三通一平工程承包合同
甲方: 江苏XX置业有限公司
乙方：
依据《建筑法》、《合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方在平等、自愿和诚实信用的原则下，经充分协商，就XX小区小区二期三通一平工程建设项目相关事宜，达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：XX小区二期1#、5#（A/B）场地三通一平工
程
2、工程地点：睢宁县开发区104国道东侧
3、承包方式：包工包料
4、工程内容
（1）“通电”从XX小区一期东侧变压器接线，总计长度约900米，采用tn-s系统，三项五线制，要求导线
截面为50m㎡，在5#号楼南侧3m处放置配电箱。
（2）“通水”在工地现场，1#北侧、5#A南侧楼设置临时用水点两个。
（3）“通路”道路要求从5#A南侧一线，采用细石子铺
设临时道路，要求厚度100mm，做到道路平整坚硬，高于
周围地面50mm以上；1#楼北侧沿104国道要求水泥地面，
地下不低于10cm的C25的混凝土。
（4）“场地平整”清理场地内的全部杂草以及树枝及拆迁留下的障碍物；填平场地内的河道沟壑。
二、工程概况：
本工程有效工期40天，合同签订生效后三日内开工，如遇不可抗力，工期相应顺延。
三、质量要求
工程应依据现行国家建筑工程施工规范施工。
四、工程价款及付款方式
本工程合同价款为承包工程内容包干价共计陆拾陆万元整（￥660000元）。
双方约定，工程开工，甲方首付总价款30%，工程验收合格后七日内，一次性付清剩余工程款。
五、双方责任和义务
1、甲方○1负责协调当地群众关系；
○2做好施工交底；
○3保障乙方能顺利施工；
○4按合同要求支付工程款。
2、乙方○1确保工程质量合格，返工不合乎要求的施工内容，发
生质量事故，责任自负；
○2按时完成施工任务，确保总工期；
○3搞好安全文明施工，保证施工场地清洁卫生，施工环
境无安全隐患，发生安全事故责任自负；
○4积极响应甲方要求，服从甲方现场施工人员管理。
六、违约
本合同双方一经签订，应共同遵守，如有违约，违约方应向守约方支付合同可预见利润5 万元。若有争议，双方应协商解决，协商解决不了的，交由当地劳动仲裁部门仲裁。
七、其它
a)未尽事宜，双方协商解决；
b)本合同一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后即生效。
甲方（章）：乙方（章）：
年月日年月日
建筑工程合同策划示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建筑工程合同策划示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、建筑工程合同策划概述 （一）合同策划及要考虑的问题 在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策 划，策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现， 必须反映建筑工程项目战略和企业战略，反映企业的经营 指导方针和根本利益。 合同策划需考虑的主要问题有：项目应分解成几个独 立合同及每个合同的工程范围；采用何种委托方式和承包 方式；合同的种类、形式和条件；合同重要条款的确定； 合同签订和实施时重大问题的决策；各个合同的内容、组 织、技术、时间上的协调。 （二）合同策划的意义
（1）合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制，决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务，并通过合同实现对项目的目标控制。 （2）合同是实施工程项目的手段，通过策划确定各方面的重大关系，无论对业主还是对承包商，完善的合同策划可以保证合同圆满地履行，克服关系的不协调，减少矛盾和争议，顺利地实现工程项目总目标。 （三）合同策划的依据 （1）业主方面：业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量，业主的目标以及目标的确定性，期望对工程管理的介入深度，业主对工程师和承包商的信任程度，业主的管理风格，业主对工程的质量和工期要求等。 （2）承包商方面：承包商的能力、资信、企业规模、
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
建筑工程包工包料承包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2（大写： m2）人民币计算（建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准）。 四、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 五、承包范围： 工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。（乙方
不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工）。 六、甲方内容 1、甲方提供图纸、水电的来源处。 2、监理方的人员由甲方提供； 3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。 4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。 七、乙方负责内容 1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。 2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。 3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。 4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。 八、付款方式 1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。 2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。 4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。 5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。 6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。 九、质量要求
建筑工程承包合同范本 建筑工程承包合同范本1 甲方(单位全称)：XX工程建设公司 乙方(单位全称)：XX有限公司 甲方承建国道315线XXXX段公路交通安全设施工程A 标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：国道315线XXXX公路交通安全设施工程A标段; 二、工程内容：K0 000-K34 360、K0 000-K66 000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。 三、工程承包： 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%项目税金。
2、工程承包价为：￥6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自20xx年9月15日至20xx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金9万元(保险2万元，环保押金5万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还; 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给
