正文
机动车地下停车位预售合同
机动车地下停车位预售合同
出卖人：________________________________________________________________________ 买受人：_____________________________________________________________________
北京市建设委员
北京市工商行政管理
O O 五年六
说明1．本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制订。
2．签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证和国有土地使用证及其他有关证书和证明文件。
3．当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
4．签订本合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
5．为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约
定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6．本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双
方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划"方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打X,以示删除
7．双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也
可以选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的，可以向北京仲裁委员会、中国国际
经济贸易仲裁委员会、外地的仲裁委员会申请。
8．双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，
以确保各份合同内容一致；在任何情况下，买受人都应当至少持有一份合同原件。
北京市机动车地下停车位预售合同
出卖人：________________________________________________________________
通讯地址：______________________________________________________________
邮政编码：______________________________________________________________
营业执照注册号： ________________________________________________________
企业资质证书号： ________________________________________________________
法定代表人： ______________________ 联系电话：______________________________ 委托代理人： ______________________ 联系电话：______________________________ 委托销售代理机构： ______________________________________________________
通讯地址：______________________________________________________________
邮政编码：______________________________________________________________
营业执照注册号： ________________________________________________________
买受人：________________________________________________________________
【法定代表人】【负责人】： _______________________ 国籍：_____________________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】：___________________________________ 出生日期：_______ 年______ 月 ______ 日，性别： ____________________________ 通讯地址：______________________________________________________________
邮政编码：________________________ 联系电话：______________________________ 【法定代理人】【委托代理人】： _______________________ 国籍：________________
【身份证】【护照】【】： ________________________________________________
出生日期： ______ 年_____ 月______ 日，性别：___________________________
通讯地址： _______________________________________________________________
邮政编码： ________________________ 联系电话：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市
城市房地产转让管理办法》及渌?泄胤?伞7.U娴墓娑d ?雎羧撕吐蚴苋嗽谄降取(19)栽浮9. ?健(12) ?桃恢碌幕？ n暇突？？档叵峦3滴辉肚凼乱舜锍扇缦滦？椋? / P >
第一条项目建设依据出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于______________________________________________________________ 地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为： __________ ，土地使用权面积为：___________________________ ，买受人购买的机动车地下停车位(以下简称该车位)所在土地用途为：车位，土地使用年限自____ ____________________________________ 年
_________月__________ 日至________________ 年____________ 月______________ 日止。
出卖人经批准，在上述地块上建设的车位所在楼栋【地名核准名称】【暂定名】为：
，建设工程规划许可证号为：，建筑工程施工许可证号为：，建设工程施工合同约定的开工日期为：，建设工程施工合同约定的竣工日
期为：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。
第二条车位预售依据
该车位已由__________________ 批准预售，预售许可证号为： __________________ 。
第三条基本情况该车位为第一条规定项目中的第 _____________ 【幢】【座】地下_______ 层___ 号，该车
位为【审定编号】【暂定编号】该车位平面图见附件
该车位所在楼层【层高】【净高】为： ______________ 米，【坡屋顶净高】最低为：
_ _ _ _ _ _ _ _ 米 ， 最 高 为 ： _ _ _ _ _ _ _ 米 。
出卖人委托预测该车位面积的房产测绘机构是 ____________________ ，其预测建筑面积共
