验收
4.1甲方应在关键设备到货后2个工作日内委派人员进行设备验收，如过期不能安排人员参加验收，则认为设备到厂验收合格。
4.2甲方对乙方供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。
4.3 通过进场验收后的设备由乙方保管，在项目竣工验收完成正式并网发电前，若发生产品破损、丢失等情况，由乙方负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。
第五条材料设备供应
5.1.工程中光伏电池组件、逆变器、汇流箱、监控系统等，均由乙方进行采购，所安装的材料必须保证为合格产品，能提供产品合格证和质量证明书，且满足图纸设计参数需求。
5.2.该工程中所有设备、材料、成品工程的保护，在未经过竣工验收合格并正式移交
甲方使用前，均由乙方负责，并承担相应的维护责任及相关费用。
5.3.设备施工安装前，乙方书面形式通知甲方现场管理人员到位，货到现场后由甲方负责对设备进行清点确认检验，甲方只对设备的数量和包装完好性进行检查，不对其质量及其与设计文件的符合性负责。
5.4乙方应采用满足中国法律规定及行业标准的保护措施对标的物进行包装。为确保标的物安全运抵本合同约定的交货地点，乙方应根据标的物的特性和具体需要进行包装。
5.5包装均应附随一份装箱单，详细、清晰地列出该包装箱内的标的物及相关单据（或文件）的名称、数量等。
5.6包装应保证标的物到交货地完好无损，包装费用由乙方承担，且包装不回收。
5.7乙方应在本合同规定的时间内完成合同设备、合同设备资料及技术资料的交付。合同设备的交货期和交货顺序应满足工程（项目）安装进度、安装顺序及甲方生产运营的要求,并负责将本合同项下的标的物运输到施工现场甲方指定地点。
5.8乙方应在交货日期前三日内，将标的物在交付、仓储、初验、安装、调试和验收等方面的特殊需求、注意事项、具体的到货日期以及甲方需提供的具体协助，以传真方式或其他方式通知甲方。
5.9乙方应将与标的物有关的技术资料（技术资料的名称和主要内容的描述后）连同标的物一起装箱交付甲方。乙方应保证其提交的技术资料的完整、清晰和准确，以满足标的物的交付、安装、调试、运行、使用和维护（维修）的相关需要。技术资料的迟延提供视同标的物的迟延交付。
5.10乙方负责合同设备的运输，并承担全部运输费用，合同设备的到货日期以到货通知单甲方签字认可的日期为准，合同设备运输到施工现场甲方指定地点后，合同设备卸车由乙方负责和组织，甲方提供必要便利条件。
5.12如到货检验发现合同设备存在任何损坏、缺陷、短缺，乙方应尽快修理、更换或补发短缺部分，因此产生的制造、修理和运输费用均由乙方承担。如甲方代垫部分费用，甲方有权从合同价款余额直接扣除该等费用，也可由乙方向甲方直接偿还。
第六条甲方和乙方双方权利与义务
除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：
6.1甲方权利与义务
6.1.1 按照合同约定履行支付义务；
6.1.2 遵守本工程适用的法律、法规和规章；
6.1.4负责办理正式项目建设许可，负责完成项目报备、并网及验收提供所有必须的资料并及时办理盖章手续，乙方提供必要指导和协助；
6.1.5为乙方的施工提供必要的业主相关图纸及技术资料，协助乙方完成三通一平工作；
6.1.6派驻现场工程管理人员，对本工程的进度、质量、投资进行全面动态跟踪管理；
6.1.7组织材料进场的合格检验并对工程的重点部位进行抽查、抽检；
6.1.8 组织工程的竣工验收，并对竣工验收合格工程予以签认；
6.1.9 配合业主（用电单位）组织的验收工作，并提供工作便利；
6.1.10协调施工现场与周边环境关系；
6.1.11履行合同中约定的其他职责和义务。
甲方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，工期顺延并对乙方的损失给予赔偿。
6.2乙方权利与义务
6.2.1协助甲方完成项目报备,在开工前3个工作日内搞好乙方驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，完成三通一平工作，承担相应的费用；
6.2.2在开工前5个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报甲方审批，做好各项施工准备工作；
6.2.3在开工前5个工作日内，向甲方提交施工平面布置图、施工进度计划；施工期间每周五17:30前，按甲方要求向甲方提交本周施工进度报表及下周施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知监理工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向甲方提交竣工验收报告；
6.2.4按合同承包范围，依据施工图、说明书以及现行机电安装工程施工验收规范要求，确保工程质量和工期达到前款要求；
6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，做到现场文明施工并服从甲方的现场管理和统一安排，保持施工现场整洁、符合安全及文明施工等有关规定。工程施工中及时清运建筑垃圾，工程交工前要达到工完场清的要求，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；
6.2.6做好工程现场成品保护工作，对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前
负责保管，并清理好场地；
6.2.7在施工过程中如发生较大工程质量事故，1小时内向甲方通报，并在24小时内提交书面报告，应及时报告工程师和安全管理部门，经工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；
6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，在施工中因乙方原因造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及相关的费用。
6.2.9 本工程所有设备材料均应满足相关部门的要求，材料进场后需经甲方检验后方可安装，但甲方应在材料进场后2日内进行检验，否则视为甲方检验完毕且符合要求；但甲方仅对材料、设备的数量和外包装负责检验，对其质量及其与设计文件的符合性，甲方不承担任何风险和责任；
6.2.10 乙方负责工程验收后的保修，在保修期间由于工程质量原因发生的返工费用乙方自行承担；
6.2.11参加由甲方组织的竣工验收并提供贰套竣工图及完整的竣工资料；
6.2.12 在项目工程验收合格后，乙方负责质量保修期内项目电站设备的维修工作，并承诺对工程实行终生维修，但质保期外项目设备的维修工作所产生所有费用由甲方承担；
6.2.13 乙方应向甲方提供全部的设计图纸、施工图纸、并网方案等电子版资料，并带领甲方相关人员熟悉项目备案和并网流程等项目审批工作。
6.2.14乙方应在本合同履行期内，就标的物的交付、安装、调试以及维修（护）服务为甲方提供技术支持。
乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的直接损失给予赔偿。
第七条变更设计
7.1甲方变更设计