******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。 四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除 合同总价的5%作为质量保修金。 五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2（大写：捌佰 元每平方米）；混凝土结构人民币1050元/m2（大写：一千零伍拾元每平方米）。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月 日。如不按时完工，每推迟一天罚款叁仟元。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生的
水、电费用由乙方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。 九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的 产品进入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款； 工程内外墙装饰装修结束后，支付%工程款；待工程竣工验收合格后支付%工程款，其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。 十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控 制点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、 进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范 围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
建筑工程合同策划 一、建筑工程合同策划概述 （一）合同策划及要考虑的问题 在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策划，策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现，必须反映建筑工程项目战略和企业战略，反映企业的经营指导方针和根本利益。 合同策划需考虑的主要问题有：项目应分解成几个独立合同及每个合同的工程范围；采用何种委托方式和承包方式；合同的种类、形式和条件；合同重要条款的确定；合同签订和实施时重大问题的决策；各个合同的内容、组织、技术、时间上的协调。 （二）合同策划的意义 （1）合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制，决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务，并通过合同实现对项目的目标控制。（2）合同是实施工程项目的手段，通过策划确定各方面的重大关系，无论对业主还是对承包商，完善的合同策划可以保证合同圆满地履行，克服关系的不协调，减少矛盾和争议，顺利地实现工程项目总目标。 （三）合同策划的依据 （1）业主方面：业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量，业主的目标以及目标的确定性，期望对工程管理的介入深度，业主对工程师和承包商的信任程度，业主的管理风格，业主对工程的
质量和工期要求等。 （2）承包商方面：承包商的能力、资信、企业规模、管理风格和水平、在本项目中的目标与动机、目前经营状况、过去同类工程经验、企业经营战略、长期动机、承受和抗御风险的能力等。 （3）工程方面：工程的类型、规模、特点，技术复杂程度、工程技术设计准确程度、工程质量要求和工程范围的确定性、计划程度，招标时间和工期的限制，项目的盈利性，工程风险程序，工程资源（如资金、材料、设备等）供应及限制条件等。 （4）环境方面：工程所处的法律环境，建筑市场竞争激烈程度，物价的稳定性，地质、气候、自然、现场条件的确定性，资源供应的保证程度，获得额外资源的可能性。 （四）合同策划的程序 （1）研究企业战略和项目战略，确定企业及项目对合同的要求。（2）确定合同的总体原则和目标。 （3）分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出各种可能的选择，按照上述策划的依据，综合分析各种选择的利弊得失。（4）对合同的各个重大问题作出决策和安排，提出履行合同的措施。在合同策划中有时要采用各种预测、决策方法，风险分析方法，技术经济分析方法。在开始准备每一个合同招标和准备签订每一份合同时都应对合同策划再作一次评价。 二、业主的建筑工程合同策划 （一）分散平行承包和全包
附件：GF-1999-0201 合同编号： 建设工程施工合同 （示范文本） 建设单位：万星（泉港）置业有限公司 施工单位：福建十建建设有限公司 二0一0年十一月
三通一平承包合同 发包方： 承包方： 土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：土石方平整及围墙等零星工程 工程地点： 建设规模： 工程造价：暂定160万元 承包方式：包工包料 资金来源：自筹拔款 二、工程承包范围 承包范围：红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。 三、工期 开工日期：发包方批准的开工报告之日起。发包方在2010年10月 15 日前提供具备施工条件的施工场地。
竣工日期：以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。 合同工期６0日历天 四、发包方、承包方驻工地代表 发包方代表： 承包方项目经理或委托代理人： 五、发包方工作 1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。 2、负责按合同拨付乙方工程款。 3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。 六、承包方工作 1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。 2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。 3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。 4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。 5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。 6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。 7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。
承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：（填上项目部名称） 承包方（以下简称乙方）：（填上承包公司名称） 依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市建筑工程施工合同》及有关法律、法规，结合本公司有关规定和本工程的具体情况，为明确甲、乙双方施工过程中的权利、义务和经济责任，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务。为明确甲、乙双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿、平等互利、诚实守信的原则，按甲方在招标时提出的要求和乙方在投标书中的承诺，经双方协商一致达成如下协议，望共同遵守并严肃履行。 第一条：工程承包方式、范围及内容 1、1 工程名称： 1、2 工程地点： 1、3 工程承包方式： 1、4 工程承包范围： （若乙方不按承包范围施工，未施工的部分
由甲方另行组织人员施工，甲方将按承包价格倍扣除） 1、5 承包内容 第二条：工期、甲乙双方提供人员设备 ２、１施工工期 １）、开工时间：年月日（具体时间以乙方进场之日起）２）、竣工时间：年月日 ３）、工期总日历天数：天 ４）、 1 ２、２甲乙双方提供设备、人员 １）、甲方负责项目主要管理人员，提供吊栏、升降机、塔吊及司机操作人员。