___________ 平方米，其中，共用部位与共用房屋分摊建筑面积 ______________ 平方米。有关共
用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。
第 四 条 抵 押 情 况
与 该 车 位 有 关 的 抵 押 情 况 为 ： _ __ ___ ___ __ 。
1．该车位所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押；
2．该车位所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为： __________________ ，抵押登记
部门为： __________________________________ ， 抵押 登记日期为： ______________________ 。
3．该车位在建工程已经设定抵押，抵押权人为： ________________ ，抵押登记部门为：
_____________ ，抵 押登记 日 期 为： __________________ 。（2 和 3 可 以同时 选 择 ）
4 ． __________________________________________________________________________ 。
抵押权人同意该车位预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。
1．按照“个”计算，该车位总价款为 ________ 仟 _____ 佰 ____ 拾 _____ 万 ____ 仟 _____ 佰
_ _ 拾 _ _ _ _ _ _ 元 人 民 币 整 （ 大 写 ） 。 2．按照建筑面积计算，该车位单价为每平方米
元人民币，总金额 ________________________________________ 仟
_佰_ ___ _拾__ ___ 万 ________ 仟 ______ 佰 _______ 拾 ______ 元人民币整（大写） 。
第五条
计价方 式与价款 出卖人与买受人约定按照下列第 种方 式计 算该车位价款。 3 ．其
? 丿、 他约 第
六条 付 买受 人采取 下列第 定 。 见 附 件 四
款 方 式 及 期 限 1 种方式付款
第七条 出卖人保证该车位没有产权纠纷，因出卖人原因造成该车位不能办理产权登
记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任
第 八 条 规 划 变 更 的 约 定
出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设，不得 擅自变
更。
出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的，应当书面征得受影响的买受人同 意，并取得
规划行政主管部门的批准。因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应 当给予相应的补偿。
1． 按 照 逾 期 时 间 ， 分 别 处 理（ （ 1）和 （ 2） 不 作 累 加 ）
（ 1）逾期在 ___ 日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日
止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之 _________ 的违约金，并于实际支付应付款
之日起 _______________ 日内向出卖人支付违约金，合同继续履行
（ 2）逾期超过 ____ 日（该日期应当与第（ 1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除
合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起 逾期应付款的 ______ %向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿
意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起
至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之 ____________（该比率
应当不小于第（ 1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起 ___________ 日内向出卖
3．贷款方式付款。买受人可以首期支付购车位总价款的
____ ％，其余价款可以向 __________________________ 银行或住房公积金
管理机构借款支付 其他
方式 具体付款方式及期限的 约定见附件五
第九条
逾期付 款责 买受人未按照约定的时间付款的，按照下列第
种方式处理：
_____ 日内按照累计的
人支付违约金。本条所称逾期应付款是指依照第六条约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2．________________________________________________________________ 。
第十条交付条件（一）出卖人应当在 ___________ 年 ______ 月_______日前向买受人交付该车位。
（二）该车位交付时应当符合下列第1、2、、、、、项所列条
件。
1．该车位所在楼栋已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；
2．有资质的房产测绘机构出具的该车位面积实测技术报告书；
3．该车位四至已划线；
4．
5．
第十一条逾期交付责任
除不可抗力外，出卖人未按照第十条约定的期限和条件将该车位交付买受人的，按照
下列第_ _ _ _ _ _ 种方式处理：
1 ．按照逾期时间，分别处理（（1 ）和（
2 ）不作累加）
（1）逾期在___ 日之内（该时限应当不小于第十条第（1）项中的时限），自第十一
条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付车位价款万分之________________ 的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第（1）项中的比率），
并于该车位实际交付之日起_____________ 日内向买受人支付违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过____ 日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退车
位。买受人退车位的，出卖人应当自退车位通知送达之日起__________ 日内退还全部已付款，并
%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同
继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出
卖人按日计算 向买受人支付全部已付款万分之 （该比率应当不小于第（ 1）项中的比率）的违约
金，并于 该车 位实 际交 付 之日 起 _________________ 日内向买 受人 支付 违约金 。
2．
第 十 二 条 交 接 手 续
（一）该车位达到第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的 7 日前，书面通 知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人 应当出示第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，买 受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付车位责任由出卖人承担，并按照第十一条处理。
（二）验收交接后，双方应当签署车位交接单。由于买受人原因未能按期办理交接手 续的，双方同意按照下列约定方式处理：