甲方应在该项工程施工前7个工作日通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。由于甲方原因设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用，并赔偿由此带给乙方的损失。由于甲方原因设计变更造成工程造价增加的，应变更合同金额。
7.2乙方变更设计
7.2.1施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在12小时内通知甲方，
由乙方会同设计等有关部门研究确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交甲方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由甲方承担。
第八条暂停施工
甲方代表在确有必要时，可出具书面文件要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后，可提出复工要求，甲方代表应在12小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。由非乙方过错造成的甲方要求停工，相应顺延工期，发生费用及乙方损失由甲方承担；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
第九条检查和返工
乙方应认真按照行业标准、规范、设计标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件。由乙方过错引起的质量问题，甲方代表及其委派人员有权要求返工、修改。
第十条安装调试与工程验收
10.1安装调试
10.1.1乙方收到甲方的预付款后，个工作日内完成本项目施工安装调试工作。竣工验收完成正式并网发电，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常稳定运行。甲方在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。
10.1.2 在安装调试期间，如果乙方提供的设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的过错或乙方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏，乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方的直接损失。
10.1.3设备整机经联运测试完全符合合同或技术附件约定的技术指标,经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的调试。
10.2工程验收
10.2.1隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程在隐蔽前12小时内、其它项目(分部、分项工程)完工后12小时内，乙方将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后 12 小时内，工程师在验收记录上签字后，乙方可继续施工；验收不合格，乙方在工程师限定的时间内整改后重新验收。
10.2.2重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
10.2.3资料验收
工程完工后15个工作日内，乙方按照甲方要求或合同的标准，向甲方提供完整竣工资料及验收报告。乙方应绘制竣工图一式 2 份，工程变更不大的由乙方在原施工图上加注核定单编号，提交甲方存档。其它交工资料的内容与份数按有关规定整理提交给甲方，乙方提交验收申请后7个工作日内甲方组织验收，验收后 5 日内给予认可或提出修改意见。如验收因乙方安装施工原因存在缺陷，则乙方应该按照甲方提出消缺单的内容，进行逐一消缺，直至验收通过。
10.2.4竣工验收
乙方协助甲方组织的最终并网验收。
第十一条质量要求和保修
11.1所有设备质量必须严格按照相关的国家和行业标准执行。
11.2乙方就工程质量做出如下保证：
11.2.1所采用主材、设备、辅材等（以下简称标的物）质量标准由甲乙双方议定并执行国家相关行业标准；
11.2.2标的物等处于全新状态，满足本合同项下对标的物质量、规格和相关技术参数的全部要求；
11.2.3标的物具有正常、安全和长期运行的可靠性；
11.3乙方应在交付标的物的同时，向甲方提供标的物制造商出具的“产品质量合格证”（或类似证明文件），制造商对“产品质量合格证”的出具，不应视为对乙方所应承担的质量保证责任的免除。
11.4在质量保修期内，如更换质量不符要求或存在缺陷的标的物部件，则更换后的标的物部件的质量保证期应自该部件被更换之日起重新计算。
11.5工程质量规范和工程等级。
11.5.1本工程设计、施工符合行业标准，均有资质公司设计和施工，项目符合中华人
民共和国和湖北省光伏发电系统验收标准。
11.5.2本工程质量等级达到合格。
11.6本工程从最终验收合格日起计算保修期1年，如光伏电站系统出现故障乙方应在接到甲方书面故障报告后24小时内到现场处理（甲方认可的特殊情况协商解决）。
11.7主要设备质保期如下：
11.7.1光伏组件：质保期为10年，质保范围包括退赔故障组件及其在路途上的运输
费用，也包括装卸货产生的费用或者由此产生的其他费用；并提供质保期外的保障方案。
11.7.2逆变器：质保期为5年，质保范围包括逆变器整件、大件、备件等因质量原因
的免费维修、更换及其由此产生的其他费用；并提供质保期外的保障方案。
11.7.3支架系统：质保期为3年，质保范围包括支架因质量原因的免费维修、更换或
者由此产生的其他费用；并提供质保期外的保障方案。
11.7.4监控系统：质保期为3年，质保范围包括监控系统因质量原因的免费维修、更
换或者由此产生的其他费用；并提供质保期外的保障方案。
11.7.5质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内保修人员免费上门安
装、调试、更换保修品，乙方承担保修人员的差旅费等一切相关费用。
11.8.保修期内，乙方设备或施工部分如出现质量问题，乙方保证在收到甲方通知24小时内提供免费上门维修服务（甲方认可的特殊情况协商解决），如在约定时间内乙方未派人上门维修，书面通知乙方后，甲方有权委托其他单位维修，所发生费用由乙方承担或甲方直接从质保金中扣除。
11.9.保修期内，因乙方原因造成的损坏，乙方应无偿更换或维修，直至合格，并按对甲方造成的直接损失进行补偿。
11.10.甲方因自行运输、保管不当或未按说明书要求使用造成的损坏，乙方不承担任何材料费用，维修费用（含人工费）应当参照甲、乙双方协商的收费标准，由甲方承担。
11.11.因不可抗力造成损坏（如地震、洪水、飓风等自然灾害造成光伏系统不能正常工作等），乙方承担修复工作，费用由甲方承担。
11.12.保修期内，且不属于11.10、11.11中任何一种情况或其他甲方原因导致时，系统所发生的一切维修维护费用，均由乙方承担。
11.13.保修期外售后服务：乙方承诺对工程实行终生维修，如遇故障和损坏，乙方承
诺在甲方发出故障处理通知后的48小时内到达现场处理，甲方需承担零部件成本费及维修人工费，具体收费标准、收费方法由甲、乙双方协商。
11.14.本工程竣工验收合格后正式移交给甲方或甲方委托的受托管理方，由双方办理正式委托第三方代理运营手续，但乙方不免除保修期内的维修责任。
第十二条保密协议