2）、本工程所有工程资料均由甲方负责整理，乙方积极配合。3）、乙方负责施工内容及自行带工具、用具等： 第三条：合同价款、支付方式、结算办法 3、1 合同价款 本合同单价已包括安全风险、文明施工、进度赶工、质量等费用。(由分公司及项目部验收 达到优良为准，若未达到优良标准该合同价下浮3%为合同结算单价。)安全、文明及进度见后相关条款。3、2 工程款支付方式： 1）、合同签订前，乙方向甲方支付元安全质量保证金，工程结算后甲方无息返还 乙方。主体分项工程付款为：主体封顶后付至80%，二次结构及其它所有承包范围内的内 容完成后付至95%，余款交房后付清。（装修分项工程付款：分项工程完工后付至80%，验 ）95%收交房后付至，余款保修期满后付清。 ３）、甲方在支付给乙方工程款费用时，乙方应首先满足其作业人员
建筑工程施工合同模板 发包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立 本合同并共同遵照执行。 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签 发领款单，乙方到甲方财务部领款。 4、承包方式：_ 。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安 全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承 担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支 付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监 理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不 予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于 壹年内返还承包人; 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交 给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
设计总承包合同
第一部分建设工程设计总承包合同协议书 委托方： 承包方： 委托方与承包方经双方协商一致，签订本合同。 一、委托方委托承包方的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模：本项目总占地面积：平方米，总建筑面积约：平方米，绿地面积约：平方米，道路广场面积约：平方米。 总投资：万元（大写：元整） 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1．本合同通用条款； 2．本合同专用条款； 3．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、承包方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同条款中议定范围内的设计总承包业务。 五、委托方向承包方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向承包方支付报酬。六．承包方设计总承包所提供的技术服务内容： 设计部分：包括提供建筑设计方案.扩初.施工图设计文件； 1．方案部分: 敬老院户外园林设计图，外立面改建方案图纸，电梯厅钢结构设计施工图，室内精装修设
计施工图，室内机电设计施工图，室内给排水设计施工图（所有专业设计附有设计说明）。2．扩初设计： 1) 建筑: 根据原有结构不变的情况下对建筑外立面进行部分调整。 2) 结构: 新建电梯厅部分基础平面图（含设备基础布置简图），基础详图，钢结构布置图，各层结构平面图，屋面结构平面图。 3) 给排水：给水系统图，排水系统图，各层给水平面图，各层排水平面图，给排水总平面图、消防系统图，煤气系统图，泵房平面图。 4) 电气：低压系统图，配电干线图，各层照明平面图，各层动力系统图，路灯及电力电缆总平面图，强电系统图，主要设备材料表，消防平面图，CATV，电话，对讲系统图。3．施工图设计： 在建筑，结构，水电，各专业扩初设计的基础上，按国家施工图出图标准进行详尽的施工图设计； 七．设计总承包的取费标准 编制方案，扩初，施工图文件的取费标准为 设计总承包的费用支付时间： 1.合同签定后，委托方向承包方支付设计总承包费用总额的%， 计（大写：）。 2.承包方提交建设方初步方案（平面方案及效果图）并且确定后，委托方向承包方支付 设计总承包费用总额的%，计（大写：）。 3.承包方提交建设方公开招投标图纸后，委托方应向承包方支付设计总承包费用总额的 x %，计（大写：）。 4.承包方完成所有施工图包括（扩建部分、园林部分、建筑外立面翻新、室内精装修、
三通一平”工程施工合同 要点 乙方（承包方）承包甲方（发包方）的通水、通电、通路、平整场地工程的施工工作，承包方式 为固定单价承包，本合同适用于三通一平”的施工合同。 三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场， 本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1.1三通一平 1.1.1通水工程：潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管 m。 1.1.2通电工程：架设线路_________ m，包括_____________________ （型号）变压器一台。 1.1.3通路工程： （1 ）新修道路m包括修整路基、夯实路面。 （2 ）整修道路m包括修整填补旧路基、夯实路面。 1.1.4平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 2.1合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2.2合同总价暂定人民币（大写） _____________________ （￥ ________ 元） 2.3工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项 支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。
第三条合同工期及进度 3.1开工日期：自_________ 年 _______ 月 ______ 日起至 ________ 年_______ 月_______ 日止。 3.2合同工期历时天数：天 3.3为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 3.4乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 4.1应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 4.2应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 4.3应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4.4应按合同约定按时支付合同价款。 4.5应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对 文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 4.6应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 4.7应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。 4.8应按合同规定负责办理由甲方投保的保险，负责应由甲方承担的协调工作，应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 4.9有权对乙方的施工进度、质量、安全等事项进行监督检查，必要时要求乙方及时纠正，否则甲方有权单方面解除本合同并另行委托第三方进行施工。 第五条乙方的义务和责任 5.1应遵守有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。 5.2应在接到开工通知后 3日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若乙方未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理，应承担相应违约责任。 5.3应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 5.4应按合同约定及图纸规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负 责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 5.5按有关规定负责办理由乙方投保的保险，应按国家有关规定文明施工，保证工程施工和