第 十 三 条 车 位 质 量 的 约 定 出卖人和买受人约定如下： 该车位所在楼栋地基
基础和主体结构质量经检测不合格的，买受人有权退车位。买受 人退车位的，出卖人应当自退车位通知送达之日起 ____________________________________________ 日内退还全部已付款，并按照 ___________ 利率付给利息，给买受人造成损失的，由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的 检测费用由出卖人承担。 买受人要求继续履行合同的，应当与出卖人另行签订补充协议。
双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
按照买受人全部已付款的 第十四条
保修责任
地下车位买卖合同范本_地下车位买卖合同书地下车位买卖合同范文篇一 甲方: 乙方: 甲、乙双方在真实、自愿、磋商一致的基础上，就鱼台县城区翠湖龙庭小区玖号楼东单元壹楼西户车库使用权转让事项，签订合同如下: 一、转让车库使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的鱼台县城区翠湖龙庭小区玖号楼东单元 壹楼西户车库一个，本宗车库面积为贰拾陆平方米，具体编号为。 二、付款方式 1、本合同所指本宗车库转让金总价款为人民币柒万捌仟元整。乙方于本合同签订后日内向甲方付清全部车库转让金。甲方收到乙方该款项同时提供签字并按手印的收据。 2、甲方收到乙方车库转让金后，原小区开发商向甲方转让该车库而来的相关权益(占有、使用、利润、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、双方权利义务 1、该宗车库在移交乙方之前，甲方购买该宗车库产生的有关费用及由此引发的一切纠纷均由甲方承担，与乙方无关。 2、该合同签订后日内，甲方承担义务腾空车库交于乙方，并将车库有关手续变更到乙方名下。 3、自甲方向乙方移交该宗车库之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)乙方自行承担。移交之前的车库管理费用等相关费用由甲方承担义务结清。 四、违约义务 任何一方违反本合同约定义务的，均应向另一方支付全部车库转让金30%的违约金。 五、本合同一式份，甲方份，乙方份，经双方签字并按手印后生效，甲方车库共有人同意上述车库转让给乙方，并在甲方处签字按手印。
甲方: 乙方: 签约日期: 签约日期: 地下车位买卖合同范文篇二 甲方(卖方): 乙方(买方): 身份证号: 身份证号: 联系地址: 联系住址: 联系电话: 联系电话: 根据《合同法》、《房地产管理法》、《国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、磋商一致的基础上，就乙方向甲方购买地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同，达成如下合同。 第一条合同标的 1、甲方将位于重庆市彭水县小区地下区号车位(以下简称该车位)售予乙方。该车位面积及位置编号(见附件一)，面积以现场实地测量为准。 2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。 第二条转让价格及付款方式 1、该车位单价为:人民币元/平方米。合计总价款为:人民币: 元(大写: 万仟佰拾圆整)，此价格不含该车位的物业管理服务费。 2、付款方式:一次性付清全款。乙方应于年月日前一次性向甲方付清该车位转让费。 第三条交付及交接手续 1、甲方应当在乙方付清该车位全部转让款后内日向乙方交付该车位。
地下停车位转让协议 转让方：（以下简称“甲方”）： 受让方：（以下简称“乙方”）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让________________小区地下停车位相关事项，达成如下协议： 一、车位基本情况 1、本次转让的车位位于______________________________小区地下停车位，编号为_______号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小不小于_____米*_____米。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由_____________小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 2、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关资料齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的其他权属争议、产权及经济纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不负责任何责任。 二、使用期限 1、甲方同意将上述车位使用权转让给乙方，转让期限自本协议生效之日起至“___________”商品房土地使用权期限届满时止。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币（大写）_____________元整（即 _______元）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金，并由甲方出具收条。 2、甲方收到乙方车位转让金后，关于该车位的原始收据原件及相关资料交付给乙方，由乙方出具收条。原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车位。 3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理办理移交手续。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 车位出售合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
本车位使用权转让协议由以下协议当事人于2018年M ―日 在 ________ 市（区/县）签订。 协议双方当事人： 转让方（以下简称“甲方”）： 受让方（以下简称“乙方”）： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、白愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让东南郡车位使用权相关事宜达成如下协议： 一、车位的基本情况 1.1本次转让使用权的车位为甲方开发的“东南郡一期”商品房地下车位，用途：该车位仅作为停车专用，不得另作他用；车位编号为： （具体位置见附件一地下室车位布置平面图）； 1.2地下室内墙面为普通水泥砂浆粉刷、涂料刷白，水泥砂浆地面。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由甲方划好车位分隔线； 1.3甲方保证对以上车位享有合法的所有权。甲方确保上述车位产权清晰，没有民事纠纷。 二、使用期限 甲方同意将上述车位使用权转让给乙方，转让期限白本协议生效 之日起至“东南郡一期”商品房土地使用权期限届满时止。 三、转让价款 3.1转让按其座落位置以“个”为单位计价； 3.2甲、乙双方约定该车位使用权转让价款为人民币