12.1在合同履行期间，甲方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属乙方所有，甲方负有保密义务。未经乙方书面同意，甲方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
12.2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
12.3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。
12.4本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。
第十三条争议
13.1因合同发生争议，双方应协商解决。
13.2如协商不成，可选择下列第（一）种方式解决：
（一）提交申请仲裁；
（二）依法向 / 人民法院提起诉讼。
第十四条违约
14.1由于甲方原因，不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，应赔偿乙方相应经济损失，并相应顺延工期。
14.2工程质量验收达不到要求，乙方应按甲方提出的要求进行返工、整改，直至验收合格；且乙方承担整改所发生的费用。
14.3乙方保证安装施工过程中不侵犯第三方的权利。由施工造成的屋面渗漏、维修、翻修改造或其他损坏，乙方应承担由此产生的维修费用。
14.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
14.5因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10个工作日内通知违约方且经双方协商一致后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
14.6 因乙方原因工程不能按约定工期（见10.1.1）完工，由乙方承担违约责任，赔偿费标准按100.00元/天计算，但赔偿费总额不超过合同价的5%。
14.7.如工程安装完成并试运行后六个月，因非乙方原因造成未进行验收工作，造成验收工作延误的，由此所发生的费用由甲方承担(业主验收工作延误的除外)。赔偿费标准按1000.00元/天计算，但赔偿费限额不超过合同价的10%。甲方迟延付款的，每迟延一日应按当期价款的1%向乙方支付违约金。
14.8.如因包括但不限于战争、地震等不可抗力的原因，工期可相应顺延，乙方不承担违约责任。
14.9.在项目运营期内，乙方按照《英利公司光伏组件线性质保书》上载明的，提供25年有限功率质保。
14.10乙方承诺系统安装符合国家分布式光伏安装标准，保证系统所在建筑物，及周围建筑物、构筑物及其他物品安全，并不影响系统所在建筑物使用功能，项目保修期内，因工程质量问题引发的其他问题，由乙方负责。
14.11 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的直接损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。但乙方在本协议项下承担的所有违约、赔偿责任的总和不超过本协议合同价的10%。
第十五条安全施工
15.1安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况。
15.2乙方按有关规定，采取严格的安全措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施，由乙方承担保护措施费用。在有毒有害环境中施工，乙方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
15.3现场用电必须按照甲方要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。
15.4 乙方在施工期间应服从甲方安排。遵守甲方和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：
（1）乙方需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划和落实情况；
（2）工程师对乙方落实安全防护、文明施工措施费情况进行现场监理。若发现乙方未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；
（3）乙方应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。
15.5施工人员的人身意外伤害保险由乙方办理（其它险种自愿）
第十六条不可抗力
16.1.由于不可抗力，如不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内及时通知对方，并在其后5个工作日内向对方提供有效证明文件。
16.2受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
第十七条本合同的生效、变更、解除和终止
17.1合同生效
本合同经甲方和乙方双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
17.2合同变更
本合同经甲方和乙方双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。
17.3合同解除
17.3.1合同解除的条件：甲方和乙方双方协商一致，可解除合同，解除合同应采用书面形式。
17.3.2发生下列情形之一的,一方可以解除合同:
1）因不可抗力,致使合同目的不能实现；
2）乙方未按合同约定期限完工,经催告后20个工作日内仍未补救，甲方有权解除合同；
3）设备质量不符合约定，且乙方未按甲方要求采取必要补救措施的，甲方有权解除合同。
4）乙方违反本合同十四条款《违约》约定且导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同；
5）甲方不按时支付工程进度款，致使工程停工超过14个工作日，甲方仍不支付工程进度款，乙方有权解除合同；
6）因一方违约致使合同无法履行；
17.4合同解除的处理：
17.4.1一方要求解除合同的，应在10个工作日内以书面形式向对方发出解除通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按第十三条款《争议》约定处理。
17.4.2合同解除后的善后工作，双方另行约定协商。
17.5 乙方将工程交付甲方后，在甲方支付完毕全部竣工结算款，除有争议解决、关质量保证及售后服务条款仍然生效外，其它条款即告终止。
第十八条其它约定
18.1乙方应按时、足额发放农民工工资，甲方有权监督乙方在支付的当期进度款中发放农民工工资。
18.2 本工程竣工后，乙方应将施工现场周围和施工单位生活区周围现场清除干净；确保无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则甲方不予支付工程款。
18.3施工过程中，资料和工程进度必须同步。乙方应按甲方要求及时提供关于工程质量的技术资料、材料、设备合格证、试验、测试报告等（包括影印件），材料代用必须经甲方同意并签证后方可使用。
18.4乙方应负责协调好与施工现场周围关系，由此产生费用由甲方承担。
18.5工程结算书必须要加盖甲方、乙方公章方为有效。