外墙涂料工程施工合同 发包方： 承包方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：外墙涂料工程 1.4承包方式：包工包料包辅材 1.5工期：甲方通知进场到工程竣工。 1.6工程质量:合格。 1.7合同价款（人民币）： 单价：25 元/m2 （不含税收） 工艺：_①、外墙漆腻子粉采用昆明市广元佳巢腻子粉（打底二遍并打磨）； ②、外墙漆采用三棵树SGD103底漆一遍；③、三棵树SGE000高级面漆一遍；④、三棵树SGE000高级面漆一遍。 工程完工后按实际涂装面积结算，合同单价不变工程总价以结算审计定价为准。 第2条甲方工作 2.1开工前7天，向乙方提供电子版施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。全 部交出工作面，清除影响施工的障碍物，对不能清除的墙面设施采取保护措施。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 提供乙方施工所需住宿、用水、电源等设施，须提供设备材料放置场地，具 体可双方协商。 2.3指派同志为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行 监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图现场交底，提供施工工艺说明和拟定施工方案和进度 计划，交甲方审定。 3.2指派同志为乙方驻地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质， 保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按 照图纸和施工工艺说明进行施工，参加竣工验收，编制工程结算。 3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5负责工程完工验收前的成品保护工作。 3.6在施工现场应服从总包单位的统一管理。 3.7根据图纸及现场尺寸，结合效果图，重新优化设计墙面涂料分块尺寸图，经 甲方确认后实施。 3.8 参加工地例会及其它相关会议。 第4条关于工期的约定 4.1 合同生效后 3 日内原材料及工人进场；按现场进度，在外墙抹灰完成15 天内完成施工任务，超出15天，则支付相应的外架及机械等配合费。 4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶 工采取的措施费用。 4.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.4 因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。 4.5 如遇下列情况，经甲，乙双方协商，工期相应顺延： （1）施工中因停电，停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延； （2）工作面不能及时交接而影响施工； （3）需要甲方解决的问题，乙方以书面形式提出后，甲方在24小时内未予答复而影响施工。 第5条关于工程质量及验收的约定 5.1 乙方必须严格按照甲方认可的样板颜色进行施工，并接受甲方工地代表和监理的监督。 5.2本工程质量须达到国家质量评定标准。 5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参 加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，
建设工程设计分包合同 建设单位（发包方）：宁夏庆华煤化集团有限公司 工程项目名称： 设计总承包方（以下简称A方）：化学工业第二设计院 专业设计分包方（以下简称B方）： 发包人委托A方承担________________________________________工程项目设计，并由A方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与A方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此A方委托B方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。 第一条合同总则 1.1本分包合同依据下列文件签订： 1.1.1《中华人民共和国合同法》。 1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.1.3发包人委托A方承担____________________________工程项目设计合同。 1.1.4建设工程的批准文件。 1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政 法规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。 第二条本合同与项目总承包合同的关系 2.1 发包人与A方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于B方， 即为A方对B方的责任要求。 2.2 B方承担工程项目中的_______________________专业设计，配合A方完成此工程项目的设计，与A方一起无条件的履行A方对发包人在合同中的各项承诺。 第三条本合同工程设计项目的名称、 地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准 3.1工程项目的名称：________________________________________________ 3.2工程项目的建设地点：宁夏吴忠市太阳山移民开发区庆华工业园 3.3工程项目的规模：_______________________________________________ 3.3.1工程项目的用地面积：__________________________________________ 3.3.2工程项目的总建筑面积：________________________________________
建设工程施工合同
建设工程施工合同 发包人（甲方）：武汉市新洲区仓埠街道办事处 承包人（乙方）：武汉市培源建筑有限公司 根据国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：仓埠街P2012(101)+(102)地块及周边土地三通一平工程 二、工程承包范围:仓埠街P2012(101)+(102)地块及周边（详见规划图） 三、施工内容及要求： 1、表层植被清除（包含伐树）。 2、原有建筑物的拆除、清理。 3、用地红线范围内的土方挖运、平整、回填及压实。 4、修建施工便道及排水设施并负责维护，管理施工现场。 5、新建桂花路砼路面及排水管网。 四、合同工期：2012年3月20日开工，2012年7月20日竣工，总工期120天。 五、质量标准 1、挖方区：平场标高控制在设计标高+10㎝、-10㎝范围以内。 2、填方区：乙方负责用推土机推平，分层碾压，平场标高控制在设计标高+10㎝、-20㎝范围以内。 3、砼路面：按现行的“施工质量验收规范”执行。 六、承包方式:包工包料、包质量、包进度、包验收合格。