____________________________ 元（大写: ________________ 元）。（化 匕价 款中不包含车位的物业管理服务费）。 四、付款方式 甲、乙双方约定在本协议生效之日，乙方一次性向甲方付清全部 转让价款。 五、乙方逾期付款的违约责任 车位买卖合同范本车位买卖合同范本 乙方未按照约定的期限付款的，按照逾期时间，分别做如下处理 （不作累加）： 5.1逾期在日之内，白约定的转让价款应付次日起至实际支付 之日止，乙方每日向甲方支付转让价款 的违约金，协议继续履行。 5.2逾期超过日，甲方有权解除协议。甲方解除协议的，乙方 按照转让价款的向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同 的，经甲方同意后，合同继续履行，白约定的转让价款应付次日起至 实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款__________ 的违约金。 六、交付期限与方式 6.1甲方应于乙方付清全部转让价款后:天内将车位交付给乙方使用。6.2车位使用权的交付以双方签订车位使用权交接书为标志，如乙 方无正当理由拒绝签订车位使用权交接书，视为甲方已完成交付。 七、甲方逾期交付的违约责任
二手地下车位转让合同正式模 版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017071
二手地下车位转让合同正式模版 二手地下车位转让合同样本 转让方(以下简称“甲方”)：身份证号： 受让方(以下简称“乙方”)：身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就__ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定 本合同所指停车位(停车设施)，系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。
二、标的 本合同所指停车位，位于____地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至____所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币(大写) 元整，乙方付款方式为第种： (1)一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 (2)分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币(大写) 元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。
地下室车位买卖合同范本 在购买地下室的车位时，需要签订相关的，那么相关的合同范本是怎样的呢？下面是分享给大家的地下室车位买卖合同范本，欢迎阅读。 地下室车位买卖合同范本【1】甲方：乙方：联系住址：联系住址：联系电话：联系电话：身份证：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就****项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的****停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币*****整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移
到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。 五、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 六、违约责任 本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
二手地下车位买卖合同模板 转让方（以下简称“甲方”）：身份证号： 受让方（以下简称“乙方”）：身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就__ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定 本合同所指停车位（停车设施），系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、标的 本合同所指停车位，位于____________________地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至________________所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币（大写）元整，乙方付款方式为第种：
（1）一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 （2）分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币（大写）元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。 五、本协议生效后，甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续（税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担）。 六、生效条件 甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。 七、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 八、契约收存 本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。 甲方：乙方：见证方： 电话：电话： 年月日
地下车位转让协议书范本 转让方（以下简称“甲方”）：身份证号： 受让方（以下简称“乙方”）：身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就__ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定 本合同所指停车位（停车设施），系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属 于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、标的 本合同所指停车位，位于____________________地下负层号，具体停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至________________所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币（大写）元整，乙方付款方式为第种： （1）一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 （2）分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币（大写） 元整，剩余款项在本合同签订后日内全部付清。 2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。 五、本协议生效后，甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续（税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担）。 六、生效条件 甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。． 七、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 八、契约收存 本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。 甲方：乙方：见证方： 电话：电话：
XX停车位买卖合同范本