第十九条附则
19.1. 协议终止日期：双方义务履行完毕后，协议自动终止。
19.2.本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。
19.3.本协议未尽事宜，须经双方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
第二十条附件
本工程合同附件、承诺函及施工图均为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
项目报价单
备注：系统竣工后由乙方向甲方提交验收申请，并提交相关验收材料。
光伏并网系统试运行记录
epc工程合同范本 篇一：工程总承包EPC合同示范文本 工程总承包合同示范文本 目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用条款4 第三部分专用条款 58 第一部分合同协议书 发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程地点：工程承包范围：二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)：（其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）四、工程质量标准 工程质量标准：五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款
项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：_____________________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：电子邮箱：开户银行：账号：传真：电子邮箱：开户银行：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 定义与解释 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
epc总承包合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
epc总承包合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 epc总承包合同范本（一） 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平 和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商 一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源
三、主要日期 合同期限（绝对日期或相对日期）： 施工期限（绝对日期或相对日期）： （其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：**年**月**日 合同订立地点：
GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：
四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码：
邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：合同订立时间：年月日 合同订立地点：
发包人编号 承包人编号 样本 _______工程EPC总承包工合同（甲种本） （隶书体部分为填写内容仅供参考） 制定 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 监印 第一部分合同条件（略） ?具体参见FIDIC设计采购施工(EPC)合同条件(银皮书中文版) 第二部分协议条款 发包方： 承包方：应按照企业法人营业执照名称填写全称 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：
工程地点： 承包范围：的设计、采购、施工总承包。 承包方式：概算下浮（包含调整概算） 1.2 开工日期：××××年×月×日 竣工日期：××××年×月×日 总日历工期天数：××天 1.3 合同价款： 金额（人民币大写）：亿元 第2条合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1．协议条款； 2．合同条件； 3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第33条约定的方法解决。 第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言：汉语。
3.2 适用标准、规范：国家现行施工验收规范。 3.3 适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。 第4条图纸 4.1 图纸提供日期：××××年×月×日 4.2 图纸提供套数：8套 4.3 图纸特殊保密要求和费用：填写有保密要求或“不采用” 第5条甲方代表 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单： 姓名：×××职务：××× 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第6条?????????????????????????? 乙方驻工地代表： 姓名：×××职务：××× 第7条甲方工作 7.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前施工现场所有障碍清理完毕，并具备施工条件 7.2 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：开工前完成 7.3 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：开工前完成（内容根据双方约定填写）
.. 50MWp太阳能光伏并网发电工程 EPC总承包合同 发包方合同编号: 承包方合同编号: 担保方合同编号: 发包方：县中天新能源有限责任公司 承包方： 担保方：
年月