七、工程计量和计价： 1、仓埠街P2012(101)+(102)地块及周边土地原始平面图与规划图的竣工图和现场签证单。 2、2008年《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》。 3、2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》及有关文件。 4、价差：按《武汉建筑造价信息》及人工费调整文件执行。 七、工程验收及结算 工程完工后，乙方提交验收申请书。甲方收到该申请书后及时会同相关单位进行验收。工程验收的相关手续必须齐全，且及时整理归档。工程经收合格后，乙方向甲方提交工程结算书。甲方接收结算书交审计部门在15天内核实完毕，工程结算款以审计部门的审计结果为准。 八、工程款支付 本工程竣工结算后当年付总工程款的50%，余款第二年付清。 九、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工期间发生的安全事故，所有责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方不负责。 做好施工现场地下管线、地面杆线和邻近建筑物（构筑物）的安全保护工作。 十、矛盾处理 在施工期间出现的有关当地群众阻工、滋事、无理索赔等矛盾，由乙方自行处理，甲方不负任何责任。 十一、本合同一式二份，承包方、发包方各执一份。
建房承包合同包工包料 篇一：包工包料建房施工合同书 包工包料建房施工合同书 甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话：甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。 二、施工要求 1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。 2、乙方自本合同签订后开始施工，月天），即自按期交房。 3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢 材、中联水泥。 三、付款方式 工程报价：每平方元，以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款 2 万元。 2、第一层盖好后付4 万元。 3、第二层盖好后付4 万元。 4 后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。 四、工程内容：从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。 五、违约责任： 1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。 2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金 2 万元。 3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。 六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解 决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。 七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。 甲方：乙方签字：
建筑工程合同书 工程名称：XXXXX“三通一平”工程 发包人（甲方）：石家庄XXXXX 承包人（乙方）：河北XXXXX 签订日期：XXXX年XX月X 日 发包人（全称）：石家庄市XXXXX （甲方）
承包人（全称）：河北XXXXX （乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：XXXXX“三通一平”工程 2、工程地点：XXXXXXX号 二、工程承包范围 工程量清单全部内容（见附件）。 三、合同工期 开工日期XXXX 年X月X 日，竣工日期为XXXX 年X月X 日，合同工期总天数XX 天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 工程总造价：大写：XXXXXXXX 元（人民币）￥：XXXXXX元（人民币） 六、合同价款支付 合同竣工后，甲方根据审计公司出具的《结算审核报告》，一次性支付乙方工程总造价的100 %，计：￥：XXXXXX 元（人民币）。
七、发包人工作 1、委派XX 为甲方代表，联系方式：XXXXXXXXXXX。 2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为乙方提供临时办公场所。 3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派XXX 为乙方代表，联系方式；XXXXXXXXXXX。 2、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 3、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场。 九、竣工验收 工程竣工，由甲方组织工程验收。验收合格，方可支付工程价款。 十、竣工结算 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计，出具《结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。 十一、违约 1、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的
建设工程分包设计合同范本2018 最新 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包人（甲方）： 地址： 设计人（乙方）： 地址： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、互惠、诚实信用的原则，甲方委托乙方承接工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的具体情况，签订如下协议。 一、设计依据 1、甲方提交的委托书。 2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。 3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。 二、项目内容 1、项目名称： 2、建设地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 三、设计费用及支付 风险提示：设计费 合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则： 首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约； 其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。 1、本合同的设计费为万元。 风险提示：定金 定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的 20，超过 20的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。 ，计 2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的 元。 3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的％，计 元。 4、本工程完工后日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计元。 四、甲方职责 1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。 3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。 4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 五、乙方职责 1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。 风险提示：设计合理使用年限 设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类： 第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为 5 年； 第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为 25 年； 第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为 50 年；