XX停车位买卖合同范本 合同编号： 甲方(出卖人)：西安**房地产开发有限责任公司 地址：西安经济技术开发区***路1号 电话： 乙方(买受人)： 住址： 电话： 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。 一、乙方所购车位(库)位于“****小区”地下车库第号位(具体位置见合同附车位图)。 二、该车位使用权期限为年，即年月日始到年月日止。 三、乙方所购车位使用权单价为人民币万仟佰元整。 四、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。 五、交付期限
出卖人应当在年月日前，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。 如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实延期： 1、遭遇不可抗力、且出卖人在发生之日起十日内告知买受人的，如地震、水灾、国家政策变化等; 2、遭遇不能克服的客观原因、且出卖人在发生之日起三十日内告知买受人的。 六、出卖人违约责任 除合同第五条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理： 1、逾期时间，分别处理(不作累加) (1)逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行; (2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十日内退还全部已付款，并按总价款的百分之二向买受人支付违约金。 七、买受人义务 1、车位(库)达到使用条件后，出卖人应当以书面形式通知买受人办理交付手续。 2、买受人在接到交车位通知10日内办理交接手续，否
协议编号：LX-FS-A29072 购买车位合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
购买车位合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 为方便乙方在甲方金生圆小区停放车辆，甲方向乙方有偿提供停车库。根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车库达成如下协议： 一、乙方自愿向甲方购买金生圆小区，编号为金生圆小区配电房第2号汽车车库，建筑面积 26.13平方米。 二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车库一次性定价为人民币壹拾肆万陆仟捌佰整(大写)(此价格
中不包含汽车车库的物业管理服务费)。 三、车位的销售特征为：[现售车库] 四、乙方在签订本合同三天内一次性付清汽车库房款共计人民币_壹拾肆万陆仟捌佰元，凭缴费清单领取汽车库使用卡(钥匙)，取得所有权。如在约定时间内未付清全部使用费，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额__/__%的违约金。 五、乙方所购的上述车库作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该汽车库的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车库管理制度，且交纳相应管理费用。 六、乙方使用汽车库停放车辆时不得占用公共通道。
合同编号：XX-2020-01 地下车位转让合同模板 Template of underground parking space transfer contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 第 1 页共 5 页
地下车位转让合同模板 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 联系住址： 联系电话： 身份证： 乙方： 联系住址： 联系电话： 身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容
乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 第 3 页共 5 页
个人车位买卖合同范本卖人与买受人 经友好协商一致，本着平等互利的原则，就买受人购买的由出卖人开发的××××车库，达成如下协议：一、项目建设依据：] 的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号方式取得位于编号为出卖人以 。]为 ]土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号日。月月日至年该地块土地面积为，规划用途为，土地使用年限自年 ，建设工程规划许] ]暂定名出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名，施工许可证号为。可证号为 二、买受人所购车库基本情况：（具体，编号为幢]座]买受人购买的车库为本合同第一条规定的项目中的第 。该建筑位于地上底层。位置附图），属结构，层高为平方米，公共部位与公用房该车库建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米。屋分摊建筑面积 三、计价方式与价款：元整。元该车库按建筑面积计算，单价为人民币 /㎡，总金额人民币四、面积确认及面积差异处理：该车库按建筑面积进行面积确认及面积差异处理。交房后，如果该车库实际建筑面积与合同约定面积有差异，双方按实际建筑面积与本合同约定的单价互补差价，不追究双方的违约责任。五、付款方式及期限：在签定本合同时，买受人需一次性付清该车库的全部总价款。 六、买受人逾期付款违约责任：自本合同签定之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付款的万分之三作为违A4大小\ 自由编辑\ 最新最热\ 标准模板约金。 1 七、关于产权情况的约定： 由于该车库层高不足2.2米，根据国家有关规定，该车库仅有使用权，没有产权。 八、本合同壹式肆份，双方各执贰份，皆具同等法律效力。 位置附图： 出卖人（签章）：买受人（签章）： 法定代表人]：法定代表人]： 委托代理人]：委托代理人]： 年月日年月日 签于××省××市签于××省××市 2
车位买卖合同 转让方（以下简称“甲方”） 甲方： 受让方（以下简称“乙方”） 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议： 一、标的 本次转让的车位位于，房地籍号为地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷，否则因此产生的损失责任，均由甲方承担。 二、使用期限 甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权；转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元（大写：元整），乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。
3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。 四、该协议签署后5日内，甲方需配合乙方办理过户手续，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。 五、使用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 六、生效条件 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由车库所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。 附：一、双方的有效身份证复印件； 二、车库明细图的有效复印件； 甲方签字：乙方签字： 身份证号码：身份证号码： 签约日期：签约日期：