目录 合同条款............................................................................. - 1 - 1 一般规定........................................................................... - 1 - 2 发包方............................................................................. - 8 - 3 发包方的管理....................................................................... - 9 - 4 承包方............................................................................ - 11 - 5 设计.............................................................................. - 17 - 6 工程监理（现场部分） .............................................................. - 19 - 7 员工.............................................................................. - 20 - 8 生产设备、材料和工艺 .............................................................. - 22 - 9 开工、延误、奖励和暂停 ............................................................ - 25 - 10 验工试验......................................................................... - 27 - 11 发包方的接收..................................................................... - 29 - 12 缺陷责任......................................................................... - 30 - 13 系统性能试验..................................................................... - 33 - 14 变更和调整....................................................................... - 35 - 15 合同价格和付款................................................................... - 37 - 16 分包与外购....................................................................... - 40 - 17 合同的变更、修改、中止和终止...................................................... - 41 - 18 风险与职责....................................................................... - 43 - 19 保险............................................................................. - 46 - 20 不可抗力......................................................................... - 50 - 21 索赔、争端和诉讼 ................................................................. - 52 - 22 设计联络会议和设计修改 ........................................................... - 56 - 23 合同的担保....................................................................... - 56 - 24 合同生效......................................................................... - 57 - 25 其它............................................................................. - 57 - 合同附件............................................................................ - 61 - 附件1 总承包围...................................................................... - 62 - 附件2 项目总体要求.................................................................. - 63 - 附件3 计划工期...................................................................... - 65 -
工程总承包合同示文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）
四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款第1条一般规定
1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
EPC项目合同管理要点 1、合同的审批 严格履行合同审批制度，特殊合同和涉外合同文本，应在总经办、商务部、财务部、工程技术部等部门进行必要的专业审查后，送合同管理部门审查核定，由主管总裁审批同意，方可签订。 合同管理部门审查的重点是：对方当事人的主体资格和缔约能力；合同条款内容的完备性、合法性；合同应履行的审查手续。董事长监察、检查对外签订的工程项目合同。“合同评审程序”另行规定。 2、合同的签订 合同由本公司法人代表签订，或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》，并在授权范围内签订合同。 3、合同的履行 合同签订后，应全面履行合同。在合同履行中，如出现不能或者不能完全履行时，应采取紧急措施，争取对方的同意和谅解，将损失减少到最低程度；若需要变更或解除合同的，应按法律规定的程序进行。工程项目合同的履约率应达到95%以上（合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解）。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。 4、合同文本及用章的规定 本公司对外签订的所有工程项目合同必须统一合同文本，严禁使用不符合要求的合同书。 合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管，并在合同管理部门办理备案手续。 5、合同归档 建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。 合同签定完毕，合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料），交给合同管理员进行统一管理。 对已执行完毕的合同要注明“存档”标记，并注明日期，按本公司档案管