转让方（以下简称“甲方”） 受让方（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议： 一、标的 本次转让的车位位于，编号为号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线。甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、使用期限 甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权。转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元（大写：元整），乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 （此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，即：乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准） 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。 四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲
乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交车位蓝牙卡。 五、使用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 六、生效条件 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。 附：一、双方的有效身份证复印件。 二、车库明细图的有效复印件。 甲方签字：乙方签字： 身份证号码：身份证号码： 签约日期：签约日期：
YOUR LOGO 2020年地下车位买卖合同范本 (完整版) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 2020年地下车位买卖合同范本(完整 版) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 联系住址： 联系电话： 身份证： 乙方： 联系住址： 联系电话： 身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就____项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整（即）
（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。
地下车位买卖合同协议 书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
地下车位转让合同甲方：乙方： 联系住址：联系住址： 联系电话：联系电话： 身份证：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就****项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的****停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币*****整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。 五、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 六、违约责任 本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。 七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 八、本合同经双方签字后生效。 甲方：乙方： 签约日期：签约日期：
车位车库买卖合同范本 甲方（车库出卖人）： 电话： 乙方（车库买受人）： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人 民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙 双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议： 一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区幢号车库，属结构。 二、乙方按规定付清成交款（大写：），拍卖佣 金（大写：）。 三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。 四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。 五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。 六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定： 1、不准将车库以经营用途使用； 2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用； 3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统 一登记； 4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地； 5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小 区住户产生不良影响； 6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行 负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；
7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的`相关规定，自觉服从管理人员的管理。 乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。 七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。 甲方：xx省房地产公司乙方： 代表： 日期：日期： 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
车位转让协议书范本3篇 Model parking space transfer agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
车位转让协议书范本3篇 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：车位转让协议书模板 2、篇章2：车位转让协议书范文规范版 3、篇章3：车位转让协议书模板常用版 篇章1:车位转让协议书模板 转让方（以下简称甲方）： 受让方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让小区号地下停车位相关事项，达成如下协议：
一、乙方同意购买甲方拥有的位于小区幢与幢之间的地下库，编号为号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小为米× 米。该车位为划线分隔，无隔断墙，无封闭，并由开发商划好车位分隔线，甲方保证对该车位享有合法的所有权，甲方保证上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关材料（如该车位上一次买卖协议）齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议（含：如属共有财产，则甲方已经取得其他共有人同意）、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的他权属争议、产权及经济纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不负任何责任。 三、乙方确认于本协议生效之日付清甲方该车位转让款人民币元整，由甲方出具收条。 四、甲方收到乙方支付的该车位转让款后，将关于该车位的原始收据原件及相关材料（如该车位上一次买卖协议）交付给乙方，由乙方出具收条。如今后乙方进行车库的产权变更办理，需要甲方协助时，甲方应无条件配合。
个人之间某小区地下车位转让协议书 转让方（以下简称“甲方”）： 受让方（以下简称“乙方”）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让某小区地下停车位相关事项，达成如下协议： 一、标的 本次转让的车位位于某小区幢与幢之间的地下停车库，编号为号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小不小于2.5米*5米。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、使用期限 甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与“小区”商品房土地同等年限的所有权；转让期限自本协议生效之日起至“小区”商品房土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车库使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币（大写）元整（即元）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。 3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。 四、使用管理
1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 五、生效条件 甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、契约收存 本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 身份证号：身份证号： 委托代理人：委托代理人： 住所：住所： 签约时间：年月日签约时间年月日附：一、双方的有效身份证复印件； 二、车库明细图的有效复印件； 三、该车库原建设方向甲方转让车库的协议书复印件。
最新版地下停车位买卖合同范本【标准版】 买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方，另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。买卖是商品交换最普遍的形式，也是典型的有偿合同。那该买卖合同又是如何书写的呢，小编在下方给大家带来了最新地下停车位买卖合同范本以及签订该买卖合同的注意事项，供大家参考参考。 最新版地下停车位买卖合同范本 【标准版】 出卖人：__________________________ 法定代表人：______________________ 注册地址：________________________ 联系电话：________________________ 买受人：__________________________ 身份证号码：______________________ 联系地址：________________________ 联系电话：________________________ 风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员
公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。明确双方的权利和义务，共同遵守。 一、乙方所购车位位于_______小区地下车库第_____号位(具体位置见合同附车位图)。 二、该车位使用权期限与_________小区的房屋所有年限一致。 三、乙方所认购车位单价为_____________元整。 四、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。 风险告知：很多业主都认为立体停车库租赁后就不再收取其他费用。其实，这是一个误区。即使业主们租赁车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收费标准不尽相同。因此，在立体停车库租赁之前最好了解清楚车位管理费的数额与缴纳方式。 五、交付期限 出卖人应当在买受人入住后六个月内，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。
转让方（以下简称甲方）： 身份证号： 联系地址： 联系电话： 受让方（以下简称乙方）： 身份证号： 联系地址： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让小区幢地下号停车位相关事项，达成如下协议： 一、乙方同意购买甲方拥有的位于小区幢地下号停车位，具体车位位置以原甲方与开发商签订的使用权购买协议及相应车位布局示意图为据。甲方保证对以上车位享有合法的使用、收益、处分的权利，没有经济和民事纠纷。 二、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关材料（如该车位原开发商向甲方转让车位的收据原件和协议书原件等），以及与开发商签订的使用权转让协议齐全并真实有效。确保该车位无任何其他使用权属争议（含：如属共有财产，则甲方已经取得其他共有人同意）、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的争议、使用权及经济纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不负任何责任。 三、使用期限：甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，鉴于此车位为二手转让，转让期限自本合同签订之日起，至原甲方与开发商所签订的车位使用权购买协议所约定的使用权期限届满时止。
四、就上述商定的停车位乙方确认于本协议签署当日付清甲方该车位全部转让款，总价款为人民币元整（大写：万元整），甲方确认收款银 行：，账号：，由甲方出具收条。 五、甲方收到乙方支付的该车位转让款时，将关于该车位的原始收据原件及相关材料（如该车位原开发商向甲方转让车位的收据原件和协议书原件等），以及与开发商签订的车位确权协议交付给乙方，由乙方出具收条。如今后乙方进行车位的权益变更办理，需要甲方协助时，甲方应无条件配合。 六、甲方收到乙方支付的该车位转让款后，甲方关于该车位的权益（使用、收益、处分等权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车位。 七、乙方所受让的地下车位按有关规定，享有同小区其它车位相同的全部权益，享有与所购房屋土地同等年限的使用权（不享有土地使用权）。若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车位使用年限按国家法律政策的规定处理。 八、收到转让款当日，甲方负责就双方车位转让事宜到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存等事宜办理移交手续。 九、甲乙双方均不得违反本协议；如甲方违反协议，则守约的乙方有权解除本协议，收回已付款项，并由甲方向乙方支付违约金万元；如乙方违反协议，守约的甲方有权解除本协议，收回已交付的该车库权属凭证原件，并要求乙方支付违约金万元。 十、甲、乙双方对本协议未尽事宜应协商解决，协商不成，提交车位所在地人民法院裁决。解决本协议争议产生的费用，包括但不限于保全费、诉讼费、律师费，由败诉方承担。