epc总承包合同协议 第一部分合同协议书 发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：施工期限(绝对日期或相对日期)： (其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)： ) 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写)：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款 项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：____________ ______ 发包人：(公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表：(签字) 工商注册住所： 企业代码：承包人：(公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：(签字) 工商注册住所： 企业代码： 邮政编码：法定代表人：电话：邮政编码：法定代表人：电话： 电子邮箱：开户银行：账号：电子邮箱：开户银行：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同
当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付
xxxxxxxx建设项目设计、采购、施工 （EPC）总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 业主方（丙方）： 签定时间： 签定地点： 目录
第一部分合同协议书 发包人：（全称） 承包人：（全称） 业主方：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、招投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就xxxx建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxxx 工程地点：xxxxx 工程承包范围：xxxxx总承包范围及工程子项分解如下： 1、 本项目建设内容包括房屋征收工程投资、市政与配套基础设施、公益性设施（公服设施、绿化等）等，具体以政府批复的控制性详细规划为准。 2、工程子项分解 2.1、市政基础设施地下管网
2.4、发包人有权根据适用法律和乌鲁木齐经开区相关规划调整子项目数量及其建设内容，子项目数量超过±3%进行调整，应提交董事会决议通过，以达到老城区改造建设的总体要求，合同价格随子项目增减进行调整。 二、主要技术来源 按照发包人提供的技术要求，承包人自行设计 三、主要日期 合同期限：建设期36个月，实际开始工作时间以监理人发出的开工令为准。 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）暂定为：万元，（大写）人民币元整，其中征地拆迁费万元、建筑安装工程费万元，前期费用万元。（注：本合同签约暂定价根据可研中的建安费、勘察、设计费用以及项目操作管理、咨询费为依据，最终以甲乙双方认可的决算金额为准。）。 除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、合同书中的词语 本合同书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 发包人： （公章或合同专用章）
项目联合体协议书联合体牵头方：
联合体成员： 日期：201 年月日
联合体牵头方(全称)：（以下简称甲方） 联合体成员(全称)：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合以甲乙双方共同与 （以下简称“业主”）签订的《总承包合同》（以下简称“主合同”），以及（以下简称“本工程”）的具体情况，就本工程设计、采购、施工（EPC）总承包事项协商一致，特签订本联合体协议书。 一、工程概况： 1.工程名称：； 2.工程地点：； 3.工程建设规模：项目总建筑面积平方米，其中建筑面积平方米（地下室平方米、地上平方米）。 二、甲乙双方的分工： 以主合同为依据，甲乙双方各自承担的工作内容如下： 1.甲方负责的工作内容： （1）工程设计。设计内容包括红线范围内的工程的总平(含道路、路灯、绿化、管网及亮化、变压器增容等)、建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、智能、景观(含围墙、大门等)、装修、概算等专业设计，设计阶段包括初步设计、施工图设计。 （2）全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，对工程的合同、信息进行管理，并负责协调有关参建各方及相关单位。 （3）处理好施工过程中的各种图纸设计问题，及时向乙方传递来自业主、监理、地方政府部门的涉及主合同执行的指令、通知、图纸、资料等；并派驻项目管理人员驻现场协助乙方做好日常资料管理工作。 2.乙方负责的工作内容： （1）协助业主办理项目报建报批手续，包含但不限于以下内容：地质灾害审批；
抗震设防审批；水土保持审批；环境评价审批；建筑防雷设计审批；人防异地建设相关报批手续；工程报建；合同备案；缴纳墙改押金；质量安全监督登记备案；施工许可证；建设工程规划许可证；市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等。 （2）由乙方负责本项目的施工总承包任务，施工内容为：场地平整、基坑支护、污水处理工程、外接水电等以及本协议书第二、1.（1）点工程设计图纸范围内所包含的内容。(含智能施工，装饰装修施工。) （3）设备及材料采购。上述第（2）点工程施工范围内所涉及的设备及材料采购。材料设备标准详见业主要求。 （4）施工管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档相关工程建设资料。 （5）乙方负责施工的工程项目实行包工包料、包工程质量、包工期、包安全文明施工。 （6）工程竣工及备案：①整理竣工验收及备案资料，并汇总整理各分包单位的竣工验收及备案资料，完成相关单项验收，协助业主完成竣工验收工作；②对各设备（系统）进行调试；③协助业主办理竣工备案手续以及各专项验收、基建档案验收。 （7）乙方承担项目质保期工作。按主合同的有关规定执行。 三、承包费用分配： 1．主合同价款暂定为万元。最终结算价款以通过财政厅财政评审中心批准并得到双方认可的单价和合价为准。 2．甲方负责设计工作，设计费暂定为万元，该费用为甲方所得。最终费用以财政厅财政评审中心批准并得到双方认可的合价为准。 3．主合同中的施工费用（费用暂定为万元）的%为乙方所得费用，%总承包管理费为甲方所得费用；本项目的施工费用按财政厅财政评审中心审核并经业主及甲乙双方确认的综合单价作为固定综合单价和工程量清单进行结算。 4．甲乙双方在设计阶段保持密切沟通，共同控制本项目的投资。在施工图设计阶段，甲方有责任和义务进行优化设计，使本项目的投资控制在建安费用上控价万元以内，乙方编制施工图预算并负责施工图预算的完整性，乙方须确保施工图预算不超过
项目总承包合同示范文本 项目名称： 发包方： 承包方： 签订地点： 签订日期： 第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目地点： 承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 四、质量标准 质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日
合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行项目总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据项目总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 项目总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的项目承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有项目总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分项目或服务的，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 EPC项目总承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（EPC）总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）：承包人（乙方）：业主方（丙方）：签定时间：签定地点：_
第一部分合同协议书 (7) 、工程概况 (7) 二、主要技术来源 7 三、主要日期 7 四、工程质量标准 8 五、合同价格和付款货币 8 六、合同书中的词语 8 七、合同生效 8 第1条一般规定 (10) 1.1 定义与解释 (10) 1.2 合同文件 (12) 1.3 语言文字 (13) 1.4 适用法律 (13) 1.5 标准、规范 (13) 1.6 遵守法律 (14) 1.7 保密事项 (14) 第2条发包人 (14) 2.1 发包人的义务和权利 (14) 2.2 发包人代表 (15) 2.3 监理人 (15) 2.4 安全保证 (16) 2.5 保安 (16) 第3条承包人 (17) 3.1 承包人的义务和权利 (17) 3.2 项目经理 (17) 3.3 工程质量保证 (18) 3.4 安全保证 (18) 3.5 职业健康和环境保护保证 (18) 3.6 进度保证 (18) 3.7 现场保安 (18) 3.8 分包 (18) 第4条进度计划、延误和暂停 (19) 4.1 项目进度计划 (19) 4.2 设计进度计划 (20) 4.3 采购进度计划 (21) 4.4 施工进度计划 (21) 4.5 误期赔偿 (21)
EPC总承包合同范本 合同协议书2 第1条合同文件2 第2条工程承包形式3 第3条总承包工程范围及内容 3 第4条合同价格4 第5条支付条款5 第6条开工及完工时间、竣工时间7 第7条检验7 第8条保险7 8.1 工程一切险及建筑施工机具保险7 8.2 第三者责任保险7 8.3 雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险7 第9条税费7 第10条包装运输8 第11条工程质量8 第12条工厂性能保证8 第13条违约责任及赔偿8 第14条生效日8 第15条争端的解决9 第16条代表的指定9 第17条工程监理9 第18条其他9
第19条合同执行9 合同协议书 业主：(以下简称“业主”) 承包人：(以下简称“承包人”) 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，业主和承包人本着平等互利的原则，在友好协商的基础上，按下述条款和条件签署本合同： 第1条合同文件 1.1合同文件 下列文件将构成业主与承包人之间的合同，且每一文件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释： 1、合同协议书及双方商定的附件; 2、合同条款; 3、中标通知书; 4、投标书; 5、招标阶段的补遗及澄清文件; 6、招标文件补充说明; 7、招标文件; 8、其他文件。 1.2优先顺序 构成合同的文件将被认为是互为说明的。文件的优先次序如下： 1、合同协议书及双方商定的附件; 2、合同条款; 3、中标通知书;
4、投标书; 5、招标阶段的补遗及澄清文件 6、招标文件补充说明; 7、招标文件; 8、其他文件。 如果在文件中出现含糊或歧义时，业主代表将向承包人发出必要的澄清或指示。在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更本合同的内容。这些变更的协议或文件，效力高于其他合同文件;且签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件。 第2条工程承包形式 2.1本工程采用设计、采购、施工(EPC)/交钥匙工程总承包方式。 第3条总承包工程范围及内容 3.1前期委托工作 在合同生效之前，承包人协助业主进行方案的研究工作。 3.2 工程范围 承包人应在本合同规定的工期内按本合同要求全面负责工程建设，完成包括工程设计、主要设备采购合同的履行、设备的采购、工程保险、土建施工、安装、调试、分部及整套启动试运、性能验收试验、工程达标、工程竣工验收等方面所需的所有工作和服务，并在质量保证期内承担并履行本合同规定的各项责任和义务(以下简称“服务”)。 但厂外生活福利工程、厂外运灰道路工程和业主自购自营设备不包括在服务范围内。 在不损害上述原则的前提下，承包人应负责; 自初步设计开始，进行设计、编制技术规范，选择确定供应的设备、材料、设施、工具和采用的加工工艺及技术。 3.3工程管理及工程协调 采购设备、材料、设施、机具以及其他物品。设备采购宜与业主共同协商。 把设备、材料、设施、机具以及其它货物运输到项目场地，并负责其存放、保护和保管。 实施安装及所有与机组有关的工作，包括清淤、平整项目场地、土建、安装等工作。
epc合同范本 律所动态 上海建领城达律师事务所招聘专职律师... 原上海市司法局司法鉴定管理处李柏勤... 上海建领城达律师事务所为某特级施工... 上海建领城达律师事务所代理的国内首... 上海建领城达律师事务所周吉高律师应... 位置| 实务研究 EPC合同风险审查及法律建议 EPC合同，是在长期的国际工程实践中形成，并在国际工程领域普遍使用的一种合同文本。随着我国建设工程领域的逐步市场化、规模化及国际化发展趋势，EPC合同也逐渐被国内大量承发包单位接受和采纳，并大量使用。因此，EPC合同的法律风险审查应运而生，并蕴藏着巨大的法律服务市场和法律服务需求。 一、EPC合同 EPC合同，是设计-采购-施工(Engineering，Procurement and Construct)的简称，又称交钥匙合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式，并且总承包商须对整个建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足
使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程。在工程实践中，EPC合同模式深受建设单位的青睐。 1.优点： (1)单一权责界面：法律关系清晰，责任主体明确，建设单位的利益损害赔偿更有保障。 (2)工程系统整合：目标统一明确，设计、采购、施工优化整合，建设单位成最大受益方。 (3)投资效益确定：工程成本、工期固定，建设单位的投资效益更有确定性。 (4)风险合理转移：建设单位风险合理转移，总承包商承担更多风险。(详见EPC合同通用条款17.3款[雇主的风险]) (5)合格的建筑产品：最低性能保障、实现合同目的，建设单位的项目管理水平要求较低，对总承包商的项目管理能力提出更高要求。 2.缺点：成本高 二、EPC合同风险审查 1.合法性审查 (1)EPC总承包模式的法规依据 2 《国务院关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》 1984年实施，是我国首次规定总承包模式的法律依据雏形和来源，现已废止。
EPC项目总承包合同示范文本 项目名称： 发包方： 承包方： 签订地点： 签订日期：
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目地点： 承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 四、质量标准 质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同
价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与 解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行项目总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据项目总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 项目总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的项目承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有项目总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分项目或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的项目监理单位。 1.1.9 项目总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监
所谓EPC合同，即：设计-采购-施工(Engineering，Procurement and Construct)合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。这种合同模式起源于20世纪60年代。随着美国和其他发达国家工程技术的不断更新，不断涌现的新的项目需要加快建设。激烈的市场竞争要求将新产品早日投入市场。传统的设计-招标-施工的管理模式已不能满足业主的需要，于是新的工程项目总承包的模式就应运而生。 传统承包模式中，材料与工程设备通常是由项目总承包单位采购，但业主可保留对部分重要工程设备和特殊材料的采购权。在EPC合同模式下，承包商的工作范围包括设计(engineering),工程材料和设备的采购(procurement)以及工程施工(construction)直至最后竣工，并在交付业主时能够立即运行。这里的“设计”包括工程图纸的设计、工程规划和整个设计过程的管理工作。该EPC合同条件通常适用承包商以交钥匙方式为业主承建工厂、发电厂、石油开发项目以及基础设施项目等。 EPC合同模式是一种快速跟进方式的合同管理模式。EPC合同模式与过去那设计图纸全部完成之后再进行招标的传统的连续建设模式不同，在主体设计方案确定后，随着设计工作的进展，完成一部分分项工程的设计后，即对这一部分分项工程组织招标，进行施工。传统的连续建设模式与快速跟进建设模式的对比见图示(附件)。 快速跟进模式的最大优点就是可以大大缩短工程从规划、设计到竣工的周期，节约建设投资，减少投资风险，可以比较早地取得收益。一方面整个工程可以提前投产，另一方面减少了由于通货膨胀等不利因素造成的影响。 EPC合同模式下承包商对设计、采购和施工进行总承包，在项目初期和设计时就考虑到采购和施工的影响，避免了设计和采购、施工的矛盾，减少了由于设计错误、疏忽引起的变更，可以显著减少项目成本，缩短工期。从EPC的实践看，即使业主付出的合同价格要高一些，甚至高出很多，他们仍愿意采用这种由承包商承担大部分风险的做法。对承包商来说，虽然这种合同模式的风险较大，只要有足够的实力和高水平的管理，就有机会获得较高的利润。 国际工程承包合同按计价方式划分，可分为总价合同、单价合同、承办补偿合同三种类型。总价合同又分为：固定总价合同、调值单价合同、固定工程量总价合同、管理费单价合同。固定总价合同中的价格是固定不变的，除非工程设计或工程范围发生变动。这要求精确的设计图纸、详细的工程描述和承包商准确地计算，报价考虑到一些费用的上升因素。
EPC施工总包合
施工总承包合同发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 工程名称： 工程地址： 签订日期：年月日 目录 第一部分：协议书 第二部分：合同条款 1．定义 2．合同文件组成及解释次序 3．甲乙双方的人员、设备 4．甲方责任 5．乙方责任 6．工程监理 7．工程造价 8．工期管理 9．质量管理 10．工地现场管理
11．工程分包管理 12．材料设备 13．工程款的核实与支付 14．工程竣工验收与移交 15．竣工结算 16．奖励与违约金 17．销售配合 18．专利技术及特殊工艺 19．不可抗力 20．保险和担保 21．文物和工程障碍 22. 甲控材料及分包 23．违约和争议 24．合同解除 25．合同生效与终止 26．合同份数 27．附件 第一部分协议书 （以下简称本工程）是由甲方投资开发建设，经过招投标，现确定由乙方承建。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施，经甲乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、建筑法及市有关规定，并结合本工程的具体
情况，在甲乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下，签订本工程协议书。1.工程概况 1.1项目概况：，建筑面积 1.2工程概况：1. 2.1.工程名称 1.2.2.工程地点： 1.2.3.建筑面积：栋楼为平方米。（详见工程造价表） 1.2.4.结构形式: 具体如下：以施工图为准 2.工程承包范围 2.1.乙方负责 2.2不包括本招标文件规定的甲方分包工程,但包括部分分包工程的预埋(留)、暗配及构件(或设备、部件等)安装后的堵补和总包管理配合服务，分包工程(详见附表1) 2. 3.不包括甲供材料设备的采购及运输,但包括其卸车、倒运、验收及保管、施工及附料，甲供材料内容（详见附表2）。 2.4.甲控材料造价含在乙方承包范围内，材料以甲方甲控材料通知单内容为乙方采购、施工标准（详见附表3）。 2.5.包括乙方承包范围内的小于1500元的结构设计变更增加工程,超过1500元的结构变更调整差值部分造价，但合同总价中包括正式施工图纸外2000元内的增项，超过1000元的增项给予调整差值部分。 3.合同工期 3.1.开工日期: 年月日